切换考试
首页 > 一级造价工程师 > 建设工程造价案例分析
建设工程造价管理 建设工程计价 建设工程造价案例分析 建设工程技术与计量（土建） 建设工程技术与计量（安装） 造价工程师清单计价规范
建设工程造价管理 建设工程计价 建设工程造价案例分析 建设工程技术与计量（土建） 建设工程技术与计量（安装） 造价工程师清单计价规范

第一章 建设项目投资估算与财务评价

建设项目总投资构成

某地2018年拟建一年产50万t的冶炼项目。据调查，该地区2016年建设的年产30万t同类产品的已建项目的投资总额为5500万元。生产能力指数为0.55, 2016~2018 年工程造价平均每年递增8%。拟建工业项目其他基础数据如下:1.假设项目建设投资估算总额为9000万元(其中包括无形资产500万元)。建设期1年，运营期8年；2.本项目投资来源为自有资金和贷款。贷款总额为3800万元，贷款年利率10%(按年计息)。贷款合同规定的还款方式为：运营期的前4年等额还本，利息照付。无形资产在运营期8年中均匀摊入成本。固定资产残值率5%，按直线法折旧，折旧年限10年；3.正常年份年营业收入为4000万元(不含销项税额)，经营成本为1600万元(其中进项税额为150万)；企业适用的增值税税率为17%，税金附加按应纳增值税的9%计算，所得税税率为25%；4.项目流动资金200万元，全部为自有资金，在项目运营期末全部收回；5.投产第一年仅达到设计生产能力的90%，预计这一年的营业收入、销项税额、经营成本、进项税额均为正常年份的90%；以后各年均达到设计生产能力；6.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额。【问题】1.列式计算建设项目总投资。2.列式计算建设期贷款利息和运营期年固定资产折旧费、年无形资产摊销费。3.编制项目的借款还本付息计划题1-1表、总成本费用估算题1-2表(营业成本按含进项税)。4.列式计算各年应纳增值税和增值税附加。5.列式计算运营期第一年税后净利润。 某工业引进项目，基础数据如下：（1）项目的建设前期年限为1年，建设期为2年，该项目的实施计划为：第一年完成项目的静态投资40%，第二年完成60%，第三年项目投产并且达到100%设计生产能力，预计年产量为3000万吨。（2）全套设备拟从国外进口，重量1850吨，装运港船上交货价为460万美元，国际运费标准为330美元/吨，海上运输保险费率为0.267％，中国银行财务费率为0.45％，外贸手续费率为1.7％，关税税率为22％，增值税税率为17％，美元对人民币的银行牌价为1∶6.83，设备的国内运杂费率为2.3％。（3）根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备购置投资的27.6％，安装工程占设备购置投资的10％工程建设其他费用占设备购置投资的7.7％，以上三项的综合调整系数分别为：1.23，1.15，1.08。（4）本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款，其余为自有资金，且不论借款还是自有资金均按计划比例投入。根据借款协议，贷款年利率按10%计算，按季计息。基本预备费费率10%，建设期内涨价预备费平均费率为6%。（5）根据已建成同类项目资料，每万吨产品占用流动资金为1.3万元。问题：1．计算项目设备购置投资。2．估算项目固定资产投资额。3．试用扩大指标法估算流动资金。4．估算该项目的总投资。（计算结果保留小数点后2位） 某拟建工业引进项目，基础数据如下：（1）全套设备拟从国外进口，重量1850吨，装运港船上交货价为460万美元，国际运费标准为330美元/吨，海上运输保险费率为0.267%，中国银行财务费率为0.45%，外贸手续费率为1.7%，关税税率为22%，增值税税率为13%，美元对人民币的银行牌价为1∶6.83，设备的国内运杂费率为2.3%。（2）根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备购置投资的27.6%，安装工程占设备购置投资的10%，工程建设其他费用占设备购置投资的7.7%，拟建项目以上三项的综合调整系数分别为：1.23，1.15，1.08。（3）项目的建设前期年限为1年，建设期为2年，该项目的实施计划为：第一年完成项目静态投资40%，第二年完成60%，第三年项目投产并且达到100%设计生产能力，预计年产量为3000万吨。（4）本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款，其余为自有资金，且不论借款还是自有资金均按计划比例投入。根据借款协议，贷款年利率按10%计算，按季计息。基本预备费费率10%，建设期内涨价预备费平均费率为6%。 （5）根据已建成同类项目资料，每万吨产品占用流动资金为1.3万元。【问题】1．计算拟建项目设备购置投资。2．估算拟建项目固定资产投资额。3．试用扩大指标法估算拟建项目流动资金。4．估算该拟建项目的总投资。（以人民币万元为单位计算，结果保留小数点后2位） 某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料。项目可行性研究相关基础数据如下：1.按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用，其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%，20%，15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑工程费用，生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他铺助设备购置及安装费用无变化，拟建项目的其他相关费用为500万元（含预备费）。2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。3.项目投产当年需要投入运营期流动资金200万元。4.项目运营期达产年不含税销售收入为1200万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值税10%计取，项目达产年份的经营成本为760万元（含进项税60万元）。5.运营期第1年达到产能的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按达产年份的80%计。第2年及以后年份为达产年份。6.企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为2200万元（包含可抵扣进项税200万元），建设投资在建设期均衡投入。（1）列式计算运营期第1年、第2年的应纳增值税额。（2）列式计算运营期第1年、第2年的调整所得税。（3）进行项目投资现金流量表（第1~4年）的编制，并填入答题卡表1.1项目投资现金流量表中。（4）假定计算期第4年（运营期第3年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，并判断项目的可行性。（计算结果保留两位小数） 背景资料：某集团公司拟建设A、B两个工业项目。A项目为拟建年产30万吨的某化工厂，拟建厂房的建筑面积为5000m2，同行业已建类似项目的建筑工程费用为3000元/m2，其中建筑工程费用所含的人工费、材料费、机械费和综合税费占建筑工程造价的比例分别为18.26%、57.63%、9.98%、14.13%，A项目因其建设时间、地点、标准等不同，相应的综合调整系数分别为1.25、1.32、1.15、1.2。根据调查资料提供的当地已建年产25万吨的同类项目的设备及工器具购置费为2400万元，已知拟建项目与类似项目的设备投资综合调整系数为1.25，拟建项目的工程建设其他费用占设备工器具与建筑工程费之和的30%，基本预备费率10%，不考虑安装工程费及价差预备费。B项目的基础数据如下：1.项目建设期1年，运营期10年，建设投资3000万元，预计全部形成固定资产(包含可抵扣进项税200万元)。2.项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为800万元，贷款年利率6%（按年计息），贷款合同约定：运营期前4年等额还本，利息照付。自有资金和贷款在建设期内均衡投入。3.项目固定资产使用年限10年，残值率5%，按直线法折旧。4.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金，在项目的运营期末全部回收。5.项目运营期达产年份不含税销售收入为1500万元，适用的增值税税率为13%，增值税附加按增值税的10%计取。项目达产年份的经营成本为860万元（含进项税60万元）。运营期第1年达到设计生产能力的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按照达产年份的80%计算。第2年以后各年为达产年份。6.该项目产品适用的所得税税率为25%。7.在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。【问题】1.列式计算A项目的建筑工程费用、设备工器具购置费和建设投资。2.列式计算B项目运营期第1年、第2年以及第3年的应纳增值税额及增值税附加。3.列式计算B项目运营期第1年、第2年以及第3年的总成本费用（不含税），利润总额，所得税以及净利润。4.进行B项目资本金现金流量表（计算期第1-4 年）的编制，并填入答题卡表 1-1 项目资本金现金流量表中。 表1-1      项目资本金现金流量表（单位：万元）序号年份项目12345-111现金流入——1.1含税营业收入——1.2回收固定资产余值——1.3回收流动资金——2现金流出——2.1项目资本金——2.2借款本金偿还——2.3借款利息偿还——2.3含税经营成本——2.4应纳增值税——2.5增值税附加税——2.6所得税——3净现金流量——4累计净现金流量——（计算结果保留两位小数） 某生产建设项目有关基础数据如下：1.按当地现行价格计算，项目的设备购置费为2800万元，已建类似项目的各项规模与比例均与该生产项目相同，其中建筑工程费、安装工程费占设备购置费的比例分别为45%、25%，由于时间、地点因素引起的上述两项费用变化的综合调整系数为1.1，该生产建设项目的工程建设其他费用和预备费用按800万元估算。2.项目建设期为1年，运营期为10年。 3.项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元。贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。4.项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。       5.项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。6.项目运营期第一年的营业收入、经营成本、增指税的附加税分别为1650万元、880万元、99万元。以后各年分别为2300万元、1100万元、138万元。7.项目的所得税税率为25%。8.项目计算时，不考虑预备费。9.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额，上述其他各项费用不考虑增指税影响，只考虑增指税的附加税。【问题】 1.列式计算项目的建设投资。2.列式计算项目年固定资产折旧额。3.列式计算项目运营期第一、二年应偿还银行的本息额。4.列式计算项目运营期第一年的总成本费用、利润总额和所得税。5.计算运营期第一、第二年的所得税后净现金流量。 【2022补考】背景一：某企业拟于某城市新建一个工业项目A，该项目可行性研究相关基础数据如下：1.占地面积为8亩，建筑面积为4500m2， 已建同类项目的单位建筑工程费用为3000元/m2，其项目的设计标准、规模与该企业两年前在另一城市修建的同类项目相同。已建类似工程建筑工程费用中的人工费，材料费，施工机具使用费占比0.22、0.54、0.08，考虑地区和交易时间等差异，人工费修正系数为1.2，材料费修正系数为1.1，施工机具使用费修正系数为1.05，以人材机使用费为基数的综合费率（含税费）较已建工程调增10%。2．根据市场询价，按现行价格估算该拟建项目的设备投资估算为520万元，设备安装工程费用为设备购置费的20%。项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安工程费的15%，项目的基本预备费费率为5%，不考虑价差预备费。背景二：新建某建设项目B基础数据如下：1．项目建设期为1年，运营期为10年。建设投资2800万元（含固定资产中可抵扣进项税额150万元），建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率5%，直线法折旧 。2 ．建设投资贷款总额为1600万元，年利率5%（按年计息），贷款合同约定运营期前5年采用等额还本付息方式偿还。3．项目运营期正常年份的不含税销售收入为900万元，不含税经营成本为370万元，其中经营成本可抵扣进项税额为25万元。4．项目运营期第1年投入自有流动资金300万元，运营期第1年达到设计生产能力的80%。销售收入、经营成本、销项税额、进项税额均为达产年80%，以后均达到设计产能。5．该项目产品适用的增值税税率13%，增值税附加税率12%，所得税税率25%。【财务·问题】【2022补考·问题】1．根据背景资料一计算已建类似项目综合管理费率和拟建A项目的建设投资。2．根据背景资料二以不含税价格计算B项目运营期第1、2年的总成本费用和税前利润。3．根据背景资料二，从财务计划现金流量分析的角度，计算项目运营期第一年的净现金流量，并判断项目运营期第一年的财务生存能力。（计算过程和结果均以万元为单位保留两位小数） 某企业拟新建一化工产品生产项目，其中设备从某国进口，重量700吨，装运港船上交货价为420万美元，国际运费标准为550美元／吨，国际运输保险费率为3‰，银行财务费率为5‰，外贸手续费率为1.5%，关税税率为22%，进口环节增值税的税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.7元人民币，该设备国内运杂费率为3.5%。  项目的建筑工程费用为2500万元，安装工程费用为1700万元，工程建设其他费用为工程费用的20%，基本预备费费率为工程费用和工程建设其他费用之和的5%，建设期价差预备费为静态投资的3%。项目建设期1年，运营期6年，项目建设投资全部为自有资金投入，预计全部形成固定资产，其中包含13%可抵扣的固定资产进项税额。固定资产可使用年限为8年，按直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末收回。运营期第1年投入流运资金1350万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。项目运营期第1年即达到设计生产能力，在运营期间，每年的含税营业收入为7500万元，其中销项税额为900万元，经营成本为2800万元，其中进项税额170万元，增值税附加税率按应纳增值税的12%计算，所得税率为25%，行业基准投资回收期为5年，企业投资者可接受的最低税后收益率为10%。问题：1.列式计算该项目的设备购置费。2.列式计算该项目的建设投资。3.列式计算该项目的固定资产原值、年折旧费和余值。4.列式计算项目运营期各年的调整所得税，填写项目投资现金流量表。5.列式计算项目财务净现值和静态投资回收期，并以此评价项目的可行性。（将“调整所得税”列为“现金流出”的内容。计算过程和结果均保留2位小数） 某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：（1）项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8%，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。（2）项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。（3）项目建设期第1年完成项目静态投资的40%，第2年完成静态投资的60%，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。（4）项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。（5）无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。（6）形成的各类资产中均不考虑进项税的影响。（7）项目正常年份的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元（其中进项税为50元），其余为固定成本（不考虑进项税）。项目产品预计含税售价为1400元/件，企业适用的所得税税率为25%，增值税率17%，增值税附加税率10%。（8）项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70%，营业收入和所含销项税额均为正常年份70%，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。（9）行业的平均资本金净利润率为6.2%。【问题】1．分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。2．分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧额和正常年份的含税可变成本，固定成本，含税经营成本。3．分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率，从财务角度评价项目可行性。（含税计算）4．列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5．假设项目以财务净现值为分析对象，就项目的投资额、产品价格、年经营成本因素进行敏感性分析，请补充表格数据。        单因素敏感性分析表（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，除产量盈亏平衡点计算结果取整外，其他计算结果有小数的保留两位小数） 某城市拟建设年产80万吨产品工业项目，已知位于同一城市已建成年产60万吨类似项目的设备购置费2500万元，生产能力指数为1，设备购置费的调价系数为1.2；建筑工程费、安装工程费、工程建设其他费占设备购置费的比例分别为40%、30%、30%。由于时间等因素引起的上述3项费用变化的综合调整系数为1.15、1.25和1.35，基本预备费率5%。项目建设前期为1年，建设期2年，静态投资在建设期内均衡投入，预测价差预备率为6%。其它有关数据如下：1.建设投资中有1500万元形成无形资产，其余形成固定资产，含1000万元可抵扣的固定资产进项税额，固定资产按直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。2.项目运营期为8年。每吨产品含增值税售价156元（增值税率16%）。运营期第1年达产80%，以后各年均达产100%。运营期第1年的经营成本为4000万元（含可抵扣进项税额800万元），以后各年经营成本为4800万元（含可抵扣进项税额为900万元）。3.无形资产在运营期均匀摊入成本。4.流动资金为自有资金1200万元，运营期第1年投入。5.增值税附加税率10%，运营第一年建设投资中可抵扣进项税额最多可抵扣60%。所得税率为25%。问题：1.列式计算拟建项目的静态投资及建设投资。2.假设建设投资为10000万元回答下列问题：（1）列式计算固定资产折旧费、固定资产余值、无形资产摊销费。（2）列式计算运营期各年应交纳的增值税和增值税附加。（3）列式计算运营期第1年的总成本费用（不含税）、调整所得税。（4）列式计算运营期第8年的净现金流量。（计算结果保留2位小数） 【精选题目6·综合型题目·剧本杀《顺流·逆流》】背景A：福尔摩东准备投资建设一厂房，生产“莲花清瘟胶囊” ，该项目需要进口设备，相关基础数据如下：1.全套设备拟从国外进口，重量1850吨，装运港船上交货价为460万美元，国际运费标准为330美元/吨，海上运输保险费率为0.267%，中国银行财务费率为0.45%，外贸手续费率为1.7%，关税税率为22%，增值税税率为13%，美元对人民币的银行牌价为1∶6.83，设备的国内运杂费率为2.3%。2.根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备购置投资的27.6%，安装工程占设备购置投资的10%，工程建设其他费用占设备购置投资的7.7%，拟建项目以上三项的综合调整系数分别为：1.23，1.15，1.08。3.项目的建设前期年限为1年，建设期为2年，该项目的实施计划为：第一年完成项目静态投资40%，第二年完成60%，第三年项目投产并且达到100%设计生产能力，预计年产量为3000万吨。基本预备费费率10%，建设期内涨价预备费平均费率为6%。 4.本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款，其余为自有资金，且不论借款还是自有资金均按计划比例投入。根据借款协议，贷款年利率按10%计算，按季计息。5.根据已建成同类项目资料，每万吨产品占用流动资金为1.3万元。背景B：福尔摩东在听到高圆圆已婚，心灰意冷，无心经营项目，导致“莲花清瘟胶囊”公司破产。准备开QQ以200迈速离开伤心地，隐居云南，潜心钻研‘情蛊’。 路上突然听到徐小凤老师的《顺流·逆流》，想到不能自暴自弃，自己的40斤柯基爱犬无人照顾，遂重振雄风，建立新药厂制作“菊花清瘟胶囊”，该项目可行性研究相关基础数据如下：1.拟建“菊花清瘟胶囊”项目占地面积30亩，建筑面积11000m2，其项目设计标准、规模与该企业3年前在另一城市修建的同类项目（“莲花清瘟胶囊”）相同。已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/m2，建筑工程的综合用工量为4.5工日/m2，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修生系数为1.05，人材机以外的其他费用修正系数为1.08。根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%，项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑差价预备费。2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。4.项目正常年份年销售收入为1560万元（其中销项税额为150万元），增值税附加税按应纳增值税的10%计算，项目正常年份年经营成本为400万元（其中进项税额为60万元）。项目运营期第1年产量为设计产量的85%。运营期第2年及以后各年均达到设计产量，运营期第1年的销售收入、销项税额、经营成本、进项税额均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。背景C：福尔摩东虽然在“菊花清瘟胶囊”项目中收益颇丰，但由于全资购买“万科” 和“恒大地产” 股票致血本无归，只能继续投资新建药厂，拟建设计年产（正常年份）10万吨的“荷花清瘟胶囊”项目，相关数据如下：1.建设期1年，运营期为8年。每吨产品不含增值税售价200元，适用增值税率13%，运营期第1年达产80%，以后各年均达产100%。2.建设投资3600万元，建设投资中有100万元固定资产可抵扣进项税，有540万元形成无形资产，其余形成固定资产，直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。无形资产在运营期内均匀摊入成本。3.建设投资中2000万元贷款，贷款利率6%，其余为自有资金。建设投资贷款于运营期前4年等额还本，利息照付。4.流动资金300万元，运营期第1年投入，计算期末收回。其中贷款200万元，利率为5%，其余为自有资金。5.运营期第1年的经营成本为1000万元，其中可抵扣进项税额100万元，以后各年经营成本为1200万元，其中可抵扣进项税额为120万元。6.增值税附加税率10%，所得税率为25%。7.建设投资中可抵扣进项税额在运营期第1年抵扣60%，第2年抵扣40%。【问题】一、针对背景A，计算：1.拟建项目进口设备购置投资。2.估算拟建项目固定资产投资额。3.试用扩大指标法估算拟建项目流动资金。4.估算该拟建项目的总投资。【以人民币万元为单位（从第一步开始）计算，结果均保留小数点后2位】二、针对背景B，计算：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为5500万元，建设投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月计算），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。分别列式计算项目运营期第1年、第2年的总成本费用（含进项税）和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金。（不考虑建设期末形成的可抵扣固定资产进项税，以及企业公积金、公益金提取及投资者股利分配，计算结果保留2位小数）三、针对背景C，计算：1.列式计算固定资产折旧费、无形资产摊销费。2.列式计算运营期各年应缴纳的增值税和增值税附加。3.列式计算运营期最后一年的净现金流量。4.列式计算运营期第1年的总投资收益率及运营期第5年的资本金净利润率。5.若运营期第2年初，当地政府要求设备需植入chatgpt等工具进行更新，为此需增加投资500万元维持运营投资（含固定资产可抵扣进项税50万元），该投资全部形成新固定资产（资产化处理方式），自有资金投入，折旧年限8年，残值率为4%（维持运营投资资本化处理的折旧年限超过该项目运营期的部分，相关处理在本题中不考虑）。该项投资给项目带来的利润损失由政府给予补贴（补贴收入不计算增值税），试计算运营期第2年政府给予多少补贴才不影响项目原有的利润总额? 6.若以第五问的数据为基础，但当地政府不给与补贴，另福尔摩东依据国家规定，在公司股东大会中强制规定：①从运营期第一年开始考虑分配利润，应付投资者各方股东均按可供投资者分配利润的10%记取。②若当年最大偿还本金能力尚不够归还银行贷款，则不计提法定公积金、分配利润。③公司不计提盈余公积金。请以此计算运营期第二年的剩余利润、盈余资金。7.“荷花清瘟胶囊”收益不菲，但福尔摩东考虑到要不断提升自己，遂决定投资建设进行改建，调整产品结构为“荷花清瘟胶囊2.0”。改建工程在运营期第5年年初开工，用时1月，建设投资600万（含100万固定资产可抵扣进项税），自有资金投入，全部形成固定资产。新增固定资产使用年限同原项目剩余运营期年限，残值率、折旧方式和原项目相同。改建后，从当年开始，每年均产量提升10%，其余单价、经营成本、进项税等同原项目不变。根据“有无对比”原则，计算改建工程利润总额。（改建工程建设投资按改建当年年初一次性投入考虑，改建当年固定资产折旧按整年考虑）8.不考虑第5、6、7问情况下，通过分析得出“荷花清瘟胶囊”药厂下列数据：已知价格为30元/件时，净现值为100万元，价格下降到10元/件时，净现值为-10万元，列式计算价格的敏感度系数以及该项目可行时的临界价格。9.不考虑第5、6、7、8问情况下，假设项目以财务净现值为分析对象，就项目的投资额、产品价格、年经营成本因素进行敏感性分析，请补充表格数据。 （注：计算过程和结果数据有小数的，保留两位小数） A背景：某投资方拟建一年产50万吨产品的生产项目。已建类似年产25万吨产品项目工程费为2500万元，生产能力指数为0.8，由于时间、厂址因素引起的综合调整系数为1.3。工程建设其他费为300万元，基本预备费费率10%，不考虑价差预备费。该拟建项目有关数据资料如下：1．项目建设期为1年，运营期为6年，项目建设投资中包含500万元可抵扣固定资产进项税。残值率为4%，折旧年限10年，固定资产余值在项目运营期末收回。2．运营期第1年投入流动资金500万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。3．产品不含税价格60元/吨，增值税率17%。在运营期间，正常年份每年的经营成本（不含进项税额）为800万元，单位产品进项税额为4元/吨，增值税附加税率为10%，所得税率为25%。 4．投产第1年生产能力达到设计生产能力的60%，经营成本为正常年份的75%，以后各年均达到设计生产能力。 【A背景·问题】1．列式计算：拟建项目的建设投资。2．列式计算：年固定资产折旧费。3．列式计算：每年应交纳的增值税和增值税附加。4．列式计算：计算期第2年的调整所得税。5．列式计算：计算期第2年的净现金流量。（计算结果保留两位小数） B背景：该投资方拟在某市开发区兴建一生产项目，建设期为2年，运营期为6年，运营期第3年达产。其它基础数据见表所示。 有关说明如下:1．表中贷款额不含利息。建设投资贷款年利率为5.84%（按半年计息）。建设投资估算中的550万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额。2．无形资产在运营期各年等额摊销；固定资产使用年限为10年，直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。3．流动资金贷款年利率为4%（按年计息）。流动资金在项目运营期末一次收回并偿还贷款本金。4．增值税附加税率为12%，所得税税率为25%。5．建设投资贷款在运营期内的前4年等额还本利息照付。 6．在运营期的后4年每年需维持运营投资20万元，维持运营投资按当年费用化处理，不考虑增加固定资产，无残值。 【B背景·问题】1．列式计算建设投资贷款年实际利率，建设期贷款利息。2．编制建设投资贷款还本付息计划表。3．列式计算固定资产投资总额、形成固定资产总额、固定资产年折旧额和运营期末余值。4．列式计算计算期的第3、6年的增值税附加、总成本费用（含税）和所得税。5．计算运营期第一年、最后一年净现金流量。 （计算过程和结果均保留2位小数） 背景： 某老板准备在北京三里屯投资建设“莲花清瘟胶囊”药厂，项目预计建设期2年，运营期6年。设计年产量25万件产品，每件售价100元（不含增值税），该产品适用于的增值税率为13%。运营期第1年达产60%，第二年达产100%。其它基础数据见下表所示。 有关说明如下：1.建设投资为2400万元，第1年投入1600万元，第2年投入800万元，其中有400万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率为5%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。无形资产在运营期前5年均匀摊入总成本，建设期第1年贷款1000万元，其余为自有资金，贷款年利率8%，运营期前5年等额偿还本金，利息照付。2.运营期第1年的营业收入、销项税额均为正常年份的60%。3.运营期第1年投入100万元自有资金为流动资金，其余流动资金为贷款，流动资金（临时借款）贷款利率为4%，在项目运营期期末一次收回并偿还贷款本金。4.增值税附加税率为10%，所得税税率为25%。5.可抵扣进项税额按经营成本的10%考虑。6.不考虑提取法定公积金和分配利润。【问题】1.列式计算该“莲花清瘟胶囊”药厂的建设项目总投资、固定资产折旧费、无形资产摊销费。2.药厂运营期第1年是否能够满足还款要求？如不能，为使项目可行，需产生多少临时借款？3.列式计算药厂项目资本金现金流量的运营期第1、2年的净现金流量。4.求运营期第二年总投资收益率，运营期第二年资本金净利润率。 （计算结果有小数的保留两位小数）

进口设备购置费

某工业引进项目，基础数据如下：（1）项目的建设前期年限为1年，建设期为2年，该项目的实施计划为：第一年完成项目的静态投资40%，第二年完成60%，第三年项目投产并且达到100%设计生产能力，预计年产量为3000万吨。（2）全套设备拟从国外进口，重量1850吨，装运港船上交货价为460万美元，国际运费标准为330美元/吨，海上运输保险费率为0.267％，中国银行财务费率为0.45％，外贸手续费率为1.7％，关税税率为22％，增值税税率为17％，美元对人民币的银行牌价为1∶6.83，设备的国内运杂费率为2.3％。（3）根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备购置投资的27.6％，安装工程占设备购置投资的10％工程建设其他费用占设备购置投资的7.7％，以上三项的综合调整系数分别为：1.23，1.15，1.08。（4）本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款，其余为自有资金，且不论借款还是自有资金均按计划比例投入。根据借款协议，贷款年利率按10%计算，按季计息。基本预备费费率10%，建设期内涨价预备费平均费率为6%。（5）根据已建成同类项目资料，每万吨产品占用流动资金为1.3万元。问题：1．计算项目设备购置投资。2．估算项目固定资产投资额。3．试用扩大指标法估算流动资金。4．估算该项目的总投资。（计算结果保留小数点后2位） 某拟建工业引进项目，基础数据如下：（1）全套设备拟从国外进口，重量1850吨，装运港船上交货价为460万美元，国际运费标准为330美元/吨，海上运输保险费率为0.267%，中国银行财务费率为0.45%，外贸手续费率为1.7%，关税税率为22%，增值税税率为13%，美元对人民币的银行牌价为1∶6.83，设备的国内运杂费率为2.3%。（2）根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备购置投资的27.6%，安装工程占设备购置投资的10%，工程建设其他费用占设备购置投资的7.7%，拟建项目以上三项的综合调整系数分别为：1.23，1.15，1.08。（3）项目的建设前期年限为1年，建设期为2年，该项目的实施计划为：第一年完成项目静态投资40%，第二年完成60%，第三年项目投产并且达到100%设计生产能力，预计年产量为3000万吨。（4）本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款，其余为自有资金，且不论借款还是自有资金均按计划比例投入。根据借款协议，贷款年利率按10%计算，按季计息。基本预备费费率10%，建设期内涨价预备费平均费率为6%。 （5）根据已建成同类项目资料，每万吨产品占用流动资金为1.3万元。【问题】1．计算拟建项目设备购置投资。2．估算拟建项目固定资产投资额。3．试用扩大指标法估算拟建项目流动资金。4．估算该拟建项目的总投资。（以人民币万元为单位计算，结果保留小数点后2位） 某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料。项目可行性研究相关基础数据如下：1.按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用，其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%，20%，15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑工程费用，生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他铺助设备购置及安装费用无变化，拟建项目的其他相关费用为500万元（含预备费）。2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。3.项目投产当年需要投入运营期流动资金200万元。4.项目运营期达产年不含税销售收入为1200万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值税10%计取，项目达产年份的经营成本为760万元（含进项税60万元）。5.运营期第1年达到产能的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按达产年份的80%计。第2年及以后年份为达产年份。6.企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为2200万元（包含可抵扣进项税200万元），建设投资在建设期均衡投入。（1）列式计算运营期第1年、第2年的应纳增值税额。（2）列式计算运营期第1年、第2年的调整所得税。（3）进行项目投资现金流量表（第1~4年）的编制，并填入答题卡表1.1项目投资现金流量表中。（4）假定计算期第4年（运营期第3年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，并判断项目的可行性。（计算结果保留两位小数） 背景资料：某集团公司拟建设A、B两个工业项目。A项目为拟建年产30万吨的某化工厂，拟建厂房的建筑面积为5000m2，同行业已建类似项目的建筑工程费用为3000元/m2，其中建筑工程费用所含的人工费、材料费、机械费和综合税费占建筑工程造价的比例分别为18.26%、57.63%、9.98%、14.13%，A项目因其建设时间、地点、标准等不同，相应的综合调整系数分别为1.25、1.32、1.15、1.2。根据调查资料提供的当地已建年产25万吨的同类项目的设备及工器具购置费为2400万元，已知拟建项目与类似项目的设备投资综合调整系数为1.25，拟建项目的工程建设其他费用占设备工器具与建筑工程费之和的30%，基本预备费率10%，不考虑安装工程费及价差预备费。B项目的基础数据如下：1.项目建设期1年，运营期10年，建设投资3000万元，预计全部形成固定资产(包含可抵扣进项税200万元)。2.项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为800万元，贷款年利率6%（按年计息），贷款合同约定：运营期前4年等额还本，利息照付。自有资金和贷款在建设期内均衡投入。3.项目固定资产使用年限10年，残值率5%，按直线法折旧。4.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金，在项目的运营期末全部回收。5.项目运营期达产年份不含税销售收入为1500万元，适用的增值税税率为13%，增值税附加按增值税的10%计取。项目达产年份的经营成本为860万元（含进项税60万元）。运营期第1年达到设计生产能力的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按照达产年份的80%计算。第2年以后各年为达产年份。6.该项目产品适用的所得税税率为25%。7.在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。【问题】1.列式计算A项目的建筑工程费用、设备工器具购置费和建设投资。2.列式计算B项目运营期第1年、第2年以及第3年的应纳增值税额及增值税附加。3.列式计算B项目运营期第1年、第2年以及第3年的总成本费用（不含税），利润总额，所得税以及净利润。4.进行B项目资本金现金流量表（计算期第1-4 年）的编制，并填入答题卡表 1-1 项目资本金现金流量表中。 表1-1      项目资本金现金流量表（单位：万元）序号年份项目12345-111现金流入——1.1含税营业收入——1.2回收固定资产余值——1.3回收流动资金——2现金流出——2.1项目资本金——2.2借款本金偿还——2.3借款利息偿还——2.3含税经营成本——2.4应纳增值税——2.5增值税附加税——2.6所得税——3净现金流量——4累计净现金流量——（计算结果保留两位小数） 某企业拟新建一化工产品生产项目，其中设备从某国进口，重量700吨，装运港船上交货价为420万美元，国际运费标准为550美元／吨，国际运输保险费率为3‰，银行财务费率为5‰，外贸手续费率为1.5%，关税税率为22%，进口环节增值税的税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.7元人民币，该设备国内运杂费率为3.5%。  项目的建筑工程费用为2500万元，安装工程费用为1700万元，工程建设其他费用为工程费用的20%，基本预备费费率为工程费用和工程建设其他费用之和的5%，建设期价差预备费为静态投资的3%。项目建设期1年，运营期6年，项目建设投资全部为自有资金投入，预计全部形成固定资产，其中包含13%可抵扣的固定资产进项税额。固定资产可使用年限为8年，按直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末收回。运营期第1年投入流运资金1350万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。项目运营期第1年即达到设计生产能力，在运营期间，每年的含税营业收入为7500万元，其中销项税额为900万元，经营成本为2800万元，其中进项税额170万元，增值税附加税率按应纳增值税的12%计算，所得税率为25%，行业基准投资回收期为5年，企业投资者可接受的最低税后收益率为10%。问题：1.列式计算该项目的设备购置费。2.列式计算该项目的建设投资。3.列式计算该项目的固定资产原值、年折旧费和余值。4.列式计算项目运营期各年的调整所得税，填写项目投资现金流量表。5.列式计算项目财务净现值和静态投资回收期，并以此评价项目的可行性。（将“调整所得税”列为“现金流出”的内容。计算过程和结果均保留2位小数）

建安费估算

某拟建工业引进项目，基础数据如下：（1）全套设备拟从国外进口，重量1850吨，装运港船上交货价为460万美元，国际运费标准为330美元/吨，海上运输保险费率为0.267%，中国银行财务费率为0.45%，外贸手续费率为1.7%，关税税率为22%，增值税税率为13%，美元对人民币的银行牌价为1∶6.83，设备的国内运杂费率为2.3%。（2）根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备购置投资的27.6%，安装工程占设备购置投资的10%，工程建设其他费用占设备购置投资的7.7%，拟建项目以上三项的综合调整系数分别为：1.23，1.15，1.08。（3）项目的建设前期年限为1年，建设期为2年，该项目的实施计划为：第一年完成项目静态投资40%，第二年完成60%，第三年项目投产并且达到100%设计生产能力，预计年产量为3000万吨。（4）本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款，其余为自有资金，且不论借款还是自有资金均按计划比例投入。根据借款协议，贷款年利率按10%计算，按季计息。基本预备费费率10%，建设期内涨价预备费平均费率为6%。 （5）根据已建成同类项目资料，每万吨产品占用流动资金为1.3万元。【问题】1．计算拟建项目设备购置投资。2．估算拟建项目固定资产投资额。3．试用扩大指标法估算拟建项目流动资金。4．估算该拟建项目的总投资。（以人民币万元为单位计算，结果保留小数点后2位） 某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料。项目可行性研究相关基础数据如下：1.按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用，其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%，20%，15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑工程费用，生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他铺助设备购置及安装费用无变化，拟建项目的其他相关费用为500万元（含预备费）。2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。3.项目投产当年需要投入运营期流动资金200万元。4.项目运营期达产年不含税销售收入为1200万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值税10%计取，项目达产年份的经营成本为760万元（含进项税60万元）。5.运营期第1年达到产能的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按达产年份的80%计。第2年及以后年份为达产年份。6.企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为2200万元（包含可抵扣进项税200万元），建设投资在建设期均衡投入。（1）列式计算运营期第1年、第2年的应纳增值税额。（2）列式计算运营期第1年、第2年的调整所得税。（3）进行项目投资现金流量表（第1~4年）的编制，并填入答题卡表1.1项目投资现金流量表中。（4）假定计算期第4年（运营期第3年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，并判断项目的可行性。（计算结果保留两位小数） 背景资料：某集团公司拟建设A、B两个工业项目。A项目为拟建年产30万吨的某化工厂，拟建厂房的建筑面积为5000m2，同行业已建类似项目的建筑工程费用为3000元/m2，其中建筑工程费用所含的人工费、材料费、机械费和综合税费占建筑工程造价的比例分别为18.26%、57.63%、9.98%、14.13%，A项目因其建设时间、地点、标准等不同，相应的综合调整系数分别为1.25、1.32、1.15、1.2。根据调查资料提供的当地已建年产25万吨的同类项目的设备及工器具购置费为2400万元，已知拟建项目与类似项目的设备投资综合调整系数为1.25，拟建项目的工程建设其他费用占设备工器具与建筑工程费之和的30%，基本预备费率10%，不考虑安装工程费及价差预备费。B项目的基础数据如下：1.项目建设期1年，运营期10年，建设投资3000万元，预计全部形成固定资产(包含可抵扣进项税200万元)。2.项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为800万元，贷款年利率6%（按年计息），贷款合同约定：运营期前4年等额还本，利息照付。自有资金和贷款在建设期内均衡投入。3.项目固定资产使用年限10年，残值率5%，按直线法折旧。4.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金，在项目的运营期末全部回收。5.项目运营期达产年份不含税销售收入为1500万元，适用的增值税税率为13%，增值税附加按增值税的10%计取。项目达产年份的经营成本为860万元（含进项税60万元）。运营期第1年达到设计生产能力的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按照达产年份的80%计算。第2年以后各年为达产年份。6.该项目产品适用的所得税税率为25%。7.在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。【问题】1.列式计算A项目的建筑工程费用、设备工器具购置费和建设投资。2.列式计算B项目运营期第1年、第2年以及第3年的应纳增值税额及增值税附加。3.列式计算B项目运营期第1年、第2年以及第3年的总成本费用（不含税），利润总额，所得税以及净利润。4.进行B项目资本金现金流量表（计算期第1-4 年）的编制，并填入答题卡表 1-1 项目资本金现金流量表中。 表1-1      项目资本金现金流量表（单位：万元）序号年份项目12345-111现金流入——1.1含税营业收入——1.2回收固定资产余值——1.3回收流动资金——2现金流出——2.1项目资本金——2.2借款本金偿还——2.3借款利息偿还——2.3含税经营成本——2.4应纳增值税——2.5增值税附加税——2.6所得税——3净现金流量——4累计净现金流量——（计算结果保留两位小数） 某生产建设项目有关基础数据如下：1.按当地现行价格计算，项目的设备购置费为2800万元，已建类似项目的各项规模与比例均与该生产项目相同，其中建筑工程费、安装工程费占设备购置费的比例分别为45%、25%，由于时间、地点因素引起的上述两项费用变化的综合调整系数为1.1，该生产建设项目的工程建设其他费用和预备费用按800万元估算。2.项目建设期为1年，运营期为10年。 3.项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元。贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。4.项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。       5.项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。6.项目运营期第一年的营业收入、经营成本、增指税的附加税分别为1650万元、880万元、99万元。以后各年分别为2300万元、1100万元、138万元。7.项目的所得税税率为25%。8.项目计算时，不考虑预备费。9.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额，上述其他各项费用不考虑增指税影响，只考虑增指税的附加税。【问题】 1.列式计算项目的建设投资。2.列式计算项目年固定资产折旧额。3.列式计算项目运营期第一、二年应偿还银行的本息额。4.列式计算项目运营期第一年的总成本费用、利润总额和所得税。5.计算运营期第一、第二年的所得税后净现金流量。 【2022补考】背景一：某企业拟于某城市新建一个工业项目A，该项目可行性研究相关基础数据如下：1.占地面积为8亩，建筑面积为4500m2， 已建同类项目的单位建筑工程费用为3000元/m2，其项目的设计标准、规模与该企业两年前在另一城市修建的同类项目相同。已建类似工程建筑工程费用中的人工费，材料费，施工机具使用费占比0.22、0.54、0.08，考虑地区和交易时间等差异，人工费修正系数为1.2，材料费修正系数为1.1，施工机具使用费修正系数为1.05，以人材机使用费为基数的综合费率（含税费）较已建工程调增10%。2．根据市场询价，按现行价格估算该拟建项目的设备投资估算为520万元，设备安装工程费用为设备购置费的20%。项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安工程费的15%，项目的基本预备费费率为5%，不考虑价差预备费。背景二：新建某建设项目B基础数据如下：1．项目建设期为1年，运营期为10年。建设投资2800万元（含固定资产中可抵扣进项税额150万元），建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率5%，直线法折旧 。2 ．建设投资贷款总额为1600万元，年利率5%（按年计息），贷款合同约定运营期前5年采用等额还本付息方式偿还。3．项目运营期正常年份的不含税销售收入为900万元，不含税经营成本为370万元，其中经营成本可抵扣进项税额为25万元。4．项目运营期第1年投入自有流动资金300万元，运营期第1年达到设计生产能力的80%。销售收入、经营成本、销项税额、进项税额均为达产年80%，以后均达到设计产能。5．该项目产品适用的增值税税率13%，增值税附加税率12%，所得税税率25%。【财务·问题】【2022补考·问题】1．根据背景资料一计算已建类似项目综合管理费率和拟建A项目的建设投资。2．根据背景资料二以不含税价格计算B项目运营期第1、2年的总成本费用和税前利润。3．根据背景资料二，从财务计划现金流量分析的角度，计算项目运营期第一年的净现金流量，并判断项目运营期第一年的财务生存能力。（计算过程和结果均以万元为单位保留两位小数） 某城市拟建设年产80万吨产品工业项目，已知位于同一城市已建成年产60万吨类似项目的设备购置费2500万元，生产能力指数为1，设备购置费的调价系数为1.2；建筑工程费、安装工程费、工程建设其他费占设备购置费的比例分别为40%、30%、30%。由于时间等因素引起的上述3项费用变化的综合调整系数为1.15、1.25和1.35，基本预备费率5%。项目建设前期为1年，建设期2年，静态投资在建设期内均衡投入，预测价差预备率为6%。其它有关数据如下：1.建设投资中有1500万元形成无形资产，其余形成固定资产，含1000万元可抵扣的固定资产进项税额，固定资产按直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。2.项目运营期为8年。每吨产品含增值税售价156元（增值税率16%）。运营期第1年达产80%，以后各年均达产100%。运营期第1年的经营成本为4000万元（含可抵扣进项税额800万元），以后各年经营成本为4800万元（含可抵扣进项税额为900万元）。3.无形资产在运营期均匀摊入成本。4.流动资金为自有资金1200万元，运营期第1年投入。5.增值税附加税率10%，运营第一年建设投资中可抵扣进项税额最多可抵扣60%。所得税率为25%。问题：1.列式计算拟建项目的静态投资及建设投资。2.假设建设投资为10000万元回答下列问题：（1）列式计算固定资产折旧费、固定资产余值、无形资产摊销费。（2）列式计算运营期各年应交纳的增值税和增值税附加。（3）列式计算运营期第1年的总成本费用（不含税）、调整所得税。（4）列式计算运营期第8年的净现金流量。（计算结果保留2位小数）

