2016年中级会计师《中级经济法》考点建设工程合同

　　建设工程合同

　　建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。(环球网校提供建设工程合同)

　　建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

　　建设工程合同应当采用书面形式。

　　一、发包人的权利义务

　　发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。

　　建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照《合同法》委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。

　　发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

　　建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

　　发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

　　因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

　　因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、涉及的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

　　发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。


环球网校小编推荐：
2016年中级会计师《中级经济法》考点借款合同
2016年中级会计师《中级经济法》考点赠与合同
2016年中级会计师《中级经济法》考点合同权利义务终止的具体情形
2016年中级会计师《中级经济法》考点合同解除之约定解除
2016年中级会计师《中级经济法》考点法定解除
2016年中级会计师《中级经济法》章节练习题：第五章合同法律制度(1)
2016年中级会计师《中级经济法》章节练习题：第五章合同法律制度(2)
　　环球网校友情提示：如果您在中级会计职称备考过程中遇到任何疑问，请登录环球网校中级会计职称考试频道或登陆中级会计职称论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!本文提供“2016年中级会计师《中级经济法》考点建设工程合同”，请参加2016年的中级职称考生学习建设工程合同并掌握中级会计职称教材内容。以免耽误你的中级会计职称考试。

　　【摘要】2016年中级会计师考试时间为9月10日-12日举行，中级会计师考生正在紧张的提升阶段，环球网校为了让考生更好的进行学习特发布“2016年中级会计师《中级经济法》考点建设工程合同”，希望中级会计师考生认真学习，以下是环球网校为你提供建设工程合同的相关知识点。祝中级会计师考生学习愉快

　　二、承包人的权利义务

　　总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承保的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。

　　承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包第三人。

　　禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

　　勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

　　隐藏工程在隐藏以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

　　因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

环球网校小编推荐：
2016年中级会计师《中级经济法》考点借款合同
2016年中级会计师《中级经济法》考点赠与合同
2016年中级会计师《中级经济法》考点合同权利义务终止的具体情形
2016年中级会计师《中级经济法》考点合同解除之约定解除
2016年中级会计师《中级经济法》考点法定解除
2016年中级会计师《中级经济法》章节练习题：第五章合同法律制度(1)
2016年中级会计师《中级经济法》章节练习题：第五章合同法律制度(2)
　　环球网校友情提示：如果您在中级会计职称备考过程中遇到任何疑问，请登录环球网校中级会计职称考试频道或登陆中级会计职称论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!本文提供“2016年中级会计师《中级经济法》考点建设工程合同”，请参加2016年的中级职称考生学习建设工程合同并掌握中级会计职称教材内容。以免耽误你的中级会计职称考试。