2015招标师考试《合同管理》临考预测题三

　　【摘要】2015年招标师考试时间为11月7、8日，各位考友就要步入考场了。环球网校招标师频道小编今日整理：2015招标师考试《合同管理》临考预测题三，希望对大家有所帮助!并预祝各位考友在2015年招标师考试中取得理想的成绩。更多复习资料及模拟试题请关注环球网校招标师考试频道!

　　11 关于保函，以下说法错误的是(　　)。

　　A.

　　根据兑付条件的不同，保函一般分为见索即付的保函和有条件保函

　　B.

　　保函的实质是留置担保

　　C.

　　保函是指银行、保险公司、担保公司或者个人应申请人的请求，向第三方开立的一种书面信用担保

　　D.

　　保函又称保证书

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　B选项错误，保函的实质为保证担保。

　　12 《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过(　　)个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标。

　　A.

　　6

　　B.

　　12

　　C.

　　18

　　D.

　　24

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标。

　　13 国有土地使用权的出让方式不包括(　　)。

　　A.

　　招标

　　B.

　　拍卖

　　C.

　　租赁

　　D.

　　挂牌

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　国有土地使用权的出让方式有招标、拍卖和挂牌三种方式。

　　14 建筑工程保险所承保的自然事件不包括(　　)。

　　A.

　　地震

　　B.

　　洪水

　　C.

　　飞机坠落

　　D.

　　暴雨

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　建筑工程保修所承保的自然事件包括地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、暴雨、风暴、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地陷下沉、山崩、雪崩、火山爆发及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象。

　　15 由于勘察人原因而延误工期或者未按照规定时间交付报告、成果、文件每延误一天，勘察人应偿付以勘察费基数计算的(　　)的违约金。

　　A.

　　1‰

　　B.

　　2‰

　　C.

　　3‰

　　D.

　　4‰

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　由于勘察人原因而延误工期或者未按照规定时间交付报告、成果、文件每延误一天，勘察人应偿付以勘察费基数计算的1‰的违约金。

　　16 以下关于质押合同，说法错误的是(　　)。

　　A.

　　质押合同必须采用书面形式

　　B.

　　质押合同的标的物包括动产合同权利

　　C.

　　动产质押与权利质押，这两类质押合同生效时问是相同的

　　D.

　　以注册商标专用权出质的，质权自有关主管部门办理出质登记时设立

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　质押合同分为动产质押和权利质押，但这两类质押合同生效时间是不同的。

　　17 关于国际贸易的合同磋商，下列说法不正确的是(　　)。

　　A.

　　合同磋商的主要过程是建立业务关系，询价或报价，交流和谈判，签约

　　B.

　　签订合同是交易磋商的基础

　　C.

　　交易磋商工作的好坏，直接影响到合同的签订及以后的履行

　　D.

　　交易磋商是买卖双方为买卖商品，对交易的各项条件进行协商以达成交易的过程

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　合同磋商的主要过程是建立业务关系，询价或报价，交流和谈判，签约。交易磋商是买卖双方为买卖商品，对交易的各项条件进行协商以达成交易的过程，通常称为谈判。在国际贸易中，这是一个十分重要的环节。因为交易磋商是签订合同的基础，没有交易磋商就没有买卖合同。交易磋商工作的好坏，直接影响到合同的签订及以后的履行，关系到双方的经济利益，必须认真做好这项工作。

　　18 以下关于主动控和被动控制的说法错误的是(　　)。

　　A.

　　主动控制就是预先分析目标偏离的可能性，并拟定和采取各项预防性措施，以保证计划目标的实现

　　B.

　　主动控制是一种对未来的控制

　　C.

　　被动控制是一种消极的控制方式

　　D.

　　主动控制是在事情发生之前就采取了措施的控制

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　C选项错误，被动控制实际上是在项目实施过程中、事后检查过程中发现问题及时处理的一种控制，因此仍为一种积极的、十分重要控制方式。

　　19 国有土地使用权出让合同由(　　)人民政府管理部门与土地使用者签订。

　　A.