基本预备费

某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告的相关资料和基础数据如下：(1)项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8％，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5％。(2)项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。(3)项目建设期第1年完成项目静态投资的40％，第2年完成静态投资的60％，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。 (4)项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。(5)除了无形资产费用之外，项目建设投资全部形成固定资产，无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5％，采用直线法折旧。固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额对固定资产原值的影响。 (6)项目正常年份的产品设计生产的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元(含进项税额60元)，其余为固定成本，项目产品预计售价为1400元/件（含销项税额180元），增值税附加税率为12％，企业适用的所得税税率为25％。(7)项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70％，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100％。【问题】1.分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。 2.分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本，固定成本，经营成本。3.分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。 4.分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5.项目开工前由承包人编制的并经监理工程师批准的施工进度计划见图1-1所示(单位：月)。在工作G施工中，发生设计变更，停工待图2个月。上述事件发生后，发包人要求承包人按原工期完工，承包人决定通过压缩工作G的后续工作的持续时间来调整施工进度计划。经测算，工作H的赶工费为3.6万元/月，工作Ⅰ的赶工费为3.2万元/月，工作J的赶工费为4万元/月。根据上述情况，请确定施工进度计划调整的最优方案，写出具体分析过程。（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，产量盈亏平衡点计算结果取整，其他计算结果保留两位小数）图2-1 施工进度计划 某工业引进项目，基础数据如下：（1）项目的建设前期年限为1年，建设期为2年，该项目的实施计划为：第一年完成项目的静态投资40%，第二年完成60%，第三年项目投产并且达到100%设计生产能力，预计年产量为3000万吨。（2）全套设备拟从国外进口，重量1850吨，装运港船上交货价为460万美元，国际运费标准为330美元/吨，海上运输保险费率为0.267％，中国银行财务费率为0.45％，外贸手续费率为1.7％，关税税率为22％，增值税税率为17％，美元对人民币的银行牌价为1∶6.83，设备的国内运杂费率为2.3％。（3）根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备购置投资的27.6％，安装工程占设备购置投资的10％工程建设其他费用占设备购置投资的7.7％，以上三项的综合调整系数分别为：1.23，1.15，1.08。（4）本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款，其余为自有资金，且不论借款还是自有资金均按计划比例投入。根据借款协议，贷款年利率按10%计算，按季计息。基本预备费费率10%，建设期内涨价预备费平均费率为6%。（5）根据已建成同类项目资料，每万吨产品占用流动资金为1.3万元。问题：1．计算项目设备购置投资。2．估算项目固定资产投资额。3．试用扩大指标法估算流动资金。4．估算该项目的总投资。（计算结果保留小数点后2位） 【2022补考】背景一：某企业拟于某城市新建一个工业项目A，该项目可行性研究相关基础数据如下：1.占地面积为8亩，建筑面积为4500m2， 已建同类项目的单位建筑工程费用为3000元/m2，其项目的设计标准、规模与该企业两年前在另一城市修建的同类项目相同。已建类似工程建筑工程费用中的人工费，材料费，施工机具使用费占比0.22、0.54、0.08，考虑地区和交易时间等差异，人工费修正系数为1.2，材料费修正系数为1.1，施工机具使用费修正系数为1.05，以人材机使用费为基数的综合费率（含税费）较已建工程调增10%。2．根据市场询价，按现行价格估算该拟建项目的设备投资估算为520万元，设备安装工程费用为设备购置费的20%。项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安工程费的15%，项目的基本预备费费率为5%，不考虑价差预备费。背景二：新建某建设项目B基础数据如下：1．项目建设期为1年，运营期为10年。建设投资2800万元（含固定资产中可抵扣进项税额150万元），建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率5%，直线法折旧 。2 ．建设投资贷款总额为1600万元，年利率5%（按年计息），贷款合同约定运营期前5年采用等额还本付息方式偿还。3．项目运营期正常年份的不含税销售收入为900万元，不含税经营成本为370万元，其中经营成本可抵扣进项税额为25万元。4．项目运营期第1年投入自有流动资金300万元，运营期第1年达到设计生产能力的80%。销售收入、经营成本、销项税额、进项税额均为达产年80%，以后均达到设计产能。5．该项目产品适用的增值税税率13%，增值税附加税率12%，所得税税率25%。【财务·问题】【2022补考·问题】1．根据背景资料一计算已建类似项目综合管理费率和拟建A项目的建设投资。2．根据背景资料二以不含税价格计算B项目运营期第1、2年的总成本费用和税前利润。3．根据背景资料二，从财务计划现金流量分析的角度，计算项目运营期第一年的净现金流量，并判断项目运营期第一年的财务生存能力。（计算过程和结果均以万元为单位保留两位小数） 某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：（1）项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8%，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。（2）项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。（3）项目建设期第1年完成项目静态投资的40%，第2年完成静态投资的60%，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。（4）项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。（5）无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。（6）形成的各类资产中均不考虑进项税的影响。（7）项目正常年份的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元（其中进项税为50元），其余为固定成本（不考虑进项税）。项目产品预计含税售价为1400元/件，企业适用的所得税税率为25%，增值税率17%，增值税附加税率10%。（8）项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70%，营业收入和所含销项税额均为正常年份70%，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。（9）行业的平均资本金净利润率为6.2%。【问题】1．分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。2．分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧额和正常年份的含税可变成本，固定成本，含税经营成本。3．分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率，从财务角度评价项目可行性。（含税计算）4．列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5．假设项目以财务净现值为分析对象，就项目的投资额、产品价格、年经营成本因素进行敏感性分析，请补充表格数据。        单因素敏感性分析表（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，除产量盈亏平衡点计算结果取整外，其他计算结果有小数的保留两位小数）

静态投资估算

某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告的相关资料和基础数据如下：(1)项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8％，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5％。(2)项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。(3)项目建设期第1年完成项目静态投资的40％，第2年完成静态投资的60％，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。 (4)项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。(5)除了无形资产费用之外，项目建设投资全部形成固定资产，无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5％，采用直线法折旧。固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额对固定资产原值的影响。 (6)项目正常年份的产品设计生产的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元(含进项税额60元)，其余为固定成本，项目产品预计售价为1400元/件（含销项税额180元），增值税附加税率为12％，企业适用的所得税税率为25％。(7)项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70％，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100％。【问题】1.分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。 2.分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本，固定成本，经营成本。3.分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。 4.分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5.项目开工前由承包人编制的并经监理工程师批准的施工进度计划见图1-1所示(单位：月)。在工作G施工中，发生设计变更，停工待图2个月。上述事件发生后，发包人要求承包人按原工期完工，承包人决定通过压缩工作G的后续工作的持续时间来调整施工进度计划。经测算，工作H的赶工费为3.6万元/月，工作Ⅰ的赶工费为3.2万元/月，工作J的赶工费为4万元/月。根据上述情况，请确定施工进度计划调整的最优方案，写出具体分析过程。（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，产量盈亏平衡点计算结果取整，其他计算结果保留两位小数）图2-1 施工进度计划 某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：（1）项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8%，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。（2）项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。（3）项目建设期第1年完成项目静态投资的40%，第2年完成静态投资的60%，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。（4）项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。（5）无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。（6）形成的各类资产中均不考虑进项税的影响。（7）项目正常年份的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元（其中进项税为50元），其余为固定成本（不考虑进项税）。项目产品预计含税售价为1400元/件，企业适用的所得税税率为25%，增值税率17%，增值税附加税率10%。（8）项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70%，营业收入和所含销项税额均为正常年份70%，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。（9）行业的平均资本金净利润率为6.2%。【问题】1．分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。2．分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧额和正常年份的含税可变成本，固定成本，含税经营成本。3．分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率，从财务角度评价项目可行性。（含税计算）4．列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5．假设项目以财务净现值为分析对象，就项目的投资额、产品价格、年经营成本因素进行敏感性分析，请补充表格数据。        单因素敏感性分析表（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，除产量盈亏平衡点计算结果取整外，其他计算结果有小数的保留两位小数） 【精选题目6·综合型题目·剧本杀《顺流·逆流》】背景A：福尔摩东准备投资建设一厂房，生产“莲花清瘟胶囊” ，该项目需要进口设备，相关基础数据如下：1.全套设备拟从国外进口，重量1850吨，装运港船上交货价为460万美元，国际运费标准为330美元/吨，海上运输保险费率为0.267%，中国银行财务费率为0.45%，外贸手续费率为1.7%，关税税率为22%，增值税税率为13%，美元对人民币的银行牌价为1∶6.83，设备的国内运杂费率为2.3%。2.根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备购置投资的27.6%，安装工程占设备购置投资的10%，工程建设其他费用占设备购置投资的7.7%，拟建项目以上三项的综合调整系数分别为：1.23，1.15，1.08。3.项目的建设前期年限为1年，建设期为2年，该项目的实施计划为：第一年完成项目静态投资40%，第二年完成60%，第三年项目投产并且达到100%设计生产能力，预计年产量为3000万吨。基本预备费费率10%，建设期内涨价预备费平均费率为6%。 4.本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款，其余为自有资金，且不论借款还是自有资金均按计划比例投入。根据借款协议，贷款年利率按10%计算，按季计息。5.根据已建成同类项目资料，每万吨产品占用流动资金为1.3万元。背景B：福尔摩东在听到高圆圆已婚，心灰意冷，无心经营项目，导致“莲花清瘟胶囊”公司破产。准备开QQ以200迈速离开伤心地，隐居云南，潜心钻研‘情蛊’。 路上突然听到徐小凤老师的《顺流·逆流》，想到不能自暴自弃，自己的40斤柯基爱犬无人照顾，遂重振雄风，建立新药厂制作“菊花清瘟胶囊”，该项目可行性研究相关基础数据如下：1.拟建“菊花清瘟胶囊”项目占地面积30亩，建筑面积11000m2，其项目设计标准、规模与该企业3年前在另一城市修建的同类项目（“莲花清瘟胶囊”）相同。已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/m2，建筑工程的综合用工量为4.5工日/m2，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修生系数为1.05，人材机以外的其他费用修正系数为1.08。根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%，项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑差价预备费。2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。4.项目正常年份年销售收入为1560万元（其中销项税额为150万元），增值税附加税按应纳增值税的10%计算，项目正常年份年经营成本为400万元（其中进项税额为60万元）。项目运营期第1年产量为设计产量的85%。运营期第2年及以后各年均达到设计产量，运营期第1年的销售收入、销项税额、经营成本、进项税额均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。背景C：福尔摩东虽然在“菊花清瘟胶囊”项目中收益颇丰，但由于全资购买“万科” 和“恒大地产” 股票致血本无归，只能继续投资新建药厂，拟建设计年产（正常年份）10万吨的“荷花清瘟胶囊”项目，相关数据如下：1.建设期1年，运营期为8年。每吨产品不含增值税售价200元，适用增值税率13%，运营期第1年达产80%，以后各年均达产100%。2.建设投资3600万元，建设投资中有100万元固定资产可抵扣进项税，有540万元形成无形资产，其余形成固定资产，直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。无形资产在运营期内均匀摊入成本。3.建设投资中2000万元贷款，贷款利率6%，其余为自有资金。建设投资贷款于运营期前4年等额还本，利息照付。4.流动资金300万元，运营期第1年投入，计算期末收回。其中贷款200万元，利率为5%，其余为自有资金。5.运营期第1年的经营成本为1000万元，其中可抵扣进项税额100万元，以后各年经营成本为1200万元，其中可抵扣进项税额为120万元。6.增值税附加税率10%，所得税率为25%。7.建设投资中可抵扣进项税额在运营期第1年抵扣60%，第2年抵扣40%。【问题】一、针对背景A，计算：1.拟建项目进口设备购置投资。2.估算拟建项目固定资产投资额。3.试用扩大指标法估算拟建项目流动资金。4.估算该拟建项目的总投资。【以人民币万元为单位（从第一步开始）计算，结果均保留小数点后2位】二、针对背景B，计算：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为5500万元，建设投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月计算），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。分别列式计算项目运营期第1年、第2年的总成本费用（含进项税）和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金。（不考虑建设期末形成的可抵扣固定资产进项税，以及企业公积金、公益金提取及投资者股利分配，计算结果保留2位小数）三、针对背景C，计算：1.列式计算固定资产折旧费、无形资产摊销费。2.列式计算运营期各年应缴纳的增值税和增值税附加。3.列式计算运营期最后一年的净现金流量。4.列式计算运营期第1年的总投资收益率及运营期第5年的资本金净利润率。5.若运营期第2年初，当地政府要求设备需植入chatgpt等工具进行更新，为此需增加投资500万元维持运营投资（含固定资产可抵扣进项税50万元），该投资全部形成新固定资产（资产化处理方式），自有资金投入，折旧年限8年，残值率为4%（维持运营投资资本化处理的折旧年限超过该项目运营期的部分，相关处理在本题中不考虑）。该项投资给项目带来的利润损失由政府给予补贴（补贴收入不计算增值税），试计算运营期第2年政府给予多少补贴才不影响项目原有的利润总额? 6.若以第五问的数据为基础，但当地政府不给与补贴，另福尔摩东依据国家规定，在公司股东大会中强制规定：①从运营期第一年开始考虑分配利润，应付投资者各方股东均按可供投资者分配利润的10%记取。②若当年最大偿还本金能力尚不够归还银行贷款，则不计提法定公积金、分配利润。③公司不计提盈余公积金。请以此计算运营期第二年的剩余利润、盈余资金。7.“荷花清瘟胶囊”收益不菲，但福尔摩东考虑到要不断提升自己，遂决定投资建设进行改建，调整产品结构为“荷花清瘟胶囊2.0”。改建工程在运营期第5年年初开工，用时1月，建设投资600万（含100万固定资产可抵扣进项税），自有资金投入，全部形成固定资产。新增固定资产使用年限同原项目剩余运营期年限，残值率、折旧方式和原项目相同。改建后，从当年开始，每年均产量提升10%，其余单价、经营成本、进项税等同原项目不变。根据“有无对比”原则，计算改建工程利润总额。（改建工程建设投资按改建当年年初一次性投入考虑，改建当年固定资产折旧按整年考虑）8.不考虑第5、6、7问情况下，通过分析得出“荷花清瘟胶囊”药厂下列数据：已知价格为30元/件时，净现值为100万元，价格下降到10元/件时，净现值为-10万元，列式计算价格的敏感度系数以及该项目可行时的临界价格。9.不考虑第5、6、7、8问情况下，假设项目以财务净现值为分析对象，就项目的投资额、产品价格、年经营成本因素进行敏感性分析，请补充表格数据。 （注：计算过程和结果数据有小数的，保留两位小数）

价差预备费

某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告的相关资料和基础数据如下：(1)项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8％，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5％。(2)项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。(3)项目建设期第1年完成项目静态投资的40％，第2年完成静态投资的60％，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。 (4)项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。(5)除了无形资产费用之外，项目建设投资全部形成固定资产，无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5％，采用直线法折旧。固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额对固定资产原值的影响。 (6)项目正常年份的产品设计生产的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元(含进项税额60元)，其余为固定成本，项目产品预计售价为1400元/件（含销项税额180元），增值税附加税率为12％，企业适用的所得税税率为25％。(7)项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70％，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100％。【问题】1.分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。 2.分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本，固定成本，经营成本。3.分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。 4.分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5.项目开工前由承包人编制的并经监理工程师批准的施工进度计划见图1-1所示(单位：月)。在工作G施工中，发生设计变更，停工待图2个月。上述事件发生后，发包人要求承包人按原工期完工，承包人决定通过压缩工作G的后续工作的持续时间来调整施工进度计划。经测算，工作H的赶工费为3.6万元/月，工作Ⅰ的赶工费为3.2万元/月，工作J的赶工费为4万元/月。根据上述情况，请确定施工进度计划调整的最优方案，写出具体分析过程。（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，产量盈亏平衡点计算结果取整，其他计算结果保留两位小数）图2-1 施工进度计划 某工业引进项目，基础数据如下：（1）项目的建设前期年限为1年，建设期为2年，该项目的实施计划为：第一年完成项目的静态投资40%，第二年完成60%，第三年项目投产并且达到100%设计生产能力，预计年产量为3000万吨。（2）全套设备拟从国外进口，重量1850吨，装运港船上交货价为460万美元，国际运费标准为330美元/吨，海上运输保险费率为0.267％，中国银行财务费率为0.45％，外贸手续费率为1.7％，关税税率为22％，增值税税率为17％，美元对人民币的银行牌价为1∶6.83，设备的国内运杂费率为2.3％。（3）根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备购置投资的27.6％，安装工程占设备购置投资的10％工程建设其他费用占设备购置投资的7.7％，以上三项的综合调整系数分别为：1.23，1.15，1.08。（4）本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款，其余为自有资金，且不论借款还是自有资金均按计划比例投入。根据借款协议，贷款年利率按10%计算，按季计息。基本预备费费率10%，建设期内涨价预备费平均费率为6%。（5）根据已建成同类项目资料，每万吨产品占用流动资金为1.3万元。问题：1．计算项目设备购置投资。2．估算项目固定资产投资额。3．试用扩大指标法估算流动资金。4．估算该项目的总投资。（计算结果保留小数点后2位） 某拟建工业引进项目，基础数据如下：（1）全套设备拟从国外进口，重量1850吨，装运港船上交货价为460万美元，国际运费标准为330美元/吨，海上运输保险费率为0.267%，中国银行财务费率为0.45%，外贸手续费率为1.7%，关税税率为22%，增值税税率为13%，美元对人民币的银行牌价为1∶6.83，设备的国内运杂费率为2.3%。（2）根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备购置投资的27.6%，安装工程占设备购置投资的10%，工程建设其他费用占设备购置投资的7.7%，拟建项目以上三项的综合调整系数分别为：1.23，1.15，1.08。（3）项目的建设前期年限为1年，建设期为2年，该项目的实施计划为：第一年完成项目静态投资40%，第二年完成60%，第三年项目投产并且达到100%设计生产能力，预计年产量为3000万吨。（4）本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款，其余为自有资金，且不论借款还是自有资金均按计划比例投入。根据借款协议，贷款年利率按10%计算，按季计息。基本预备费费率10%，建设期内涨价预备费平均费率为6%。 （5）根据已建成同类项目资料，每万吨产品占用流动资金为1.3万元。【问题】1．计算拟建项目设备购置投资。2．估算拟建项目固定资产投资额。3．试用扩大指标法估算拟建项目流动资金。4．估算该拟建项目的总投资。（以人民币万元为单位计算，结果保留小数点后2位） 某企业拟新建一化工产品生产项目，其中设备从某国进口，重量700吨，装运港船上交货价为420万美元，国际运费标准为550美元／吨，国际运输保险费率为3‰，银行财务费率为5‰，外贸手续费率为1.5%，关税税率为22%，进口环节增值税的税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.7元人民币，该设备国内运杂费率为3.5%。  项目的建筑工程费用为2500万元，安装工程费用为1700万元，工程建设其他费用为工程费用的20%，基本预备费费率为工程费用和工程建设其他费用之和的5%，建设期价差预备费为静态投资的3%。项目建设期1年，运营期6年，项目建设投资全部为自有资金投入，预计全部形成固定资产，其中包含13%可抵扣的固定资产进项税额。固定资产可使用年限为8年，按直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末收回。运营期第1年投入流运资金1350万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。项目运营期第1年即达到设计生产能力，在运营期间，每年的含税营业收入为7500万元，其中销项税额为900万元，经营成本为2800万元，其中进项税额170万元，增值税附加税率按应纳增值税的12%计算，所得税率为25%，行业基准投资回收期为5年，企业投资者可接受的最低税后收益率为10%。问题：1.列式计算该项目的设备购置费。2.列式计算该项目的建设投资。3.列式计算该项目的固定资产原值、年折旧费和余值。4.列式计算项目运营期各年的调整所得税，填写项目投资现金流量表。5.列式计算项目财务净现值和静态投资回收期，并以此评价项目的可行性。（将“调整所得税”列为“现金流出”的内容。计算过程和结果均保留2位小数） 某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：（1）项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8%，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。（2）项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。（3）项目建设期第1年完成项目静态投资的40%，第2年完成静态投资的60%，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。（4）项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。（5）无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。（6）形成的各类资产中均不考虑进项税的影响。（7）项目正常年份的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元（其中进项税为50元），其余为固定成本（不考虑进项税）。项目产品预计含税售价为1400元/件，企业适用的所得税税率为25%，增值税率17%，增值税附加税率10%。（8）项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70%，营业收入和所含销项税额均为正常年份70%，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。（9）行业的平均资本金净利润率为6.2%。【问题】1．分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。2．分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧额和正常年份的含税可变成本，固定成本，含税经营成本。3．分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率，从财务角度评价项目可行性。（含税计算）4．列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5．假设项目以财务净现值为分析对象，就项目的投资额、产品价格、年经营成本因素进行敏感性分析，请补充表格数据。        单因素敏感性分析表（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，除产量盈亏平衡点计算结果取整外，其他计算结果有小数的保留两位小数）

名义利率和有效利率

某企业拟在某市开发区兴建一生产项目, 建设期为2年，运营期为6年,运营期第3年达产。其它基础数据见表1.1所示。有关说明如下:1．表中贷款额不含利息。建设投资贷款年利率为5.84%（按半年计息）。建设投资估算中的550万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额对固定资产原值的影响。2．无形资产在运营期各年等额摊销；固定资产使用年限为10年,直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。3．流动资金贷款年利率为4%（按年计息）。流动资金在项目运营期末一次收回并偿还贷款本金。4．增值税附加税率为12%，所得税税率为25%。5．建设投资贷款在运营期内的前4年等额还本利息照付。6．在运营期的后4年每年需维持运营投资20万元，维持运营投资按当年费用化处理，不考虑增加固定资产，无残值。【问题】1．列式计算建设投资贷款年实际利率，建设期贷款利息。2．编制建设投资贷款还本付息计划表。3．列式计算固定资产投资估算总额、形成固定资产总额、固定资产年折旧额和运营期末余值。4．列式计算第3、6年的增值税附加、总成本费用（含税）和所得税。5．编制项目资本金现金流量表。6．从项目资本金角度列式计算投资回收期（静态）。（计算过程和结果均保留2位小数） 某工业引进项目，基础数据如下：（1）项目的建设前期年限为1年，建设期为2年，该项目的实施计划为：第一年完成项目的静态投资40%，第二年完成60%，第三年项目投产并且达到100%设计生产能力，预计年产量为3000万吨。（2）全套设备拟从国外进口，重量1850吨，装运港船上交货价为460万美元，国际运费标准为330美元/吨，海上运输保险费率为0.267％，中国银行财务费率为0.45％，外贸手续费率为1.7％，关税税率为22％，增值税税率为17％，美元对人民币的银行牌价为1∶6.83，设备的国内运杂费率为2.3％。（3）根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备购置投资的27.6％，安装工程占设备购置投资的10％工程建设其他费用占设备购置投资的7.7％，以上三项的综合调整系数分别为：1.23，1.15，1.08。（4）本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款，其余为自有资金，且不论借款还是自有资金均按计划比例投入。根据借款协议，贷款年利率按10%计算，按季计息。基本预备费费率10%，建设期内涨价预备费平均费率为6%。（5）根据已建成同类项目资料，每万吨产品占用流动资金为1.3万元。问题：1．计算项目设备购置投资。2．估算项目固定资产投资额。3．试用扩大指标法估算流动资金。4．估算该项目的总投资。（计算结果保留小数点后2位）

