短信预约提醒成功
相关推荐:2021年二级建造师《各科目》考后真题及答案解析汇总
2021年二级建造师考试结束后考生比较关注的是成绩查询时间的问题,为了能及时了解时间信息,环球网校提供 免费预约短信提醒服务,预约成功后可以及时收到成绩查询时间的短信通知。
2021年二级建造师《工程法规》冲刺考点:关于开工和竣工的时间考点
开工日期
监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知,工期自开工通知中载明的开工日期起算。当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:
(1)开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期。
(2)承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期。
(3)发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实,认定开工日期。
竣工日期
1.对竣工日期无争议:以承包人提交验收报告之日为竣工日期2.对竣工时间争议的司法解释
(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(有约定从约定;未约定的,可以认定约定期限为28日)
(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
以上就是关于2021年二级建造师《工程法规》冲刺考点:关于开工和竣工的时间考点,大家可以点击文末【免费下载】按钮,免费领取更多考点精华,其中涉及了各科的考试模拟题,历年的真题及答案解析,同时还有高频考点的总结及专业老师分享的知识点及技巧。