　　省、市

　　B.

　　市、县

　　C.

　　省

　　D.

　　市

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　《城市房地产管理法》第15条规定：国有土地使用权出让。应当签订书面出让合同。国有土地使用权出让合同由市、县人民政府管理部门与土地使用者签订。

　　20 除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下列顺序进行(　　)。

　　①当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性finn试，以证明工程符合发包人要求列明的性能保证指标;②承包人进行试验，保证工程或区段满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行;③承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能进行下一阶段试验。

　　A.

　　③②①

　　B.

　　②③①

　　C.

　　①②③

　　D.

　　③①②

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下列顺序进行：①第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能进行下一阶段试验;②第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行;③第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求列明的性能保证指标。

友情提示：考生可进入环球网校招标师考试频道或招标师考试论坛，与广大考友一起交流学习！

编辑推荐：

　　【摘要】2015年招标师考试时间为11月7、8日，各位考友就要步入考场了。环球网校招标师频道小编今日整理：2015招标师考试《合同管理》临考预测题三，希望对大家有所帮助!并预祝各位考友在2015年招标师考试中取得理想的成绩。更多复习资料及模拟试题请关注环球网校招标师考试频道!

　　21 因欺诈、胁迫订立的合同，(　　)的应认定为无效合同。

　　A.

　　当事人产生重大误解

　　B.

　　显失公平的合同

　　C.

　　当事人意思表示不真实

　　D.

　　损害国家利益

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。

　　22 关于海洋运输的说法中不正确的是(　　)。

　　A.

　　在国际货物运输中，海洋运输是最主要的运输方式

　　B.

　　海上运输存在社费风险

　　C.

　　海洋运输速度较快

　　D.

　　海洋运输具有通过能力大，运量大，运费低的优点

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　C选项错误，海洋运输速度较慢。

　　23 (　　)是指信用证金额全部或者部分使用后，其金额又恢复到原金额，再次使用，直到规定的次数或规定的总金额为止。

　　A.

　　对开信用证

　　B.

　　循环信用证

　　C.

　　议付信用证

　　D.

　　光标信用证

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　循环信用证是指信用证金额全部或者部分使用后，其金额又恢复到原金额，再次使用，直到规定的次数或规定的总金额为止。

　　24 根据《担保法》以及有关法律的规定，有关担保合同说法错误的是(　　)。

　　A.

　　担保合同的目的在于担保主合同的债权的实现

　　B.

　　担保合同必须明确被担保的主债权的种类和数额

　　C.

　　担保范围是指担保人对债务清偿承担义务的范围

　　D.

　　保证人不承担任何责任

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　根据《担保法》第19条的规定，保证人应按照连带责任保证承担保证责任。

　　25 除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查不超过(　　)天。

　　A.

　　10

　　B.

　　15

　　C.

　　20

　　D.

　　25

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查不超过15天。

　　26 总价合同是指(　　)。

　　A.

　　合同当事人在约定以施工图、已标价工程量清单或者预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定范围内可做作调整

　　B.

　　合同当事人在约定以施工图、已标价工程量清单或者预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定范围内不做作调整

　　C.

　　合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确定的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整

　　D.

　　合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确定的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价可作调整

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　合同总价指合同当事人在约定以施工图、已标价工程量清单或者预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定范围内不作调整。

　　27 提交勘察成果资料后(　　)天内，发包人应一次性付清全部勘察费用。

　　A.

　　7

　　B.

　　10

　　C.

　　14

　　D.

　　20

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次性付清全部勘察费用。

　　28 信用证的业务特点不包括(　　)。

　　A.

　　信用证是一种银行信用

　　B.

　　信用证是一种自足文件

　　C.

　　信用证是凭单取货的方式

　　D.

　　信用证是一种单据业务

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　信用证的业务特点主要包括：①信用证是一种银行信用;②信用证是一种自足文件;③信用证是一种单据业务。

　　29 国有土地使用权出让合同由(　　)人民政府管理部门与土地使用者签订。

　　A.