建设期利息

某地2018年拟建一年产50万t的冶炼项目。据调查，该地区2016年建设的年产30万t同类产品的已建项目的投资总额为5500万元。生产能力指数为0.55, 2016~2018 年工程造价平均每年递增8%。拟建工业项目其他基础数据如下:1.假设项目建设投资估算总额为9000万元(其中包括无形资产500万元)。建设期1年，运营期8年；2.本项目投资来源为自有资金和贷款。贷款总额为3800万元，贷款年利率10%(按年计息)。贷款合同规定的还款方式为：运营期的前4年等额还本，利息照付。无形资产在运营期8年中均匀摊入成本。固定资产残值率5%，按直线法折旧，折旧年限10年；3.正常年份年营业收入为4000万元(不含销项税额)，经营成本为1600万元(其中进项税额为150万)；企业适用的增值税税率为17%，税金附加按应纳增值税的9%计算，所得税税率为25%；4.项目流动资金200万元，全部为自有资金，在项目运营期末全部收回；5.投产第一年仅达到设计生产能力的90%，预计这一年的营业收入、销项税额、经营成本、进项税额均为正常年份的90%；以后各年均达到设计生产能力；6.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额。【问题】1.列式计算建设项目总投资。2.列式计算建设期贷款利息和运营期年固定资产折旧费、年无形资产摊销费。3.编制项目的借款还本付息计划题1-1表、总成本费用估算题1-2表(营业成本按含进项税)。4.列式计算各年应纳增值税和增值税附加。5.列式计算运营期第一年税后净利润。 某企业拟在某市开发区兴建一生产项目, 建设期为2年，运营期为6年,运营期第3年达产。其它基础数据见表1.1所示。有关说明如下:1．表中贷款额不含利息。建设投资贷款年利率为5.84%（按半年计息）。建设投资估算中的550万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额对固定资产原值的影响。2．无形资产在运营期各年等额摊销；固定资产使用年限为10年,直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。3．流动资金贷款年利率为4%（按年计息）。流动资金在项目运营期末一次收回并偿还贷款本金。4．增值税附加税率为12%，所得税税率为25%。5．建设投资贷款在运营期内的前4年等额还本利息照付。6．在运营期的后4年每年需维持运营投资20万元，维持运营投资按当年费用化处理，不考虑增加固定资产，无残值。【问题】1．列式计算建设投资贷款年实际利率，建设期贷款利息。2．编制建设投资贷款还本付息计划表。3．列式计算固定资产投资估算总额、形成固定资产总额、固定资产年折旧额和运营期末余值。4．列式计算第3、6年的增值税附加、总成本费用（含税）和所得税。5．编制项目资本金现金流量表。6．从项目资本金角度列式计算投资回收期（静态）。（计算过程和结果均保留2位小数） 某工业引进项目，基础数据如下：（1）项目的建设前期年限为1年，建设期为2年，该项目的实施计划为：第一年完成项目的静态投资40%，第二年完成60%，第三年项目投产并且达到100%设计生产能力，预计年产量为3000万吨。（2）全套设备拟从国外进口，重量1850吨，装运港船上交货价为460万美元，国际运费标准为330美元/吨，海上运输保险费率为0.267％，中国银行财务费率为0.45％，外贸手续费率为1.7％，关税税率为22％，增值税税率为17％，美元对人民币的银行牌价为1∶6.83，设备的国内运杂费率为2.3％。（3）根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备购置投资的27.6％，安装工程占设备购置投资的10％工程建设其他费用占设备购置投资的7.7％，以上三项的综合调整系数分别为：1.23，1.15，1.08。（4）本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款，其余为自有资金，且不论借款还是自有资金均按计划比例投入。根据借款协议，贷款年利率按10%计算，按季计息。基本预备费费率10%，建设期内涨价预备费平均费率为6%。（5）根据已建成同类项目资料，每万吨产品占用流动资金为1.3万元。问题：1．计算项目设备购置投资。2．估算项目固定资产投资额。3．试用扩大指标法估算流动资金。4．估算该项目的总投资。（计算结果保留小数点后2位） 某拟建工业引进项目，基础数据如下：（1）全套设备拟从国外进口，重量1850吨，装运港船上交货价为460万美元，国际运费标准为330美元/吨，海上运输保险费率为0.267%，中国银行财务费率为0.45%，外贸手续费率为1.7%，关税税率为22%，增值税税率为13%，美元对人民币的银行牌价为1∶6.83，设备的国内运杂费率为2.3%。（2）根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备购置投资的27.6%，安装工程占设备购置投资的10%，工程建设其他费用占设备购置投资的7.7%，拟建项目以上三项的综合调整系数分别为：1.23，1.15，1.08。（3）项目的建设前期年限为1年，建设期为2年，该项目的实施计划为：第一年完成项目静态投资40%，第二年完成60%，第三年项目投产并且达到100%设计生产能力，预计年产量为3000万吨。（4）本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款，其余为自有资金，且不论借款还是自有资金均按计划比例投入。根据借款协议，贷款年利率按10%计算，按季计息。基本预备费费率10%，建设期内涨价预备费平均费率为6%。 （5）根据已建成同类项目资料，每万吨产品占用流动资金为1.3万元。【问题】1．计算拟建项目设备购置投资。2．估算拟建项目固定资产投资额。3．试用扩大指标法估算拟建项目流动资金。4．估算该拟建项目的总投资。（以人民币万元为单位计算，结果保留小数点后2位） 背景资料：某集团公司拟建设A、B两个工业项目。A项目为拟建年产30万吨的某化工厂，拟建厂房的建筑面积为5000m2，同行业已建类似项目的建筑工程费用为3000元/m2，其中建筑工程费用所含的人工费、材料费、机械费和综合税费占建筑工程造价的比例分别为18.26%、57.63%、9.98%、14.13%，A项目因其建设时间、地点、标准等不同，相应的综合调整系数分别为1.25、1.32、1.15、1.2。根据调查资料提供的当地已建年产25万吨的同类项目的设备及工器具购置费为2400万元，已知拟建项目与类似项目的设备投资综合调整系数为1.25，拟建项目的工程建设其他费用占设备工器具与建筑工程费之和的30%，基本预备费率10%，不考虑安装工程费及价差预备费。B项目的基础数据如下：1.项目建设期1年，运营期10年，建设投资3000万元，预计全部形成固定资产(包含可抵扣进项税200万元)。2.项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为800万元，贷款年利率6%（按年计息），贷款合同约定：运营期前4年等额还本，利息照付。自有资金和贷款在建设期内均衡投入。3.项目固定资产使用年限10年，残值率5%，按直线法折旧。4.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金，在项目的运营期末全部回收。5.项目运营期达产年份不含税销售收入为1500万元，适用的增值税税率为13%，增值税附加按增值税的10%计取。项目达产年份的经营成本为860万元（含进项税60万元）。运营期第1年达到设计生产能力的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按照达产年份的80%计算。第2年以后各年为达产年份。6.该项目产品适用的所得税税率为25%。7.在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。【问题】1.列式计算A项目的建筑工程费用、设备工器具购置费和建设投资。2.列式计算B项目运营期第1年、第2年以及第3年的应纳增值税额及增值税附加。3.列式计算B项目运营期第1年、第2年以及第3年的总成本费用（不含税），利润总额，所得税以及净利润。4.进行B项目资本金现金流量表（计算期第1-4 年）的编制，并填入答题卡表 1-1 项目资本金现金流量表中。 表1-1      项目资本金现金流量表（单位：万元）序号年份项目12345-111现金流入——1.1含税营业收入——1.2回收固定资产余值——1.3回收流动资金——2现金流出——2.1项目资本金——2.2借款本金偿还——2.3借款利息偿还——2.3含税经营成本——2.4应纳增值税——2.5增值税附加税——2.6所得税——3净现金流量——4累计净现金流量——（计算结果保留两位小数） 某企业投资新建一项目，生产一种市场需求较大的产品。项目的基础数据如下:1.项目建设投资估算为1600万元(含可抵扣进项税112万元)，建设期1年，运营期8年。建设投资(不含可抵扣进项税)全部形成固定资产，固定资产使用年限8年，残值率4%，按直线法折旧。2.项目流动资金估算为200万元，运营期第1年年初投入，在项目的运营期末全部回收。3.项目资金来源为自有资金和贷款，建设投资贷款利率为8% (按年计息)，流动资金利率为5% (按年计息)。建设投资贷款的还款方式为运营期前4年等额还本、利息照付方式。4.项目正常年份的设计产能为10万件，运营期第1年的产能为正常年份产能的70%。目前市场同类产品的不含税销售价格约为65～75元/件。5.项目资金投入、收益及成本等基础测算数据见表1.1。6.该项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加综合税率为10%，所得税税率为25%。问题:1.列式计算项目的建设期贷款利息及年固定资产折旧额。2.若产品的不含税销售单价确定为65元/件，列式计算项目运营期第1年的增值税、税前利润、所得税、税后利润。3.若企业希望项目运营期第1年不借助其他资金来源能够满足建设投资贷款还款要求，产品的不含税销售单价至少应确定为多少?4.项目运营后期（建设期贷款偿还完成后）考虑到市场成熟后产品价格可能下降，产品单价拟在65元的基础上下调10%，列式计算运营后期正常年份的资本金净利润率。(注:计算过程和结果数据有小教的，保留两位小数) 某企业拟投资建设一个生产市场急需产品的工业项目。该项目建设2年，运营期8年。项目建设的其他基本数据如下：1.项目建设投资估算5300万元(包含可抵扣进项税300万元)，预计全部形成固定资产，固定资产使用年限8年。按直线法折旧，期末净残值率为5%。2.建设投资资金来源于自有资金和银行借款，借款年利率6%(按年计息)。借款合同约定还款方式为在运营期的前5年等额还本付息。建设期内自有资金和借款均为均衡投入。3.项目所需流动资金按照分项详细估算法估算，从运营期第1年开始由自有资金投入。4.项目运营期第1年，外购原材料、燃料费为1680万元，工资及福利费为700万元，其他费用为290万元，存货估算为385万元。项目应收账款年周转次数、现金年周转次数、应付账款年周转次数分别为12次、9次、6次。项目无预付账款和预收账款情况。5.项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加税率为12%，企业所得税税率为25%。6.项目的资金投入、收益、成本费用表1.1。表1.1项目资金投入、收益、成本费用表  单位：万元问题：1.列式计算项目运营期年固定资产折旧额。2.列式计算项目运营期第1年应偿还的本金、利息。3.列式计算项目运营期第1年、第2年应投入的流动资金。4.列式计算项目运营期第1年应缴纳的增值税。5.以不含税价格列式计算项目运营期第1年的总成本费用和税后利润，并通过计算说明项目运营期第1年能够满足还款要求。（计算过程和结果保留两位小数） 某企业拟建设一个工业项目，基本数据如下：1.建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部形成固定资产。2.建设投资来源为自有资金和贷款，建设期每年贷款1000万元，年利率6%（按年计息），贷款合同约定运营期第1年按项目最大偿还能力还款，运营期第2～5年将未偿还贷款等额本息偿还。自有资金和贷款在建设期内均衡投入。3.项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。4.流动资金250万元由自有资金，在运营期第1年投入。5.运营期间正常年份的营业收入为1000万元（其中销项税额为170万元），经营成本为280万元（其中进项税额为40万元），增值税附加税税率为6%，所得税率为25%。6.运营期第1年达到设计产能的80%，该年营业收入及其所含销项税额、经营成本及其所含进项税额均为正常年份80%，以后均达到设计生产能力。假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额。问题：1.列示计算项目建设期贷款利息。2.列示计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。（总成本费用以不含税费用计算）3.列式计算项目运营期第2年偿还的贷款本息，并通过计算分析是否达到还款要求。（总成本费用按不含税计算）4.分别计算项目资本金现金流量表运营期第1年、第2年净现金流量。 （计算过程及结果保留小数点后两位） 某建设项目进行项目前期分析，计算期10年，其中建设期2年，运营期8年。项目第3年投产，第5年开始达到100%设计生产能力。项目建设投资9000万元（无进项税额），预计8500万元形成固定资产，500万元形成无形资产。固定资产残值率为10%，可使用年限为10年。无形资产在运营期8年中，均匀摊入成本。流动资金为1000万元，在项目计算期末收回。项目的设计生产能力为年产量1.1万吨，预计每吨含税销售价为6000元，增值税率为12%，增值税附加按10%计取。项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1.1。（建设期贷款利息按形成固定资产原值考虑，（调整）所得税税率为25%。）项目拟还款方式：在项目运营期间（即从第3年至第10年）按等额还本、利息照付法偿还，流动资金贷款每年付息。长期贷款利率为6.22%（按年付息），流动资金贷款利率为3%。假设第7年的单位可变成本为1725元，年固定总成本为4000万元，单位可变成本中含进项税额412元，固定成本中不含进项税额。问题：1.列式计算建设期贷款利息及各年的流动资金贷款利息。2.列式计算项目摊销费、固定资产原值、年折旧费和余值。3.从项目融资前财务分析的角度，列式计算项目运营期各年的含税总成本费用。4.编制投资现金流量表，把结果填入表1. 2中。（表中数字保留两位小数，（调整）所得税为已知条件，不需要计算）5.列式计算项目静态投资回收期。6.列式计算第7年的产量盈亏平衡点（保留两位小数）。（除特殊要求外，计算结果保留两位小数点） 某生产建设项目有关数据如下：1．项目建设投资5756万元（无固定资产可抵扣进项税），其中建设期为1年，运营期为10年。 2．项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元。贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。3．项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。 4．项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。5．项目运营期第一年的营业收入、经营成本、增指税的附加税分别为1650万元、880万元、99万元。以后各年分别为2300万元、1100万元、138万元。6．项目的所得税税率为25%。 7．上述其他各项费用不考虑增指税影响，只考虑增指税的附加税。【问题】 1．列式计算项目年固定资产折旧额。2．列式计算项目运营期第一年应偿还银行的本息额。3．列式计算项目运营期第一年的总成本费用、利润总额和所得税，并判断运营期第一年能否满足还款要求。 4．计算运营期第一、第二年的所得税后净现金流量。 某生产建设项目有关基础数据如下：1.按当地现行价格计算，项目的设备购置费为2800万元，已建类似项目的各项规模与比例均与该生产项目相同，其中建筑工程费、安装工程费占设备购置费的比例分别为45%、25%，由于时间、地点因素引起的上述两项费用变化的综合调整系数为1.1，该生产建设项目的工程建设其他费用和预备费用按800万元估算。2.项目建设期为1年，运营期为10年。 3.项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元。贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。4.项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。       5.项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。6.项目运营期第一年的营业收入、经营成本、增指税的附加税分别为1650万元、880万元、99万元。以后各年分别为2300万元、1100万元、138万元。7.项目的所得税税率为25%。8.项目计算时，不考虑预备费。9.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额，上述其他各项费用不考虑增指税影响，只考虑增指税的附加税。【问题】 1.列式计算项目的建设投资。2.列式计算项目年固定资产折旧额。3.列式计算项目运营期第一、二年应偿还银行的本息额。4.列式计算项目运营期第一年的总成本费用、利润总额和所得税。5.计算运营期第一、第二年的所得税后净现金流量。 【2022补考】背景一：某企业拟于某城市新建一个工业项目A，该项目可行性研究相关基础数据如下：1.占地面积为8亩，建筑面积为4500m2， 已建同类项目的单位建筑工程费用为3000元/m2，其项目的设计标准、规模与该企业两年前在另一城市修建的同类项目相同。已建类似工程建筑工程费用中的人工费，材料费，施工机具使用费占比0.22、0.54、0.08，考虑地区和交易时间等差异，人工费修正系数为1.2，材料费修正系数为1.1，施工机具使用费修正系数为1.05，以人材机使用费为基数的综合费率（含税费）较已建工程调增10%。2．根据市场询价，按现行价格估算该拟建项目的设备投资估算为520万元，设备安装工程费用为设备购置费的20%。项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安工程费的15%，项目的基本预备费费率为5%，不考虑价差预备费。背景二：新建某建设项目B基础数据如下：1．项目建设期为1年，运营期为10年。建设投资2800万元（含固定资产中可抵扣进项税额150万元），建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率5%，直线法折旧 。2 ．建设投资贷款总额为1600万元，年利率5%（按年计息），贷款合同约定运营期前5年采用等额还本付息方式偿还。3．项目运营期正常年份的不含税销售收入为900万元，不含税经营成本为370万元，其中经营成本可抵扣进项税额为25万元。4．项目运营期第1年投入自有流动资金300万元，运营期第1年达到设计生产能力的80%。销售收入、经营成本、销项税额、进项税额均为达产年80%，以后均达到设计产能。5．该项目产品适用的增值税税率13%，增值税附加税率12%，所得税税率25%。【财务·问题】【2022补考·问题】1．根据背景资料一计算已建类似项目综合管理费率和拟建A项目的建设投资。2．根据背景资料二以不含税价格计算B项目运营期第1、2年的总成本费用和税前利润。3．根据背景资料二，从财务计划现金流量分析的角度，计算项目运营期第一年的净现金流量，并判断项目运营期第一年的财务生存能力。（计算过程和结果均以万元为单位保留两位小数） 某企业拟投资建设一工业项目，生产一种市场急需的产品，该项目相关基础数据如下:1.项目建设期1年，运营期8年，建设投资估算1500万元(含可抵扣进项税100万元)。建设投资(不含可抵扣进项税)全部形成固定资产。固定资产使用年限8年，期末净残值率5%，按直线法折旧。2.项目建设投资来源为自有资金和银行借款。借款总额1000万元。借款年利率8%(按年计息)，借款合同约定的还款方式为运营期的前5年等额还本付息。自有资金和借款在建设期内均衡投入。3.项目投产当年以自有资金投入运营期流动资金400万元。4.项目设计产量为2万件/年。单位产品不含税销售价格预计为450元。单位产品不含进项税可变成本估算为240元。单位产品平均可抵扣进项税估算为15元。正常达产年份的经营成本为550万元(不含可抵扣进项税)。5.项目运营期第1年产量为设计产量的80%，营业收入亦为达产年份的80%。以后各年均达到设计产量。6.企业适用的增值税税率13%，增值税附加按应纳增值税的12%计算。企业所得税税率为25%。【问题】1.列式计算项目建设期贷款利息和固定资产年折旧额。2.列式计算项目运营期第1年、第2年的企业应纳增值税额。3.列式计算项目运营期第1年的经营成本、总成本费用。4.列式计算项目运营期第1年、第2年的税前利润，并说明运营期第1年项目可用于还款的资金能否满足还款要求。5.列式计算项目运营期第2年的产量盈亏平衡点。 (注:计算过程和结算数据有小数的，保留两位小数) 某建设项目进行项目前期分析，计算期10年，其中建设期2年，运营期8年。项目第3年投产，第5年开始达到100%设计生产能力。项目建设投资9000万元（无进项税额），预计8500万元形成固定资产，500万元形成无形资产。固定资产残值率为10%，可使用年限为10年。无形资产在运营期8年中，均匀摊入成本。流动资金为1000万元，在项目计算期末收回。项目的设计生产能力为年产量1.1万吨，预计每吨含税销售价为6000元，增值税率为12%，增值税附加按10%计取。项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1.1。（为简化起见，建设期贷款利息按形成固定资产原值考虑。）项目拟还款方式：在项目运营期间（即从第3年至第10年）按等额还本、利息照付法偿还，流动资金贷款每年付息。长期贷款利率为6.22%（按年付息），流动资金贷款利率为3%。假设第7年的单位可变成本为1725元，年固定总成本为4000万元，单位可变成本中含进项税额412元。问题：1．计算建设期贷款利息及各年的流动资金贷款利息。2．计算项目固定资产原值、年折旧费和余值。3．从项目融资前财务分析的角度，列式计算项目运营期各年的含税总成本费用。4．编制投资现金流量表，把结果填入表1. 2中。（表中数字保留两位小数，(调整)所得税为已知条件，不需要计算）5．计算项目静态投资回收期。6．计算第7年的产量盈亏平衡点（保留两位小数）和单价盈亏平衡点（取整），分析项目盈利能力和抗风险能力。 A背景：某投资方拟建一年产50万吨产品的生产项目。已建类似年产25万吨产品项目工程费为2500万元，生产能力指数为0.8，由于时间、厂址因素引起的综合调整系数为1.3。工程建设其他费为300万元，基本预备费费率10%，不考虑价差预备费。该拟建项目有关数据资料如下：1．项目建设期为1年，运营期为6年，项目建设投资中包含500万元可抵扣固定资产进项税。残值率为4%，折旧年限10年，固定资产余值在项目运营期末收回。2．运营期第1年投入流动资金500万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。3．产品不含税价格60元/吨，增值税率17%。在运营期间，正常年份每年的经营成本（不含进项税额）为800万元，单位产品进项税额为4元/吨，增值税附加税率为10%，所得税率为25%。 4．投产第1年生产能力达到设计生产能力的60%，经营成本为正常年份的75%，以后各年均达到设计生产能力。 【A背景·问题】1．列式计算：拟建项目的建设投资。2．列式计算：年固定资产折旧费。3．列式计算：每年应交纳的增值税和增值税附加。4．列式计算：计算期第2年的调整所得税。5．列式计算：计算期第2年的净现金流量。（计算结果保留两位小数） B背景：该投资方拟在某市开发区兴建一生产项目，建设期为2年，运营期为6年，运营期第3年达产。其它基础数据见表所示。 有关说明如下:1．表中贷款额不含利息。建设投资贷款年利率为5.84%（按半年计息）。建设投资估算中的550万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额。2．无形资产在运营期各年等额摊销；固定资产使用年限为10年，直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。3．流动资金贷款年利率为4%（按年计息）。流动资金在项目运营期末一次收回并偿还贷款本金。4．增值税附加税率为12%，所得税税率为25%。5．建设投资贷款在运营期内的前4年等额还本利息照付。 6．在运营期的后4年每年需维持运营投资20万元，维持运营投资按当年费用化处理，不考虑增加固定资产，无残值。 【B背景·问题】1．列式计算建设投资贷款年实际利率，建设期贷款利息。2．编制建设投资贷款还本付息计划表。3．列式计算固定资产投资总额、形成固定资产总额、固定资产年折旧额和运营期末余值。4．列式计算计算期的第3、6年的增值税附加、总成本费用（含税）和所得税。5．计算运营期第一年、最后一年净现金流量。 （计算过程和结果均保留2位小数） 试题一某项目建设投资为5000万元，预计形成其他资产500万元，其余全部形成固定资产，该项目建设期为2年，运营期为8年。其他基础资料如下：1.建设期第一年投资60%，第二年投资40%，其中每年投资的60%为自有资金，40%为贷款资金，年名义利率10%(按季度计息)，建设单位与银行约定：建设期借款在运营期的前6年，按照每年等额本息的偿还法进行偿还。2.固定资产折旧年限为8年，按直线法进行折旧，残值率为5%。在运营期末回收固定资产余值，其他资产在运营期内平均摊销，不计残值。3.运营期第一年投入流动资金300万元，为自有资金；第二年投入流动资金200万元为银行借款，借款利率为4%。流动资金在运营期末全部回收。4.投产第二年，由于疫情等原因当地政府拨付250万扶持企业生产运营。预计运营期各年的经营成本均为2800万元，其中可抵扣进项税额为252万元，运营期每年的不含税营业收入为3600万元。假定增值税税率为13%，增值税附加综合税率为12%，所得税税率为25%，行业平均总投资收益率为8%，行业净利润率参考值为12%。 5.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额。 【问题】1.列式计算项目建设期利息，并计算固定资产年折旧费以及其他资产年摊销费。2.列式计算项目运营期第5年应还本息和。 3.编制该项目利润与利润分配表，并填入表1-1利润与利润分配表中。 4.列式计算项目总投资收益率、资本金净利润率，并评价本项目是否可行。 （以上问题计算过程及结果均保留两位小数） 某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据如下： 1.拟建项目占地面积面积30亩，建筑面积11000㎡，其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类项目相同。已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/㎡，建筑工程的综合用工量为4.5工日/㎡，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修生系数为1.05，人材机以外的其他费用修正系数为1.08。 2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。 3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。 4.项目正常年份年销售收入为1560万元（其中销项税额为150万元），增值税附加税按应纳增值税的10%计算，项目正常年份年经营成本为400万元（其中进项税额为60万元）。项目运营期第1年产量为设计产量的85%。运营期第2年及以后各年均达到设计产量，运营期第1年的销售收入、销项税额、经营成本、进项税额均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。 根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%，项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑差价预备费。问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为5500万元，建设投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月计算），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。分别列式计算项目运营期第1年、第2年的总成本费用（含进项税）和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金。（不考虑建设期末形成的可抵扣固定资产进项税，以及企业公积金、公益金提取及投资者股利分配，计算结果保留2位小数） 试题一：某企业投资新建一项目，生产某种市场需求较大的产品。项目的基础数椐如下：1．项目建设投资估算为1600万元（含可抵扣进项税112万元），建设期1年，运营期8年。建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产，固定资产使用年限8年，残值率4%，按直线法折旧。2．项目流动资金运营期第1、2年年初投入，在项目的运营期末全部回收。3．项目资金来源为自有资金和贷款，建设投资贷款利率为8%（按年计息），流动资金借款利率、短期临时借款利率5%（按年计息）。建设投资贷款的还款方式为运营期前4年等额还本﹑利息照付方式。4．项目正常年份的设计产能为10万件，运营期第1年的产能为正常年份产的70%。5．项目资金投入、收益及成本等基础测算数据见表1.1。 6．该项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加综合税率为10%，所得税税率为25%。 【问题】1．列式计算项目的建设期贷款利息及年固定资产折旧额。2．若产品的不含税销售单价确定为65元/件，列式计算项目运营期第1、2年的增值税，税前利润，所得税，税后利润。3．项目运营后期（建设期贷款，临时贷款都偿还完成后），由于市场过度饱和，预计行业资本金净利润率为7%，列式计算销售单价为多少元每件才能不低于行业的资本金净利润率。 （注：计算过程和结果数据有小数的，保留两位小数）

流动资金估算

某工业引进项目，基础数据如下：（1）项目的建设前期年限为1年，建设期为2年，该项目的实施计划为：第一年完成项目的静态投资40%，第二年完成60%，第三年项目投产并且达到100%设计生产能力，预计年产量为3000万吨。（2）全套设备拟从国外进口，重量1850吨，装运港船上交货价为460万美元，国际运费标准为330美元/吨，海上运输保险费率为0.267％，中国银行财务费率为0.45％，外贸手续费率为1.7％，关税税率为22％，增值税税率为17％，美元对人民币的银行牌价为1∶6.83，设备的国内运杂费率为2.3％。（3）根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备购置投资的27.6％，安装工程占设备购置投资的10％工程建设其他费用占设备购置投资的7.7％，以上三项的综合调整系数分别为：1.23，1.15，1.08。（4）本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款，其余为自有资金，且不论借款还是自有资金均按计划比例投入。根据借款协议，贷款年利率按10%计算，按季计息。基本预备费费率10%，建设期内涨价预备费平均费率为6%。（5）根据已建成同类项目资料，每万吨产品占用流动资金为1.3万元。问题：1．计算项目设备购置投资。2．估算项目固定资产投资额。3．试用扩大指标法估算流动资金。4．估算该项目的总投资。（计算结果保留小数点后2位） 某拟建工业引进项目，基础数据如下：（1）全套设备拟从国外进口，重量1850吨，装运港船上交货价为460万美元，国际运费标准为330美元/吨，海上运输保险费率为0.267%，中国银行财务费率为0.45%，外贸手续费率为1.7%，关税税率为22%，增值税税率为13%，美元对人民币的银行牌价为1∶6.83，设备的国内运杂费率为2.3%。（2）根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备购置投资的27.6%，安装工程占设备购置投资的10%，工程建设其他费用占设备购置投资的7.7%，拟建项目以上三项的综合调整系数分别为：1.23，1.15，1.08。（3）项目的建设前期年限为1年，建设期为2年，该项目的实施计划为：第一年完成项目静态投资40%，第二年完成60%，第三年项目投产并且达到100%设计生产能力，预计年产量为3000万吨。（4）本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款，其余为自有资金，且不论借款还是自有资金均按计划比例投入。根据借款协议，贷款年利率按10%计算，按季计息。基本预备费费率10%，建设期内涨价预备费平均费率为6%。 （5）根据已建成同类项目资料，每万吨产品占用流动资金为1.3万元。【问题】1．计算拟建项目设备购置投资。2．估算拟建项目固定资产投资额。3．试用扩大指标法估算拟建项目流动资金。4．估算该拟建项目的总投资。（以人民币万元为单位计算，结果保留小数点后2位） 某企业拟投资建设一个生产市场急需产品的工业项目。该项目建设2年，运营期8年。项目建设的其他基本数据如下：1.项目建设投资估算5300万元(包含可抵扣进项税300万元)，预计全部形成固定资产，固定资产使用年限8年。按直线法折旧，期末净残值率为5%。2.建设投资资金来源于自有资金和银行借款，借款年利率6%(按年计息)。借款合同约定还款方式为在运营期的前5年等额还本付息。建设期内自有资金和借款均为均衡投入。3.项目所需流动资金按照分项详细估算法估算，从运营期第1年开始由自有资金投入。4.项目运营期第1年，外购原材料、燃料费为1680万元，工资及福利费为700万元，其他费用为290万元，存货估算为385万元。项目应收账款年周转次数、现金年周转次数、应付账款年周转次数分别为12次、9次、6次。项目无预付账款和预收账款情况。5.项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加税率为12%，企业所得税税率为25%。6.项目的资金投入、收益、成本费用表1.1。表1.1项目资金投入、收益、成本费用表  单位：万元问题：1.列式计算项目运营期年固定资产折旧额。2.列式计算项目运营期第1年应偿还的本金、利息。3.列式计算项目运营期第1年、第2年应投入的流动资金。4.列式计算项目运营期第1年应缴纳的增值税。5.以不含税价格列式计算项目运营期第1年的总成本费用和税后利润，并通过计算说明项目运营期第1年能够满足还款要求。（计算过程和结果保留两位小数）

基础数据测算

拟建设计年产10万吨某环保产品的建设项目，有关数据如下：1．建设期1年，运营期为8年。每吨产品不含增值税售价200元，适用增值税率13%，运营期第1年达产60%，以后各年均达产100%。2．考虑环境治理和扶持环保项目，每销售一吨产品政府补贴25元，补贴收入免所得税（计收增值税）。3．建设投资3600万元，建设投资中有100万元可抵扣进项税额，有540万元形成无形资产，其余形成固定资产，直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。无形资产在运营期内均匀摊入成本。4．流动资金300万元，运营期第1年投入，计算期末收回。5．运营期第1年的经营成本为1100万元，其中可抵扣进项税额100万元，以后各年经营成本为1200万元，其中可抵扣进项税额为120万元。6．增值税附加税率10%，所得税率为25%。7．建设投资中可抵扣进项税额运营期第1年可抵扣60%，第2年可抵扣40%。问题：1．列式计算固定资产折旧费、无形资产摊销费。2．列式计算运营期各年应缴纳的增值税和增值税附加。3．列式计算运营期第1年净利润，并判断能否满足项目运营要求。4．列式计算运营期第8年的净现金流量。5．假设正常生产年份总成本费用中的固定成本为600万元（不含进项税），列式计算运营期第3年的盈亏平衡产量。（计算结果保留2位小数） 某地2018年拟建一年产50万t的冶炼项目。据调查，该地区2016年建设的年产30万t同类产品的已建项目的投资总额为5500万元。生产能力指数为0.55, 2016~2018 年工程造价平均每年递增8%。拟建工业项目其他基础数据如下:1.假设项目建设投资估算总额为9000万元(其中包括无形资产500万元)。建设期1年，运营期8年；2.本项目投资来源为自有资金和贷款。贷款总额为3800万元，贷款年利率10%(按年计息)。贷款合同规定的还款方式为：运营期的前4年等额还本，利息照付。无形资产在运营期8年中均匀摊入成本。固定资产残值率5%，按直线法折旧，折旧年限10年；3.正常年份年营业收入为4000万元(不含销项税额)，经营成本为1600万元(其中进项税额为150万)；企业适用的增值税税率为17%，税金附加按应纳增值税的9%计算，所得税税率为25%；4.项目流动资金200万元，全部为自有资金，在项目运营期末全部收回；5.投产第一年仅达到设计生产能力的90%，预计这一年的营业收入、销项税额、经营成本、进项税额均为正常年份的90%；以后各年均达到设计生产能力；6.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额。【问题】1.列式计算建设项目总投资。2.列式计算建设期贷款利息和运营期年固定资产折旧费、年无形资产摊销费。3.编制项目的借款还本付息计划题1-1表、总成本费用估算题1-2表(营业成本按含进项税)。4.列式计算各年应纳增值税和增值税附加。5.列式计算运营期第一年税后净利润。 某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告的相关资料和基础数据如下：(1)项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8％，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5％。(2)项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。(3)项目建设期第1年完成项目静态投资的40％，第2年完成静态投资的60％，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。 (4)项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。(5)除了无形资产费用之外，项目建设投资全部形成固定资产，无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5％，采用直线法折旧。固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额对固定资产原值的影响。 (6)项目正常年份的产品设计生产的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元(含进项税额60元)，其余为固定成本，项目产品预计售价为1400元/件（含销项税额180元），增值税附加税率为12％，企业适用的所得税税率为25％。(7)项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70％，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100％。【问题】1.分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。 2.分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本，固定成本，经营成本。3.分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。 4.分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5.项目开工前由承包人编制的并经监理工程师批准的施工进度计划见图1-1所示(单位：月)。在工作G施工中，发生设计变更，停工待图2个月。上述事件发生后，发包人要求承包人按原工期完工，承包人决定通过压缩工作G的后续工作的持续时间来调整施工进度计划。经测算，工作H的赶工费为3.6万元/月，工作Ⅰ的赶工费为3.2万元/月，工作J的赶工费为4万元/月。根据上述情况，请确定施工进度计划调整的最优方案，写出具体分析过程。（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，产量盈亏平衡点计算结果取整，其他计算结果保留两位小数）图2-1 施工进度计划 背景：1.某拟建项目建设期2年，运营期6年。建设投资总额3540万元，建设投资预计形成无形资产540万元，其余形成固定资产。固定资产使用年限10年，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末收回。无形资产在运营期6年中，均匀摊入成本。       2．项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1-11。                                 表1-11   某建设项目资金投入、收益及成本表3.建设投资借款合同规定的还款方式为：运营期的前4年等额还本，利息照付。借款利率为6%（按年计息）；流动资金借款利率、为4%（按年计息），若有短期临时借款，则计息利率、方式和流动资金借款利率相同。4.流动资金为800万元，在项目的运营期末全部收回。5.设计生产能力为年产量120万件某产品，产品不含税售价为36元／件，增值税税率为13%，增值税附加综合税率为12%，所得税率为25%，行业基准收益率为8%。      问题：      1．编制借款还本付息计划表、总成本费用估算表和运营期前两年的利润表。      2．计算项目总投资收益率和资本金净利润率。      某企业拟在某市开发区兴建一生产项目, 建设期为2年，运营期为6年,运营期第3年达产。其它基础数据见表1.1所示。有关说明如下:1．表中贷款额不含利息。建设投资贷款年利率为5.84%（按半年计息）。建设投资估算中的550万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额对固定资产原值的影响。2．无形资产在运营期各年等额摊销；固定资产使用年限为10年,直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。3．流动资金贷款年利率为4%（按年计息）。流动资金在项目运营期末一次收回并偿还贷款本金。4．增值税附加税率为12%，所得税税率为25%。5．建设投资贷款在运营期内的前4年等额还本利息照付。6．在运营期的后4年每年需维持运营投资20万元，维持运营投资按当年费用化处理，不考虑增加固定资产，无残值。【问题】1．列式计算建设投资贷款年实际利率，建设期贷款利息。2．编制建设投资贷款还本付息计划表。3．列式计算固定资产投资估算总额、形成固定资产总额、固定资产年折旧额和运营期末余值。4．列式计算第3、6年的增值税附加、总成本费用（含税）和所得税。5．编制项目资本金现金流量表。6．从项目资本金角度列式计算投资回收期（静态）。（计算过程和结果均保留2位小数） 某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料。项目可行性研究相关基础数据如下：1.按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用，其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%，20%，15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑工程费用，生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他铺助设备购置及安装费用无变化，拟建项目的其他相关费用为500万元（含预备费）。2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。3.项目投产当年需要投入运营期流动资金200万元。4.项目运营期达产年不含税销售收入为1200万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值税10%计取，项目达产年份的经营成本为760万元（含进项税60万元）。5.运营期第1年达到产能的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按达产年份的80%计。第2年及以后年份为达产年份。6.企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为2200万元（包含可抵扣进项税200万元），建设投资在建设期均衡投入。（1）列式计算运营期第1年、第2年的应纳增值税额。（2）列式计算运营期第1年、第2年的调整所得税。（3）进行项目投资现金流量表（第1~4年）的编制，并填入答题卡表1.1项目投资现金流量表中。（4）假定计算期第4年（运营期第3年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，并判断项目的可行性。（计算结果保留两位小数） 背景资料：某集团公司拟建设A、B两个工业项目。A项目为拟建年产30万吨的某化工厂，拟建厂房的建筑面积为5000m2，同行业已建类似项目的建筑工程费用为3000元/m2，其中建筑工程费用所含的人工费、材料费、机械费和综合税费占建筑工程造价的比例分别为18.26%、57.63%、9.98%、14.13%，A项目因其建设时间、地点、标准等不同，相应的综合调整系数分别为1.25、1.32、1.15、1.2。根据调查资料提供的当地已建年产25万吨的同类项目的设备及工器具购置费为2400万元，已知拟建项目与类似项目的设备投资综合调整系数为1.25，拟建项目的工程建设其他费用占设备工器具与建筑工程费之和的30%，基本预备费率10%，不考虑安装工程费及价差预备费。B项目的基础数据如下：1.项目建设期1年，运营期10年，建设投资3000万元，预计全部形成固定资产(包含可抵扣进项税200万元)。2.项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为800万元，贷款年利率6%（按年计息），贷款合同约定：运营期前4年等额还本，利息照付。自有资金和贷款在建设期内均衡投入。3.项目固定资产使用年限10年，残值率5%，按直线法折旧。4.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金，在项目的运营期末全部回收。5.项目运营期达产年份不含税销售收入为1500万元，适用的增值税税率为13%，增值税附加按增值税的10%计取。项目达产年份的经营成本为860万元（含进项税60万元）。运营期第1年达到设计生产能力的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按照达产年份的80%计算。第2年以后各年为达产年份。6.该项目产品适用的所得税税率为25%。7.在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。【问题】1.列式计算A项目的建筑工程费用、设备工器具购置费和建设投资。2.列式计算B项目运营期第1年、第2年以及第3年的应纳增值税额及增值税附加。3.列式计算B项目运营期第1年、第2年以及第3年的总成本费用（不含税），利润总额，所得税以及净利润。4.进行B项目资本金现金流量表（计算期第1-4 年）的编制，并填入答题卡表 1-1 项目资本金现金流量表中。 表1-1      项目资本金现金流量表（单位：万元）序号年份项目12345-111现金流入——1.1含税营业收入——1.2回收固定资产余值——1.3回收流动资金——2现金流出——2.1项目资本金——2.2借款本金偿还——2.3借款利息偿还——2.3含税经营成本——2.4应纳增值税——2.5增值税附加税——2.6所得税——3净现金流量——4累计净现金流量——（计算结果保留两位小数） 某企业投资新建一项目，生产一种市场需求较大的产品。项目的基础数据如下:1.项目建设投资估算为1600万元(含可抵扣进项税112万元)，建设期1年，运营期8年。建设投资(不含可抵扣进项税)全部形成固定资产，固定资产使用年限8年，残值率4%，按直线法折旧。2.项目流动资金估算为200万元，运营期第1年年初投入，在项目的运营期末全部回收。3.项目资金来源为自有资金和贷款，建设投资贷款利率为8% (按年计息)，流动资金利率为5% (按年计息)。建设投资贷款的还款方式为运营期前4年等额还本、利息照付方式。4.项目正常年份的设计产能为10万件，运营期第1年的产能为正常年份产能的70%。目前市场同类产品的不含税销售价格约为65～75元/件。5.项目资金投入、收益及成本等基础测算数据见表1.1。6.该项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加综合税率为10%，所得税税率为25%。问题:1.列式计算项目的建设期贷款利息及年固定资产折旧额。2.若产品的不含税销售单价确定为65元/件，列式计算项目运营期第1年的增值税、税前利润、所得税、税后利润。3.若企业希望项目运营期第1年不借助其他资金来源能够满足建设投资贷款还款要求，产品的不含税销售单价至少应确定为多少?4.项目运营后期（建设期贷款偿还完成后）考虑到市场成熟后产品价格可能下降，产品单价拟在65元的基础上下调10%，列式计算运营后期正常年份的资本金净利润率。(注:计算过程和结果数据有小教的，保留两位小数) 某企业拟投资建设一个生产市场急需产品的工业项目。该项目建设2年，运营期8年。项目建设的其他基本数据如下：1.项目建设投资估算5300万元(包含可抵扣进项税300万元)，预计全部形成固定资产，固定资产使用年限8年。按直线法折旧，期末净残值率为5%。2.建设投资资金来源于自有资金和银行借款，借款年利率6%(按年计息)。借款合同约定还款方式为在运营期的前5年等额还本付息。建设期内自有资金和借款均为均衡投入。3.项目所需流动资金按照分项详细估算法估算，从运营期第1年开始由自有资金投入。4.项目运营期第1年，外购原材料、燃料费为1680万元，工资及福利费为700万元，其他费用为290万元，存货估算为385万元。项目应收账款年周转次数、现金年周转次数、应付账款年周转次数分别为12次、9次、6次。项目无预付账款和预收账款情况。5.项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加税率为12%，企业所得税税率为25%。6.项目的资金投入、收益、成本费用表1.1。表1.1项目资金投入、收益、成本费用表  单位：万元问题：1.列式计算项目运营期年固定资产折旧额。2.列式计算项目运营期第1年应偿还的本金、利息。3.列式计算项目运营期第1年、第2年应投入的流动资金。4.列式计算项目运营期第1年应缴纳的增值税。5.以不含税价格列式计算项目运营期第1年的总成本费用和税后利润，并通过计算说明项目运营期第1年能够满足还款要求。（计算过程和结果保留两位小数） 某企业拟建设一个工业项目，基本数据如下：1.建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部形成固定资产。2.建设投资来源为自有资金和贷款，建设期每年贷款1000万元，年利率6%（按年计息），贷款合同约定运营期第1年按项目最大偿还能力还款，运营期第2～5年将未偿还贷款等额本息偿还。自有资金和贷款在建设期内均衡投入。3.项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。4.流动资金250万元由自有资金，在运营期第1年投入。5.运营期间正常年份的营业收入为1000万元（其中销项税额为170万元），经营成本为280万元（其中进项税额为40万元），增值税附加税税率为6%，所得税率为25%。6.运营期第1年达到设计产能的80%，该年营业收入及其所含销项税额、经营成本及其所含进项税额均为正常年份80%，以后均达到设计生产能力。假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额。问题：1.列示计算项目建设期贷款利息。2.列示计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。（总成本费用以不含税费用计算）3.列式计算项目运营期第2年偿还的贷款本息，并通过计算分析是否达到还款要求。（总成本费用按不含税计算）4.分别计算项目资本金现金流量表运营期第1年、第2年净现金流量。 （计算过程及结果保留小数点后两位） 某建设项目进行项目前期分析，计算期10年，其中建设期2年，运营期8年。项目第3年投产，第5年开始达到100%设计生产能力。项目建设投资9000万元（无进项税额），预计8500万元形成固定资产，500万元形成无形资产。固定资产残值率为10%，可使用年限为10年。无形资产在运营期8年中，均匀摊入成本。流动资金为1000万元，在项目计算期末收回。项目的设计生产能力为年产量1.1万吨，预计每吨含税销售价为6000元，增值税率为12%，增值税附加按10%计取。项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1.1。（建设期贷款利息按形成固定资产原值考虑，（调整）所得税税率为25%。）项目拟还款方式：在项目运营期间（即从第3年至第10年）按等额还本、利息照付法偿还，流动资金贷款每年付息。长期贷款利率为6.22%（按年付息），流动资金贷款利率为3%。假设第7年的单位可变成本为1725元，年固定总成本为4000万元，单位可变成本中含进项税额412元，固定成本中不含进项税额。问题：1.列式计算建设期贷款利息及各年的流动资金贷款利息。2.列式计算项目摊销费、固定资产原值、年折旧费和余值。3.从项目融资前财务分析的角度，列式计算项目运营期各年的含税总成本费用。4.编制投资现金流量表，把结果填入表1. 2中。（表中数字保留两位小数，（调整）所得税为已知条件，不需要计算）5.列式计算项目静态投资回收期。6.列式计算第7年的产量盈亏平衡点（保留两位小数）。（除特殊要求外，计算结果保留两位小数点） 某生产建设项目有关数据如下：1．项目建设投资5756万元（无固定资产可抵扣进项税），其中建设期为1年，运营期为10年。 2．项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元。贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。3．项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。 4．项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。5．项目运营期第一年的营业收入、经营成本、增指税的附加税分别为1650万元、880万元、99万元。以后各年分别为2300万元、1100万元、138万元。6．项目的所得税税率为25%。 7．上述其他各项费用不考虑增指税影响，只考虑增指税的附加税。【问题】 1．列式计算项目年固定资产折旧额。2．列式计算项目运营期第一年应偿还银行的本息额。3．列式计算项目运营期第一年的总成本费用、利润总额和所得税，并判断运营期第一年能否满足还款要求。 4．计算运营期第一、第二年的所得税后净现金流量。 某生产建设项目有关基础数据如下：1.按当地现行价格计算，项目的设备购置费为2800万元，已建类似项目的各项规模与比例均与该生产项目相同，其中建筑工程费、安装工程费占设备购置费的比例分别为45%、25%，由于时间、地点因素引起的上述两项费用变化的综合调整系数为1.1，该生产建设项目的工程建设其他费用和预备费用按800万元估算。2.项目建设期为1年，运营期为10年。 3.项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元。贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。4.项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。       5.项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。6.项目运营期第一年的营业收入、经营成本、增指税的附加税分别为1650万元、880万元、99万元。以后各年分别为2300万元、1100万元、138万元。7.项目的所得税税率为25%。8.项目计算时，不考虑预备费。9.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额，上述其他各项费用不考虑增指税影响，只考虑增指税的附加税。【问题】 1.列式计算项目的建设投资。2.列式计算项目年固定资产折旧额。3.列式计算项目运营期第一、二年应偿还银行的本息额。4.列式计算项目运营期第一年的总成本费用、利润总额和所得税。5.计算运营期第一、第二年的所得税后净现金流量。 【2022补考】背景一：某企业拟于某城市新建一个工业项目A，该项目可行性研究相关基础数据如下：1.占地面积为8亩，建筑面积为4500m2， 已建同类项目的单位建筑工程费用为3000元/m2，其项目的设计标准、规模与该企业两年前在另一城市修建的同类项目相同。已建类似工程建筑工程费用中的人工费，材料费，施工机具使用费占比0.22、0.54、0.08，考虑地区和交易时间等差异，人工费修正系数为1.2，材料费修正系数为1.1，施工机具使用费修正系数为1.05，以人材机使用费为基数的综合费率（含税费）较已建工程调增10%。2．根据市场询价，按现行价格估算该拟建项目的设备投资估算为520万元，设备安装工程费用为设备购置费的20%。项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安工程费的15%，项目的基本预备费费率为5%，不考虑价差预备费。背景二：新建某建设项目B基础数据如下：1．项目建设期为1年，运营期为10年。建设投资2800万元（含固定资产中可抵扣进项税额150万元），建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率5%，直线法折旧 。2 ．建设投资贷款总额为1600万元，年利率5%（按年计息），贷款合同约定运营期前5年采用等额还本付息方式偿还。3．项目运营期正常年份的不含税销售收入为900万元，不含税经营成本为370万元，其中经营成本可抵扣进项税额为25万元。4．项目运营期第1年投入自有流动资金300万元，运营期第1年达到设计生产能力的80%。销售收入、经营成本、销项税额、进项税额均为达产年80%，以后均达到设计产能。5．该项目产品适用的增值税税率13%，增值税附加税率12%，所得税税率25%。【财务·问题】【2022补考·问题】1．根据背景资料一计算已建类似项目综合管理费率和拟建A项目的建设投资。2．根据背景资料二以不含税价格计算B项目运营期第1、2年的总成本费用和税前利润。3．根据背景资料二，从财务计划现金流量分析的角度，计算项目运营期第一年的净现金流量，并判断项目运营期第一年的财务生存能力。（计算过程和结果均以万元为单位保留两位小数） 某企业拟投资建设一工业项目，生产一种市场急需的产品，该项目相关基础数据如下:1.项目建设期1年，运营期8年，建设投资估算1500万元(含可抵扣进项税100万元)。建设投资(不含可抵扣进项税)全部形成固定资产。固定资产使用年限8年，期末净残值率5%，按直线法折旧。2.项目建设投资来源为自有资金和银行借款。借款总额1000万元。借款年利率8%(按年计息)，借款合同约定的还款方式为运营期的前5年等额还本付息。自有资金和借款在建设期内均衡投入。3.项目投产当年以自有资金投入运营期流动资金400万元。4.项目设计产量为2万件/年。单位产品不含税销售价格预计为450元。单位产品不含进项税可变成本估算为240元。单位产品平均可抵扣进项税估算为15元。正常达产年份的经营成本为550万元(不含可抵扣进项税)。5.项目运营期第1年产量为设计产量的80%，营业收入亦为达产年份的80%。以后各年均达到设计产量。6.企业适用的增值税税率13%，增值税附加按应纳增值税的12%计算。企业所得税税率为25%。【问题】1.列式计算项目建设期贷款利息和固定资产年折旧额。2.列式计算项目运营期第1年、第2年的企业应纳增值税额。3.列式计算项目运营期第1年的经营成本、总成本费用。4.列式计算项目运营期第1年、第2年的税前利润，并说明运营期第1年项目可用于还款的资金能否满足还款要求。5.列式计算项目运营期第2年的产量盈亏平衡点。 (注:计算过程和结算数据有小数的，保留两位小数) 某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：（1）项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8%，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。（2）项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。（3）项目建设期第1年完成项目静态投资的40%，第2年完成静态投资的60%，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。（4）项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。（5）无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。（6）形成的各类资产中均不考虑进项税的影响。（7）项目正常年份的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元（其中进项税为50元），其余为固定成本（不考虑进项税）。项目产品预计含税售价为1400元/件，企业适用的所得税税率为25%，增值税率17%，增值税附加税率10%。（8）项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70%，营业收入和所含销项税额均为正常年份70%，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。（9）行业的平均资本金净利润率为6.2%。【问题】1．分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。2．分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧额和正常年份的含税可变成本，固定成本，含税经营成本。3．分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率，从财务角度评价项目可行性。（含税计算）4．列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5．假设项目以财务净现值为分析对象，就项目的投资额、产品价格、年经营成本因素进行敏感性分析，请补充表格数据。        单因素敏感性分析表（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，除产量盈亏平衡点计算结果取整外，其他计算结果有小数的保留两位小数） 某城市拟建设年产80万吨产品工业项目，已知位于同一城市已建成年产60万吨类似项目的设备购置费2500万元，生产能力指数为1，设备购置费的调价系数为1.2；建筑工程费、安装工程费、工程建设其他费占设备购置费的比例分别为40%、30%、30%。由于时间等因素引起的上述3项费用变化的综合调整系数为1.15、1.25和1.35，基本预备费率5%。项目建设前期为1年，建设期2年，静态投资在建设期内均衡投入，预测价差预备率为6%。其它有关数据如下：1.建设投资中有1500万元形成无形资产，其余形成固定资产，含1000万元可抵扣的固定资产进项税额，固定资产按直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。2.项目运营期为8年。每吨产品含增值税售价156元（增值税率16%）。运营期第1年达产80%，以后各年均达产100%。运营期第1年的经营成本为4000万元（含可抵扣进项税额800万元），以后各年经营成本为4800万元（含可抵扣进项税额为900万元）。3.无形资产在运营期均匀摊入成本。4.流动资金为自有资金1200万元，运营期第1年投入。5.增值税附加税率10%，运营第一年建设投资中可抵扣进项税额最多可抵扣60%。所得税率为25%。问题：1.列式计算拟建项目的静态投资及建设投资。2.假设建设投资为10000万元回答下列问题：（1）列式计算固定资产折旧费、固定资产余值、无形资产摊销费。（2）列式计算运营期各年应交纳的增值税和增值税附加。（3）列式计算运营期第1年的总成本费用（不含税）、调整所得税。（4）列式计算运营期第8年的净现金流量。（计算结果保留2位小数） 【2024真题】试题一：某企业拟投资建设一项目，生产一种市场需求稳定的工业产品，开展项目融资前，财务分析的相关基础数据如下:1.项目建设投资2200万元(含可抵扣进项税140万元)，项目建设期1年，运营期8年，建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限8年，残值率10%，按直线法折日。2.项目投产当年需投入流动资金200万元，在项目的运营期末全部收回。3.项目正常年份设计产能为5000件/年，年经营成本为1200万元(含可抵扣进项税80万元)，单位可变成本为2150元(含可抵扣进项税150元)4.产品不含税销售单价定为3500元/件时，该产品可按设计产能100%生产销售，若将产品不含税销售单价定为4000元/件时，该产品可按设计产能80%生产销售。5.项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加按应纳增值税的12%计算，企业所得税税率为25%，行业普遍可接受的总投资收益率为15%。【问题】 1.若企业产品不含税销售单价定为3500元/件，分别计算项目运营期第1年、第2年的应纳增值税，第1和8年的调整所得税，并编制拟建项目投资现金流量表1-1。 2.分别计算产品不含税销售单价定为3500元/件、4000元/件时，项目运营期内的年平均息税前利润，并分析说明项目总投资收益率更低的单价，该定价下项目总投资是否达到行业普遍可接受的总投资收益率。3.依据问题2的结果，计算项目在不利定价情况下的盈亏平衡点，若企业可接受的最低销量为设计产能的60%，判断该项目是否可行。（不考虑增值税及增值税附加税。） (以万元为单位，计算结果保留2位小数。) A背景：某投资方拟建一年产50万吨产品的生产项目。已建类似年产25万吨产品项目工程费为2500万元，生产能力指数为0.8，由于时间、厂址因素引起的综合调整系数为1.3。工程建设其他费为300万元，基本预备费费率10%，不考虑价差预备费。该拟建项目有关数据资料如下：1．项目建设期为1年，运营期为6年，项目建设投资中包含500万元可抵扣固定资产进项税。残值率为4%，折旧年限10年，固定资产余值在项目运营期末收回。2．运营期第1年投入流动资金500万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。3．产品不含税价格60元/吨，增值税率17%。在运营期间，正常年份每年的经营成本（不含进项税额）为800万元，单位产品进项税额为4元/吨，增值税附加税率为10%，所得税率为25%。 4．投产第1年生产能力达到设计生产能力的60%，经营成本为正常年份的75%，以后各年均达到设计生产能力。 【A背景·问题】1．列式计算：拟建项目的建设投资。2．列式计算：年固定资产折旧费。3．列式计算：每年应交纳的增值税和增值税附加。4．列式计算：计算期第2年的调整所得税。5．列式计算：计算期第2年的净现金流量。（计算结果保留两位小数） B背景：该投资方拟在某市开发区兴建一生产项目，建设期为2年，运营期为6年，运营期第3年达产。其它基础数据见表所示。 有关说明如下:1．表中贷款额不含利息。建设投资贷款年利率为5.84%（按半年计息）。建设投资估算中的550万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额。2．无形资产在运营期各年等额摊销；固定资产使用年限为10年，直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。3．流动资金贷款年利率为4%（按年计息）。流动资金在项目运营期末一次收回并偿还贷款本金。4．增值税附加税率为12%，所得税税率为25%。5．建设投资贷款在运营期内的前4年等额还本利息照付。 6．在运营期的后4年每年需维持运营投资20万元，维持运营投资按当年费用化处理，不考虑增加固定资产，无残值。 【B背景·问题】1．列式计算建设投资贷款年实际利率，建设期贷款利息。2．编制建设投资贷款还本付息计划表。3．列式计算固定资产投资总额、形成固定资产总额、固定资产年折旧额和运营期末余值。4．列式计算计算期的第3、6年的增值税附加、总成本费用（含税）和所得税。5．计算运营期第一年、最后一年净现金流量。 （计算过程和结果均保留2位小数） 某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据如下： 1.拟建项目占地面积面积30亩，建筑面积11000㎡，其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类项目相同。已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/㎡，建筑工程的综合用工量为4.5工日/㎡，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修生系数为1.05，人材机以外的其他费用修正系数为1.08。 2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。 3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。 4.项目正常年份年销售收入为1560万元（其中销项税额为150万元），增值税附加税按应纳增值税的10%计算，项目正常年份年经营成本为400万元（其中进项税额为60万元）。项目运营期第1年产量为设计产量的85%。运营期第2年及以后各年均达到设计产量，运营期第1年的销售收入、销项税额、经营成本、进项税额均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。 根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%，项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑差价预备费。问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为5500万元，建设投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月计算），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。分别列式计算项目运营期第1年、第2年的总成本费用（含进项税）和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金。（不考虑建设期末形成的可抵扣固定资产进项税，以及企业公积金、公益金提取及投资者股利分配，计算结果保留2位小数）

