短信预约提醒成功
【学员问题】：发包人未在期限内支付结算款应承担何种责任?
【解答】根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。 承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，承包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
【学员问题】：因发包人的哪些行为承包人可以要求赔偿损失?
【解答】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
关 注：
成绩查询>>2013年各省市二级建造师考试成绩查询专题
考试真题>>2013年各科考试真题汇总专题
合格标准>>2013年各省二级建造师考试合格标准
环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校二级建造师频道及论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐：
二建QQ群欢迎你的加入：29316742