　　省、市

　　B.

　　市、县

　　C.

　　省

　　D.

　　市

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　国有土地使用权出让合同由市、县人民政府管理部门与土地使用者签门订。

　　30 以下关于建设工程施工合同说法错误的是(　　)。

　　A.

　　建设工程施工合同应当采用书面形式

　　B.

　　建设工程施工合同的履行受到行政规范的约束

　　C.

　　建设工程施工合同的履行具有长期性及复杂性

　　D.

　　建设工程施工合同的承包人超越资质等级从事建筑活动的，建设工程施工合同效力待定

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　选项D，建设工程施工合同的承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级从事建筑活动的，建设工程施工合同无效。

友情提示：考生可进入环球网校招标师考试频道或招标师考试论坛，与广大考友一起交流学习！

编辑推荐：

　　【摘要】2015年招标师考试时间为11月7、8日，各位考友就要步入考场了。环球网校招标师频道小编今日整理：2015招标师考试《合同管理》临考预测题三，希望对大家有所帮助!并预祝各位考友在2015年招标师考试中取得理想的成绩。更多复习资料及模拟试题请关注环球网校招标师考试频道!

　　31 《合同法》确立的基本原则包括(　　)。

　　A.

　　平等自愿、公平、诚实信用

　　B.

　　平等自愿、公平、鼓励交易

　　C.

　　平等自愿、公平、诚实信用、鼓励交易、合法

　　D.

　　平等自愿、公平、诚实信用、合法

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　《合同法》确立的基本原则包括平等自愿原则、公平原则、诚实信用原则、鼓励交易原则、合法原则。

　　32 根据合同法规定当事人可以行使法定解除权利的情形不包括(　　)。

　　A.

　　因不可抗力致使合同目的不能实现而解除合同

　　B.

　　因预约期违约解除合同

　　C.

　　因延迟履行解除合同

　　D.

　　债务已经按照约定履行

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　D选项属于《合同法》第91条合同终止的情形。

　　33 设计合同采用的担保方式一般采用(　　)。

　　A.

　　定金担保

　　B.

　　保证担保

　　C.

　　留置担保

　　D.

　　抵押担保

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　设计合同一般采用定金担保，定金额度一般为合同总价的20%。

　　34 不动产作为担保物，依法可以设置的担保方式为(　　)。

　　A.

　　质押

　　B.

　　留置

　　C.

　　保证

　　D.

　　抵押

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　担保方式分为保证、抵押、质押、留置和定金。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保方式。抵押物即可以是动产也可以是不动产。

　　35 设计合同定金的比例不应超过合同总价款的(　　)。

　　A.

　　10%

　　B.

　　20%

　　C.

　　30%

　　D.

　　40%

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　设计合同定金的比例不应超过合同总价款的20%。

　　多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

　　36 勘察合同的内容包括(　　)。

　　A.

　　委托任务的工作范围

　　B.

　　合同工期

　　C.

　　勘察发包人的主要责任

　　D.

　　发包人应向勘察人提供的现场工作条件

　　E.

　　勘察费用

　　参考答案：A,B,D,E

　　参考解析：

　　勘察合同的内容应包括：(1)发包人应提供的勘察依据文件和资料。(2)委托任务的工作范围。(3)预计的勘察工作量和勘察成果资料提交的份数。(4)合同工期。(5)勘察费用。(6)发包人应向勘察人提供的现场工作条件。(7)违约责任和争议解决。

　　37 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，合同文本由(　　)组成。

　　A.

　　通用合同条款

　　B.

　　合同协议书

　　C.

　　标准和技术规范

　　D.

　　专用合同条款

　　E.

　　中标通知书

　　参考答案：A,B,D

　　参考解析：

　　各种施工合同示范文本一般都由协议书、通用条款、专用条款等部分组成。

　　38 根据《建设工程质量管理条例》规定，关于建设工程的最低保修期限说法正确的是(　　)。

　　A.