固定资产折旧、残值、余值

拟建设计年产10万吨某环保产品的建设项目，有关数据如下：1．建设期1年，运营期为8年。每吨产品不含增值税售价200元，适用增值税率13%，运营期第1年达产60%，以后各年均达产100%。2．考虑环境治理和扶持环保项目，每销售一吨产品政府补贴25元，补贴收入免所得税（计收增值税）。3．建设投资3600万元，建设投资中有100万元可抵扣进项税额，有540万元形成无形资产，其余形成固定资产，直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。无形资产在运营期内均匀摊入成本。4．流动资金300万元，运营期第1年投入，计算期末收回。5．运营期第1年的经营成本为1100万元，其中可抵扣进项税额100万元，以后各年经营成本为1200万元，其中可抵扣进项税额为120万元。6．增值税附加税率10%，所得税率为25%。7．建设投资中可抵扣进项税额运营期第1年可抵扣60%，第2年可抵扣40%。问题：1．列式计算固定资产折旧费、无形资产摊销费。2．列式计算运营期各年应缴纳的增值税和增值税附加。3．列式计算运营期第1年净利润，并判断能否满足项目运营要求。4．列式计算运营期第8年的净现金流量。5．假设正常生产年份总成本费用中的固定成本为600万元（不含进项税），列式计算运营期第3年的盈亏平衡产量。（计算结果保留2位小数） 某地2018年拟建一年产50万t的冶炼项目。据调查，该地区2016年建设的年产30万t同类产品的已建项目的投资总额为5500万元。生产能力指数为0.55, 2016~2018 年工程造价平均每年递增8%。拟建工业项目其他基础数据如下:1.假设项目建设投资估算总额为9000万元(其中包括无形资产500万元)。建设期1年，运营期8年；2.本项目投资来源为自有资金和贷款。贷款总额为3800万元，贷款年利率10%(按年计息)。贷款合同规定的还款方式为：运营期的前4年等额还本，利息照付。无形资产在运营期8年中均匀摊入成本。固定资产残值率5%，按直线法折旧，折旧年限10年；3.正常年份年营业收入为4000万元(不含销项税额)，经营成本为1600万元(其中进项税额为150万)；企业适用的增值税税率为17%，税金附加按应纳增值税的9%计算，所得税税率为25%；4.项目流动资金200万元，全部为自有资金，在项目运营期末全部收回；5.投产第一年仅达到设计生产能力的90%，预计这一年的营业收入、销项税额、经营成本、进项税额均为正常年份的90%；以后各年均达到设计生产能力；6.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额。【问题】1.列式计算建设项目总投资。2.列式计算建设期贷款利息和运营期年固定资产折旧费、年无形资产摊销费。3.编制项目的借款还本付息计划题1-1表、总成本费用估算题1-2表(营业成本按含进项税)。4.列式计算各年应纳增值税和增值税附加。5.列式计算运营期第一年税后净利润。 背景：1.某拟建项目建设期2年，运营期6年。建设投资总额3540万元，建设投资预计形成无形资产540万元，其余形成固定资产。固定资产使用年限10年，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末收回。无形资产在运营期6年中，均匀摊入成本。       2．项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1-11。                                 表1-11   某建设项目资金投入、收益及成本表3.建设投资借款合同规定的还款方式为：运营期的前4年等额还本，利息照付。借款利率为6%（按年计息）；流动资金借款利率、为4%（按年计息），若有短期临时借款，则计息利率、方式和流动资金借款利率相同。4.流动资金为800万元，在项目的运营期末全部收回。5.设计生产能力为年产量120万件某产品，产品不含税售价为36元／件，增值税税率为13%，增值税附加综合税率为12%，所得税率为25%，行业基准收益率为8%。      问题：      1．编制借款还本付息计划表、总成本费用估算表和运营期前两年的利润表。      2．计算项目总投资收益率和资本金净利润率。      某企业拟在某市开发区兴建一生产项目, 建设期为2年，运营期为6年,运营期第3年达产。其它基础数据见表1.1所示。有关说明如下:1．表中贷款额不含利息。建设投资贷款年利率为5.84%（按半年计息）。建设投资估算中的550万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额对固定资产原值的影响。2．无形资产在运营期各年等额摊销；固定资产使用年限为10年,直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。3．流动资金贷款年利率为4%（按年计息）。流动资金在项目运营期末一次收回并偿还贷款本金。4．增值税附加税率为12%，所得税税率为25%。5．建设投资贷款在运营期内的前4年等额还本利息照付。6．在运营期的后4年每年需维持运营投资20万元，维持运营投资按当年费用化处理，不考虑增加固定资产，无残值。【问题】1．列式计算建设投资贷款年实际利率，建设期贷款利息。2．编制建设投资贷款还本付息计划表。3．列式计算固定资产投资估算总额、形成固定资产总额、固定资产年折旧额和运营期末余值。4．列式计算第3、6年的增值税附加、总成本费用（含税）和所得税。5．编制项目资本金现金流量表。6．从项目资本金角度列式计算投资回收期（静态）。（计算过程和结果均保留2位小数） 某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料。项目可行性研究相关基础数据如下：1.按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用，其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%，20%，15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑工程费用，生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他铺助设备购置及安装费用无变化，拟建项目的其他相关费用为500万元（含预备费）。2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。3.项目投产当年需要投入运营期流动资金200万元。4.项目运营期达产年不含税销售收入为1200万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值税10%计取，项目达产年份的经营成本为760万元（含进项税60万元）。5.运营期第1年达到产能的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按达产年份的80%计。第2年及以后年份为达产年份。6.企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为2200万元（包含可抵扣进项税200万元），建设投资在建设期均衡投入。（1）列式计算运营期第1年、第2年的应纳增值税额。（2）列式计算运营期第1年、第2年的调整所得税。（3）进行项目投资现金流量表（第1~4年）的编制，并填入答题卡表1.1项目投资现金流量表中。（4）假定计算期第4年（运营期第3年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，并判断项目的可行性。（计算结果保留两位小数） 背景资料：某集团公司拟建设A、B两个工业项目。A项目为拟建年产30万吨的某化工厂，拟建厂房的建筑面积为5000m2，同行业已建类似项目的建筑工程费用为3000元/m2，其中建筑工程费用所含的人工费、材料费、机械费和综合税费占建筑工程造价的比例分别为18.26%、57.63%、9.98%、14.13%，A项目因其建设时间、地点、标准等不同，相应的综合调整系数分别为1.25、1.32、1.15、1.2。根据调查资料提供的当地已建年产25万吨的同类项目的设备及工器具购置费为2400万元，已知拟建项目与类似项目的设备投资综合调整系数为1.25，拟建项目的工程建设其他费用占设备工器具与建筑工程费之和的30%，基本预备费率10%，不考虑安装工程费及价差预备费。B项目的基础数据如下：1.项目建设期1年，运营期10年，建设投资3000万元，预计全部形成固定资产(包含可抵扣进项税200万元)。2.项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为800万元，贷款年利率6%（按年计息），贷款合同约定：运营期前4年等额还本，利息照付。自有资金和贷款在建设期内均衡投入。3.项目固定资产使用年限10年，残值率5%，按直线法折旧。4.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金，在项目的运营期末全部回收。5.项目运营期达产年份不含税销售收入为1500万元，适用的增值税税率为13%，增值税附加按增值税的10%计取。项目达产年份的经营成本为860万元（含进项税60万元）。运营期第1年达到设计生产能力的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按照达产年份的80%计算。第2年以后各年为达产年份。6.该项目产品适用的所得税税率为25%。7.在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。【问题】1.列式计算A项目的建筑工程费用、设备工器具购置费和建设投资。2.列式计算B项目运营期第1年、第2年以及第3年的应纳增值税额及增值税附加。3.列式计算B项目运营期第1年、第2年以及第3年的总成本费用（不含税），利润总额，所得税以及净利润。4.进行B项目资本金现金流量表（计算期第1-4 年）的编制，并填入答题卡表 1-1 项目资本金现金流量表中。 表1-1      项目资本金现金流量表（单位：万元）序号年份项目12345-111现金流入——1.1含税营业收入——1.2回收固定资产余值——1.3回收流动资金——2现金流出——2.1项目资本金——2.2借款本金偿还——2.3借款利息偿还——2.3含税经营成本——2.4应纳增值税——2.5增值税附加税——2.6所得税——3净现金流量——4累计净现金流量——（计算结果保留两位小数） 某企业投资新建一项目，生产一种市场需求较大的产品。项目的基础数据如下:1.项目建设投资估算为1600万元(含可抵扣进项税112万元)，建设期1年，运营期8年。建设投资(不含可抵扣进项税)全部形成固定资产，固定资产使用年限8年，残值率4%，按直线法折旧。2.项目流动资金估算为200万元，运营期第1年年初投入，在项目的运营期末全部回收。3.项目资金来源为自有资金和贷款，建设投资贷款利率为8% (按年计息)，流动资金利率为5% (按年计息)。建设投资贷款的还款方式为运营期前4年等额还本、利息照付方式。4.项目正常年份的设计产能为10万件，运营期第1年的产能为正常年份产能的70%。目前市场同类产品的不含税销售价格约为65～75元/件。5.项目资金投入、收益及成本等基础测算数据见表1.1。6.该项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加综合税率为10%，所得税税率为25%。问题:1.列式计算项目的建设期贷款利息及年固定资产折旧额。2.若产品的不含税销售单价确定为65元/件，列式计算项目运营期第1年的增值税、税前利润、所得税、税后利润。3.若企业希望项目运营期第1年不借助其他资金来源能够满足建设投资贷款还款要求，产品的不含税销售单价至少应确定为多少?4.项目运营后期（建设期贷款偿还完成后）考虑到市场成熟后产品价格可能下降，产品单价拟在65元的基础上下调10%，列式计算运营后期正常年份的资本金净利润率。(注:计算过程和结果数据有小教的，保留两位小数) 某企业拟投资建设一个生产市场急需产品的工业项目。该项目建设2年，运营期8年。项目建设的其他基本数据如下：1.项目建设投资估算5300万元(包含可抵扣进项税300万元)，预计全部形成固定资产，固定资产使用年限8年。按直线法折旧，期末净残值率为5%。2.建设投资资金来源于自有资金和银行借款，借款年利率6%(按年计息)。借款合同约定还款方式为在运营期的前5年等额还本付息。建设期内自有资金和借款均为均衡投入。3.项目所需流动资金按照分项详细估算法估算，从运营期第1年开始由自有资金投入。4.项目运营期第1年，外购原材料、燃料费为1680万元，工资及福利费为700万元，其他费用为290万元，存货估算为385万元。项目应收账款年周转次数、现金年周转次数、应付账款年周转次数分别为12次、9次、6次。项目无预付账款和预收账款情况。5.项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加税率为12%，企业所得税税率为25%。6.项目的资金投入、收益、成本费用表1.1。表1.1项目资金投入、收益、成本费用表  单位：万元问题：1.列式计算项目运营期年固定资产折旧额。2.列式计算项目运营期第1年应偿还的本金、利息。3.列式计算项目运营期第1年、第2年应投入的流动资金。4.列式计算项目运营期第1年应缴纳的增值税。5.以不含税价格列式计算项目运营期第1年的总成本费用和税后利润，并通过计算说明项目运营期第1年能够满足还款要求。（计算过程和结果保留两位小数） 某企业拟建设一个工业项目，基本数据如下：1.建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部形成固定资产。2.建设投资来源为自有资金和贷款，建设期每年贷款1000万元，年利率6%（按年计息），贷款合同约定运营期第1年按项目最大偿还能力还款，运营期第2～5年将未偿还贷款等额本息偿还。自有资金和贷款在建设期内均衡投入。3.项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。4.流动资金250万元由自有资金，在运营期第1年投入。5.运营期间正常年份的营业收入为1000万元（其中销项税额为170万元），经营成本为280万元（其中进项税额为40万元），增值税附加税税率为6%，所得税率为25%。6.运营期第1年达到设计产能的80%，该年营业收入及其所含销项税额、经营成本及其所含进项税额均为正常年份80%，以后均达到设计生产能力。假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额。问题：1.列示计算项目建设期贷款利息。2.列示计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。（总成本费用以不含税费用计算）3.列式计算项目运营期第2年偿还的贷款本息，并通过计算分析是否达到还款要求。（总成本费用按不含税计算）4.分别计算项目资本金现金流量表运营期第1年、第2年净现金流量。 （计算过程及结果保留小数点后两位） 某建设项目进行项目前期分析，计算期10年，其中建设期2年，运营期8年。项目第3年投产，第5年开始达到100%设计生产能力。项目建设投资9000万元（无进项税额），预计8500万元形成固定资产，500万元形成无形资产。固定资产残值率为10%，可使用年限为10年。无形资产在运营期8年中，均匀摊入成本。流动资金为1000万元，在项目计算期末收回。项目的设计生产能力为年产量1.1万吨，预计每吨含税销售价为6000元，增值税率为12%，增值税附加按10%计取。项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1.1。（建设期贷款利息按形成固定资产原值考虑，（调整）所得税税率为25%。）项目拟还款方式：在项目运营期间（即从第3年至第10年）按等额还本、利息照付法偿还，流动资金贷款每年付息。长期贷款利率为6.22%（按年付息），流动资金贷款利率为3%。假设第7年的单位可变成本为1725元，年固定总成本为4000万元，单位可变成本中含进项税额412元，固定成本中不含进项税额。问题：1.列式计算建设期贷款利息及各年的流动资金贷款利息。2.列式计算项目摊销费、固定资产原值、年折旧费和余值。3.从项目融资前财务分析的角度，列式计算项目运营期各年的含税总成本费用。4.编制投资现金流量表，把结果填入表1. 2中。（表中数字保留两位小数，（调整）所得税为已知条件，不需要计算）5.列式计算项目静态投资回收期。6.列式计算第7年的产量盈亏平衡点（保留两位小数）。（除特殊要求外，计算结果保留两位小数点） 某生产建设项目有关数据如下：1．项目建设投资5756万元（无固定资产可抵扣进项税），其中建设期为1年，运营期为10年。 2．项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元。贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。3．项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。 4．项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。5．项目运营期第一年的营业收入、经营成本、增指税的附加税分别为1650万元、880万元、99万元。以后各年分别为2300万元、1100万元、138万元。6．项目的所得税税率为25%。 7．上述其他各项费用不考虑增指税影响，只考虑增指税的附加税。【问题】 1．列式计算项目年固定资产折旧额。2．列式计算项目运营期第一年应偿还银行的本息额。3．列式计算项目运营期第一年的总成本费用、利润总额和所得税，并判断运营期第一年能否满足还款要求。 4．计算运营期第一、第二年的所得税后净现金流量。 某生产建设项目有关基础数据如下：1.按当地现行价格计算，项目的设备购置费为2800万元，已建类似项目的各项规模与比例均与该生产项目相同，其中建筑工程费、安装工程费占设备购置费的比例分别为45%、25%，由于时间、地点因素引起的上述两项费用变化的综合调整系数为1.1，该生产建设项目的工程建设其他费用和预备费用按800万元估算。2.项目建设期为1年，运营期为10年。 3.项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元。贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。4.项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。       5.项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。6.项目运营期第一年的营业收入、经营成本、增指税的附加税分别为1650万元、880万元、99万元。以后各年分别为2300万元、1100万元、138万元。7.项目的所得税税率为25%。8.项目计算时，不考虑预备费。9.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额，上述其他各项费用不考虑增指税影响，只考虑增指税的附加税。【问题】 1.列式计算项目的建设投资。2.列式计算项目年固定资产折旧额。3.列式计算项目运营期第一、二年应偿还银行的本息额。4.列式计算项目运营期第一年的总成本费用、利润总额和所得税。5.计算运营期第一、第二年的所得税后净现金流量。 【2022补考】背景一：某企业拟于某城市新建一个工业项目A，该项目可行性研究相关基础数据如下：1.占地面积为8亩，建筑面积为4500m2， 已建同类项目的单位建筑工程费用为3000元/m2，其项目的设计标准、规模与该企业两年前在另一城市修建的同类项目相同。已建类似工程建筑工程费用中的人工费，材料费，施工机具使用费占比0.22、0.54、0.08，考虑地区和交易时间等差异，人工费修正系数为1.2，材料费修正系数为1.1，施工机具使用费修正系数为1.05，以人材机使用费为基数的综合费率（含税费）较已建工程调增10%。2．根据市场询价，按现行价格估算该拟建项目的设备投资估算为520万元，设备安装工程费用为设备购置费的20%。项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安工程费的15%，项目的基本预备费费率为5%，不考虑价差预备费。背景二：新建某建设项目B基础数据如下：1．项目建设期为1年，运营期为10年。建设投资2800万元（含固定资产中可抵扣进项税额150万元），建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率5%，直线法折旧 。2 ．建设投资贷款总额为1600万元，年利率5%（按年计息），贷款合同约定运营期前5年采用等额还本付息方式偿还。3．项目运营期正常年份的不含税销售收入为900万元，不含税经营成本为370万元，其中经营成本可抵扣进项税额为25万元。4．项目运营期第1年投入自有流动资金300万元，运营期第1年达到设计生产能力的80%。销售收入、经营成本、销项税额、进项税额均为达产年80%，以后均达到设计产能。5．该项目产品适用的增值税税率13%，增值税附加税率12%，所得税税率25%。【财务·问题】【2022补考·问题】1．根据背景资料一计算已建类似项目综合管理费率和拟建A项目的建设投资。2．根据背景资料二以不含税价格计算B项目运营期第1、2年的总成本费用和税前利润。3．根据背景资料二，从财务计划现金流量分析的角度，计算项目运营期第一年的净现金流量，并判断项目运营期第一年的财务生存能力。（计算过程和结果均以万元为单位保留两位小数） 某企业拟新建一化工产品生产项目，其中设备从某国进口，重量700吨，装运港船上交货价为420万美元，国际运费标准为550美元／吨，国际运输保险费率为3‰，银行财务费率为5‰，外贸手续费率为1.5%，关税税率为22%，进口环节增值税的税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.7元人民币，该设备国内运杂费率为3.5%。  项目的建筑工程费用为2500万元，安装工程费用为1700万元，工程建设其他费用为工程费用的20%，基本预备费费率为工程费用和工程建设其他费用之和的5%，建设期价差预备费为静态投资的3%。项目建设期1年，运营期6年，项目建设投资全部为自有资金投入，预计全部形成固定资产，其中包含13%可抵扣的固定资产进项税额。固定资产可使用年限为8年，按直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末收回。运营期第1年投入流运资金1350万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。项目运营期第1年即达到设计生产能力，在运营期间，每年的含税营业收入为7500万元，其中销项税额为900万元，经营成本为2800万元，其中进项税额170万元，增值税附加税率按应纳增值税的12%计算，所得税率为25%，行业基准投资回收期为5年，企业投资者可接受的最低税后收益率为10%。问题：1.列式计算该项目的设备购置费。2.列式计算该项目的建设投资。3.列式计算该项目的固定资产原值、年折旧费和余值。4.列式计算项目运营期各年的调整所得税，填写项目投资现金流量表。5.列式计算项目财务净现值和静态投资回收期，并以此评价项目的可行性。（将“调整所得税”列为“现金流出”的内容。计算过程和结果均保留2位小数） 某企业拟投资建设一工业项目，生产一种市场急需的产品，该项目相关基础数据如下:1.项目建设期1年，运营期8年，建设投资估算1500万元(含可抵扣进项税100万元)。建设投资(不含可抵扣进项税)全部形成固定资产。固定资产使用年限8年，期末净残值率5%，按直线法折旧。2.项目建设投资来源为自有资金和银行借款。借款总额1000万元。借款年利率8%(按年计息)，借款合同约定的还款方式为运营期的前5年等额还本付息。自有资金和借款在建设期内均衡投入。3.项目投产当年以自有资金投入运营期流动资金400万元。4.项目设计产量为2万件/年。单位产品不含税销售价格预计为450元。单位产品不含进项税可变成本估算为240元。单位产品平均可抵扣进项税估算为15元。正常达产年份的经营成本为550万元(不含可抵扣进项税)。5.项目运营期第1年产量为设计产量的80%，营业收入亦为达产年份的80%。以后各年均达到设计产量。6.企业适用的增值税税率13%，增值税附加按应纳增值税的12%计算。企业所得税税率为25%。【问题】1.列式计算项目建设期贷款利息和固定资产年折旧额。2.列式计算项目运营期第1年、第2年的企业应纳增值税额。3.列式计算项目运营期第1年的经营成本、总成本费用。4.列式计算项目运营期第1年、第2年的税前利润，并说明运营期第1年项目可用于还款的资金能否满足还款要求。5.列式计算项目运营期第2年的产量盈亏平衡点。 (注:计算过程和结算数据有小数的，保留两位小数) 某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：（1）项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8%，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。（2）项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。（3）项目建设期第1年完成项目静态投资的40%，第2年完成静态投资的60%，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。（4）项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。（5）无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。（6）形成的各类资产中均不考虑进项税的影响。（7）项目正常年份的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元（其中进项税为50元），其余为固定成本（不考虑进项税）。项目产品预计含税售价为1400元/件，企业适用的所得税税率为25%，增值税率17%，增值税附加税率10%。（8）项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70%，营业收入和所含销项税额均为正常年份70%，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。（9）行业的平均资本金净利润率为6.2%。【问题】1．分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。2．分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧额和正常年份的含税可变成本，固定成本，含税经营成本。3．分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率，从财务角度评价项目可行性。（含税计算）4．列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5．假设项目以财务净现值为分析对象，就项目的投资额、产品价格、年经营成本因素进行敏感性分析，请补充表格数据。        单因素敏感性分析表（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，除产量盈亏平衡点计算结果取整外，其他计算结果有小数的保留两位小数） 某建设项目进行项目前期分析，计算期10年，其中建设期2年，运营期8年。项目第3年投产，第5年开始达到100%设计生产能力。项目建设投资9000万元（无进项税额），预计8500万元形成固定资产，500万元形成无形资产。固定资产残值率为10%，可使用年限为10年。无形资产在运营期8年中，均匀摊入成本。流动资金为1000万元，在项目计算期末收回。项目的设计生产能力为年产量1.1万吨，预计每吨含税销售价为6000元，增值税率为12%，增值税附加按10%计取。项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1.1。（为简化起见，建设期贷款利息按形成固定资产原值考虑。）项目拟还款方式：在项目运营期间（即从第3年至第10年）按等额还本、利息照付法偿还，流动资金贷款每年付息。长期贷款利率为6.22%（按年付息），流动资金贷款利率为3%。假设第7年的单位可变成本为1725元，年固定总成本为4000万元，单位可变成本中含进项税额412元。问题：1．计算建设期贷款利息及各年的流动资金贷款利息。2．计算项目固定资产原值、年折旧费和余值。3．从项目融资前财务分析的角度，列式计算项目运营期各年的含税总成本费用。4．编制投资现金流量表，把结果填入表1. 2中。（表中数字保留两位小数，(调整)所得税为已知条件，不需要计算）5．计算项目静态投资回收期。6．计算第7年的产量盈亏平衡点（保留两位小数）和单价盈亏平衡点（取整），分析项目盈利能力和抗风险能力。 某城市拟建设年产80万吨产品工业项目，已知位于同一城市已建成年产60万吨类似项目的设备购置费2500万元，生产能力指数为1，设备购置费的调价系数为1.2；建筑工程费、安装工程费、工程建设其他费占设备购置费的比例分别为40%、30%、30%。由于时间等因素引起的上述3项费用变化的综合调整系数为1.15、1.25和1.35，基本预备费率5%。项目建设前期为1年，建设期2年，静态投资在建设期内均衡投入，预测价差预备率为6%。其它有关数据如下：1.建设投资中有1500万元形成无形资产，其余形成固定资产，含1000万元可抵扣的固定资产进项税额，固定资产按直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。2.项目运营期为8年。每吨产品含增值税售价156元（增值税率16%）。运营期第1年达产80%，以后各年均达产100%。运营期第1年的经营成本为4000万元（含可抵扣进项税额800万元），以后各年经营成本为4800万元（含可抵扣进项税额为900万元）。3.无形资产在运营期均匀摊入成本。4.流动资金为自有资金1200万元，运营期第1年投入。5.增值税附加税率10%，运营第一年建设投资中可抵扣进项税额最多可抵扣60%。所得税率为25%。问题：1.列式计算拟建项目的静态投资及建设投资。2.假设建设投资为10000万元回答下列问题：（1）列式计算固定资产折旧费、固定资产余值、无形资产摊销费。（2）列式计算运营期各年应交纳的增值税和增值税附加。（3）列式计算运营期第1年的总成本费用（不含税）、调整所得税。（4）列式计算运营期第8年的净现金流量。（计算结果保留2位小数） 【精选题目6·综合型题目·剧本杀《顺流·逆流》】背景A：福尔摩东准备投资建设一厂房，生产“莲花清瘟胶囊” ，该项目需要进口设备，相关基础数据如下：1.全套设备拟从国外进口，重量1850吨，装运港船上交货价为460万美元，国际运费标准为330美元/吨，海上运输保险费率为0.267%，中国银行财务费率为0.45%，外贸手续费率为1.7%，关税税率为22%，增值税税率为13%，美元对人民币的银行牌价为1∶6.83，设备的国内运杂费率为2.3%。2.根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备购置投资的27.6%，安装工程占设备购置投资的10%，工程建设其他费用占设备购置投资的7.7%，拟建项目以上三项的综合调整系数分别为：1.23，1.15，1.08。3.项目的建设前期年限为1年，建设期为2年，该项目的实施计划为：第一年完成项目静态投资40%，第二年完成60%，第三年项目投产并且达到100%设计生产能力，预计年产量为3000万吨。基本预备费费率10%，建设期内涨价预备费平均费率为6%。 4.本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款，其余为自有资金，且不论借款还是自有资金均按计划比例投入。根据借款协议，贷款年利率按10%计算，按季计息。5.根据已建成同类项目资料，每万吨产品占用流动资金为1.3万元。背景B：福尔摩东在听到高圆圆已婚，心灰意冷，无心经营项目，导致“莲花清瘟胶囊”公司破产。准备开QQ以200迈速离开伤心地，隐居云南，潜心钻研‘情蛊’。 路上突然听到徐小凤老师的《顺流·逆流》，想到不能自暴自弃，自己的40斤柯基爱犬无人照顾，遂重振雄风，建立新药厂制作“菊花清瘟胶囊”，该项目可行性研究相关基础数据如下：1.拟建“菊花清瘟胶囊”项目占地面积30亩，建筑面积11000m2，其项目设计标准、规模与该企业3年前在另一城市修建的同类项目（“莲花清瘟胶囊”）相同。已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/m2，建筑工程的综合用工量为4.5工日/m2，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修生系数为1.05，人材机以外的其他费用修正系数为1.08。根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%，项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑差价预备费。2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。4.项目正常年份年销售收入为1560万元（其中销项税额为150万元），增值税附加税按应纳增值税的10%计算，项目正常年份年经营成本为400万元（其中进项税额为60万元）。项目运营期第1年产量为设计产量的85%。运营期第2年及以后各年均达到设计产量，运营期第1年的销售收入、销项税额、经营成本、进项税额均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。背景C：福尔摩东虽然在“菊花清瘟胶囊”项目中收益颇丰，但由于全资购买“万科” 和“恒大地产” 股票致血本无归，只能继续投资新建药厂，拟建设计年产（正常年份）10万吨的“荷花清瘟胶囊”项目，相关数据如下：1.建设期1年，运营期为8年。每吨产品不含增值税售价200元，适用增值税率13%，运营期第1年达产80%，以后各年均达产100%。2.建设投资3600万元，建设投资中有100万元固定资产可抵扣进项税，有540万元形成无形资产，其余形成固定资产，直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。无形资产在运营期内均匀摊入成本。3.建设投资中2000万元贷款，贷款利率6%，其余为自有资金。建设投资贷款于运营期前4年等额还本，利息照付。4.流动资金300万元，运营期第1年投入，计算期末收回。其中贷款200万元，利率为5%，其余为自有资金。5.运营期第1年的经营成本为1000万元，其中可抵扣进项税额100万元，以后各年经营成本为1200万元，其中可抵扣进项税额为120万元。6.增值税附加税率10%，所得税率为25%。7.建设投资中可抵扣进项税额在运营期第1年抵扣60%，第2年抵扣40%。【问题】一、针对背景A，计算：1.拟建项目进口设备购置投资。2.估算拟建项目固定资产投资额。3.试用扩大指标法估算拟建项目流动资金。4.估算该拟建项目的总投资。【以人民币万元为单位（从第一步开始）计算，结果均保留小数点后2位】二、针对背景B，计算：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为5500万元，建设投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月计算），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。分别列式计算项目运营期第1年、第2年的总成本费用（含进项税）和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金。（不考虑建设期末形成的可抵扣固定资产进项税，以及企业公积金、公益金提取及投资者股利分配，计算结果保留2位小数）三、针对背景C，计算：1.列式计算固定资产折旧费、无形资产摊销费。2.列式计算运营期各年应缴纳的增值税和增值税附加。3.列式计算运营期最后一年的净现金流量。4.列式计算运营期第1年的总投资收益率及运营期第5年的资本金净利润率。5.若运营期第2年初，当地政府要求设备需植入chatgpt等工具进行更新，为此需增加投资500万元维持运营投资（含固定资产可抵扣进项税50万元），该投资全部形成新固定资产（资产化处理方式），自有资金投入，折旧年限8年，残值率为4%（维持运营投资资本化处理的折旧年限超过该项目运营期的部分，相关处理在本题中不考虑）。该项投资给项目带来的利润损失由政府给予补贴（补贴收入不计算增值税），试计算运营期第2年政府给予多少补贴才不影响项目原有的利润总额? 6.若以第五问的数据为基础，但当地政府不给与补贴，另福尔摩东依据国家规定，在公司股东大会中强制规定：①从运营期第一年开始考虑分配利润，应付投资者各方股东均按可供投资者分配利润的10%记取。②若当年最大偿还本金能力尚不够归还银行贷款，则不计提法定公积金、分配利润。③公司不计提盈余公积金。请以此计算运营期第二年的剩余利润、盈余资金。7.“荷花清瘟胶囊”收益不菲，但福尔摩东考虑到要不断提升自己，遂决定投资建设进行改建，调整产品结构为“荷花清瘟胶囊2.0”。改建工程在运营期第5年年初开工，用时1月，建设投资600万（含100万固定资产可抵扣进项税），自有资金投入，全部形成固定资产。新增固定资产使用年限同原项目剩余运营期年限，残值率、折旧方式和原项目相同。改建后，从当年开始，每年均产量提升10%，其余单价、经营成本、进项税等同原项目不变。根据“有无对比”原则，计算改建工程利润总额。（改建工程建设投资按改建当年年初一次性投入考虑，改建当年固定资产折旧按整年考虑）8.不考虑第5、6、7问情况下，通过分析得出“荷花清瘟胶囊”药厂下列数据：已知价格为30元/件时，净现值为100万元，价格下降到10元/件时，净现值为-10万元，列式计算价格的敏感度系数以及该项目可行时的临界价格。9.不考虑第5、6、7、8问情况下，假设项目以财务净现值为分析对象，就项目的投资额、产品价格、年经营成本因素进行敏感性分析，请补充表格数据。 （注：计算过程和结果数据有小数的，保留两位小数） A背景：某投资方拟建一年产50万吨产品的生产项目。已建类似年产25万吨产品项目工程费为2500万元，生产能力指数为0.8，由于时间、厂址因素引起的综合调整系数为1.3。工程建设其他费为300万元，基本预备费费率10%，不考虑价差预备费。该拟建项目有关数据资料如下：1．项目建设期为1年，运营期为6年，项目建设投资中包含500万元可抵扣固定资产进项税。残值率为4%，折旧年限10年，固定资产余值在项目运营期末收回。2．运营期第1年投入流动资金500万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。3．产品不含税价格60元/吨，增值税率17%。在运营期间，正常年份每年的经营成本（不含进项税额）为800万元，单位产品进项税额为4元/吨，增值税附加税率为10%，所得税率为25%。 4．投产第1年生产能力达到设计生产能力的60%，经营成本为正常年份的75%，以后各年均达到设计生产能力。 【A背景·问题】1．列式计算：拟建项目的建设投资。2．列式计算：年固定资产折旧费。3．列式计算：每年应交纳的增值税和增值税附加。4．列式计算：计算期第2年的调整所得税。5．列式计算：计算期第2年的净现金流量。（计算结果保留两位小数） B背景：该投资方拟在某市开发区兴建一生产项目，建设期为2年，运营期为6年，运营期第3年达产。其它基础数据见表所示。 有关说明如下:1．表中贷款额不含利息。建设投资贷款年利率为5.84%（按半年计息）。建设投资估算中的550万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额。2．无形资产在运营期各年等额摊销；固定资产使用年限为10年，直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。3．流动资金贷款年利率为4%（按年计息）。流动资金在项目运营期末一次收回并偿还贷款本金。4．增值税附加税率为12%，所得税税率为25%。5．建设投资贷款在运营期内的前4年等额还本利息照付。 6．在运营期的后4年每年需维持运营投资20万元，维持运营投资按当年费用化处理，不考虑增加固定资产，无残值。 【B背景·问题】1．列式计算建设投资贷款年实际利率，建设期贷款利息。2．编制建设投资贷款还本付息计划表。3．列式计算固定资产投资总额、形成固定资产总额、固定资产年折旧额和运营期末余值。4．列式计算计算期的第3、6年的增值税附加、总成本费用（含税）和所得税。5．计算运营期第一年、最后一年净现金流量。 （计算过程和结果均保留2位小数）