　　屋面防水工程为五年

　　B.

　　供冷系统三个供冷期

　　C.

　　电气管线为三年

　　D.

　　装修工程为两年

　　E.

　　供热系统为两个供暖期

　　参考答案：A,D,E

　　参考解析：

　　B选项错误，供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;C选项错误，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。

　　39 勘察发包人的主要责任包括(　　)。

　　A.

　　按规定提供勘察的相应资料

　　B.

　　为勘察人提供必要的生产、生活条件

　　C.

　　保护勘察人的知识产权

　　D.

　　勘察过程中发生任何变更，经过办理正式变更手续后，发包人应按照实际发生的工作量支付勘察费

　　E.

　　负责外部的协调工作

　　参考答案：A,B,C,D

　　参考解析：

　　按规定提供勘察的相应资料，包括查清地下埋藏物的情况;为勘察人提供必要的生产、生活条件;保护勘察人的知识产权;勘察过程中发生任何变更，经过办理正式变更手续后，发包人应按照实际发生的工作量支付勘察费。

　　40 以下关于合同的解除说法正确的是(　　)。

　　A.

　　合同的解除可分为协商解除、约定解除和法定解除三种

　　B.

　　约定解除属于双方解除

　　C.

　　因迟延履行解除合同属于法定解除

　　D.

　　协商解除是指合同生效后，未履行或未完成履行之前，当事人以解除合同为目的，经协商一致，解除合同

　　E.

　　法定解除是指在合同依法成立后而未全部履行前，当事人基于法律规定的事由行使解除权而解除合同

　　参考答案：A,C,D,E

　　参考解析：

　　B选项错误，约定解除属于单方解除。

友情提示：考生可进入环球网校招标师考试频道或招标师考试论坛，与广大考友一起交流学习！

编辑推荐：

　　【摘要】2015年招标师考试时间为11月7、8日，各位考友就要步入考场了。环球网校招标师频道小编今日整理：2015招标师考试《合同管理》临考预测题三，希望对大家有所帮助!并预祝各位考友在2015年招标师考试中取得理想的成绩。更多复习资料及模拟试题请关注环球网校招标师考试频道!

　　41 成立债权转让应当满足的条件包括(　　)。

　　A.

　　必须存在合法有效的合同权利

　　B.

　　合同权利转让是在不改变合同权利的内容前提下由债权人将权利转让给第三人，其主体包括债务人

　　C.

　　转让不改变该权利的内容

　　D.

　　转让人与受让人须就合同权利的转让达成协议

　　E.

　　被转让的合同权利须具有可让号陛

　　参考答案：A,C,D,E

　　参考解析：

　　成立债权转让应当满足以下三点：(1)必须存在合法有效的合同权利，且转让不改变该权利的内容。即为合同权利转让是在不改变合同权利的内容前提下由债权人将权利转让给第三人，其主体不包括债务人。(2)转让人与受让人须就合同权利的转让达成协议。(3)被转让的合同权利须具有可让与性。

　　42 根据我国法律规定，合同争议解决方式包括(　　)。

　　A.

　　和解

　　B.

　　第三方调解

　　C.

　　解除合同

　　D.

　　申请仲裁委员会仲裁裁决

　　E.

　　依法向人民法院提起诉讼

　　参考答案：A,B,D,E

　　参考解析：

　　根据我国法律规定，合同争议解决方式包括的方式有：①和解;②第三方调解;③申请仲裁委员会仲裁解决;④依法向人民法院提起诉讼。

　　43 我国对外贸易铁路运输按营业方式可分为(　　)。

　　A.

　　国际铁路联运

　　B.

　　国内铁路运输

　　C.

　　省内铁路运输

　　D.

　　省内铁路联运

　　E.

　　区域性铁路运输

　　参考答案：A,B

　　参考解析：

　　我国对外贸易铁路运输按营业方式可分为：国际铁路联运和国内铁路运输两种方式。

　　44 建设工程合同属于(　　)。

　　A.

　　有名合同

　　B.

　　实践合同

　　C.

　　要式合同

　　D.

　　有偿合同

　　E.

　　单务合同

　　参考答案：A,C,D

　　参考解析：

　　建设工程合同属于双务合同、有名合同、诺成合同、要式合同、有偿合同。

　　45 根据《担保法》、《物权法》有关规定，可以抵押的财产(　　)。

　　A.

　　土地所有权

　　B.

　　宅基地

　　C.

　　建筑物或者其他土地附着物

　　D.

　　建设用地使用权

　　E.

　　生产设备

　　参考答案：C,D,E

　　参考解析：

　　禁止抵押财产包括：土地所有权;耕地、宅基地、自留山、自留地、等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权、使用权不明或者有争议的财产;依法被查封、扣押、监管的财产;法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

　　46 根据我国《宪法》规定，我国实行土地公有制，土地所有权形式包括(　　)。

　　A.

　　宅基地所有权

　　B.

　　自留地所有权

　　C.

　　国有土地所有权

　　D.

　　农村集体土地所有权

　　E.

　　自留山使用权

　　参考答案：C,D

　　参考解析：

　　根据我国《宪法》第10条的规定，我国实行土地公有制，只有两种土地所有权形式，国有土地所有权、农村集体土地所有权，任何组织和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。

　　47 关于航空货物运输的主要特征，下列说法正确的有(　　)。

　　A.

　　运送速度快，在途时间短

　　B.

　　货物安全性较低，破损率高

　　C.

　　不受地面条件影响，辐射面广

　　D.

　　可实现“门到门”直达运输

　　E.

　　节约包装、保险等费用

　　参考答案：A,C,E

　　参考解析：

　　航空货物运输的主要特征有：(1)运送速度快，在途时间短;(2)不受地面条件影响，辐射面广，占用土地少;(3)货物安全性较高、破损率较低，如果采用空运集装箱的方式运送货物，则更为安全;(4)由于航空货物运输安全准确、货损少、包装简单，节约了包装、保险等费用。

　　48 根据《合同法》以下属于无效合同的是(　　)。

　　A.

　　违反法律、行政法规的强制性规定的合同

　　B.

　　在订立合同时显失公平的合同

　　C.

　　无处分权人处分他人财产权利而签订的合同

　　D.

　　损害社会公共利益的合同

　　E.

　　恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同

　　参考答案：A,D,E

　　参考解析：

　　根据《合同法》第52条的规定，下列属于无效合同：①一方以欺诈、胁迫的手段订立，损耗国家利益的合同;②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同;③以合法形式掩盖非法目的而订立的合同;④损害社会公共利益的合同;⑤违反法律、行政法规的强制性规定的合。

　　49 下列情形导致施工合同无效的有(　　)。

　　A.

　　施工企业以欺诈手段承揽政府投资工程

　　B.

　　某投标人与招标人串通并中标，损害其他投标人利益

　　C.

　　因重大误解而订立的合同

　　D.

　　违反法律、行政法规的强制性规定

　　E.

　　在订立合同时显失公平的合同

　　参考答案：A,B,D

　　参考解析：

　　《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。

　　50 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，属于发包人工作的是(　　)。

　　A.

　　保证承包人施工人员的安全和健康

　　B.

　　依据有关法律办理建设工程施工许可证

　　C.

　　依据有关法律办理建设工程规划许可证

　　D.

　　向承包人提供施工现场的地质勘测资料

　　E.

　　负责对指定分包的管理，但对分包方的行为负责

　　参考答案：B,C,D

　　参考解析：

　　《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)规定，发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。除专用合同条款另有约定外，发包人保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

友情提示：考生可进入环球网校招标师考试频道或招标师考试论坛，与广大考友一起交流学习！

编辑推荐：

　　【摘要】2015年招标师考试时间为11月7、8日，各位考友就要步入考场了。环球网校招标师频道小编今日整理：2015招标师考试《合同管理》临考预测题三，希望对大家有所帮助!并预祝各位考友在2015年招标师考试中取得理想的成绩。更多复习资料及模拟试题请关注环球网校招标师考试频道!