无形资产和其他资产的摊销

拟建设计年产10万吨某环保产品的建设项目，有关数据如下：1．建设期1年，运营期为8年。每吨产品不含增值税售价200元，适用增值税率13%，运营期第1年达产60%，以后各年均达产100%。2．考虑环境治理和扶持环保项目，每销售一吨产品政府补贴25元，补贴收入免所得税（计收增值税）。3．建设投资3600万元，建设投资中有100万元可抵扣进项税额，有540万元形成无形资产，其余形成固定资产，直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。无形资产在运营期内均匀摊入成本。4．流动资金300万元，运营期第1年投入，计算期末收回。5．运营期第1年的经营成本为1100万元，其中可抵扣进项税额100万元，以后各年经营成本为1200万元，其中可抵扣进项税额为120万元。6．增值税附加税率10%，所得税率为25%。7．建设投资中可抵扣进项税额运营期第1年可抵扣60%，第2年可抵扣40%。问题：1．列式计算固定资产折旧费、无形资产摊销费。2．列式计算运营期各年应缴纳的增值税和增值税附加。3．列式计算运营期第1年净利润，并判断能否满足项目运营要求。4．列式计算运营期第8年的净现金流量。5．假设正常生产年份总成本费用中的固定成本为600万元（不含进项税），列式计算运营期第3年的盈亏平衡产量。（计算结果保留2位小数） 某地2018年拟建一年产50万t的冶炼项目。据调查，该地区2016年建设的年产30万t同类产品的已建项目的投资总额为5500万元。生产能力指数为0.55, 2016~2018 年工程造价平均每年递增8%。拟建工业项目其他基础数据如下:1.假设项目建设投资估算总额为9000万元(其中包括无形资产500万元)。建设期1年，运营期8年；2.本项目投资来源为自有资金和贷款。贷款总额为3800万元，贷款年利率10%(按年计息)。贷款合同规定的还款方式为：运营期的前4年等额还本，利息照付。无形资产在运营期8年中均匀摊入成本。固定资产残值率5%，按直线法折旧，折旧年限10年；3.正常年份年营业收入为4000万元(不含销项税额)，经营成本为1600万元(其中进项税额为150万)；企业适用的增值税税率为17%，税金附加按应纳增值税的9%计算，所得税税率为25%；4.项目流动资金200万元，全部为自有资金，在项目运营期末全部收回；5.投产第一年仅达到设计生产能力的90%，预计这一年的营业收入、销项税额、经营成本、进项税额均为正常年份的90%；以后各年均达到设计生产能力；6.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额。【问题】1.列式计算建设项目总投资。2.列式计算建设期贷款利息和运营期年固定资产折旧费、年无形资产摊销费。3.编制项目的借款还本付息计划题1-1表、总成本费用估算题1-2表(营业成本按含进项税)。4.列式计算各年应纳增值税和增值税附加。5.列式计算运营期第一年税后净利润。 某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告的相关资料和基础数据如下：(1)项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8％，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5％。(2)项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。(3)项目建设期第1年完成项目静态投资的40％，第2年完成静态投资的60％，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。 (4)项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。(5)除了无形资产费用之外，项目建设投资全部形成固定资产，无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5％，采用直线法折旧。固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额对固定资产原值的影响。 (6)项目正常年份的产品设计生产的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元(含进项税额60元)，其余为固定成本，项目产品预计售价为1400元/件（含销项税额180元），增值税附加税率为12％，企业适用的所得税税率为25％。(7)项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70％，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100％。【问题】1.分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。 2.分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本，固定成本，经营成本。3.分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。 4.分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5.项目开工前由承包人编制的并经监理工程师批准的施工进度计划见图1-1所示(单位：月)。在工作G施工中，发生设计变更，停工待图2个月。上述事件发生后，发包人要求承包人按原工期完工，承包人决定通过压缩工作G的后续工作的持续时间来调整施工进度计划。经测算，工作H的赶工费为3.6万元/月，工作Ⅰ的赶工费为3.2万元/月，工作J的赶工费为4万元/月。根据上述情况，请确定施工进度计划调整的最优方案，写出具体分析过程。（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，产量盈亏平衡点计算结果取整，其他计算结果保留两位小数）图2-1 施工进度计划 背景：1.某拟建项目建设期2年，运营期6年。建设投资总额3540万元，建设投资预计形成无形资产540万元，其余形成固定资产。固定资产使用年限10年，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末收回。无形资产在运营期6年中，均匀摊入成本。       2．项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1-11。                                 表1-11   某建设项目资金投入、收益及成本表3.建设投资借款合同规定的还款方式为：运营期的前4年等额还本，利息照付。借款利率为6%（按年计息）；流动资金借款利率、为4%（按年计息），若有短期临时借款，则计息利率、方式和流动资金借款利率相同。4.流动资金为800万元，在项目的运营期末全部收回。5.设计生产能力为年产量120万件某产品，产品不含税售价为36元／件，增值税税率为13%，增值税附加综合税率为12%，所得税率为25%，行业基准收益率为8%。      问题：      1．编制借款还本付息计划表、总成本费用估算表和运营期前两年的利润表。      2．计算项目总投资收益率和资本金净利润率。      某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料。项目可行性研究相关基础数据如下：1.按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用，其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%，20%，15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑工程费用，生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他铺助设备购置及安装费用无变化，拟建项目的其他相关费用为500万元（含预备费）。2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。3.项目投产当年需要投入运营期流动资金200万元。4.项目运营期达产年不含税销售收入为1200万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值税10%计取，项目达产年份的经营成本为760万元（含进项税60万元）。5.运营期第1年达到产能的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按达产年份的80%计。第2年及以后年份为达产年份。6.企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为2200万元（包含可抵扣进项税200万元），建设投资在建设期均衡投入。（1）列式计算运营期第1年、第2年的应纳增值税额。（2）列式计算运营期第1年、第2年的调整所得税。（3）进行项目投资现金流量表（第1~4年）的编制，并填入答题卡表1.1项目投资现金流量表中。（4）假定计算期第4年（运营期第3年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，并判断项目的可行性。（计算结果保留两位小数） 某建设项目进行项目前期分析，计算期10年，其中建设期2年，运营期8年。项目第3年投产，第5年开始达到100%设计生产能力。项目建设投资9000万元（无进项税额），预计8500万元形成固定资产，500万元形成无形资产。固定资产残值率为10%，可使用年限为10年。无形资产在运营期8年中，均匀摊入成本。流动资金为1000万元，在项目计算期末收回。项目的设计生产能力为年产量1.1万吨，预计每吨含税销售价为6000元，增值税率为12%，增值税附加按10%计取。项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1.1。（建设期贷款利息按形成固定资产原值考虑，（调整）所得税税率为25%。）项目拟还款方式：在项目运营期间（即从第3年至第10年）按等额还本、利息照付法偿还，流动资金贷款每年付息。长期贷款利率为6.22%（按年付息），流动资金贷款利率为3%。假设第7年的单位可变成本为1725元，年固定总成本为4000万元，单位可变成本中含进项税额412元，固定成本中不含进项税额。问题：1.列式计算建设期贷款利息及各年的流动资金贷款利息。2.列式计算项目摊销费、固定资产原值、年折旧费和余值。3.从项目融资前财务分析的角度，列式计算项目运营期各年的含税总成本费用。4.编制投资现金流量表，把结果填入表1. 2中。（表中数字保留两位小数，（调整）所得税为已知条件，不需要计算）5.列式计算项目静态投资回收期。6.列式计算第7年的产量盈亏平衡点（保留两位小数）。（除特殊要求外，计算结果保留两位小数点） 某建设项目进行项目前期分析，计算期10年，其中建设期2年，运营期8年。项目第3年投产，第5年开始达到100%设计生产能力。项目建设投资9000万元（无进项税额），预计8500万元形成固定资产，500万元形成无形资产。固定资产残值率为10%，可使用年限为10年。无形资产在运营期8年中，均匀摊入成本。流动资金为1000万元，在项目计算期末收回。项目的设计生产能力为年产量1.1万吨，预计每吨含税销售价为6000元，增值税率为12%，增值税附加按10%计取。项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1.1。（为简化起见，建设期贷款利息按形成固定资产原值考虑。）项目拟还款方式：在项目运营期间（即从第3年至第10年）按等额还本、利息照付法偿还，流动资金贷款每年付息。长期贷款利率为6.22%（按年付息），流动资金贷款利率为3%。假设第7年的单位可变成本为1725元，年固定总成本为4000万元，单位可变成本中含进项税额412元。问题：1．计算建设期贷款利息及各年的流动资金贷款利息。2．计算项目固定资产原值、年折旧费和余值。3．从项目融资前财务分析的角度，列式计算项目运营期各年的含税总成本费用。4．编制投资现金流量表，把结果填入表1. 2中。（表中数字保留两位小数，(调整)所得税为已知条件，不需要计算）5．计算项目静态投资回收期。6．计算第7年的产量盈亏平衡点（保留两位小数）和单价盈亏平衡点（取整），分析项目盈利能力和抗风险能力。 某城市拟建设年产80万吨产品工业项目，已知位于同一城市已建成年产60万吨类似项目的设备购置费2500万元，生产能力指数为1，设备购置费的调价系数为1.2；建筑工程费、安装工程费、工程建设其他费占设备购置费的比例分别为40%、30%、30%。由于时间等因素引起的上述3项费用变化的综合调整系数为1.15、1.25和1.35，基本预备费率5%。项目建设前期为1年，建设期2年，静态投资在建设期内均衡投入，预测价差预备率为6%。其它有关数据如下：1.建设投资中有1500万元形成无形资产，其余形成固定资产，含1000万元可抵扣的固定资产进项税额，固定资产按直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。2.项目运营期为8年。每吨产品含增值税售价156元（增值税率16%）。运营期第1年达产80%，以后各年均达产100%。运营期第1年的经营成本为4000万元（含可抵扣进项税额800万元），以后各年经营成本为4800万元（含可抵扣进项税额为900万元）。3.无形资产在运营期均匀摊入成本。4.流动资金为自有资金1200万元，运营期第1年投入。5.增值税附加税率10%，运营第一年建设投资中可抵扣进项税额最多可抵扣60%。所得税率为25%。问题：1.列式计算拟建项目的静态投资及建设投资。2.假设建设投资为10000万元回答下列问题：（1）列式计算固定资产折旧费、固定资产余值、无形资产摊销费。（2）列式计算运营期各年应交纳的增值税和增值税附加。（3）列式计算运营期第1年的总成本费用（不含税）、调整所得税。（4）列式计算运营期第8年的净现金流量。（计算结果保留2位小数） 【背景】 某拟建项目财务评价数据如下： 1.建设期2年，生产运营期8年，第3年投产，第4年开始达到设计生产能力。 2.建设投资10000万元（包含固定资产可抵扣进项税额800万元），其中1000万元为无形资产，其余形成固定资产。 3.固定资产按直线法折旧，折旧年限10年，残值率为4%。 4.无形资产在运营期内，均匀摊入成本。 5.预计该产品每吨不含税销售价为5000元，增值税率13%，增值税附加税率12%，所得税税率25%。 6.项目各年的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1.1。  7.还款方式：建设投资贷款在项目运营期前5年等额本息偿还，贷款年利率为5.87%（按季计息），贷款还清之前不提取法定盈余公积金和分配投资者利润。【问题】 1.列式计算固定资产年折旧费、计算期末回收的固定资产余值、无形资产年摊销费。 2.列式计算运营期第1、2年的应纳增值税、增值税附加。 3.列式计算运营期第1年的所得税。 4.判别运营期第1年该项目是否能够满足运营和还款要求。 5.列式计算项目资本金现金流量表中运营期最后一年的净现金流量。 （计算结果保留两位小数）   试题一某项目建设投资为5000万元，预计形成其他资产500万元，其余全部形成固定资产，该项目建设期为2年，运营期为8年。其他基础资料如下：1.建设期第一年投资60%，第二年投资40%，其中每年投资的60%为自有资金，40%为贷款资金，年名义利率10%(按季度计息)，建设单位与银行约定：建设期借款在运营期的前6年，按照每年等额本息的偿还法进行偿还。2.固定资产折旧年限为8年，按直线法进行折旧，残值率为5%。在运营期末回收固定资产余值，其他资产在运营期内平均摊销，不计残值。3.运营期第一年投入流动资金300万元，为自有资金；第二年投入流动资金200万元为银行借款，借款利率为4%。流动资金在运营期末全部回收。4.投产第二年，由于疫情等原因当地政府拨付250万扶持企业生产运营。预计运营期各年的经营成本均为2800万元，其中可抵扣进项税额为252万元，运营期每年的不含税营业收入为3600万元。假定增值税税率为13%，增值税附加综合税率为12%，所得税税率为25%，行业平均总投资收益率为8%，行业净利润率参考值为12%。 5.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额。 【问题】1.列式计算项目建设期利息，并计算固定资产年折旧费以及其他资产年摊销费。2.列式计算项目运营期第5年应还本息和。 3.编制该项目利润与利润分配表，并填入表1-1利润与利润分配表中。 4.列式计算项目总投资收益率、资本金净利润率，并评价本项目是否可行。 （以上问题计算过程及结果均保留两位小数） 【精选题目5·经典模拟题+2022补考·改编】（85分钟）A背景：“宁德时代”公司拟建设计年产10万吨的“新能源锂电池”建设项目，有关数据如下：1．建设期1年，运营期为8年。每吨产品不含增值税售价200元，适用增值税率13%，运营期第1年达产60%，以后各年均达产100%。2．由于我国发展新能源替代“石化双雄”，大力扶持本项目，每销售一吨产品政府补贴25元，补贴收入免所得税，但征收增值税（补贴收入增值税率同销售产品）。3．建设投资3600万元，建设投资中有100万元固定资产可抵扣进项税额，有540万元形成无形资产，其余形成固定资产，直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。无形资产在运营期内均匀摊入成本。4．流动资金300万元，运营期第1年投入，计算期末收回。5．运营期第1年的经营成本为1100万元，其中可抵扣进项税额100万元，以后各年经营成本为1200万元，其中可抵扣进项税额为120万元。6．增值税附加税率10%，所得税率为25%。7．建设投资中固定资产可抵扣进项税额运营期第1年可抵扣60%，第2年可抵扣40%。B背景：“宁德时代”公司新建“新能源光伏电池”项目基础数据如下：1．项目建设期为1年，运营期为10年。建设投资2800万元（含固定资产中可抵扣进项税额150万元），建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率5%，直线法折旧 。2 ．建设投资贷款总额为1600万元，年利率5%（按年计息），贷款合同约定运营期前5年采用等额还本付息方式偿还。3．项目运营期正常年份的不含税销售收入为900万元，不含税经营成本为370万元，其中经营成本可抵扣进项税额为25万元。4．项目运营期第1年投入自有流动资金300万元，运营期第1年达到设计生产能力的80%。销售收入、经营成本、销项税额、进项税额均为达产年80%，以后均达到设计产能。5．该项目产品适用的增值税税率13%，增值税附加税率12%，所得税税率25%。【A背景·问题】1．列式计算固定资产折旧费、无形资产摊销费。2．列式计算运营期各年应缴纳的增值税和增值税附加。3．列式计算运营期第二年调整所得税。4．列式计算运营期第8年的净现金流量、总投资收益率。5．假设正常生产年份总固定成本为600万元（不含进项税），列式计算运营期第3年的盈亏平衡产量。（计算结果有小数的，保留2位有效的小数，有效不足两位的，无需补0）【B背景·问题】1．根据B背景资料以不含税价格计算项目运营期第1、2年的总成本费用和税前利润。2．根据背景资料B，从财务计划现金流量分析的角度，计算项目运营期第一年的净现金流量，并判断项目运营期第一年的财务生存能力。 3．根据背景资料B，计算项目运营期第一年的净现金流量。 背景： 某老板准备在北京三里屯投资建设“莲花清瘟胶囊”药厂，项目预计建设期2年，运营期6年。设计年产量25万件产品，每件售价100元（不含增值税），该产品适用于的增值税率为13%。运营期第1年达产60%，第二年达产100%。其它基础数据见下表所示。 有关说明如下：1.建设投资为2400万元，第1年投入1600万元，第2年投入800万元，其中有400万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率为5%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。无形资产在运营期前5年均匀摊入总成本，建设期第1年贷款1000万元，其余为自有资金，贷款年利率8%，运营期前5年等额偿还本金，利息照付。2.运营期第1年的营业收入、销项税额均为正常年份的60%。3.运营期第1年投入100万元自有资金为流动资金，其余流动资金为贷款，流动资金（临时借款）贷款利率为4%，在项目运营期期末一次收回并偿还贷款本金。4.增值税附加税率为10%，所得税税率为25%。5.可抵扣进项税额按经营成本的10%考虑。6.不考虑提取法定公积金和分配利润。【问题】1.列式计算该“莲花清瘟胶囊”药厂的建设项目总投资、固定资产折旧费、无形资产摊销费。2.药厂运营期第1年是否能够满足还款要求？如不能，为使项目可行，需产生多少临时借款？3.列式计算药厂项目资本金现金流量的运营期第1、2年的净现金流量。4.求运营期第二年总投资收益率，运营期第二年资本金净利润率。 （计算结果有小数的保留两位小数）

增值税

拟建设计年产10万吨某环保产品的建设项目，有关数据如下：1．建设期1年，运营期为8年。每吨产品不含增值税售价200元，适用增值税率13%，运营期第1年达产60%，以后各年均达产100%。2．考虑环境治理和扶持环保项目，每销售一吨产品政府补贴25元，补贴收入免所得税（计收增值税）。3．建设投资3600万元，建设投资中有100万元可抵扣进项税额，有540万元形成无形资产，其余形成固定资产，直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。无形资产在运营期内均匀摊入成本。4．流动资金300万元，运营期第1年投入，计算期末收回。5．运营期第1年的经营成本为1100万元，其中可抵扣进项税额100万元，以后各年经营成本为1200万元，其中可抵扣进项税额为120万元。6．增值税附加税率10%，所得税率为25%。7．建设投资中可抵扣进项税额运营期第1年可抵扣60%，第2年可抵扣40%。问题：1．列式计算固定资产折旧费、无形资产摊销费。2．列式计算运营期各年应缴纳的增值税和增值税附加。3．列式计算运营期第1年净利润，并判断能否满足项目运营要求。4．列式计算运营期第8年的净现金流量。5．假设正常生产年份总成本费用中的固定成本为600万元（不含进项税），列式计算运营期第3年的盈亏平衡产量。（计算结果保留2位小数） 某地2018年拟建一年产50万t的冶炼项目。据调查，该地区2016年建设的年产30万t同类产品的已建项目的投资总额为5500万元。生产能力指数为0.55, 2016~2018 年工程造价平均每年递增8%。拟建工业项目其他基础数据如下:1.假设项目建设投资估算总额为9000万元(其中包括无形资产500万元)。建设期1年，运营期8年；2.本项目投资来源为自有资金和贷款。贷款总额为3800万元，贷款年利率10%(按年计息)。贷款合同规定的还款方式为：运营期的前4年等额还本，利息照付。无形资产在运营期8年中均匀摊入成本。固定资产残值率5%，按直线法折旧，折旧年限10年；3.正常年份年营业收入为4000万元(不含销项税额)，经营成本为1600万元(其中进项税额为150万)；企业适用的增值税税率为17%，税金附加按应纳增值税的9%计算，所得税税率为25%；4.项目流动资金200万元，全部为自有资金，在项目运营期末全部收回；5.投产第一年仅达到设计生产能力的90%，预计这一年的营业收入、销项税额、经营成本、进项税额均为正常年份的90%；以后各年均达到设计生产能力；6.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额。【问题】1.列式计算建设项目总投资。2.列式计算建设期贷款利息和运营期年固定资产折旧费、年无形资产摊销费。3.编制项目的借款还本付息计划题1-1表、总成本费用估算题1-2表(营业成本按含进项税)。4.列式计算各年应纳增值税和增值税附加。5.列式计算运营期第一年税后净利润。 某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告的相关资料和基础数据如下：(1)项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8％，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5％。(2)项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。(3)项目建设期第1年完成项目静态投资的40％，第2年完成静态投资的60％，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。 (4)项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。(5)除了无形资产费用之外，项目建设投资全部形成固定资产，无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5％，采用直线法折旧。固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额对固定资产原值的影响。 (6)项目正常年份的产品设计生产的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元(含进项税额60元)，其余为固定成本，项目产品预计售价为1400元/件（含销项税额180元），增值税附加税率为12％，企业适用的所得税税率为25％。(7)项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70％，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100％。【问题】1.分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。 2.分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本，固定成本，经营成本。3.分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。 4.分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5.项目开工前由承包人编制的并经监理工程师批准的施工进度计划见图1-1所示(单位：月)。在工作G施工中，发生设计变更，停工待图2个月。上述事件发生后，发包人要求承包人按原工期完工，承包人决定通过压缩工作G的后续工作的持续时间来调整施工进度计划。经测算，工作H的赶工费为3.6万元/月，工作Ⅰ的赶工费为3.2万元/月，工作J的赶工费为4万元/月。根据上述情况，请确定施工进度计划调整的最优方案，写出具体分析过程。（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，产量盈亏平衡点计算结果取整，其他计算结果保留两位小数）图2-1 施工进度计划 背景：1.某拟建项目建设期2年，运营期6年。建设投资总额3540万元，建设投资预计形成无形资产540万元，其余形成固定资产。固定资产使用年限10年，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末收回。无形资产在运营期6年中，均匀摊入成本。       2．项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1-11。                                 表1-11   某建设项目资金投入、收益及成本表3.建设投资借款合同规定的还款方式为：运营期的前4年等额还本，利息照付。借款利率为6%（按年计息）；流动资金借款利率、为4%（按年计息），若有短期临时借款，则计息利率、方式和流动资金借款利率相同。4.流动资金为800万元，在项目的运营期末全部收回。5.设计生产能力为年产量120万件某产品，产品不含税售价为36元／件，增值税税率为13%，增值税附加综合税率为12%，所得税率为25%，行业基准收益率为8%。      问题：      1．编制借款还本付息计划表、总成本费用估算表和运营期前两年的利润表。      2．计算项目总投资收益率和资本金净利润率。      某企业拟在某市开发区兴建一生产项目, 建设期为2年，运营期为6年,运营期第3年达产。其它基础数据见表1.1所示。有关说明如下:1．表中贷款额不含利息。建设投资贷款年利率为5.84%（按半年计息）。建设投资估算中的550万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额对固定资产原值的影响。2．无形资产在运营期各年等额摊销；固定资产使用年限为10年,直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。3．流动资金贷款年利率为4%（按年计息）。流动资金在项目运营期末一次收回并偿还贷款本金。4．增值税附加税率为12%，所得税税率为25%。5．建设投资贷款在运营期内的前4年等额还本利息照付。6．在运营期的后4年每年需维持运营投资20万元，维持运营投资按当年费用化处理，不考虑增加固定资产，无残值。【问题】1．列式计算建设投资贷款年实际利率，建设期贷款利息。2．编制建设投资贷款还本付息计划表。3．列式计算固定资产投资估算总额、形成固定资产总额、固定资产年折旧额和运营期末余值。4．列式计算第3、6年的增值税附加、总成本费用（含税）和所得税。5．编制项目资本金现金流量表。6．从项目资本金角度列式计算投资回收期（静态）。（计算过程和结果均保留2位小数） 某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料。项目可行性研究相关基础数据如下：1.按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用，其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%，20%，15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑工程费用，生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他铺助设备购置及安装费用无变化，拟建项目的其他相关费用为500万元（含预备费）。2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。3.项目投产当年需要投入运营期流动资金200万元。4.项目运营期达产年不含税销售收入为1200万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值税10%计取，项目达产年份的经营成本为760万元（含进项税60万元）。5.运营期第1年达到产能的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按达产年份的80%计。第2年及以后年份为达产年份。6.企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为2200万元（包含可抵扣进项税200万元），建设投资在建设期均衡投入。（1）列式计算运营期第1年、第2年的应纳增值税额。（2）列式计算运营期第1年、第2年的调整所得税。（3）进行项目投资现金流量表（第1~4年）的编制，并填入答题卡表1.1项目投资现金流量表中。（4）假定计算期第4年（运营期第3年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，并判断项目的可行性。（计算结果保留两位小数） 背景资料：某集团公司拟建设A、B两个工业项目。A项目为拟建年产30万吨的某化工厂，拟建厂房的建筑面积为5000m2，同行业已建类似项目的建筑工程费用为3000元/m2，其中建筑工程费用所含的人工费、材料费、机械费和综合税费占建筑工程造价的比例分别为18.26%、57.63%、9.98%、14.13%，A项目因其建设时间、地点、标准等不同，相应的综合调整系数分别为1.25、1.32、1.15、1.2。根据调查资料提供的当地已建年产25万吨的同类项目的设备及工器具购置费为2400万元，已知拟建项目与类似项目的设备投资综合调整系数为1.25，拟建项目的工程建设其他费用占设备工器具与建筑工程费之和的30%，基本预备费率10%，不考虑安装工程费及价差预备费。B项目的基础数据如下：1.项目建设期1年，运营期10年，建设投资3000万元，预计全部形成固定资产(包含可抵扣进项税200万元)。2.项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为800万元，贷款年利率6%（按年计息），贷款合同约定：运营期前4年等额还本，利息照付。自有资金和贷款在建设期内均衡投入。3.项目固定资产使用年限10年，残值率5%，按直线法折旧。4.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金，在项目的运营期末全部回收。5.项目运营期达产年份不含税销售收入为1500万元，适用的增值税税率为13%，增值税附加按增值税的10%计取。项目达产年份的经营成本为860万元（含进项税60万元）。运营期第1年达到设计生产能力的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按照达产年份的80%计算。第2年以后各年为达产年份。6.该项目产品适用的所得税税率为25%。7.在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。【问题】1.列式计算A项目的建筑工程费用、设备工器具购置费和建设投资。2.列式计算B项目运营期第1年、第2年以及第3年的应纳增值税额及增值税附加。3.列式计算B项目运营期第1年、第2年以及第3年的总成本费用（不含税），利润总额，所得税以及净利润。4.进行B项目资本金现金流量表（计算期第1-4 年）的编制，并填入答题卡表 1-1 项目资本金现金流量表中。 表1-1      项目资本金现金流量表（单位：万元）序号年份项目12345-111现金流入——1.1含税营业收入——1.2回收固定资产余值——1.3回收流动资金——2现金流出——2.1项目资本金——2.2借款本金偿还——2.3借款利息偿还——2.3含税经营成本——2.4应纳增值税——2.5增值税附加税——2.6所得税——3净现金流量——4累计净现金流量——（计算结果保留两位小数） 某企业投资新建一项目，生产一种市场需求较大的产品。项目的基础数据如下:1.项目建设投资估算为1600万元(含可抵扣进项税112万元)，建设期1年，运营期8年。建设投资(不含可抵扣进项税)全部形成固定资产，固定资产使用年限8年，残值率4%，按直线法折旧。2.项目流动资金估算为200万元，运营期第1年年初投入，在项目的运营期末全部回收。3.项目资金来源为自有资金和贷款，建设投资贷款利率为8% (按年计息)，流动资金利率为5% (按年计息)。建设投资贷款的还款方式为运营期前4年等额还本、利息照付方式。4.项目正常年份的设计产能为10万件，运营期第1年的产能为正常年份产能的70%。目前市场同类产品的不含税销售价格约为65～75元/件。5.项目资金投入、收益及成本等基础测算数据见表1.1。6.该项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加综合税率为10%，所得税税率为25%。问题:1.列式计算项目的建设期贷款利息及年固定资产折旧额。2.若产品的不含税销售单价确定为65元/件，列式计算项目运营期第1年的增值税、税前利润、所得税、税后利润。3.若企业希望项目运营期第1年不借助其他资金来源能够满足建设投资贷款还款要求，产品的不含税销售单价至少应确定为多少?4.项目运营后期（建设期贷款偿还完成后）考虑到市场成熟后产品价格可能下降，产品单价拟在65元的基础上下调10%，列式计算运营后期正常年份的资本金净利润率。(注:计算过程和结果数据有小教的，保留两位小数) 某企业拟投资建设一个生产市场急需产品的工业项目。该项目建设2年，运营期8年。项目建设的其他基本数据如下：1.项目建设投资估算5300万元(包含可抵扣进项税300万元)，预计全部形成固定资产，固定资产使用年限8年。按直线法折旧，期末净残值率为5%。2.建设投资资金来源于自有资金和银行借款，借款年利率6%(按年计息)。借款合同约定还款方式为在运营期的前5年等额还本付息。建设期内自有资金和借款均为均衡投入。3.项目所需流动资金按照分项详细估算法估算，从运营期第1年开始由自有资金投入。4.项目运营期第1年，外购原材料、燃料费为1680万元，工资及福利费为700万元，其他费用为290万元，存货估算为385万元。项目应收账款年周转次数、现金年周转次数、应付账款年周转次数分别为12次、9次、6次。项目无预付账款和预收账款情况。5.项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加税率为12%，企业所得税税率为25%。6.项目的资金投入、收益、成本费用表1.1。表1.1项目资金投入、收益、成本费用表  单位：万元问题：1.列式计算项目运营期年固定资产折旧额。2.列式计算项目运营期第1年应偿还的本金、利息。3.列式计算项目运营期第1年、第2年应投入的流动资金。4.列式计算项目运营期第1年应缴纳的增值税。5.以不含税价格列式计算项目运营期第1年的总成本费用和税后利润，并通过计算说明项目运营期第1年能够满足还款要求。（计算过程和结果保留两位小数） 某企业拟投资建设一工业项目，生产一种市场急需的产品，该项目相关基础数据如下:1.项目建设期1年，运营期8年，建设投资估算1500万元(含可抵扣进项税100万元)。建设投资(不含可抵扣进项税)全部形成固定资产。固定资产使用年限8年，期末净残值率5%，按直线法折旧。2.项目建设投资来源为自有资金和银行借款。借款总额1000万元。借款年利率8%(按年计息)，借款合同约定的还款方式为运营期的前5年等额还本付息。自有资金和借款在建设期内均衡投入。3.项目投产当年以自有资金投入运营期流动资金400万元。4.项目设计产量为2万件/年。单位产品不含税销售价格预计为450元。单位产品不含进项税可变成本估算为240元。单位产品平均可抵扣进项税估算为15元。正常达产年份的经营成本为550万元(不含可抵扣进项税)。5.项目运营期第1年产量为设计产量的80%，营业收入亦为达产年份的80%。以后各年均达到设计产量。6.企业适用的增值税税率13%，增值税附加按应纳增值税的12%计算。企业所得税税率为25%。【问题】1.列式计算项目建设期贷款利息和固定资产年折旧额。2.列式计算项目运营期第1年、第2年的企业应纳增值税额。3.列式计算项目运营期第1年的经营成本、总成本费用。4.列式计算项目运营期第1年、第2年的税前利润，并说明运营期第1年项目可用于还款的资金能否满足还款要求。5.列式计算项目运营期第2年的产量盈亏平衡点。 (注:计算过程和结算数据有小数的，保留两位小数) 某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：（1）项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8%，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。（2）项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。（3）项目建设期第1年完成项目静态投资的40%，第2年完成静态投资的60%，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。（4）项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。（5）无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。（6）形成的各类资产中均不考虑进项税的影响。（7）项目正常年份的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元（其中进项税为50元），其余为固定成本（不考虑进项税）。项目产品预计含税售价为1400元/件，企业适用的所得税税率为25%，增值税率17%，增值税附加税率10%。（8）项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70%，营业收入和所含销项税额均为正常年份70%，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。（9）行业的平均资本金净利润率为6.2%。【问题】1．分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。2．分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧额和正常年份的含税可变成本，固定成本，含税经营成本。3．分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率，从财务角度评价项目可行性。（含税计算）4．列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5．假设项目以财务净现值为分析对象，就项目的投资额、产品价格、年经营成本因素进行敏感性分析，请补充表格数据。        单因素敏感性分析表（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，除产量盈亏平衡点计算结果取整外，其他计算结果有小数的保留两位小数） 某城市拟建设年产80万吨产品工业项目，已知位于同一城市已建成年产60万吨类似项目的设备购置费2500万元，生产能力指数为1，设备购置费的调价系数为1.2；建筑工程费、安装工程费、工程建设其他费占设备购置费的比例分别为40%、30%、30%。由于时间等因素引起的上述3项费用变化的综合调整系数为1.15、1.25和1.35，基本预备费率5%。项目建设前期为1年，建设期2年，静态投资在建设期内均衡投入，预测价差预备率为6%。其它有关数据如下：1.建设投资中有1500万元形成无形资产，其余形成固定资产，含1000万元可抵扣的固定资产进项税额，固定资产按直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。2.项目运营期为8年。每吨产品含增值税售价156元（增值税率16%）。运营期第1年达产80%，以后各年均达产100%。运营期第1年的经营成本为4000万元（含可抵扣进项税额800万元），以后各年经营成本为4800万元（含可抵扣进项税额为900万元）。3.无形资产在运营期均匀摊入成本。4.流动资金为自有资金1200万元，运营期第1年投入。5.增值税附加税率10%，运营第一年建设投资中可抵扣进项税额最多可抵扣60%。所得税率为25%。问题：1.列式计算拟建项目的静态投资及建设投资。2.假设建设投资为10000万元回答下列问题：（1）列式计算固定资产折旧费、固定资产余值、无形资产摊销费。（2）列式计算运营期各年应交纳的增值税和增值税附加。（3）列式计算运营期第1年的总成本费用（不含税）、调整所得税。（4）列式计算运营期第8年的净现金流量。（计算结果保留2位小数） 【背景】 某拟建项目财务评价数据如下： 1.建设期2年，生产运营期8年，第3年投产，第4年开始达到设计生产能力。 2.建设投资10000万元（包含固定资产可抵扣进项税额800万元），其中1000万元为无形资产，其余形成固定资产。 3.固定资产按直线法折旧，折旧年限10年，残值率为4%。 4.无形资产在运营期内，均匀摊入成本。 5.预计该产品每吨不含税销售价为5000元，增值税率13%，增值税附加税率12%，所得税税率25%。 6.项目各年的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1.1。  7.还款方式：建设投资贷款在项目运营期前5年等额本息偿还，贷款年利率为5.87%（按季计息），贷款还清之前不提取法定盈余公积金和分配投资者利润。【问题】 1.列式计算固定资产年折旧费、计算期末回收的固定资产余值、无形资产年摊销费。 2.列式计算运营期第1、2年的应纳增值税、增值税附加。 3.列式计算运营期第1年的所得税。 4.判别运营期第1年该项目是否能够满足运营和还款要求。 5.列式计算项目资本金现金流量表中运营期最后一年的净现金流量。 （计算结果保留两位小数）   【精选题目5·经典模拟题+2022补考·改编】（85分钟）A背景：“宁德时代”公司拟建设计年产10万吨的“新能源锂电池”建设项目，有关数据如下：1．建设期1年，运营期为8年。每吨产品不含增值税售价200元，适用增值税率13%，运营期第1年达产60%，以后各年均达产100%。2．由于我国发展新能源替代“石化双雄”，大力扶持本项目，每销售一吨产品政府补贴25元，补贴收入免所得税，但征收增值税（补贴收入增值税率同销售产品）。3．建设投资3600万元，建设投资中有100万元固定资产可抵扣进项税额，有540万元形成无形资产，其余形成固定资产，直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。无形资产在运营期内均匀摊入成本。4．流动资金300万元，运营期第1年投入，计算期末收回。5．运营期第1年的经营成本为1100万元，其中可抵扣进项税额100万元，以后各年经营成本为1200万元，其中可抵扣进项税额为120万元。6．增值税附加税率10%，所得税率为25%。7．建设投资中固定资产可抵扣进项税额运营期第1年可抵扣60%，第2年可抵扣40%。B背景：“宁德时代”公司新建“新能源光伏电池”项目基础数据如下：1．项目建设期为1年，运营期为10年。建设投资2800万元（含固定资产中可抵扣进项税额150万元），建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率5%，直线法折旧 。2 ．建设投资贷款总额为1600万元，年利率5%（按年计息），贷款合同约定运营期前5年采用等额还本付息方式偿还。3．项目运营期正常年份的不含税销售收入为900万元，不含税经营成本为370万元，其中经营成本可抵扣进项税额为25万元。4．项目运营期第1年投入自有流动资金300万元，运营期第1年达到设计生产能力的80%。销售收入、经营成本、销项税额、进项税额均为达产年80%，以后均达到设计产能。5．该项目产品适用的增值税税率13%，增值税附加税率12%，所得税税率25%。【A背景·问题】1．列式计算固定资产折旧费、无形资产摊销费。2．列式计算运营期各年应缴纳的增值税和增值税附加。3．列式计算运营期第二年调整所得税。4．列式计算运营期第8年的净现金流量、总投资收益率。5．假设正常生产年份总固定成本为600万元（不含进项税），列式计算运营期第3年的盈亏平衡产量。（计算结果有小数的，保留2位有效的小数，有效不足两位的，无需补0）【B背景·问题】1．根据B背景资料以不含税价格计算项目运营期第1、2年的总成本费用和税前利润。2．根据背景资料B，从财务计划现金流量分析的角度，计算项目运营期第一年的净现金流量，并判断项目运营期第一年的财务生存能力。 3．根据背景资料B，计算项目运营期第一年的净现金流量。 【精选题目3·经典模拟题·改编】 背景： 某药厂建设项目，设计年产60万吨产品，相关数据如下： 1．项目运营期为8年。产品含税售价56.5元/吨，增值税率为13%。运营期第1年达产70%，第2年达产90%，以后各年均达产100%。 2．建设投资为3000万元，全部形成固定资产，其中有200万元为固定资产中可抵扣的进项税额。固定资产使用年限为10年，残值率为4%，直线法折旧，固定资产余值在项目运营期末一次收回。 3．运营期第1年流动资产720万元，流动负债400万元；运营期第2-8年流动资产1000万元，流动负债500万元，流动资金在项目运营期末一次收回。 4．增值税附加按应纳增值税的10%计算，所得税率为25%。 5．单位产品可变成本（不含进项税）30元/吨，年总固定成本870万元，单位产品可抵扣进项税为2.5元/吨。 【问题】 1．列式计算运营期第1年固定资产年折旧额、增值税附加税、净利润。 2．列式计算运营期第2年的调整所得税、净现金流。 3．运营期第4年初增加投资1000万元（含固定资产可抵扣进项税150万元）扩大生产规模，年产量增加20万吨，不考虑扩建时间及对项目运营的影响，增加投资全部形成新固定资产，直线法折旧，折旧年限10年（折旧年限超过该项目运营期的部分，相关处理在本题中不考虑），残值按40万元考虑。 （1）列式计算运营期第4年的净利润。 （2）列式计算运营期第4年的总投资收益率。 （3）列式计算运营期第4年的不含税经营成本和产量盈亏平衡点、生产能力利用率。 （4）列式计算运营期第4年的净现金流。 （计算结果保留2位小数） 【精选题目1·2018年真题·改编】背景：某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料。项目可行性研究相关基础数据如下：1．按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用，其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%，20%，15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑工程费用，生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他铺助设备购置及安装费用无变化，拟建项目的其他相关费用为500万元（含预备费）。2．项目建设期1年，运营期10年，建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。3．项目投产当年需要投入运营期流动资金200万元。4．项目运营期达产年不含税销售收入为1200万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值税10%计取，项目达产年份的经营成本为760万元（含进项税60万元）。5．运营期第1年达到产能的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按达产年份的80%计。第2年及以后年份为达产年份。6．企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。【问题】1．列式计算拟建项目的建设投资。2．若该项目的建设投资为2200万元（包含可抵扣进项税200万元），建设投资在建设期均衡投入。（1）列式计算运营期第1年、第2年的应纳增值税额。（2）列式计算运营期第1年、第2年的调整所得税。（3）进行项目投资现金流量表（计算期第1~4年）的编制，填入项目投资现金流量表中。并列式计算运营期最后一年的净现金流。（4）假定计算期第4年（运营期第3年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，并判断项目的可行性。（5）若：强行要求运营期第3年项目的总投资收益率为20%，则政府应在当年给与多少政府补贴。 （计算结果保留两位小数） 某承包商于2024年6月与某业主签订了某工程施工合同。合同约定，不含税造价为720万元，增值税税率为9%。施工期间发生的合同内工程费用支出及票据情况见表6-4。 施工期间还增加了经业主确认的合同外工程内容(签订了补充协议)，含税造价40万元，实际费用支出(不含税)35万元，进项税额2.6万元(其中:普通发票0.9万元专用发票 1.7万元)。问题：1.合同内工程应计增值税额为多少万元?含税总造价为多少万元?2.汇总表中前3项进项税额分别为多少万元?对于合同内工程，根据实际发生情况可抵扣进项税额为多少万元?不可抵扣进项税额为多少万元?进项税额合计为多少万元?3.合同外应计增值税额为多少万元?4.承包商总计应向税务部门缴纳增值税额为多少万元? 计算结果保留2位小数 试题一（20分）【背景资料】某企业拟投资建设一工业项目，生产一种市场急需的产品，该项目的基础数据如下：1.项目建设期1年，运营期8年，建设投资估算2500万元（含可抵扣进项税150万元）。建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产。固定资产使用年限8年，残值率5%，按直线法折旧。2.投产第1年获得当地政府扶持该产品生产的补贴收入100万元（不征收增值税）。3.项目流动资金估算为300万元，分别在运营期第1年、第2年年初投入，在运营期末全部收回。4.项目资金来源为自有资金和贷款，建设投资借款利率8%（按年计息），流动资金贷款利率为5%（按年计息）。建设投资贷款的还款方式为运营期的前4年等额还本，利息照付。5.项目设计产量为3万件/年，运营期第1年达到产能的80%。单位产品不含税销售价格为430～500元，行业基准收益率为16%。6.项目资金投入、收益及成本等基础测算数据见表1.5。7.该项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加综合税率为10%计算，适用的所得税率为25%。表1.5项目资金投入、收益及成本表（单位：万元）、 【问题】1.列式计算项目的建设期贷款利息及年固定资产折旧费。2.列式计算项目运营期第1年在不含税销售单价为430元/件时，年应纳增值税、税前利润、税后利润。3.若对资本金净利润率的要求为：运营期第1年的数据不低于12%，且不含税销售单价下降10%后实现贷款偿还完成后的正常年份数据计算不低于20%，则满足要求的不含税销售单价至少应为多少元/件？4.若当收益率 1=15%，资本金现金流量表净现值为38.81万元；当收益率 1=18%，资本金现金流量表净现值为-9.24万元，计算本项目的内部收益率，并分析项目是否可行。 （计算过程和结果数据有小数的，保留两位小数）

所得税/调整所得税

拟建设计年产10万吨某环保产品的建设项目，有关数据如下：1．建设期1年，运营期为8年。每吨产品不含增值税售价200元，适用增值税率13%，运营期第1年达产60%，以后各年均达产100%。2．考虑环境治理和扶持环保项目，每销售一吨产品政府补贴25元，补贴收入免所得税（计收增值税）。3．建设投资3600万元，建设投资中有100万元可抵扣进项税额，有540万元形成无形资产，其余形成固定资产，直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。无形资产在运营期内均匀摊入成本。4．流动资金300万元，运营期第1年投入，计算期末收回。5．运营期第1年的经营成本为1100万元，其中可抵扣进项税额100万元，以后各年经营成本为1200万元，其中可抵扣进项税额为120万元。6．增值税附加税率10%，所得税率为25%。7．建设投资中可抵扣进项税额运营期第1年可抵扣60%，第2年可抵扣40%。问题：1．列式计算固定资产折旧费、无形资产摊销费。2．列式计算运营期各年应缴纳的增值税和增值税附加。3．列式计算运营期第1年净利润，并判断能否满足项目运营要求。4．列式计算运营期第8年的净现金流量。5．假设正常生产年份总成本费用中的固定成本为600万元（不含进项税），列式计算运营期第3年的盈亏平衡产量。（计算结果保留2位小数） 某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告的相关资料和基础数据如下：(1)项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8％，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5％。(2)项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。(3)项目建设期第1年完成项目静态投资的40％，第2年完成静态投资的60％，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。 (4)项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。(5)除了无形资产费用之外，项目建设投资全部形成固定资产，无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5％，采用直线法折旧。固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额对固定资产原值的影响。 (6)项目正常年份的产品设计生产的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元(含进项税额60元)，其余为固定成本，项目产品预计售价为1400元/件（含销项税额180元），增值税附加税率为12％，企业适用的所得税税率为25％。(7)项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70％，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100％。【问题】1.分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。 2.分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本，固定成本，经营成本。3.分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。 4.分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5.项目开工前由承包人编制的并经监理工程师批准的施工进度计划见图1-1所示(单位：月)。在工作G施工中，发生设计变更，停工待图2个月。上述事件发生后，发包人要求承包人按原工期完工，承包人决定通过压缩工作G的后续工作的持续时间来调整施工进度计划。经测算，工作H的赶工费为3.6万元/月，工作Ⅰ的赶工费为3.2万元/月，工作J的赶工费为4万元/月。根据上述情况，请确定施工进度计划调整的最优方案，写出具体分析过程。（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，产量盈亏平衡点计算结果取整，其他计算结果保留两位小数）图2-1 施工进度计划 背景：1.某拟建项目建设期2年，运营期6年。建设投资总额3540万元，建设投资预计形成无形资产540万元，其余形成固定资产。固定资产使用年限10年，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末收回。无形资产在运营期6年中，均匀摊入成本。       2．项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1-11。                                 表1-11   某建设项目资金投入、收益及成本表3.建设投资借款合同规定的还款方式为：运营期的前4年等额还本，利息照付。借款利率为6%（按年计息）；流动资金借款利率、为4%（按年计息），若有短期临时借款，则计息利率、方式和流动资金借款利率相同。4.流动资金为800万元，在项目的运营期末全部收回。5.设计生产能力为年产量120万件某产品，产品不含税售价为36元／件，增值税税率为13%，增值税附加综合税率为12%，所得税率为25%，行业基准收益率为8%。      问题：      1．编制借款还本付息计划表、总成本费用估算表和运营期前两年的利润表。      2．计算项目总投资收益率和资本金净利润率。      某企业拟在某市开发区兴建一生产项目, 建设期为2年，运营期为6年,运营期第3年达产。其它基础数据见表1.1所示。有关说明如下:1．表中贷款额不含利息。建设投资贷款年利率为5.84%（按半年计息）。建设投资估算中的550万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额对固定资产原值的影响。2．无形资产在运营期各年等额摊销；固定资产使用年限为10年,直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。3．流动资金贷款年利率为4%（按年计息）。流动资金在项目运营期末一次收回并偿还贷款本金。4．增值税附加税率为12%，所得税税率为25%。5．建设投资贷款在运营期内的前4年等额还本利息照付。6．在运营期的后4年每年需维持运营投资20万元，维持运营投资按当年费用化处理，不考虑增加固定资产，无残值。【问题】1．列式计算建设投资贷款年实际利率，建设期贷款利息。2．编制建设投资贷款还本付息计划表。3．列式计算固定资产投资估算总额、形成固定资产总额、固定资产年折旧额和运营期末余值。4．列式计算第3、6年的增值税附加、总成本费用（含税）和所得税。5．编制项目资本金现金流量表。6．从项目资本金角度列式计算投资回收期（静态）。（计算过程和结果均保留2位小数） 某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料。项目可行性研究相关基础数据如下：1.按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用，其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%，20%，15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑工程费用，生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他铺助设备购置及安装费用无变化，拟建项目的其他相关费用为500万元（含预备费）。2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。3.项目投产当年需要投入运营期流动资金200万元。4.项目运营期达产年不含税销售收入为1200万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值税10%计取，项目达产年份的经营成本为760万元（含进项税60万元）。5.运营期第1年达到产能的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按达产年份的80%计。第2年及以后年份为达产年份。6.企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为2200万元（包含可抵扣进项税200万元），建设投资在建设期均衡投入。（1）列式计算运营期第1年、第2年的应纳增值税额。（2）列式计算运营期第1年、第2年的调整所得税。（3）进行项目投资现金流量表（第1~4年）的编制，并填入答题卡表1.1项目投资现金流量表中。（4）假定计算期第4年（运营期第3年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，并判断项目的可行性。（计算结果保留两位小数） 背景资料：某集团公司拟建设A、B两个工业项目。A项目为拟建年产30万吨的某化工厂，拟建厂房的建筑面积为5000m2，同行业已建类似项目的建筑工程费用为3000元/m2，其中建筑工程费用所含的人工费、材料费、机械费和综合税费占建筑工程造价的比例分别为18.26%、57.63%、9.98%、14.13%，A项目因其建设时间、地点、标准等不同，相应的综合调整系数分别为1.25、1.32、1.15、1.2。根据调查资料提供的当地已建年产25万吨的同类项目的设备及工器具购置费为2400万元，已知拟建项目与类似项目的设备投资综合调整系数为1.25，拟建项目的工程建设其他费用占设备工器具与建筑工程费之和的30%，基本预备费率10%，不考虑安装工程费及价差预备费。B项目的基础数据如下：1.项目建设期1年，运营期10年，建设投资3000万元，预计全部形成固定资产(包含可抵扣进项税200万元)。2.项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为800万元，贷款年利率6%（按年计息），贷款合同约定：运营期前4年等额还本，利息照付。自有资金和贷款在建设期内均衡投入。3.项目固定资产使用年限10年，残值率5%，按直线法折旧。4.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金，在项目的运营期末全部回收。5.项目运营期达产年份不含税销售收入为1500万元，适用的增值税税率为13%，增值税附加按增值税的10%计取。项目达产年份的经营成本为860万元（含进项税60万元）。运营期第1年达到设计生产能力的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按照达产年份的80%计算。第2年以后各年为达产年份。6.该项目产品适用的所得税税率为25%。7.在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。【问题】1.列式计算A项目的建筑工程费用、设备工器具购置费和建设投资。2.列式计算B项目运营期第1年、第2年以及第3年的应纳增值税额及增值税附加。3.列式计算B项目运营期第1年、第2年以及第3年的总成本费用（不含税），利润总额，所得税以及净利润。4.进行B项目资本金现金流量表（计算期第1-4 年）的编制，并填入答题卡表 1-1 项目资本金现金流量表中。 表1-1      项目资本金现金流量表（单位：万元）序号年份项目12345-111现金流入——1.1含税营业收入——1.2回收固定资产余值——1.3回收流动资金——2现金流出——2.1项目资本金——2.2借款本金偿还——2.3借款利息偿还——2.3含税经营成本——2.4应纳增值税——2.5增值税附加税——2.6所得税——3净现金流量——4累计净现金流量——（计算结果保留两位小数） 某企业投资新建一项目，生产一种市场需求较大的产品。项目的基础数据如下:1.项目建设投资估算为1600万元(含可抵扣进项税112万元)，建设期1年，运营期8年。建设投资(不含可抵扣进项税)全部形成固定资产，固定资产使用年限8年，残值率4%，按直线法折旧。2.项目流动资金估算为200万元，运营期第1年年初投入，在项目的运营期末全部回收。3.项目资金来源为自有资金和贷款，建设投资贷款利率为8% (按年计息)，流动资金利率为5% (按年计息)。建设投资贷款的还款方式为运营期前4年等额还本、利息照付方式。4.项目正常年份的设计产能为10万件，运营期第1年的产能为正常年份产能的70%。目前市场同类产品的不含税销售价格约为65～75元/件。5.项目资金投入、收益及成本等基础测算数据见表1.1。6.该项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加综合税率为10%，所得税税率为25%。问题:1.列式计算项目的建设期贷款利息及年固定资产折旧额。2.若产品的不含税销售单价确定为65元/件，列式计算项目运营期第1年的增值税、税前利润、所得税、税后利润。3.若企业希望项目运营期第1年不借助其他资金来源能够满足建设投资贷款还款要求，产品的不含税销售单价至少应确定为多少?4.项目运营后期（建设期贷款偿还完成后）考虑到市场成熟后产品价格可能下降，产品单价拟在65元的基础上下调10%，列式计算运营后期正常年份的资本金净利润率。(注:计算过程和结果数据有小教的，保留两位小数) 某企业拟建设一个工业项目，基本数据如下：1.建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部形成固定资产。2.建设投资来源为自有资金和贷款，建设期每年贷款1000万元，年利率6%（按年计息），贷款合同约定运营期第1年按项目最大偿还能力还款，运营期第2～5年将未偿还贷款等额本息偿还。自有资金和贷款在建设期内均衡投入。3.项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。4.流动资金250万元由自有资金，在运营期第1年投入。5.运营期间正常年份的营业收入为1000万元（其中销项税额为170万元），经营成本为280万元（其中进项税额为40万元），增值税附加税税率为6%，所得税率为25%。6.运营期第1年达到设计产能的80%，该年营业收入及其所含销项税额、经营成本及其所含进项税额均为正常年份80%，以后均达到设计生产能力。假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额。问题：1.列示计算项目建设期贷款利息。2.列示计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。（总成本费用以不含税费用计算）3.列式计算项目运营期第2年偿还的贷款本息，并通过计算分析是否达到还款要求。（总成本费用按不含税计算）4.分别计算项目资本金现金流量表运营期第1年、第2年净现金流量。 （计算过程及结果保留小数点后两位） 某生产建设项目有关数据如下：1．项目建设投资5756万元（无固定资产可抵扣进项税），其中建设期为1年，运营期为10年。 2．项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元。贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。3．项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。 4．项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。5．项目运营期第一年的营业收入、经营成本、增指税的附加税分别为1650万元、880万元、99万元。以后各年分别为2300万元、1100万元、138万元。6．项目的所得税税率为25%。 7．上述其他各项费用不考虑增指税影响，只考虑增指税的附加税。【问题】 1．列式计算项目年固定资产折旧额。2．列式计算项目运营期第一年应偿还银行的本息额。3．列式计算项目运营期第一年的总成本费用、利润总额和所得税，并判断运营期第一年能否满足还款要求。 4．计算运营期第一、第二年的所得税后净现金流量。 某生产建设项目有关基础数据如下：1.按当地现行价格计算，项目的设备购置费为2800万元，已建类似项目的各项规模与比例均与该生产项目相同，其中建筑工程费、安装工程费占设备购置费的比例分别为45%、25%，由于时间、地点因素引起的上述两项费用变化的综合调整系数为1.1，该生产建设项目的工程建设其他费用和预备费用按800万元估算。2.项目建设期为1年，运营期为10年。 3.项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元。贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。4.项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。       5.项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。6.项目运营期第一年的营业收入、经营成本、增指税的附加税分别为1650万元、880万元、99万元。以后各年分别为2300万元、1100万元、138万元。7.项目的所得税税率为25%。8.项目计算时，不考虑预备费。9.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额，上述其他各项费用不考虑增指税影响，只考虑增指税的附加税。【问题】 1.列式计算项目的建设投资。2.列式计算项目年固定资产折旧额。3.列式计算项目运营期第一、二年应偿还银行的本息额。4.列式计算项目运营期第一年的总成本费用、利润总额和所得税。5.计算运营期第一、第二年的所得税后净现金流量。 某企业拟新建一化工产品生产项目，其中设备从某国进口，重量700吨，装运港船上交货价为420万美元，国际运费标准为550美元／吨，国际运输保险费率为3‰，银行财务费率为5‰，外贸手续费率为1.5%，关税税率为22%，进口环节增值税的税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.7元人民币，该设备国内运杂费率为3.5%。  项目的建筑工程费用为2500万元，安装工程费用为1700万元，工程建设其他费用为工程费用的20%，基本预备费费率为工程费用和工程建设其他费用之和的5%，建设期价差预备费为静态投资的3%。项目建设期1年，运营期6年，项目建设投资全部为自有资金投入，预计全部形成固定资产，其中包含13%可抵扣的固定资产进项税额。固定资产可使用年限为8年，按直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末收回。运营期第1年投入流运资金1350万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。项目运营期第1年即达到设计生产能力，在运营期间，每年的含税营业收入为7500万元，其中销项税额为900万元，经营成本为2800万元，其中进项税额170万元，增值税附加税率按应纳增值税的12%计算，所得税率为25%，行业基准投资回收期为5年，企业投资者可接受的最低税后收益率为10%。问题：1.列式计算该项目的设备购置费。2.列式计算该项目的建设投资。3.列式计算该项目的固定资产原值、年折旧费和余值。4.列式计算项目运营期各年的调整所得税，填写项目投资现金流量表。5.列式计算项目财务净现值和静态投资回收期，并以此评价项目的可行性。（将“调整所得税”列为“现金流出”的内容。计算过程和结果均保留2位小数） 某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：（1）项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8%，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。（2）项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。（3）项目建设期第1年完成项目静态投资的40%，第2年完成静态投资的60%，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。（4）项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。（5）无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。（6）形成的各类资产中均不考虑进项税的影响。（7）项目正常年份的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元（其中进项税为50元），其余为固定成本（不考虑进项税）。项目产品预计含税售价为1400元/件，企业适用的所得税税率为25%，增值税率17%，增值税附加税率10%。（8）项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70%，营业收入和所含销项税额均为正常年份70%，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。（9）行业的平均资本金净利润率为6.2%。【问题】1．分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。2．分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧额和正常年份的含税可变成本，固定成本，含税经营成本。3．分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率，从财务角度评价项目可行性。（含税计算）4．列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5．假设项目以财务净现值为分析对象，就项目的投资额、产品价格、年经营成本因素进行敏感性分析，请补充表格数据。        单因素敏感性分析表（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，除产量盈亏平衡点计算结果取整外，其他计算结果有小数的保留两位小数） 某城市拟建设年产80万吨产品工业项目，已知位于同一城市已建成年产60万吨类似项目的设备购置费2500万元，生产能力指数为1，设备购置费的调价系数为1.2；建筑工程费、安装工程费、工程建设其他费占设备购置费的比例分别为40%、30%、30%。由于时间等因素引起的上述3项费用变化的综合调整系数为1.15、1.25和1.35，基本预备费率5%。项目建设前期为1年，建设期2年，静态投资在建设期内均衡投入，预测价差预备率为6%。其它有关数据如下：1.建设投资中有1500万元形成无形资产，其余形成固定资产，含1000万元可抵扣的固定资产进项税额，固定资产按直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。2.项目运营期为8年。每吨产品含增值税售价156元（增值税率16%）。运营期第1年达产80%，以后各年均达产100%。运营期第1年的经营成本为4000万元（含可抵扣进项税额800万元），以后各年经营成本为4800万元（含可抵扣进项税额为900万元）。3.无形资产在运营期均匀摊入成本。4.流动资金为自有资金1200万元，运营期第1年投入。5.增值税附加税率10%，运营第一年建设投资中可抵扣进项税额最多可抵扣60%。所得税率为25%。问题：1.列式计算拟建项目的静态投资及建设投资。2.假设建设投资为10000万元回答下列问题：（1）列式计算固定资产折旧费、固定资产余值、无形资产摊销费。（2）列式计算运营期各年应交纳的增值税和增值税附加。（3）列式计算运营期第1年的总成本费用（不含税）、调整所得税。（4）列式计算运营期第8年的净现金流量。（计算结果保留2位小数） A背景：某投资方拟建一年产50万吨产品的生产项目。已建类似年产25万吨产品项目工程费为2500万元，生产能力指数为0.8，由于时间、厂址因素引起的综合调整系数为1.3。工程建设其他费为300万元，基本预备费费率10%，不考虑价差预备费。该拟建项目有关数据资料如下：1．项目建设期为1年，运营期为6年，项目建设投资中包含500万元可抵扣固定资产进项税。残值率为4%，折旧年限10年，固定资产余值在项目运营期末收回。2．运营期第1年投入流动资金500万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。3．产品不含税价格60元/吨，增值税率17%。在运营期间，正常年份每年的经营成本（不含进项税额）为800万元，单位产品进项税额为4元/吨，增值税附加税率为10%，所得税率为25%。 4．投产第1年生产能力达到设计生产能力的60%，经营成本为正常年份的75%，以后各年均达到设计生产能力。 【A背景·问题】1．列式计算：拟建项目的建设投资。2．列式计算：年固定资产折旧费。3．列式计算：每年应交纳的增值税和增值税附加。4．列式计算：计算期第2年的调整所得税。5．列式计算：计算期第2年的净现金流量。（计算结果保留两位小数） B背景：该投资方拟在某市开发区兴建一生产项目，建设期为2年，运营期为6年，运营期第3年达产。其它基础数据见表所示。 有关说明如下:1．表中贷款额不含利息。建设投资贷款年利率为5.84%（按半年计息）。建设投资估算中的550万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额。2．无形资产在运营期各年等额摊销；固定资产使用年限为10年，直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。3．流动资金贷款年利率为4%（按年计息）。流动资金在项目运营期末一次收回并偿还贷款本金。4．增值税附加税率为12%，所得税税率为25%。5．建设投资贷款在运营期内的前4年等额还本利息照付。 6．在运营期的后4年每年需维持运营投资20万元，维持运营投资按当年费用化处理，不考虑增加固定资产，无残值。 【B背景·问题】1．列式计算建设投资贷款年实际利率，建设期贷款利息。2．编制建设投资贷款还本付息计划表。3．列式计算固定资产投资总额、形成固定资产总额、固定资产年折旧额和运营期末余值。4．列式计算计算期的第3、6年的增值税附加、总成本费用（含税）和所得税。5．计算运营期第一年、最后一年净现金流量。 （计算过程和结果均保留2位小数） 【背景】 某拟建项目财务评价数据如下： 1.建设期2年，生产运营期8年，第3年投产，第4年开始达到设计生产能力。 2.建设投资10000万元（包含固定资产可抵扣进项税额800万元），其中1000万元为无形资产，其余形成固定资产。 3.固定资产按直线法折旧，折旧年限10年，残值率为4%。 4.无形资产在运营期内，均匀摊入成本。 5.预计该产品每吨不含税销售价为5000元，增值税率13%，增值税附加税率12%，所得税税率25%。 6.项目各年的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1.1。  7.还款方式：建设投资贷款在项目运营期前5年等额本息偿还，贷款年利率为5.87%（按季计息），贷款还清之前不提取法定盈余公积金和分配投资者利润。【问题】 1.列式计算固定资产年折旧费、计算期末回收的固定资产余值、无形资产年摊销费。 2.列式计算运营期第1、2年的应纳增值税、增值税附加。 3.列式计算运营期第1年的所得税。 4.判别运营期第1年该项目是否能够满足运营和还款要求。 5.列式计算项目资本金现金流量表中运营期最后一年的净现金流量。 （计算结果保留两位小数）   【精选题目5·经典模拟题+2022补考·改编】（85分钟）A背景：“宁德时代”公司拟建设计年产10万吨的“新能源锂电池”建设项目，有关数据如下：1．建设期1年，运营期为8年。每吨产品不含增值税售价200元，适用增值税率13%，运营期第1年达产60%，以后各年均达产100%。2．由于我国发展新能源替代“石化双雄”，大力扶持本项目，每销售一吨产品政府补贴25元，补贴收入免所得税，但征收增值税（补贴收入增值税率同销售产品）。3．建设投资3600万元，建设投资中有100万元固定资产可抵扣进项税额，有540万元形成无形资产，其余形成固定资产，直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。无形资产在运营期内均匀摊入成本。4．流动资金300万元，运营期第1年投入，计算期末收回。5．运营期第1年的经营成本为1100万元，其中可抵扣进项税额100万元，以后各年经营成本为1200万元，其中可抵扣进项税额为120万元。6．增值税附加税率10%，所得税率为25%。7．建设投资中固定资产可抵扣进项税额运营期第1年可抵扣60%，第2年可抵扣40%。B背景：“宁德时代”公司新建“新能源光伏电池”项目基础数据如下：1．项目建设期为1年，运营期为10年。建设投资2800万元（含固定资产中可抵扣进项税额150万元），建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率5%，直线法折旧 。2 ．建设投资贷款总额为1600万元，年利率5%（按年计息），贷款合同约定运营期前5年采用等额还本付息方式偿还。3．项目运营期正常年份的不含税销售收入为900万元，不含税经营成本为370万元，其中经营成本可抵扣进项税额为25万元。4．项目运营期第1年投入自有流动资金300万元，运营期第1年达到设计生产能力的80%。销售收入、经营成本、销项税额、进项税额均为达产年80%，以后均达到设计产能。5．该项目产品适用的增值税税率13%，增值税附加税率12%，所得税税率25%。【A背景·问题】1．列式计算固定资产折旧费、无形资产摊销费。2．列式计算运营期各年应缴纳的增值税和增值税附加。3．列式计算运营期第二年调整所得税。4．列式计算运营期第8年的净现金流量、总投资收益率。5．假设正常生产年份总固定成本为600万元（不含进项税），列式计算运营期第3年的盈亏平衡产量。（计算结果有小数的，保留2位有效的小数，有效不足两位的，无需补0）【B背景·问题】1．根据B背景资料以不含税价格计算项目运营期第1、2年的总成本费用和税前利润。2．根据背景资料B，从财务计划现金流量分析的角度，计算项目运营期第一年的净现金流量，并判断项目运营期第一年的财务生存能力。 3．根据背景资料B，计算项目运营期第一年的净现金流量。 【精选题目3·经典模拟题·改编】 背景： 某药厂建设项目，设计年产60万吨产品，相关数据如下： 1．项目运营期为8年。产品含税售价56.5元/吨，增值税率为13%。运营期第1年达产70%，第2年达产90%，以后各年均达产100%。 2．建设投资为3000万元，全部形成固定资产，其中有200万元为固定资产中可抵扣的进项税额。固定资产使用年限为10年，残值率为4%，直线法折旧，固定资产余值在项目运营期末一次收回。 3．运营期第1年流动资产720万元，流动负债400万元；运营期第2-8年流动资产1000万元，流动负债500万元，流动资金在项目运营期末一次收回。 4．增值税附加按应纳增值税的10%计算，所得税率为25%。 5．单位产品可变成本（不含进项税）30元/吨，年总固定成本870万元，单位产品可抵扣进项税为2.5元/吨。 【问题】 1．列式计算运营期第1年固定资产年折旧额、增值税附加税、净利润。 2．列式计算运营期第2年的调整所得税、净现金流。 3．运营期第4年初增加投资1000万元（含固定资产可抵扣进项税150万元）扩大生产规模，年产量增加20万吨，不考虑扩建时间及对项目运营的影响，增加投资全部形成新固定资产，直线法折旧，折旧年限10年（折旧年限超过该项目运营期的部分，相关处理在本题中不考虑），残值按40万元考虑。 （1）列式计算运营期第4年的净利润。 （2）列式计算运营期第4年的总投资收益率。 （3）列式计算运营期第4年的不含税经营成本和产量盈亏平衡点、生产能力利用率。 （4）列式计算运营期第4年的净现金流。 （计算结果保留2位小数） 【精选题目1·2018年真题·改编】背景：某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料。项目可行性研究相关基础数据如下：1．按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用，其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%，20%，15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑工程费用，生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他铺助设备购置及安装费用无变化，拟建项目的其他相关费用为500万元（含预备费）。2．项目建设期1年，运营期10年，建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。3．项目投产当年需要投入运营期流动资金200万元。4．项目运营期达产年不含税销售收入为1200万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值税10%计取，项目达产年份的经营成本为760万元（含进项税60万元）。5．运营期第1年达到产能的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按达产年份的80%计。第2年及以后年份为达产年份。6．企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。【问题】1．列式计算拟建项目的建设投资。2．若该项目的建设投资为2200万元（包含可抵扣进项税200万元），建设投资在建设期均衡投入。（1）列式计算运营期第1年、第2年的应纳增值税额。（2）列式计算运营期第1年、第2年的调整所得税。（3）进行项目投资现金流量表（计算期第1~4年）的编制，填入项目投资现金流量表中。并列式计算运营期最后一年的净现金流。（4）假定计算期第4年（运营期第3年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，并判断项目的可行性。（5）若：强行要求运营期第3年项目的总投资收益率为20%，则政府应在当年给与多少政府补贴。 （计算结果保留两位小数）

息税前利润

试题一某项目建设投资为5000万元，预计形成其他资产500万元，其余全部形成固定资产，该项目建设期为2年，运营期为8年。其他基础资料如下：1.建设期第一年投资60%，第二年投资40%，其中每年投资的60%为自有资金，40%为贷款资金，年名义利率10%(按季度计息)，建设单位与银行约定：建设期借款在运营期的前6年，按照每年等额本息的偿还法进行偿还。2.固定资产折旧年限为8年，按直线法进行折旧，残值率为5%。在运营期末回收固定资产余值，其他资产在运营期内平均摊销，不计残值。3.运营期第一年投入流动资金300万元，为自有资金；第二年投入流动资金200万元为银行借款，借款利率为4%。流动资金在运营期末全部回收。4.投产第二年，由于疫情等原因当地政府拨付250万扶持企业生产运营。预计运营期各年的经营成本均为2800万元，其中可抵扣进项税额为252万元，运营期每年的不含税营业收入为3600万元。假定增值税税率为13%，增值税附加综合税率为12%，所得税税率为25%，行业平均总投资收益率为8%，行业净利润率参考值为12%。 5.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额。 【问题】1.列式计算项目建设期利息，并计算固定资产年折旧费以及其他资产年摊销费。2.列式计算项目运营期第5年应还本息和。 3.编制该项目利润与利润分配表，并填入表1-1利润与利润分配表中。 4.列式计算项目总投资收益率、资本金净利润率，并评价本项目是否可行。 （以上问题计算过程及结果均保留两位小数） 某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据如下： 1.拟建项目占地面积面积30亩，建筑面积11000㎡，其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类项目相同。已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/㎡，建筑工程的综合用工量为4.5工日/㎡，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修生系数为1.05，人材机以外的其他费用修正系数为1.08。 2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。 3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。 4.项目正常年份年销售收入为1560万元（其中销项税额为150万元），增值税附加税按应纳增值税的10%计算，项目正常年份年经营成本为400万元（其中进项税额为60万元）。项目运营期第1年产量为设计产量的85%。运营期第2年及以后各年均达到设计产量，运营期第1年的销售收入、销项税额、经营成本、进项税额均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。 根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%，项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑差价预备费。问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为5500万元，建设投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月计算），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。分别列式计算项目运营期第1年、第2年的总成本费用（含进项税）和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金。（不考虑建设期末形成的可抵扣固定资产进项税，以及企业公积金、公益金提取及投资者股利分配，计算结果保留2位小数） 【精选题目3·经典模拟题·改编】 背景： 某药厂建设项目，设计年产60万吨产品，相关数据如下： 1．项目运营期为8年。产品含税售价56.5元/吨，增值税率为13%。运营期第1年达产70%，第2年达产90%，以后各年均达产100%。 2．建设投资为3000万元，全部形成固定资产，其中有200万元为固定资产中可抵扣的进项税额。固定资产使用年限为10年，残值率为4%，直线法折旧，固定资产余值在项目运营期末一次收回。 3．运营期第1年流动资产720万元，流动负债400万元；运营期第2-8年流动资产1000万元，流动负债500万元，流动资金在项目运营期末一次收回。 4．增值税附加按应纳增值税的10%计算，所得税率为25%。 5．单位产品可变成本（不含进项税）30元/吨，年总固定成本870万元，单位产品可抵扣进项税为2.5元/吨。 【问题】 1．列式计算运营期第1年固定资产年折旧额、增值税附加税、净利润。 2．列式计算运营期第2年的调整所得税、净现金流。 3．运营期第4年初增加投资1000万元（含固定资产可抵扣进项税150万元）扩大生产规模，年产量增加20万吨，不考虑扩建时间及对项目运营的影响，增加投资全部形成新固定资产，直线法折旧，折旧年限10年（折旧年限超过该项目运营期的部分，相关处理在本题中不考虑），残值按40万元考虑。 （1）列式计算运营期第4年的净利润。 （2）列式计算运营期第4年的总投资收益率。 （3）列式计算运营期第4年的不含税经营成本和产量盈亏平衡点、生产能力利用率。 （4）列式计算运营期第4年的净现金流。 （计算结果保留2位小数） 【精选题目2·2013真题·改编】 背景：某生产建设项目有关数据如下：1．项目建设投资5756万元（无固定资产可抵扣进项税），其中建设期为1年，运营期为10年。2．项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元。贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。3．项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。 4．项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。5．项目运营期第一年的营业收入、经营成本、增值税的附加税分别为1650万元、880万元、99万元。以后各年分别为2300万元、1100万元、138万元。6．项目的所得税税率为25%。7．上述其他各项费用不考虑增值税影响，只考虑增值税的附加税。【问题】1．列式计算项目年固定资产折旧额、余值。2．列式计算项目运营期第一、二年应偿还银行的本息额。3．列式计算项目运营期第一年的总成本费用、利润总额和所得税，并判断运营期第一年能否满足还款要求。4．计算运营期第一、第二年、最后一年的所得税后净现金流量。 5．计算运营期一年的偿债备付率、利息备付率、总投资收益率。