　　51 违约行为据其形态大致可分为(　　)。

　　A.

　　不履行

　　B.

　　不完全履行

　　C.

　　履行迟延

　　D.

　　默示违约

　　E.

　　预期违约

　　参考答案：A,B,C,E

　　参考解析：

　　违约行为是指合同当事人违反合同义务的行为。违约行为据其形态大致可分为四类：(1)不履行;(2)履行迟延;(3)不完全履行;(4)预期违约。

　　52 根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF—2011—0216)，承包人的主要权利和义务包括(　　)。

　　A.

　　对因发包人原因给承包人带来任何损失、损害或造成工程关键路径延误的，承包人有权要求赔偿和(或)延长竣工日期

　　B.

　　负责办理项目的审批、核准或备案手续

　　C.

　　完成设计、采购、施工、竣工试验和(或)指导竣工后试验等工作

　　D.

　　自费修复在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷

　　E.

　　承包人有权根据承包人的复工要求、付款时间延误和不可抗力的约定，以书面形式向发包人发出暂停通知

　　参考答案：A,C,D,E

　　参考解析：

　　按照《建设项目工程总承包合同示范文本》(试行)KGF—2011—0216)，承包人的主要权利和义务如下：(1)承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和(或)指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。 (2)承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷，或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。(3) 承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表。(4)承包人有权根据承包人的复工要求、付款时间延误和不可抗力的约定，以书面形式向发包人发出暂停通知。(5)对因发包人原因给承包人带来任何损失、损害或造成工程关键路径延误的，承包人有权要求赔偿和(或)延长竣工日期。

　　53 招标采购合同管理对招标师的技能要求有(　　)。

　　A.

　　合同规划能力

　　B.

　　招标采购文件编制能力

　　C.

　　招标采购活动组织能力

　　D.

　　协调现场的能力

　　E.

　　协助谈判与拟定合同能力

　　参考答案：A,B,C,E

　　参考解析：

　　招标采购合同管理对招标师的技能要求具体如下：①合同规划能力;②招标采购文件编制能力;③招标采购活动组织能力;④协助谈判与拟定合同能力;⑤争议解决能力。

　　54 建设项目工程总承包的方式主要有(　　)。

　　A.

　　设计—施工总承包

　　B.

　　采购施工总承包

　　C.

　　设计采购总承包

　　D.

　　施工总承包

　　E.

　　设计—采购—施工

　　参考答案：A,E

　　参考解析：

　　建设项目工程总承包主要有以下两种方式：(1)设计—施工总承包;(2)设计—采购—施工。

　　55 下列选项中属于承诺的有效要件的是(　　)。

　　A.

　　承诺必须由要约人作出

　　B.

　　承诺必须在有效时间内作出

　　C.

　　承诺可以与要约内容不一致

　　D.

　　承诺的方式必须符合要约的要求

　　E.

　　承诺必须与要约的容一致

　　参考答案：B,D,E

　　参考解析：

　　①诺必须由受约人作出;②承诺必须在有效时间内作出;③承诺必须与要约的容一致;④承诺的方式必须符合要约的要求。

　　案例分析题，要求分析合理，结论正确;有计算要求的，应简要写出计算过程。

　　56 2010年5月，甲建设单位通过招标投标程序，与中标的乙施工单位签订施工合同.由乙施工单位承建A单位的办公楼。随后，乙施工单位将该楼的主体结构发包给丙施工单位施工。工程竣工后，乙施工单位向丙施工单位出具了水电工程结算单，其中包括乙施工单位扣除丙施工单位税收、管理费等费用4万元。乙丙双方工程款结清，双方约定的管理费4万元在结算时并无异议。后该办公楼出现质量问题，A单位向法院起诉乙施工单位，要求其承担违约责任。

　　【问题】

　　1.乙施工单位将办公楼主体结构发包给丙施工单位施工是否正确?