总投资收益率

某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料。项目可行性研究相关基础数据如下：1.按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用，其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%，20%，15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑工程费用，生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他铺助设备购置及安装费用无变化，拟建项目的其他相关费用为500万元（含预备费）。2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。3.项目投产当年需要投入运营期流动资金200万元。4.项目运营期达产年不含税销售收入为1200万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值税10%计取，项目达产年份的经营成本为760万元（含进项税60万元）。5.运营期第1年达到产能的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按达产年份的80%计。第2年及以后年份为达产年份。6.企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为2200万元（包含可抵扣进项税200万元），建设投资在建设期均衡投入。（1）列式计算运营期第1年、第2年的应纳增值税额。（2）列式计算运营期第1年、第2年的调整所得税。（3）进行项目投资现金流量表（第1~4年）的编制，并填入答题卡表1.1项目投资现金流量表中。（4）假定计算期第4年（运营期第3年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，并判断项目的可行性。（计算结果保留两位小数） 【2024真题】试题一：某企业拟投资建设一项目，生产一种市场需求稳定的工业产品，开展项目融资前，财务分析的相关基础数据如下:1.项目建设投资2200万元(含可抵扣进项税140万元)，项目建设期1年，运营期8年，建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限8年，残值率10%，按直线法折日。2.项目投产当年需投入流动资金200万元，在项目的运营期末全部收回。3.项目正常年份设计产能为5000件/年，年经营成本为1200万元(含可抵扣进项税80万元)，单位可变成本为2150元(含可抵扣进项税150元)4.产品不含税销售单价定为3500元/件时，该产品可按设计产能100%生产销售，若将产品不含税销售单价定为4000元/件时，该产品可按设计产能80%生产销售。5.项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加按应纳增值税的12%计算，企业所得税税率为25%，行业普遍可接受的总投资收益率为15%。【问题】 1.若企业产品不含税销售单价定为3500元/件，分别计算项目运营期第1年、第2年的应纳增值税，第1和8年的调整所得税，并编制拟建项目投资现金流量表1-1。 2.分别计算产品不含税销售单价定为3500元/件、4000元/件时，项目运营期内的年平均息税前利润，并分析说明项目总投资收益率更低的单价，该定价下项目总投资是否达到行业普遍可接受的总投资收益率。3.依据问题2的结果，计算项目在不利定价情况下的盈亏平衡点，若企业可接受的最低销量为设计产能的60%，判断该项目是否可行。（不考虑增值税及增值税附加税。） (以万元为单位，计算结果保留2位小数。) 【精选题目5·经典模拟题+2022补考·改编】（85分钟）A背景：“宁德时代”公司拟建设计年产10万吨的“新能源锂电池”建设项目，有关数据如下：1．建设期1年，运营期为8年。每吨产品不含增值税售价200元，适用增值税率13%，运营期第1年达产60%，以后各年均达产100%。2．由于我国发展新能源替代“石化双雄”，大力扶持本项目，每销售一吨产品政府补贴25元，补贴收入免所得税，但征收增值税（补贴收入增值税率同销售产品）。3．建设投资3600万元，建设投资中有100万元固定资产可抵扣进项税额，有540万元形成无形资产，其余形成固定资产，直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。无形资产在运营期内均匀摊入成本。4．流动资金300万元，运营期第1年投入，计算期末收回。5．运营期第1年的经营成本为1100万元，其中可抵扣进项税额100万元，以后各年经营成本为1200万元，其中可抵扣进项税额为120万元。6．增值税附加税率10%，所得税率为25%。7．建设投资中固定资产可抵扣进项税额运营期第1年可抵扣60%，第2年可抵扣40%。B背景：“宁德时代”公司新建“新能源光伏电池”项目基础数据如下：1．项目建设期为1年，运营期为10年。建设投资2800万元（含固定资产中可抵扣进项税额150万元），建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率5%，直线法折旧 。2 ．建设投资贷款总额为1600万元，年利率5%（按年计息），贷款合同约定运营期前5年采用等额还本付息方式偿还。3．项目运营期正常年份的不含税销售收入为900万元，不含税经营成本为370万元，其中经营成本可抵扣进项税额为25万元。4．项目运营期第1年投入自有流动资金300万元，运营期第1年达到设计生产能力的80%。销售收入、经营成本、销项税额、进项税额均为达产年80%，以后均达到设计产能。5．该项目产品适用的增值税税率13%，增值税附加税率12%，所得税税率25%。【A背景·问题】1．列式计算固定资产折旧费、无形资产摊销费。2．列式计算运营期各年应缴纳的增值税和增值税附加。3．列式计算运营期第二年调整所得税。4．列式计算运营期第8年的净现金流量、总投资收益率。5．假设正常生产年份总固定成本为600万元（不含进项税），列式计算运营期第3年的盈亏平衡产量。（计算结果有小数的，保留2位有效的小数，有效不足两位的，无需补0）【B背景·问题】1．根据B背景资料以不含税价格计算项目运营期第1、2年的总成本费用和税前利润。2．根据背景资料B，从财务计划现金流量分析的角度，计算项目运营期第一年的净现金流量，并判断项目运营期第一年的财务生存能力。 3．根据背景资料B，计算项目运营期第一年的净现金流量。 【精选题目3·经典模拟题·改编】 背景： 某药厂建设项目，设计年产60万吨产品，相关数据如下： 1．项目运营期为8年。产品含税售价56.5元/吨，增值税率为13%。运营期第1年达产70%，第2年达产90%，以后各年均达产100%。 2．建设投资为3000万元，全部形成固定资产，其中有200万元为固定资产中可抵扣的进项税额。固定资产使用年限为10年，残值率为4%，直线法折旧，固定资产余值在项目运营期末一次收回。 3．运营期第1年流动资产720万元，流动负债400万元；运营期第2-8年流动资产1000万元，流动负债500万元，流动资金在项目运营期末一次收回。 4．增值税附加按应纳增值税的10%计算，所得税率为25%。 5．单位产品可变成本（不含进项税）30元/吨，年总固定成本870万元，单位产品可抵扣进项税为2.5元/吨。 【问题】 1．列式计算运营期第1年固定资产年折旧额、增值税附加税、净利润。 2．列式计算运营期第2年的调整所得税、净现金流。 3．运营期第4年初增加投资1000万元（含固定资产可抵扣进项税150万元）扩大生产规模，年产量增加20万吨，不考虑扩建时间及对项目运营的影响，增加投资全部形成新固定资产，直线法折旧，折旧年限10年（折旧年限超过该项目运营期的部分，相关处理在本题中不考虑），残值按40万元考虑。 （1）列式计算运营期第4年的净利润。 （2）列式计算运营期第4年的总投资收益率。 （3）列式计算运营期第4年的不含税经营成本和产量盈亏平衡点、生产能力利用率。 （4）列式计算运营期第4年的净现金流。 （计算结果保留2位小数） 【精选题目1·2018年真题·改编】背景：某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料。项目可行性研究相关基础数据如下：1．按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用，其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%，20%，15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑工程费用，生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他铺助设备购置及安装费用无变化，拟建项目的其他相关费用为500万元（含预备费）。2．项目建设期1年，运营期10年，建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。3．项目投产当年需要投入运营期流动资金200万元。4．项目运营期达产年不含税销售收入为1200万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值税10%计取，项目达产年份的经营成本为760万元（含进项税60万元）。5．运营期第1年达到产能的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按达产年份的80%计。第2年及以后年份为达产年份。6．企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。【问题】1．列式计算拟建项目的建设投资。2．若该项目的建设投资为2200万元（包含可抵扣进项税200万元），建设投资在建设期均衡投入。（1）列式计算运营期第1年、第2年的应纳增值税额。（2）列式计算运营期第1年、第2年的调整所得税。（3）进行项目投资现金流量表（计算期第1~4年）的编制，填入项目投资现金流量表中。并列式计算运营期最后一年的净现金流。（4）假定计算期第4年（运营期第3年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，并判断项目的可行性。（5）若：强行要求运营期第3年项目的总投资收益率为20%，则政府应在当年给与多少政府补贴。 （计算结果保留两位小数） 【精选题目2·2013真题·改编】 背景：某生产建设项目有关数据如下：1．项目建设投资5756万元（无固定资产可抵扣进项税），其中建设期为1年，运营期为10年。2．项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元。贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。3．项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。 4．项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。5．项目运营期第一年的营业收入、经营成本、增值税的附加税分别为1650万元、880万元、99万元。以后各年分别为2300万元、1100万元、138万元。6．项目的所得税税率为25%。7．上述其他各项费用不考虑增值税影响，只考虑增值税的附加税。【问题】1．列式计算项目年固定资产折旧额、余值。2．列式计算项目运营期第一、二年应偿还银行的本息额。3．列式计算项目运营期第一年的总成本费用、利润总额和所得税，并判断运营期第一年能否满足还款要求。4．计算运营期第一、第二年、最后一年的所得税后净现金流量。 5．计算运营期一年的偿债备付率、利息备付率、总投资收益率。 背景： 某老板准备在北京三里屯投资建设“莲花清瘟胶囊”药厂，项目预计建设期2年，运营期6年。设计年产量25万件产品，每件售价100元（不含增值税），该产品适用于的增值税率为13%。运营期第1年达产60%，第二年达产100%。其它基础数据见下表所示。 有关说明如下：1.建设投资为2400万元，第1年投入1600万元，第2年投入800万元，其中有400万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率为5%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。无形资产在运营期前5年均匀摊入总成本，建设期第1年贷款1000万元，其余为自有资金，贷款年利率8%，运营期前5年等额偿还本金，利息照付。2.运营期第1年的营业收入、销项税额均为正常年份的60%。3.运营期第1年投入100万元自有资金为流动资金，其余流动资金为贷款，流动资金（临时借款）贷款利率为4%，在项目运营期期末一次收回并偿还贷款本金。4.增值税附加税率为10%，所得税税率为25%。5.可抵扣进项税额按经营成本的10%考虑。6.不考虑提取法定公积金和分配利润。【问题】1.列式计算该“莲花清瘟胶囊”药厂的建设项目总投资、固定资产折旧费、无形资产摊销费。2.药厂运营期第1年是否能够满足还款要求？如不能，为使项目可行，需产生多少临时借款？3.列式计算药厂项目资本金现金流量的运营期第1、2年的净现金流量。4.求运营期第二年总投资收益率，运营期第二年资本金净利润率。 （计算结果有小数的保留两位小数）

资本金净利润率

某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告的相关资料和基础数据如下：(1)项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8％，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5％。(2)项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。(3)项目建设期第1年完成项目静态投资的40％，第2年完成静态投资的60％，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。 (4)项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。(5)除了无形资产费用之外，项目建设投资全部形成固定资产，无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5％，采用直线法折旧。固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额对固定资产原值的影响。 (6)项目正常年份的产品设计生产的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元(含进项税额60元)，其余为固定成本，项目产品预计售价为1400元/件（含销项税额180元），增值税附加税率为12％，企业适用的所得税税率为25％。(7)项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70％，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100％。【问题】1.分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。 2.分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本，固定成本，经营成本。3.分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。 4.分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5.项目开工前由承包人编制的并经监理工程师批准的施工进度计划见图1-1所示(单位：月)。在工作G施工中，发生设计变更，停工待图2个月。上述事件发生后，发包人要求承包人按原工期完工，承包人决定通过压缩工作G的后续工作的持续时间来调整施工进度计划。经测算，工作H的赶工费为3.6万元/月，工作Ⅰ的赶工费为3.2万元/月，工作J的赶工费为4万元/月。根据上述情况，请确定施工进度计划调整的最优方案，写出具体分析过程。（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，产量盈亏平衡点计算结果取整，其他计算结果保留两位小数）图2-1 施工进度计划 某企业投资新建一项目，生产一种市场需求较大的产品。项目的基础数据如下:1.项目建设投资估算为1600万元(含可抵扣进项税112万元)，建设期1年，运营期8年。建设投资(不含可抵扣进项税)全部形成固定资产，固定资产使用年限8年，残值率4%，按直线法折旧。2.项目流动资金估算为200万元，运营期第1年年初投入，在项目的运营期末全部回收。3.项目资金来源为自有资金和贷款，建设投资贷款利率为8% (按年计息)，流动资金利率为5% (按年计息)。建设投资贷款的还款方式为运营期前4年等额还本、利息照付方式。4.项目正常年份的设计产能为10万件，运营期第1年的产能为正常年份产能的70%。目前市场同类产品的不含税销售价格约为65～75元/件。5.项目资金投入、收益及成本等基础测算数据见表1.1。6.该项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加综合税率为10%，所得税税率为25%。问题:1.列式计算项目的建设期贷款利息及年固定资产折旧额。2.若产品的不含税销售单价确定为65元/件，列式计算项目运营期第1年的增值税、税前利润、所得税、税后利润。3.若企业希望项目运营期第1年不借助其他资金来源能够满足建设投资贷款还款要求，产品的不含税销售单价至少应确定为多少?4.项目运营后期（建设期贷款偿还完成后）考虑到市场成熟后产品价格可能下降，产品单价拟在65元的基础上下调10%，列式计算运营后期正常年份的资本金净利润率。(注:计算过程和结果数据有小教的，保留两位小数) 某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：（1）项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8%，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。（2）项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。（3）项目建设期第1年完成项目静态投资的40%，第2年完成静态投资的60%，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。（4）项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。（5）无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。（6）形成的各类资产中均不考虑进项税的影响。（7）项目正常年份的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元（其中进项税为50元），其余为固定成本（不考虑进项税）。项目产品预计含税售价为1400元/件，企业适用的所得税税率为25%，增值税率17%，增值税附加税率10%。（8）项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70%，营业收入和所含销项税额均为正常年份70%，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。（9）行业的平均资本金净利润率为6.2%。【问题】1．分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。2．分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧额和正常年份的含税可变成本，固定成本，含税经营成本。3．分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率，从财务角度评价项目可行性。（含税计算）4．列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5．假设项目以财务净现值为分析对象，就项目的投资额、产品价格、年经营成本因素进行敏感性分析，请补充表格数据。        单因素敏感性分析表（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，除产量盈亏平衡点计算结果取整外，其他计算结果有小数的保留两位小数） 【精选题目6·综合型题目·剧本杀《顺流·逆流》】背景A：福尔摩东准备投资建设一厂房，生产“莲花清瘟胶囊” ，该项目需要进口设备，相关基础数据如下：1.全套设备拟从国外进口，重量1850吨，装运港船上交货价为460万美元，国际运费标准为330美元/吨，海上运输保险费率为0.267%，中国银行财务费率为0.45%，外贸手续费率为1.7%，关税税率为22%，增值税税率为13%，美元对人民币的银行牌价为1∶6.83，设备的国内运杂费率为2.3%。2.根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备购置投资的27.6%，安装工程占设备购置投资的10%，工程建设其他费用占设备购置投资的7.7%，拟建项目以上三项的综合调整系数分别为：1.23，1.15，1.08。3.项目的建设前期年限为1年，建设期为2年，该项目的实施计划为：第一年完成项目静态投资40%，第二年完成60%，第三年项目投产并且达到100%设计生产能力，预计年产量为3000万吨。基本预备费费率10%，建设期内涨价预备费平均费率为6%。 4.本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款，其余为自有资金，且不论借款还是自有资金均按计划比例投入。根据借款协议，贷款年利率按10%计算，按季计息。5.根据已建成同类项目资料，每万吨产品占用流动资金为1.3万元。背景B：福尔摩东在听到高圆圆已婚，心灰意冷，无心经营项目，导致“莲花清瘟胶囊”公司破产。准备开QQ以200迈速离开伤心地，隐居云南，潜心钻研‘情蛊’。 路上突然听到徐小凤老师的《顺流·逆流》，想到不能自暴自弃，自己的40斤柯基爱犬无人照顾，遂重振雄风，建立新药厂制作“菊花清瘟胶囊”，该项目可行性研究相关基础数据如下：1.拟建“菊花清瘟胶囊”项目占地面积30亩，建筑面积11000m2，其项目设计标准、规模与该企业3年前在另一城市修建的同类项目（“莲花清瘟胶囊”）相同。已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/m2，建筑工程的综合用工量为4.5工日/m2，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修生系数为1.05，人材机以外的其他费用修正系数为1.08。根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%，项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑差价预备费。2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。4.项目正常年份年销售收入为1560万元（其中销项税额为150万元），增值税附加税按应纳增值税的10%计算，项目正常年份年经营成本为400万元（其中进项税额为60万元）。项目运营期第1年产量为设计产量的85%。运营期第2年及以后各年均达到设计产量，运营期第1年的销售收入、销项税额、经营成本、进项税额均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。背景C：福尔摩东虽然在“菊花清瘟胶囊”项目中收益颇丰，但由于全资购买“万科” 和“恒大地产” 股票致血本无归，只能继续投资新建药厂，拟建设计年产（正常年份）10万吨的“荷花清瘟胶囊”项目，相关数据如下：1.建设期1年，运营期为8年。每吨产品不含增值税售价200元，适用增值税率13%，运营期第1年达产80%，以后各年均达产100%。2.建设投资3600万元，建设投资中有100万元固定资产可抵扣进项税，有540万元形成无形资产，其余形成固定资产，直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。无形资产在运营期内均匀摊入成本。3.建设投资中2000万元贷款，贷款利率6%，其余为自有资金。建设投资贷款于运营期前4年等额还本，利息照付。4.流动资金300万元，运营期第1年投入，计算期末收回。其中贷款200万元，利率为5%，其余为自有资金。5.运营期第1年的经营成本为1000万元，其中可抵扣进项税额100万元，以后各年经营成本为1200万元，其中可抵扣进项税额为120万元。6.增值税附加税率10%，所得税率为25%。7.建设投资中可抵扣进项税额在运营期第1年抵扣60%，第2年抵扣40%。【问题】一、针对背景A，计算：1.拟建项目进口设备购置投资。2.估算拟建项目固定资产投资额。3.试用扩大指标法估算拟建项目流动资金。4.估算该拟建项目的总投资。【以人民币万元为单位（从第一步开始）计算，结果均保留小数点后2位】二、针对背景B，计算：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为5500万元，建设投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月计算），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。分别列式计算项目运营期第1年、第2年的总成本费用（含进项税）和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金。（不考虑建设期末形成的可抵扣固定资产进项税，以及企业公积金、公益金提取及投资者股利分配，计算结果保留2位小数）三、针对背景C，计算：1.列式计算固定资产折旧费、无形资产摊销费。2.列式计算运营期各年应缴纳的增值税和增值税附加。3.列式计算运营期最后一年的净现金流量。4.列式计算运营期第1年的总投资收益率及运营期第5年的资本金净利润率。5.若运营期第2年初，当地政府要求设备需植入chatgpt等工具进行更新，为此需增加投资500万元维持运营投资（含固定资产可抵扣进项税50万元），该投资全部形成新固定资产（资产化处理方式），自有资金投入，折旧年限8年，残值率为4%（维持运营投资资本化处理的折旧年限超过该项目运营期的部分，相关处理在本题中不考虑）。该项投资给项目带来的利润损失由政府给予补贴（补贴收入不计算增值税），试计算运营期第2年政府给予多少补贴才不影响项目原有的利润总额? 6.若以第五问的数据为基础，但当地政府不给与补贴，另福尔摩东依据国家规定，在公司股东大会中强制规定：①从运营期第一年开始考虑分配利润，应付投资者各方股东均按可供投资者分配利润的10%记取。②若当年最大偿还本金能力尚不够归还银行贷款，则不计提法定公积金、分配利润。③公司不计提盈余公积金。请以此计算运营期第二年的剩余利润、盈余资金。7.“荷花清瘟胶囊”收益不菲，但福尔摩东考虑到要不断提升自己，遂决定投资建设进行改建，调整产品结构为“荷花清瘟胶囊2.0”。改建工程在运营期第5年年初开工，用时1月，建设投资600万（含100万固定资产可抵扣进项税），自有资金投入，全部形成固定资产。新增固定资产使用年限同原项目剩余运营期年限，残值率、折旧方式和原项目相同。改建后，从当年开始，每年均产量提升10%，其余单价、经营成本、进项税等同原项目不变。根据“有无对比”原则，计算改建工程利润总额。（改建工程建设投资按改建当年年初一次性投入考虑，改建当年固定资产折旧按整年考虑）8.不考虑第5、6、7问情况下，通过分析得出“荷花清瘟胶囊”药厂下列数据：已知价格为30元/件时，净现值为100万元，价格下降到10元/件时，净现值为-10万元，列式计算价格的敏感度系数以及该项目可行时的临界价格。9.不考虑第5、6、7、8问情况下，假设项目以财务净现值为分析对象，就项目的投资额、产品价格、年经营成本因素进行敏感性分析，请补充表格数据。 （注：计算过程和结果数据有小数的，保留两位小数） 【精选题目2·2013真题·改编】 背景：某生产建设项目有关数据如下：1．项目建设投资5756万元（无固定资产可抵扣进项税），其中建设期为1年，运营期为10年。2．项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元。贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。3．项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。 4．项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。5．项目运营期第一年的营业收入、经营成本、增值税的附加税分别为1650万元、880万元、99万元。以后各年分别为2300万元、1100万元、138万元。6．项目的所得税税率为25%。7．上述其他各项费用不考虑增值税影响，只考虑增值税的附加税。【问题】1．列式计算项目年固定资产折旧额、余值。2．列式计算项目运营期第一、二年应偿还银行的本息额。3．列式计算项目运营期第一年的总成本费用、利润总额和所得税，并判断运营期第一年能否满足还款要求。4．计算运营期第一、第二年、最后一年的所得税后净现金流量。 5．计算运营期一年的偿债备付率、利息备付率、总投资收益率。 背景： 某老板准备在北京三里屯投资建设“莲花清瘟胶囊”药厂，项目预计建设期2年，运营期6年。设计年产量25万件产品，每件售价100元（不含增值税），该产品适用于的增值税率为13%。运营期第1年达产60%，第二年达产100%。其它基础数据见下表所示。 有关说明如下：1.建设投资为2400万元，第1年投入1600万元，第2年投入800万元，其中有400万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率为5%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。无形资产在运营期前5年均匀摊入总成本，建设期第1年贷款1000万元，其余为自有资金，贷款年利率8%，运营期前5年等额偿还本金，利息照付。2.运营期第1年的营业收入、销项税额均为正常年份的60%。3.运营期第1年投入100万元自有资金为流动资金，其余流动资金为贷款，流动资金（临时借款）贷款利率为4%，在项目运营期期末一次收回并偿还贷款本金。4.增值税附加税率为10%，所得税税率为25%。5.可抵扣进项税额按经营成本的10%考虑。6.不考虑提取法定公积金和分配利润。【问题】1.列式计算该“莲花清瘟胶囊”药厂的建设项目总投资、固定资产折旧费、无形资产摊销费。2.药厂运营期第1年是否能够满足还款要求？如不能，为使项目可行，需产生多少临时借款？3.列式计算药厂项目资本金现金流量的运营期第1、2年的净现金流量。4.求运营期第二年总投资收益率，运营期第二年资本金净利润率。 （计算结果有小数的保留两位小数） 试题一：某企业投资新建一项目，生产某种市场需求较大的产品。项目的基础数椐如下：1．项目建设投资估算为1600万元（含可抵扣进项税112万元），建设期1年，运营期8年。建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产，固定资产使用年限8年，残值率4%，按直线法折旧。2．项目流动资金运营期第1、2年年初投入，在项目的运营期末全部回收。3．项目资金来源为自有资金和贷款，建设投资贷款利率为8%（按年计息），流动资金借款利率、短期临时借款利率5%（按年计息）。建设投资贷款的还款方式为运营期前4年等额还本﹑利息照付方式。4．项目正常年份的设计产能为10万件，运营期第1年的产能为正常年份产的70%。5．项目资金投入、收益及成本等基础测算数据见表1.1。 6．该项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加综合税率为10%，所得税税率为25%。 【问题】1．列式计算项目的建设期贷款利息及年固定资产折旧额。2．若产品的不含税销售单价确定为65元/件，列式计算项目运营期第1、2年的增值税，税前利润，所得税，税后利润。3．项目运营后期（建设期贷款，临时贷款都偿还完成后），由于市场过度饱和，预计行业资本金净利润率为7%，列式计算销售单价为多少元每件才能不低于行业的资本金净利润率。 （注：计算过程和结果数据有小数的，保留两位小数）

利润表与还款（还本还息）

拟建设计年产10万吨某环保产品的建设项目，有关数据如下：1．建设期1年，运营期为8年。每吨产品不含增值税售价200元，适用增值税率13%，运营期第1年达产60%，以后各年均达产100%。2．考虑环境治理和扶持环保项目，每销售一吨产品政府补贴25元，补贴收入免所得税（计收增值税）。3．建设投资3600万元，建设投资中有100万元可抵扣进项税额，有540万元形成无形资产，其余形成固定资产，直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。无形资产在运营期内均匀摊入成本。4．流动资金300万元，运营期第1年投入，计算期末收回。5．运营期第1年的经营成本为1100万元，其中可抵扣进项税额100万元，以后各年经营成本为1200万元，其中可抵扣进项税额为120万元。6．增值税附加税率10%，所得税率为25%。7．建设投资中可抵扣进项税额运营期第1年可抵扣60%，第2年可抵扣40%。问题：1．列式计算固定资产折旧费、无形资产摊销费。2．列式计算运营期各年应缴纳的增值税和增值税附加。3．列式计算运营期第1年净利润，并判断能否满足项目运营要求。4．列式计算运营期第8年的净现金流量。5．假设正常生产年份总成本费用中的固定成本为600万元（不含进项税），列式计算运营期第3年的盈亏平衡产量。（计算结果保留2位小数） 某地2018年拟建一年产50万t的冶炼项目。据调查，该地区2016年建设的年产30万t同类产品的已建项目的投资总额为5500万元。生产能力指数为0.55, 2016~2018 年工程造价平均每年递增8%。拟建工业项目其他基础数据如下:1.假设项目建设投资估算总额为9000万元(其中包括无形资产500万元)。建设期1年，运营期8年；2.本项目投资来源为自有资金和贷款。贷款总额为3800万元，贷款年利率10%(按年计息)。贷款合同规定的还款方式为：运营期的前4年等额还本，利息照付。无形资产在运营期8年中均匀摊入成本。固定资产残值率5%，按直线法折旧，折旧年限10年；3.正常年份年营业收入为4000万元(不含销项税额)，经营成本为1600万元(其中进项税额为150万)；企业适用的增值税税率为17%，税金附加按应纳增值税的9%计算，所得税税率为25%；4.项目流动资金200万元，全部为自有资金，在项目运营期末全部收回；5.投产第一年仅达到设计生产能力的90%，预计这一年的营业收入、销项税额、经营成本、进项税额均为正常年份的90%；以后各年均达到设计生产能力；6.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额。【问题】1.列式计算建设项目总投资。2.列式计算建设期贷款利息和运营期年固定资产折旧费、年无形资产摊销费。3.编制项目的借款还本付息计划题1-1表、总成本费用估算题1-2表(营业成本按含进项税)。4.列式计算各年应纳增值税和增值税附加。5.列式计算运营期第一年税后净利润。 背景：1.某拟建项目建设期2年，运营期6年。建设投资总额3540万元，建设投资预计形成无形资产540万元，其余形成固定资产。固定资产使用年限10年，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末收回。无形资产在运营期6年中，均匀摊入成本。       2．项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1-11。                                 表1-11   某建设项目资金投入、收益及成本表3.建设投资借款合同规定的还款方式为：运营期的前4年等额还本，利息照付。借款利率为6%（按年计息）；流动资金借款利率、为4%（按年计息），若有短期临时借款，则计息利率、方式和流动资金借款利率相同。4.流动资金为800万元，在项目的运营期末全部收回。5.设计生产能力为年产量120万件某产品，产品不含税售价为36元／件，增值税税率为13%，增值税附加综合税率为12%，所得税率为25%，行业基准收益率为8%。      问题：      1．编制借款还本付息计划表、总成本费用估算表和运营期前两年的利润表。      2．计算项目总投资收益率和资本金净利润率。      某企业拟在某市开发区兴建一生产项目, 建设期为2年，运营期为6年,运营期第3年达产。其它基础数据见表1.1所示。有关说明如下:1．表中贷款额不含利息。建设投资贷款年利率为5.84%（按半年计息）。建设投资估算中的550万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额对固定资产原值的影响。2．无形资产在运营期各年等额摊销；固定资产使用年限为10年,直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。3．流动资金贷款年利率为4%（按年计息）。流动资金在项目运营期末一次收回并偿还贷款本金。4．增值税附加税率为12%，所得税税率为25%。5．建设投资贷款在运营期内的前4年等额还本利息照付。6．在运营期的后4年每年需维持运营投资20万元，维持运营投资按当年费用化处理，不考虑增加固定资产，无残值。【问题】1．列式计算建设投资贷款年实际利率，建设期贷款利息。2．编制建设投资贷款还本付息计划表。3．列式计算固定资产投资估算总额、形成固定资产总额、固定资产年折旧额和运营期末余值。4．列式计算第3、6年的增值税附加、总成本费用（含税）和所得税。5．编制项目资本金现金流量表。6．从项目资本金角度列式计算投资回收期（静态）。（计算过程和结果均保留2位小数） 某企业投资新建一项目，生产一种市场需求较大的产品。项目的基础数据如下:1.项目建设投资估算为1600万元(含可抵扣进项税112万元)，建设期1年，运营期8年。建设投资(不含可抵扣进项税)全部形成固定资产，固定资产使用年限8年，残值率4%，按直线法折旧。2.项目流动资金估算为200万元，运营期第1年年初投入，在项目的运营期末全部回收。3.项目资金来源为自有资金和贷款，建设投资贷款利率为8% (按年计息)，流动资金利率为5% (按年计息)。建设投资贷款的还款方式为运营期前4年等额还本、利息照付方式。4.项目正常年份的设计产能为10万件，运营期第1年的产能为正常年份产能的70%。目前市场同类产品的不含税销售价格约为65～75元/件。5.项目资金投入、收益及成本等基础测算数据见表1.1。6.该项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加综合税率为10%，所得税税率为25%。问题:1.列式计算项目的建设期贷款利息及年固定资产折旧额。2.若产品的不含税销售单价确定为65元/件，列式计算项目运营期第1年的增值税、税前利润、所得税、税后利润。3.若企业希望项目运营期第1年不借助其他资金来源能够满足建设投资贷款还款要求，产品的不含税销售单价至少应确定为多少?4.项目运营后期（建设期贷款偿还完成后）考虑到市场成熟后产品价格可能下降，产品单价拟在65元的基础上下调10%，列式计算运营后期正常年份的资本金净利润率。(注:计算过程和结果数据有小教的，保留两位小数) 某企业拟投资建设一个生产市场急需产品的工业项目。该项目建设2年，运营期8年。项目建设的其他基本数据如下：1.项目建设投资估算5300万元(包含可抵扣进项税300万元)，预计全部形成固定资产，固定资产使用年限8年。按直线法折旧，期末净残值率为5%。2.建设投资资金来源于自有资金和银行借款，借款年利率6%(按年计息)。借款合同约定还款方式为在运营期的前5年等额还本付息。建设期内自有资金和借款均为均衡投入。3.项目所需流动资金按照分项详细估算法估算，从运营期第1年开始由自有资金投入。4.项目运营期第1年，外购原材料、燃料费为1680万元，工资及福利费为700万元，其他费用为290万元，存货估算为385万元。项目应收账款年周转次数、现金年周转次数、应付账款年周转次数分别为12次、9次、6次。项目无预付账款和预收账款情况。5.项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加税率为12%，企业所得税税率为25%。6.项目的资金投入、收益、成本费用表1.1。表1.1项目资金投入、收益、成本费用表  单位：万元问题：1.列式计算项目运营期年固定资产折旧额。2.列式计算项目运营期第1年应偿还的本金、利息。3.列式计算项目运营期第1年、第2年应投入的流动资金。4.列式计算项目运营期第1年应缴纳的增值税。5.以不含税价格列式计算项目运营期第1年的总成本费用和税后利润，并通过计算说明项目运营期第1年能够满足还款要求。（计算过程和结果保留两位小数） 某企业拟建设一个工业项目，基本数据如下：1.建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部形成固定资产。2.建设投资来源为自有资金和贷款，建设期每年贷款1000万元，年利率6%（按年计息），贷款合同约定运营期第1年按项目最大偿还能力还款，运营期第2～5年将未偿还贷款等额本息偿还。自有资金和贷款在建设期内均衡投入。3.项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。4.流动资金250万元由自有资金，在运营期第1年投入。5.运营期间正常年份的营业收入为1000万元（其中销项税额为170万元），经营成本为280万元（其中进项税额为40万元），增值税附加税税率为6%，所得税率为25%。6.运营期第1年达到设计产能的80%，该年营业收入及其所含销项税额、经营成本及其所含进项税额均为正常年份80%，以后均达到设计生产能力。假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额。问题：1.列示计算项目建设期贷款利息。2.列示计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。（总成本费用以不含税费用计算）3.列式计算项目运营期第2年偿还的贷款本息，并通过计算分析是否达到还款要求。（总成本费用按不含税计算）4.分别计算项目资本金现金流量表运营期第1年、第2年净现金流量。 （计算过程及结果保留小数点后两位） 某建设项目进行项目前期分析，计算期10年，其中建设期2年，运营期8年。项目第3年投产，第5年开始达到100%设计生产能力。项目建设投资9000万元（无进项税额），预计8500万元形成固定资产，500万元形成无形资产。固定资产残值率为10%，可使用年限为10年。无形资产在运营期8年中，均匀摊入成本。流动资金为1000万元，在项目计算期末收回。项目的设计生产能力为年产量1.1万吨，预计每吨含税销售价为6000元，增值税率为12%，增值税附加按10%计取。项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1.1。（建设期贷款利息按形成固定资产原值考虑，（调整）所得税税率为25%。）项目拟还款方式：在项目运营期间（即从第3年至第10年）按等额还本、利息照付法偿还，流动资金贷款每年付息。长期贷款利率为6.22%（按年付息），流动资金贷款利率为3%。假设第7年的单位可变成本为1725元，年固定总成本为4000万元，单位可变成本中含进项税额412元，固定成本中不含进项税额。问题：1.列式计算建设期贷款利息及各年的流动资金贷款利息。2.列式计算项目摊销费、固定资产原值、年折旧费和余值。3.从项目融资前财务分析的角度，列式计算项目运营期各年的含税总成本费用。4.编制投资现金流量表，把结果填入表1. 2中。（表中数字保留两位小数，（调整）所得税为已知条件，不需要计算）5.列式计算项目静态投资回收期。6.列式计算第7年的产量盈亏平衡点（保留两位小数）。（除特殊要求外，计算结果保留两位小数点） 某生产建设项目有关数据如下：1．项目建设投资5756万元（无固定资产可抵扣进项税），其中建设期为1年，运营期为10年。 2．项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元。贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。3．项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。 4．项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。5．项目运营期第一年的营业收入、经营成本、增指税的附加税分别为1650万元、880万元、99万元。以后各年分别为2300万元、1100万元、138万元。6．项目的所得税税率为25%。 7．上述其他各项费用不考虑增指税影响，只考虑增指税的附加税。【问题】 1．列式计算项目年固定资产折旧额。2．列式计算项目运营期第一年应偿还银行的本息额。3．列式计算项目运营期第一年的总成本费用、利润总额和所得税，并判断运营期第一年能否满足还款要求。 4．计算运营期第一、第二年的所得税后净现金流量。 某生产建设项目有关基础数据如下：1.按当地现行价格计算，项目的设备购置费为2800万元，已建类似项目的各项规模与比例均与该生产项目相同，其中建筑工程费、安装工程费占设备购置费的比例分别为45%、25%，由于时间、地点因素引起的上述两项费用变化的综合调整系数为1.1，该生产建设项目的工程建设其他费用和预备费用按800万元估算。2.项目建设期为1年，运营期为10年。 3.项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元。贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。4.项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。       5.项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。6.项目运营期第一年的营业收入、经营成本、增指税的附加税分别为1650万元、880万元、99万元。以后各年分别为2300万元、1100万元、138万元。7.项目的所得税税率为25%。8.项目计算时，不考虑预备费。9.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额，上述其他各项费用不考虑增指税影响，只考虑增指税的附加税。【问题】 1.列式计算项目的建设投资。2.列式计算项目年固定资产折旧额。3.列式计算项目运营期第一、二年应偿还银行的本息额。4.列式计算项目运营期第一年的总成本费用、利润总额和所得税。5.计算运营期第一、第二年的所得税后净现金流量。 【2022补考】背景一：某企业拟于某城市新建一个工业项目A，该项目可行性研究相关基础数据如下：1.占地面积为8亩，建筑面积为4500m2， 已建同类项目的单位建筑工程费用为3000元/m2，其项目的设计标准、规模与该企业两年前在另一城市修建的同类项目相同。已建类似工程建筑工程费用中的人工费，材料费，施工机具使用费占比0.22、0.54、0.08，考虑地区和交易时间等差异，人工费修正系数为1.2，材料费修正系数为1.1，施工机具使用费修正系数为1.05，以人材机使用费为基数的综合费率（含税费）较已建工程调增10%。2．根据市场询价，按现行价格估算该拟建项目的设备投资估算为520万元，设备安装工程费用为设备购置费的20%。项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安工程费的15%，项目的基本预备费费率为5%，不考虑价差预备费。背景二：新建某建设项目B基础数据如下：1．项目建设期为1年，运营期为10年。建设投资2800万元（含固定资产中可抵扣进项税额150万元），建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率5%，直线法折旧 。2 ．建设投资贷款总额为1600万元，年利率5%（按年计息），贷款合同约定运营期前5年采用等额还本付息方式偿还。3．项目运营期正常年份的不含税销售收入为900万元，不含税经营成本为370万元，其中经营成本可抵扣进项税额为25万元。4．项目运营期第1年投入自有流动资金300万元，运营期第1年达到设计生产能力的80%。销售收入、经营成本、销项税额、进项税额均为达产年80%，以后均达到设计产能。5．该项目产品适用的增值税税率13%，增值税附加税率12%，所得税税率25%。【财务·问题】【2022补考·问题】1．根据背景资料一计算已建类似项目综合管理费率和拟建A项目的建设投资。2．根据背景资料二以不含税价格计算B项目运营期第1、2年的总成本费用和税前利润。3．根据背景资料二，从财务计划现金流量分析的角度，计算项目运营期第一年的净现金流量，并判断项目运营期第一年的财务生存能力。（计算过程和结果均以万元为单位保留两位小数） 某企业拟投资建设一工业项目，生产一种市场急需的产品，该项目相关基础数据如下:1.项目建设期1年，运营期8年，建设投资估算1500万元(含可抵扣进项税100万元)。建设投资(不含可抵扣进项税)全部形成固定资产。固定资产使用年限8年，期末净残值率5%，按直线法折旧。2.项目建设投资来源为自有资金和银行借款。借款总额1000万元。借款年利率8%(按年计息)，借款合同约定的还款方式为运营期的前5年等额还本付息。自有资金和借款在建设期内均衡投入。3.项目投产当年以自有资金投入运营期流动资金400万元。4.项目设计产量为2万件/年。单位产品不含税销售价格预计为450元。单位产品不含进项税可变成本估算为240元。单位产品平均可抵扣进项税估算为15元。正常达产年份的经营成本为550万元(不含可抵扣进项税)。5.项目运营期第1年产量为设计产量的80%，营业收入亦为达产年份的80%。以后各年均达到设计产量。6.企业适用的增值税税率13%，增值税附加按应纳增值税的12%计算。企业所得税税率为25%。【问题】1.列式计算项目建设期贷款利息和固定资产年折旧额。2.列式计算项目运营期第1年、第2年的企业应纳增值税额。3.列式计算项目运营期第1年的经营成本、总成本费用。4.列式计算项目运营期第1年、第2年的税前利润，并说明运营期第1年项目可用于还款的资金能否满足还款要求。5.列式计算项目运营期第2年的产量盈亏平衡点。 (注:计算过程和结算数据有小数的，保留两位小数) 某建设项目进行项目前期分析，计算期10年，其中建设期2年，运营期8年。项目第3年投产，第5年开始达到100%设计生产能力。项目建设投资9000万元（无进项税额），预计8500万元形成固定资产，500万元形成无形资产。固定资产残值率为10%，可使用年限为10年。无形资产在运营期8年中，均匀摊入成本。流动资金为1000万元，在项目计算期末收回。项目的设计生产能力为年产量1.1万吨，预计每吨含税销售价为6000元，增值税率为12%，增值税附加按10%计取。项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1.1。（为简化起见，建设期贷款利息按形成固定资产原值考虑。）项目拟还款方式：在项目运营期间（即从第3年至第10年）按等额还本、利息照付法偿还，流动资金贷款每年付息。长期贷款利率为6.22%（按年付息），流动资金贷款利率为3%。假设第7年的单位可变成本为1725元，年固定总成本为4000万元，单位可变成本中含进项税额412元。问题：1．计算建设期贷款利息及各年的流动资金贷款利息。2．计算项目固定资产原值、年折旧费和余值。3．从项目融资前财务分析的角度，列式计算项目运营期各年的含税总成本费用。4．编制投资现金流量表，把结果填入表1. 2中。（表中数字保留两位小数，(调整)所得税为已知条件，不需要计算）5．计算项目静态投资回收期。6．计算第7年的产量盈亏平衡点（保留两位小数）和单价盈亏平衡点（取整），分析项目盈利能力和抗风险能力。 A背景：某投资方拟建一年产50万吨产品的生产项目。已建类似年产25万吨产品项目工程费为2500万元，生产能力指数为0.8，由于时间、厂址因素引起的综合调整系数为1.3。工程建设其他费为300万元，基本预备费费率10%，不考虑价差预备费。该拟建项目有关数据资料如下：1．项目建设期为1年，运营期为6年，项目建设投资中包含500万元可抵扣固定资产进项税。残值率为4%，折旧年限10年，固定资产余值在项目运营期末收回。2．运营期第1年投入流动资金500万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。3．产品不含税价格60元/吨，增值税率17%。在运营期间，正常年份每年的经营成本（不含进项税额）为800万元，单位产品进项税额为4元/吨，增值税附加税率为10%，所得税率为25%。 4．投产第1年生产能力达到设计生产能力的60%，经营成本为正常年份的75%，以后各年均达到设计生产能力。 【A背景·问题】1．列式计算：拟建项目的建设投资。2．列式计算：年固定资产折旧费。3．列式计算：每年应交纳的增值税和增值税附加。4．列式计算：计算期第2年的调整所得税。5．列式计算：计算期第2年的净现金流量。（计算结果保留两位小数） B背景：该投资方拟在某市开发区兴建一生产项目，建设期为2年，运营期为6年，运营期第3年达产。其它基础数据见表所示。 有关说明如下:1．表中贷款额不含利息。建设投资贷款年利率为5.84%（按半年计息）。建设投资估算中的550万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额。2．无形资产在运营期各年等额摊销；固定资产使用年限为10年，直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。3．流动资金贷款年利率为4%（按年计息）。流动资金在项目运营期末一次收回并偿还贷款本金。4．增值税附加税率为12%，所得税税率为25%。5．建设投资贷款在运营期内的前4年等额还本利息照付。 6．在运营期的后4年每年需维持运营投资20万元，维持运营投资按当年费用化处理，不考虑增加固定资产，无残值。 【B背景·问题】1．列式计算建设投资贷款年实际利率，建设期贷款利息。2．编制建设投资贷款还本付息计划表。3．列式计算固定资产投资总额、形成固定资产总额、固定资产年折旧额和运营期末余值。4．列式计算计算期的第3、6年的增值税附加、总成本费用（含税）和所得税。5．计算运营期第一年、最后一年净现金流量。 （计算过程和结果均保留2位小数） 【背景】 某拟建项目财务评价数据如下： 1.建设期2年，生产运营期8年，第3年投产，第4年开始达到设计生产能力。 2.建设投资10000万元（包含固定资产可抵扣进项税额800万元），其中1000万元为无形资产，其余形成固定资产。 3.固定资产按直线法折旧，折旧年限10年，残值率为4%。 4.无形资产在运营期内，均匀摊入成本。 5.预计该产品每吨不含税销售价为5000元，增值税率13%，增值税附加税率12%，所得税税率25%。 6.项目各年的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1.1。  7.还款方式：建设投资贷款在项目运营期前5年等额本息偿还，贷款年利率为5.87%（按季计息），贷款还清之前不提取法定盈余公积金和分配投资者利润。【问题】 1.列式计算固定资产年折旧费、计算期末回收的固定资产余值、无形资产年摊销费。 2.列式计算运营期第1、2年的应纳增值税、增值税附加。 3.列式计算运营期第1年的所得税。 4.判别运营期第1年该项目是否能够满足运营和还款要求。 5.列式计算项目资本金现金流量表中运营期最后一年的净现金流量。 （计算结果保留两位小数）   试题一某项目建设投资为5000万元，预计形成其他资产500万元，其余全部形成固定资产，该项目建设期为2年，运营期为8年。其他基础资料如下：1.建设期第一年投资60%，第二年投资40%，其中每年投资的60%为自有资金，40%为贷款资金，年名义利率10%(按季度计息)，建设单位与银行约定：建设期借款在运营期的前6年，按照每年等额本息的偿还法进行偿还。2.固定资产折旧年限为8年，按直线法进行折旧，残值率为5%。在运营期末回收固定资产余值，其他资产在运营期内平均摊销，不计残值。3.运营期第一年投入流动资金300万元，为自有资金；第二年投入流动资金200万元为银行借款，借款利率为4%。流动资金在运营期末全部回收。4.投产第二年，由于疫情等原因当地政府拨付250万扶持企业生产运营。预计运营期各年的经营成本均为2800万元，其中可抵扣进项税额为252万元，运营期每年的不含税营业收入为3600万元。假定增值税税率为13%，增值税附加综合税率为12%，所得税税率为25%，行业平均总投资收益率为8%，行业净利润率参考值为12%。 5.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额。 【问题】1.列式计算项目建设期利息，并计算固定资产年折旧费以及其他资产年摊销费。2.列式计算项目运营期第5年应还本息和。 3.编制该项目利润与利润分配表，并填入表1-1利润与利润分配表中。 4.列式计算项目总投资收益率、资本金净利润率，并评价本项目是否可行。 （以上问题计算过程及结果均保留两位小数） 某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据如下： 1.拟建项目占地面积面积30亩，建筑面积11000㎡，其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类项目相同。已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/㎡，建筑工程的综合用工量为4.5工日/㎡，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修生系数为1.05，人材机以外的其他费用修正系数为1.08。 2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。 3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。 4.项目正常年份年销售收入为1560万元（其中销项税额为150万元），增值税附加税按应纳增值税的10%计算，项目正常年份年经营成本为400万元（其中进项税额为60万元）。项目运营期第1年产量为设计产量的85%。运营期第2年及以后各年均达到设计产量，运营期第1年的销售收入、销项税额、经营成本、进项税额均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。 根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%，项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑差价预备费。问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为5500万元，建设投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月计算），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。分别列式计算项目运营期第1年、第2年的总成本费用（含进项税）和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金。（不考虑建设期末形成的可抵扣固定资产进项税，以及企业公积金、公益金提取及投资者股利分配，计算结果保留2位小数） 【精选题目2·2013真题·改编】 背景：某生产建设项目有关数据如下：1．项目建设投资5756万元（无固定资产可抵扣进项税），其中建设期为1年，运营期为10年。2．项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元。贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。3．项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。 4．项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。5．项目运营期第一年的营业收入、经营成本、增值税的附加税分别为1650万元、880万元、99万元。以后各年分别为2300万元、1100万元、138万元。6．项目的所得税税率为25%。7．上述其他各项费用不考虑增值税影响，只考虑增值税的附加税。【问题】1．列式计算项目年固定资产折旧额、余值。2．列式计算项目运营期第一、二年应偿还银行的本息额。3．列式计算项目运营期第一年的总成本费用、利润总额和所得税，并判断运营期第一年能否满足还款要求。4．计算运营期第一、第二年、最后一年的所得税后净现金流量。 5．计算运营期一年的偿债备付率、利息备付率、总投资收益率。 背景： 某老板准备在北京三里屯投资建设“莲花清瘟胶囊”药厂，项目预计建设期2年，运营期6年。设计年产量25万件产品，每件售价100元（不含增值税），该产品适用于的增值税率为13%。运营期第1年达产60%，第二年达产100%。其它基础数据见下表所示。 有关说明如下：1.建设投资为2400万元，第1年投入1600万元，第2年投入800万元，其中有400万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率为5%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。无形资产在运营期前5年均匀摊入总成本，建设期第1年贷款1000万元，其余为自有资金，贷款年利率8%，运营期前5年等额偿还本金，利息照付。2.运营期第1年的营业收入、销项税额均为正常年份的60%。3.运营期第1年投入100万元自有资金为流动资金，其余流动资金为贷款，流动资金（临时借款）贷款利率为4%，在项目运营期期末一次收回并偿还贷款本金。4.增值税附加税率为10%，所得税税率为25%。5.可抵扣进项税额按经营成本的10%考虑。6.不考虑提取法定公积金和分配利润。【问题】1.列式计算该“莲花清瘟胶囊”药厂的建设项目总投资、固定资产折旧费、无形资产摊销费。2.药厂运营期第1年是否能够满足还款要求？如不能，为使项目可行，需产生多少临时借款？3.列式计算药厂项目资本金现金流量的运营期第1、2年的净现金流量。4.求运营期第二年总投资收益率，运营期第二年资本金净利润率。 （计算结果有小数的保留两位小数）