　　2.丙施工单位对于办公楼的质量问题是否应当承担赔偿责任?

　　参考解析：

　　1.乙施工单位将办公楼主体结构发包给丙施工单位施工是不正确的。根据《建筑法》第28条的规定：“禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给其他人，禁止承包人将其承包的全部建筑工程肢解以后以发包人的名义分包转包给他人”。因此，乙施工单位的行为是违法的。

　　2.丙施工单位应当就办公楼的质量问题与乙施工单位承担连带赔偿责任。根据《建筑法》第67条的规定：“承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正。没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接收转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。因此，丙施工单位与乙施工单位承担连带赔偿责任。

　　57 某民营房地产开发企业投资的商品住宅项目，总建筑面积36万m2。招标人采用邀请招标方式进行施工总承包招标，共向A、B、C、D4家企业发出了招标文件，招标文件规定：“投标保证金为150万元人民币;采用固定总价合同;招标人和中标人在中标通知书发出后30日内订立合同书，合同书订立后10日内，中标人进场施工并按合同价的10%提交履约保证金。”开标后，投标人A、B、C、D的投标报价分别为6300万元人民币、6150万元人民币、6100万元人民币和5850万元人民币。招标人与C企业进行了多次谈判并达成一致。随后C企业将投标报价修改为5800万元人民币。

　　评标委员会严格按照招标文件规定的评标标准和方法，经评审后推荐该C企业作为排名第一的中标候选人。招标人遂向C企业发出了中标通知书，中标价格为5800万元人民币。

　　进场施工后，C企业一直未按招标文件规定向招标人提交履约保证金。招标人以C企业未能提交履约保证金为由单方解除了双方签订的施工总承包合同，并扣留了其投标保证金150万元人民币。

　　【问题】

　　1.该项目施工总承包合同是否有效?简要说明理由。

　　2.招标人对C企业投标保证金的处置是否妥当?简要说明理由。

　　3.如合同没有约定争议解决条款，招标人要起诉施工企业，主张损害赔偿，应该向何地法院提起诉讼?

　　参考解析：

　　1.该项目施工总承包合同无效。

　　理由：开标后，招标人与C企业进行了多次谈判并达成一致，随后C企业将投标报价修改，中标无效。

　　2.招标人对C企业投标保证金的处置妥当。

　　理由：拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金。

　　3.如合同没有约定争议解决条款，招标人要起诉施工企业，主张损害赔偿，应该向施工行为地法院提起诉讼。

　　58 甲建设单位新建一市政构筑物，与乙设计院和丙工程公司分别订立了设计合同和施工合同。工程按期竣工，但不久新建的市政构筑物一侧墙壁出现裂缝塌落。甲建设单位为此找到丙工程公司，要求该公司承担责任。丙公司认为其严格按施工合同履行了义务，不承担责任。后经勘验，墙壁裂缝是由于地基不均匀沉降所引起。甲建设单位于是又找到设计院，认为设计院结构设计图纸出现差错，造成墙壁的裂缝，设计院应承担事故责任。设计院认为其设计图纸所依据的地质资料是建设单位自己提供的，不同意承担责任。于是甲建设单位状告丙公司和乙设计院，要求该两家单位承担相应责任。法院审理后查明，甲建设单位提供的地质资料不是新建市政构筑物的地质资料，却是相邻地块的有关资料，对于该情况，事故发生前乙设计院一无所知。

　　【问题】

　　试分析本案中各方的责任应如何承担?

　　参考解析：

　　本案涉及两个合同关系，其中施工合同的主体是甲建设单位和丙工程公司，设计合同的主体甲建设单位和乙设计院。根据查明的事实，导致市政构筑物墙壁出现裂缝并塌落的事故的原因是地基不均匀沉降，与施工无关，所以丙工程公司不应承担责任。但是，乙设计院认为错误设计图纸的地质资料系由建设单位提供故不承担责任的辩称不成立。《合同法》第280条规定：“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”本案按照设计合同，甲建设单位应当提供准确的地质资料，但工程设计的质量好坏直接影响到工程的施工质量以及整个工程质量的好坏，设计院应当对本单位完成的设计图纸的质量负责，对于有关的设计文件应当符合能够真实地反映工程地质、水文地质状况，评价准确，以及数据可靠的要求。本案乙设计院在整个设计过程中未对甲建设单位提供的地质资进行认真审查，造成设计差错，应当承担相应的违约责任，而甲建设单位提供错误的地质资料，应当承担主要责任。

　　59 2012年5月，中国某出口商A公司与法国某进口商B公司签订出1：2大米若干吨的合同。该合同规定：规定为水分最高20%，杂质最高为1%，以中国商品检验局的检验证明为最后依据;单价为每吨××美元，贸易术语为FOB上海港，麻袋装，每袋净重××公斤，买方须于2012年9月底才派船只接运货物。合同生效后，B公司没有按期派船前来接运，直到2012年9月底才派船到上海港接货。当大米运到法国目的地后，B公司发现大米生虫，于是委托当地检验机构进行了检验，并签发了虫害证明。B公司据此向A公司提出了索赔20%货款的损失赔偿。A公司接到对方的索赔后，不仅拒赔，而且要求B公司支付延误派船期间A公司支付的大米仓储保管费及其他费用。此外，保存在中国商品检验局的检验货样至争议发生后仍然完好，未生虫害。

　　【问题】

　　1.A公司要求B支付延误时期的大米仓促保管费及其他费用能否成立?请说明理由;

　　2.B公司的索赔要求能否成立?请说明理由。

　　参考解析：

　　1.A公司的要求能够成立。因为根据《2010通则》，按FB0条件，由买方指定船只并订立运输合同，如果买方指定的船只不能在规定日期到达，则由买方负担一切因此而产生的额外费用。

　　在本案中，B公司并没有按期派船前来接运，造成逾期提货，违反了双方之间的合同约定，应当对延误期间A公司支付的大米仓储保管费及其他费用负责。

　　2.B公司的索赔不能成立。因为根据《2010通则》，按FOB条件，买方承担货物自装运港货交船以后的一切风险。A公司只能保证大米在交货时的品质，对运输途中所产生的大米品质变化不承担责任。而且合同约定：以中国商检局的检验证明为最后依据，而保存在中国商品检验局的检验货样至争议发生后仍然完好，未发生虫害，因此可以肯定卖方A交货时的品质是完好的。

　　60 中国江苏省南京市某企业A公司采用FOB上海港贸易术语向印度某进口商B公司出口施工机械一批，以集装箱方式装运，装运期为5月份。A公司4月26日收到 B公司发来的装船通知，告知载货船舶将于5月15日到达装运港。为了及时装运，A公司于5月10日将货物从南京运至上海码头仓库，不料货物因当夜仓库发生火灾而全部损失。

　　【问题】

　　1.货物损失应该由谁承担?为什么?

　　2.若采用FCA南京交货，该损失应该由谁承担?为什么?

　　3.采用FCA贸易术语和FOB贸易术语在交货地点、运输方式和单据等方面存在哪些不同?

　　参考解析：

　　1.以上损失应该由A公司承担。因为根据《2010通则》，按FOB条件，卖方承担货物自装运港置于买方指定的船上以前的一切风险。FOB上海港的风险转移点在上海装运港船上，而该损失发生在货物置于买方指定的船上之前，因此应当由卖方承担。

　　2.若采用FCA南京交货，该损失应该由B公司承担。因为FCA南京的风险转移点在南京货交承运人处，而该损失发生在运出南京之后，因此风险已由卖方转移至买方。

　　3.采用FCA贸易术语和FOB贸易术语在交货地点、运输方式和单据等方面存在的不同之处见下表

友情提示：考生可进入环球网校招标师考试频道或招标师考试论坛，与广大考友一起交流学习！

编辑推荐：