现金流量表

某企业拟在某市开发区兴建一生产项目, 建设期为2年，运营期为6年,运营期第3年达产。其它基础数据见表1.1所示。有关说明如下:1．表中贷款额不含利息。建设投资贷款年利率为5.84%（按半年计息）。建设投资估算中的550万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额对固定资产原值的影响。2．无形资产在运营期各年等额摊销；固定资产使用年限为10年,直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。3．流动资金贷款年利率为4%（按年计息）。流动资金在项目运营期末一次收回并偿还贷款本金。4．增值税附加税率为12%，所得税税率为25%。5．建设投资贷款在运营期内的前4年等额还本利息照付。6．在运营期的后4年每年需维持运营投资20万元，维持运营投资按当年费用化处理，不考虑增加固定资产，无残值。【问题】1．列式计算建设投资贷款年实际利率，建设期贷款利息。2．编制建设投资贷款还本付息计划表。3．列式计算固定资产投资估算总额、形成固定资产总额、固定资产年折旧额和运营期末余值。4．列式计算第3、6年的增值税附加、总成本费用（含税）和所得税。5．编制项目资本金现金流量表。6．从项目资本金角度列式计算投资回收期（静态）。（计算过程和结果均保留2位小数） 某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料。项目可行性研究相关基础数据如下：1.按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用，其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%，20%，15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑工程费用，生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他铺助设备购置及安装费用无变化，拟建项目的其他相关费用为500万元（含预备费）。2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。3.项目投产当年需要投入运营期流动资金200万元。4.项目运营期达产年不含税销售收入为1200万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值税10%计取，项目达产年份的经营成本为760万元（含进项税60万元）。5.运营期第1年达到产能的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按达产年份的80%计。第2年及以后年份为达产年份。6.企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为2200万元（包含可抵扣进项税200万元），建设投资在建设期均衡投入。（1）列式计算运营期第1年、第2年的应纳增值税额。（2）列式计算运营期第1年、第2年的调整所得税。（3）进行项目投资现金流量表（第1~4年）的编制，并填入答题卡表1.1项目投资现金流量表中。（4）假定计算期第4年（运营期第3年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，并判断项目的可行性。（计算结果保留两位小数） 某企业拟建设一个工业项目，基本数据如下：1.建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部形成固定资产。2.建设投资来源为自有资金和贷款，建设期每年贷款1000万元，年利率6%（按年计息），贷款合同约定运营期第1年按项目最大偿还能力还款，运营期第2～5年将未偿还贷款等额本息偿还。自有资金和贷款在建设期内均衡投入。3.项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。4.流动资金250万元由自有资金，在运营期第1年投入。5.运营期间正常年份的营业收入为1000万元（其中销项税额为170万元），经营成本为280万元（其中进项税额为40万元），增值税附加税税率为6%，所得税率为25%。6.运营期第1年达到设计产能的80%，该年营业收入及其所含销项税额、经营成本及其所含进项税额均为正常年份80%，以后均达到设计生产能力。假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额。问题：1.列示计算项目建设期贷款利息。2.列示计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。（总成本费用以不含税费用计算）3.列式计算项目运营期第2年偿还的贷款本息，并通过计算分析是否达到还款要求。（总成本费用按不含税计算）4.分别计算项目资本金现金流量表运营期第1年、第2年净现金流量。 （计算过程及结果保留小数点后两位） 某建设项目进行项目前期分析，计算期10年，其中建设期2年，运营期8年。项目第3年投产，第5年开始达到100%设计生产能力。项目建设投资9000万元（无进项税额），预计8500万元形成固定资产，500万元形成无形资产。固定资产残值率为10%，可使用年限为10年。无形资产在运营期8年中，均匀摊入成本。流动资金为1000万元，在项目计算期末收回。项目的设计生产能力为年产量1.1万吨，预计每吨含税销售价为6000元，增值税率为12%，增值税附加按10%计取。项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1.1。（建设期贷款利息按形成固定资产原值考虑，（调整）所得税税率为25%。）项目拟还款方式：在项目运营期间（即从第3年至第10年）按等额还本、利息照付法偿还，流动资金贷款每年付息。长期贷款利率为6.22%（按年付息），流动资金贷款利率为3%。假设第7年的单位可变成本为1725元，年固定总成本为4000万元，单位可变成本中含进项税额412元，固定成本中不含进项税额。问题：1.列式计算建设期贷款利息及各年的流动资金贷款利息。2.列式计算项目摊销费、固定资产原值、年折旧费和余值。3.从项目融资前财务分析的角度，列式计算项目运营期各年的含税总成本费用。4.编制投资现金流量表，把结果填入表1. 2中。（表中数字保留两位小数，（调整）所得税为已知条件，不需要计算）5.列式计算项目静态投资回收期。6.列式计算第7年的产量盈亏平衡点（保留两位小数）。（除特殊要求外，计算结果保留两位小数点） 某生产建设项目有关数据如下：1．项目建设投资5756万元（无固定资产可抵扣进项税），其中建设期为1年，运营期为10年。 2．项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元。贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。3．项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。 4．项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。5．项目运营期第一年的营业收入、经营成本、增指税的附加税分别为1650万元、880万元、99万元。以后各年分别为2300万元、1100万元、138万元。6．项目的所得税税率为25%。 7．上述其他各项费用不考虑增指税影响，只考虑增指税的附加税。【问题】 1．列式计算项目年固定资产折旧额。2．列式计算项目运营期第一年应偿还银行的本息额。3．列式计算项目运营期第一年的总成本费用、利润总额和所得税，并判断运营期第一年能否满足还款要求。 4．计算运营期第一、第二年的所得税后净现金流量。 某生产建设项目有关基础数据如下：1.按当地现行价格计算，项目的设备购置费为2800万元，已建类似项目的各项规模与比例均与该生产项目相同，其中建筑工程费、安装工程费占设备购置费的比例分别为45%、25%，由于时间、地点因素引起的上述两项费用变化的综合调整系数为1.1，该生产建设项目的工程建设其他费用和预备费用按800万元估算。2.项目建设期为1年，运营期为10年。 3.项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元。贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。4.项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。       5.项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。6.项目运营期第一年的营业收入、经营成本、增指税的附加税分别为1650万元、880万元、99万元。以后各年分别为2300万元、1100万元、138万元。7.项目的所得税税率为25%。8.项目计算时，不考虑预备费。9.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额，上述其他各项费用不考虑增指税影响，只考虑增指税的附加税。【问题】 1.列式计算项目的建设投资。2.列式计算项目年固定资产折旧额。3.列式计算项目运营期第一、二年应偿还银行的本息额。4.列式计算项目运营期第一年的总成本费用、利润总额和所得税。5.计算运营期第一、第二年的所得税后净现金流量。 某企业拟新建一化工产品生产项目，其中设备从某国进口，重量700吨，装运港船上交货价为420万美元，国际运费标准为550美元／吨，国际运输保险费率为3‰，银行财务费率为5‰，外贸手续费率为1.5%，关税税率为22%，进口环节增值税的税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.7元人民币，该设备国内运杂费率为3.5%。  项目的建筑工程费用为2500万元，安装工程费用为1700万元，工程建设其他费用为工程费用的20%，基本预备费费率为工程费用和工程建设其他费用之和的5%，建设期价差预备费为静态投资的3%。项目建设期1年，运营期6年，项目建设投资全部为自有资金投入，预计全部形成固定资产，其中包含13%可抵扣的固定资产进项税额。固定资产可使用年限为8年，按直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末收回。运营期第1年投入流运资金1350万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。项目运营期第1年即达到设计生产能力，在运营期间，每年的含税营业收入为7500万元，其中销项税额为900万元，经营成本为2800万元，其中进项税额170万元，增值税附加税率按应纳增值税的12%计算，所得税率为25%，行业基准投资回收期为5年，企业投资者可接受的最低税后收益率为10%。问题：1.列式计算该项目的设备购置费。2.列式计算该项目的建设投资。3.列式计算该项目的固定资产原值、年折旧费和余值。4.列式计算项目运营期各年的调整所得税，填写项目投资现金流量表。5.列式计算项目财务净现值和静态投资回收期，并以此评价项目的可行性。（将“调整所得税”列为“现金流出”的内容。计算过程和结果均保留2位小数） 某建设项目进行项目前期分析，计算期10年，其中建设期2年，运营期8年。项目第3年投产，第5年开始达到100%设计生产能力。项目建设投资9000万元（无进项税额），预计8500万元形成固定资产，500万元形成无形资产。固定资产残值率为10%，可使用年限为10年。无形资产在运营期8年中，均匀摊入成本。流动资金为1000万元，在项目计算期末收回。项目的设计生产能力为年产量1.1万吨，预计每吨含税销售价为6000元，增值税率为12%，增值税附加按10%计取。项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1.1。（为简化起见，建设期贷款利息按形成固定资产原值考虑。）项目拟还款方式：在项目运营期间（即从第3年至第10年）按等额还本、利息照付法偿还，流动资金贷款每年付息。长期贷款利率为6.22%（按年付息），流动资金贷款利率为3%。假设第7年的单位可变成本为1725元，年固定总成本为4000万元，单位可变成本中含进项税额412元。问题：1．计算建设期贷款利息及各年的流动资金贷款利息。2．计算项目固定资产原值、年折旧费和余值。3．从项目融资前财务分析的角度，列式计算项目运营期各年的含税总成本费用。4．编制投资现金流量表，把结果填入表1. 2中。（表中数字保留两位小数，(调整)所得税为已知条件，不需要计算）5．计算项目静态投资回收期。6．计算第7年的产量盈亏平衡点（保留两位小数）和单价盈亏平衡点（取整），分析项目盈利能力和抗风险能力。 某城市拟建设年产80万吨产品工业项目，已知位于同一城市已建成年产60万吨类似项目的设备购置费2500万元，生产能力指数为1，设备购置费的调价系数为1.2；建筑工程费、安装工程费、工程建设其他费占设备购置费的比例分别为40%、30%、30%。由于时间等因素引起的上述3项费用变化的综合调整系数为1.15、1.25和1.35，基本预备费率5%。项目建设前期为1年，建设期2年，静态投资在建设期内均衡投入，预测价差预备率为6%。其它有关数据如下：1.建设投资中有1500万元形成无形资产，其余形成固定资产，含1000万元可抵扣的固定资产进项税额，固定资产按直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。2.项目运营期为8年。每吨产品含增值税售价156元（增值税率16%）。运营期第1年达产80%，以后各年均达产100%。运营期第1年的经营成本为4000万元（含可抵扣进项税额800万元），以后各年经营成本为4800万元（含可抵扣进项税额为900万元）。3.无形资产在运营期均匀摊入成本。4.流动资金为自有资金1200万元，运营期第1年投入。5.增值税附加税率10%，运营第一年建设投资中可抵扣进项税额最多可抵扣60%。所得税率为25%。问题：1.列式计算拟建项目的静态投资及建设投资。2.假设建设投资为10000万元回答下列问题：（1）列式计算固定资产折旧费、固定资产余值、无形资产摊销费。（2）列式计算运营期各年应交纳的增值税和增值税附加。（3）列式计算运营期第1年的总成本费用（不含税）、调整所得税。（4）列式计算运营期第8年的净现金流量。（计算结果保留2位小数） 【2024真题】试题一：某企业拟投资建设一项目，生产一种市场需求稳定的工业产品，开展项目融资前，财务分析的相关基础数据如下:1.项目建设投资2200万元(含可抵扣进项税140万元)，项目建设期1年，运营期8年，建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限8年，残值率10%，按直线法折日。2.项目投产当年需投入流动资金200万元，在项目的运营期末全部收回。3.项目正常年份设计产能为5000件/年，年经营成本为1200万元(含可抵扣进项税80万元)，单位可变成本为2150元(含可抵扣进项税150元)4.产品不含税销售单价定为3500元/件时，该产品可按设计产能100%生产销售，若将产品不含税销售单价定为4000元/件时，该产品可按设计产能80%生产销售。5.项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加按应纳增值税的12%计算，企业所得税税率为25%，行业普遍可接受的总投资收益率为15%。【问题】 1.若企业产品不含税销售单价定为3500元/件，分别计算项目运营期第1年、第2年的应纳增值税，第1和8年的调整所得税，并编制拟建项目投资现金流量表1-1。 2.分别计算产品不含税销售单价定为3500元/件、4000元/件时，项目运营期内的年平均息税前利润，并分析说明项目总投资收益率更低的单价，该定价下项目总投资是否达到行业普遍可接受的总投资收益率。3.依据问题2的结果，计算项目在不利定价情况下的盈亏平衡点，若企业可接受的最低销量为设计产能的60%，判断该项目是否可行。（不考虑增值税及增值税附加税。） (以万元为单位，计算结果保留2位小数。) 【精选题目6·综合型题目·剧本杀《顺流·逆流》】背景A：福尔摩东准备投资建设一厂房，生产“莲花清瘟胶囊” ，该项目需要进口设备，相关基础数据如下：1.全套设备拟从国外进口，重量1850吨，装运港船上交货价为460万美元，国际运费标准为330美元/吨，海上运输保险费率为0.267%，中国银行财务费率为0.45%，外贸手续费率为1.7%，关税税率为22%，增值税税率为13%，美元对人民币的银行牌价为1∶6.83，设备的国内运杂费率为2.3%。2.根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备购置投资的27.6%，安装工程占设备购置投资的10%，工程建设其他费用占设备购置投资的7.7%，拟建项目以上三项的综合调整系数分别为：1.23，1.15，1.08。3.项目的建设前期年限为1年，建设期为2年，该项目的实施计划为：第一年完成项目静态投资40%，第二年完成60%，第三年项目投产并且达到100%设计生产能力，预计年产量为3000万吨。基本预备费费率10%，建设期内涨价预备费平均费率为6%。 4.本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款，其余为自有资金，且不论借款还是自有资金均按计划比例投入。根据借款协议，贷款年利率按10%计算，按季计息。5.根据已建成同类项目资料，每万吨产品占用流动资金为1.3万元。背景B：福尔摩东在听到高圆圆已婚，心灰意冷，无心经营项目，导致“莲花清瘟胶囊”公司破产。准备开QQ以200迈速离开伤心地，隐居云南，潜心钻研‘情蛊’。 路上突然听到徐小凤老师的《顺流·逆流》，想到不能自暴自弃，自己的40斤柯基爱犬无人照顾，遂重振雄风，建立新药厂制作“菊花清瘟胶囊”，该项目可行性研究相关基础数据如下：1.拟建“菊花清瘟胶囊”项目占地面积30亩，建筑面积11000m2，其项目设计标准、规模与该企业3年前在另一城市修建的同类项目（“莲花清瘟胶囊”）相同。已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/m2，建筑工程的综合用工量为4.5工日/m2，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修生系数为1.05，人材机以外的其他费用修正系数为1.08。根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%，项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑差价预备费。2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。4.项目正常年份年销售收入为1560万元（其中销项税额为150万元），增值税附加税按应纳增值税的10%计算，项目正常年份年经营成本为400万元（其中进项税额为60万元）。项目运营期第1年产量为设计产量的85%。运营期第2年及以后各年均达到设计产量，运营期第1年的销售收入、销项税额、经营成本、进项税额均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。背景C：福尔摩东虽然在“菊花清瘟胶囊”项目中收益颇丰，但由于全资购买“万科” 和“恒大地产” 股票致血本无归，只能继续投资新建药厂，拟建设计年产（正常年份）10万吨的“荷花清瘟胶囊”项目，相关数据如下：1.建设期1年，运营期为8年。每吨产品不含增值税售价200元，适用增值税率13%，运营期第1年达产80%，以后各年均达产100%。2.建设投资3600万元，建设投资中有100万元固定资产可抵扣进项税，有540万元形成无形资产，其余形成固定资产，直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。无形资产在运营期内均匀摊入成本。3.建设投资中2000万元贷款，贷款利率6%，其余为自有资金。建设投资贷款于运营期前4年等额还本，利息照付。4.流动资金300万元，运营期第1年投入，计算期末收回。其中贷款200万元，利率为5%，其余为自有资金。5.运营期第1年的经营成本为1000万元，其中可抵扣进项税额100万元，以后各年经营成本为1200万元，其中可抵扣进项税额为120万元。6.增值税附加税率10%，所得税率为25%。7.建设投资中可抵扣进项税额在运营期第1年抵扣60%，第2年抵扣40%。【问题】一、针对背景A，计算：1.拟建项目进口设备购置投资。2.估算拟建项目固定资产投资额。3.试用扩大指标法估算拟建项目流动资金。4.估算该拟建项目的总投资。【以人民币万元为单位（从第一步开始）计算，结果均保留小数点后2位】二、针对背景B，计算：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为5500万元，建设投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月计算），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。分别列式计算项目运营期第1年、第2年的总成本费用（含进项税）和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金。（不考虑建设期末形成的可抵扣固定资产进项税，以及企业公积金、公益金提取及投资者股利分配，计算结果保留2位小数）三、针对背景C，计算：1.列式计算固定资产折旧费、无形资产摊销费。2.列式计算运营期各年应缴纳的增值税和增值税附加。3.列式计算运营期最后一年的净现金流量。4.列式计算运营期第1年的总投资收益率及运营期第5年的资本金净利润率。5.若运营期第2年初，当地政府要求设备需植入chatgpt等工具进行更新，为此需增加投资500万元维持运营投资（含固定资产可抵扣进项税50万元），该投资全部形成新固定资产（资产化处理方式），自有资金投入，折旧年限8年，残值率为4%（维持运营投资资本化处理的折旧年限超过该项目运营期的部分，相关处理在本题中不考虑）。该项投资给项目带来的利润损失由政府给予补贴（补贴收入不计算增值税），试计算运营期第2年政府给予多少补贴才不影响项目原有的利润总额? 6.若以第五问的数据为基础，但当地政府不给与补贴，另福尔摩东依据国家规定，在公司股东大会中强制规定：①从运营期第一年开始考虑分配利润，应付投资者各方股东均按可供投资者分配利润的10%记取。②若当年最大偿还本金能力尚不够归还银行贷款，则不计提法定公积金、分配利润。③公司不计提盈余公积金。请以此计算运营期第二年的剩余利润、盈余资金。7.“荷花清瘟胶囊”收益不菲，但福尔摩东考虑到要不断提升自己，遂决定投资建设进行改建，调整产品结构为“荷花清瘟胶囊2.0”。改建工程在运营期第5年年初开工，用时1月，建设投资600万（含100万固定资产可抵扣进项税），自有资金投入，全部形成固定资产。新增固定资产使用年限同原项目剩余运营期年限，残值率、折旧方式和原项目相同。改建后，从当年开始，每年均产量提升10%，其余单价、经营成本、进项税等同原项目不变。根据“有无对比”原则，计算改建工程利润总额。（改建工程建设投资按改建当年年初一次性投入考虑，改建当年固定资产折旧按整年考虑）8.不考虑第5、6、7问情况下，通过分析得出“荷花清瘟胶囊”药厂下列数据：已知价格为30元/件时，净现值为100万元，价格下降到10元/件时，净现值为-10万元，列式计算价格的敏感度系数以及该项目可行时的临界价格。9.不考虑第5、6、7、8问情况下，假设项目以财务净现值为分析对象，就项目的投资额、产品价格、年经营成本因素进行敏感性分析，请补充表格数据。 （注：计算过程和结果数据有小数的，保留两位小数） 【背景】 某拟建项目财务评价数据如下： 1.建设期2年，生产运营期8年，第3年投产，第4年开始达到设计生产能力。 2.建设投资10000万元（包含固定资产可抵扣进项税额800万元），其中1000万元为无形资产，其余形成固定资产。 3.固定资产按直线法折旧，折旧年限10年，残值率为4%。 4.无形资产在运营期内，均匀摊入成本。 5.预计该产品每吨不含税销售价为5000元，增值税率13%，增值税附加税率12%，所得税税率25%。 6.项目各年的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1.1。  7.还款方式：建设投资贷款在项目运营期前5年等额本息偿还，贷款年利率为5.87%（按季计息），贷款还清之前不提取法定盈余公积金和分配投资者利润。【问题】 1.列式计算固定资产年折旧费、计算期末回收的固定资产余值、无形资产年摊销费。 2.列式计算运营期第1、2年的应纳增值税、增值税附加。 3.列式计算运营期第1年的所得税。 4.判别运营期第1年该项目是否能够满足运营和还款要求。 5.列式计算项目资本金现金流量表中运营期最后一年的净现金流量。 （计算结果保留两位小数）   某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据如下： 1.拟建项目占地面积面积30亩，建筑面积11000㎡，其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类项目相同。已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/㎡，建筑工程的综合用工量为4.5工日/㎡，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修生系数为1.05，人材机以外的其他费用修正系数为1.08。 2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。 3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。 4.项目正常年份年销售收入为1560万元（其中销项税额为150万元），增值税附加税按应纳增值税的10%计算，项目正常年份年经营成本为400万元（其中进项税额为60万元）。项目运营期第1年产量为设计产量的85%。运营期第2年及以后各年均达到设计产量，运营期第1年的销售收入、销项税额、经营成本、进项税额均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。 根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%，项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑差价预备费。问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为5500万元，建设投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月计算），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。分别列式计算项目运营期第1年、第2年的总成本费用（含进项税）和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金。（不考虑建设期末形成的可抵扣固定资产进项税，以及企业公积金、公益金提取及投资者股利分配，计算结果保留2位小数） 【精选题目5·经典模拟题+2022补考·改编】（85分钟）A背景：“宁德时代”公司拟建设计年产10万吨的“新能源锂电池”建设项目，有关数据如下：1．建设期1年，运营期为8年。每吨产品不含增值税售价200元，适用增值税率13%，运营期第1年达产60%，以后各年均达产100%。2．由于我国发展新能源替代“石化双雄”，大力扶持本项目，每销售一吨产品政府补贴25元，补贴收入免所得税，但征收增值税（补贴收入增值税率同销售产品）。3．建设投资3600万元，建设投资中有100万元固定资产可抵扣进项税额，有540万元形成无形资产，其余形成固定资产，直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。无形资产在运营期内均匀摊入成本。4．流动资金300万元，运营期第1年投入，计算期末收回。5．运营期第1年的经营成本为1100万元，其中可抵扣进项税额100万元，以后各年经营成本为1200万元，其中可抵扣进项税额为120万元。6．增值税附加税率10%，所得税率为25%。7．建设投资中固定资产可抵扣进项税额运营期第1年可抵扣60%，第2年可抵扣40%。B背景：“宁德时代”公司新建“新能源光伏电池”项目基础数据如下：1．项目建设期为1年，运营期为10年。建设投资2800万元（含固定资产中可抵扣进项税额150万元），建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率5%，直线法折旧 。2 ．建设投资贷款总额为1600万元，年利率5%（按年计息），贷款合同约定运营期前5年采用等额还本付息方式偿还。3．项目运营期正常年份的不含税销售收入为900万元，不含税经营成本为370万元，其中经营成本可抵扣进项税额为25万元。4．项目运营期第1年投入自有流动资金300万元，运营期第1年达到设计生产能力的80%。销售收入、经营成本、销项税额、进项税额均为达产年80%，以后均达到设计产能。5．该项目产品适用的增值税税率13%，增值税附加税率12%，所得税税率25%。【A背景·问题】1．列式计算固定资产折旧费、无形资产摊销费。2．列式计算运营期各年应缴纳的增值税和增值税附加。3．列式计算运营期第二年调整所得税。4．列式计算运营期第8年的净现金流量、总投资收益率。5．假设正常生产年份总固定成本为600万元（不含进项税），列式计算运营期第3年的盈亏平衡产量。（计算结果有小数的，保留2位有效的小数，有效不足两位的，无需补0）【B背景·问题】1．根据B背景资料以不含税价格计算项目运营期第1、2年的总成本费用和税前利润。2．根据背景资料B，从财务计划现金流量分析的角度，计算项目运营期第一年的净现金流量，并判断项目运营期第一年的财务生存能力。 3．根据背景资料B，计算项目运营期第一年的净现金流量。 【精选题目3·经典模拟题·改编】 背景： 某药厂建设项目，设计年产60万吨产品，相关数据如下： 1．项目运营期为8年。产品含税售价56.5元/吨，增值税率为13%。运营期第1年达产70%，第2年达产90%，以后各年均达产100%。 2．建设投资为3000万元，全部形成固定资产，其中有200万元为固定资产中可抵扣的进项税额。固定资产使用年限为10年，残值率为4%，直线法折旧，固定资产余值在项目运营期末一次收回。 3．运营期第1年流动资产720万元，流动负债400万元；运营期第2-8年流动资产1000万元，流动负债500万元，流动资金在项目运营期末一次收回。 4．增值税附加按应纳增值税的10%计算，所得税率为25%。 5．单位产品可变成本（不含进项税）30元/吨，年总固定成本870万元，单位产品可抵扣进项税为2.5元/吨。 【问题】 1．列式计算运营期第1年固定资产年折旧额、增值税附加税、净利润。 2．列式计算运营期第2年的调整所得税、净现金流。 3．运营期第4年初增加投资1000万元（含固定资产可抵扣进项税150万元）扩大生产规模，年产量增加20万吨，不考虑扩建时间及对项目运营的影响，增加投资全部形成新固定资产，直线法折旧，折旧年限10年（折旧年限超过该项目运营期的部分，相关处理在本题中不考虑），残值按40万元考虑。 （1）列式计算运营期第4年的净利润。 （2）列式计算运营期第4年的总投资收益率。 （3）列式计算运营期第4年的不含税经营成本和产量盈亏平衡点、生产能力利用率。 （4）列式计算运营期第4年的净现金流。 （计算结果保留2位小数） 【精选题目1·2018年真题·改编】背景：某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料。项目可行性研究相关基础数据如下：1．按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用，其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%，20%，15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑工程费用，生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他铺助设备购置及安装费用无变化，拟建项目的其他相关费用为500万元（含预备费）。2．项目建设期1年，运营期10年，建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。3．项目投产当年需要投入运营期流动资金200万元。4．项目运营期达产年不含税销售收入为1200万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值税10%计取，项目达产年份的经营成本为760万元（含进项税60万元）。5．运营期第1年达到产能的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按达产年份的80%计。第2年及以后年份为达产年份。6．企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。【问题】1．列式计算拟建项目的建设投资。2．若该项目的建设投资为2200万元（包含可抵扣进项税200万元），建设投资在建设期均衡投入。（1）列式计算运营期第1年、第2年的应纳增值税额。（2）列式计算运营期第1年、第2年的调整所得税。（3）进行项目投资现金流量表（计算期第1~4年）的编制，填入项目投资现金流量表中。并列式计算运营期最后一年的净现金流。（4）假定计算期第4年（运营期第3年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，并判断项目的可行性。（5）若：强行要求运营期第3年项目的总投资收益率为20%，则政府应在当年给与多少政府补贴。 （计算结果保留两位小数） 【精选题目2·2013真题·改编】 背景：某生产建设项目有关数据如下：1．项目建设投资5756万元（无固定资产可抵扣进项税），其中建设期为1年，运营期为10年。2．项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元。贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。3．项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。 4．项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。5．项目运营期第一年的营业收入、经营成本、增值税的附加税分别为1650万元、880万元、99万元。以后各年分别为2300万元、1100万元、138万元。6．项目的所得税税率为25%。7．上述其他各项费用不考虑增值税影响，只考虑增值税的附加税。【问题】1．列式计算项目年固定资产折旧额、余值。2．列式计算项目运营期第一、二年应偿还银行的本息额。3．列式计算项目运营期第一年的总成本费用、利润总额和所得税，并判断运营期第一年能否满足还款要求。4．计算运营期第一、第二年、最后一年的所得税后净现金流量。 5．计算运营期一年的偿债备付率、利息备付率、总投资收益率。 背景： 某老板准备在北京三里屯投资建设“莲花清瘟胶囊”药厂，项目预计建设期2年，运营期6年。设计年产量25万件产品，每件售价100元（不含增值税），该产品适用于的增值税率为13%。运营期第1年达产60%，第二年达产100%。其它基础数据见下表所示。 有关说明如下：1.建设投资为2400万元，第1年投入1600万元，第2年投入800万元，其中有400万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率为5%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。无形资产在运营期前5年均匀摊入总成本，建设期第1年贷款1000万元，其余为自有资金，贷款年利率8%，运营期前5年等额偿还本金，利息照付。2.运营期第1年的营业收入、销项税额均为正常年份的60%。3.运营期第1年投入100万元自有资金为流动资金，其余流动资金为贷款，流动资金（临时借款）贷款利率为4%，在项目运营期期末一次收回并偿还贷款本金。4.增值税附加税率为10%，所得税税率为25%。5.可抵扣进项税额按经营成本的10%考虑。6.不考虑提取法定公积金和分配利润。【问题】1.列式计算该“莲花清瘟胶囊”药厂的建设项目总投资、固定资产折旧费、无形资产摊销费。2.药厂运营期第1年是否能够满足还款要求？如不能，为使项目可行，需产生多少临时借款？3.列式计算药厂项目资本金现金流量的运营期第1、2年的净现金流量。4.求运营期第二年总投资收益率，运营期第二年资本金净利润率。 （计算结果有小数的保留两位小数）

盈亏平衡分析

拟建设计年产10万吨某环保产品的建设项目，有关数据如下：1．建设期1年，运营期为8年。每吨产品不含增值税售价200元，适用增值税率13%，运营期第1年达产60%，以后各年均达产100%。2．考虑环境治理和扶持环保项目，每销售一吨产品政府补贴25元，补贴收入免所得税（计收增值税）。3．建设投资3600万元，建设投资中有100万元可抵扣进项税额，有540万元形成无形资产，其余形成固定资产，直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。无形资产在运营期内均匀摊入成本。4．流动资金300万元，运营期第1年投入，计算期末收回。5．运营期第1年的经营成本为1100万元，其中可抵扣进项税额100万元，以后各年经营成本为1200万元，其中可抵扣进项税额为120万元。6．增值税附加税率10%，所得税率为25%。7．建设投资中可抵扣进项税额运营期第1年可抵扣60%，第2年可抵扣40%。问题：1．列式计算固定资产折旧费、无形资产摊销费。2．列式计算运营期各年应缴纳的增值税和增值税附加。3．列式计算运营期第1年净利润，并判断能否满足项目运营要求。4．列式计算运营期第8年的净现金流量。5．假设正常生产年份总成本费用中的固定成本为600万元（不含进项税），列式计算运营期第3年的盈亏平衡产量。（计算结果保留2位小数） 某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告的相关资料和基础数据如下：(1)项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8％，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5％。(2)项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。(3)项目建设期第1年完成项目静态投资的40％，第2年完成静态投资的60％，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。 (4)项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。(5)除了无形资产费用之外，项目建设投资全部形成固定资产，无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5％，采用直线法折旧。固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额对固定资产原值的影响。 (6)项目正常年份的产品设计生产的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元(含进项税额60元)，其余为固定成本，项目产品预计售价为1400元/件（含销项税额180元），增值税附加税率为12％，企业适用的所得税税率为25％。(7)项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70％，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100％。【问题】1.分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。 2.分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本，固定成本，经营成本。3.分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。 4.分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5.项目开工前由承包人编制的并经监理工程师批准的施工进度计划见图1-1所示(单位：月)。在工作G施工中，发生设计变更，停工待图2个月。上述事件发生后，发包人要求承包人按原工期完工，承包人决定通过压缩工作G的后续工作的持续时间来调整施工进度计划。经测算，工作H的赶工费为3.6万元/月，工作Ⅰ的赶工费为3.2万元/月，工作J的赶工费为4万元/月。根据上述情况，请确定施工进度计划调整的最优方案，写出具体分析过程。（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，产量盈亏平衡点计算结果取整，其他计算结果保留两位小数）图2-1 施工进度计划 某新建项目正常年份的设计生产能力为100万件某产品，年固定成本为580万元，每件产品不含税销售价预计为56元，增值税税率为17%，增值税附加税税率为12%，单位产品可变成本估算额为46元（含可抵扣进项税6元）。问题：1．对项目进行盈亏平衡分析，计算项目的产量盈亏平衡点和单价盈亏平衡点。2．在市场销售良好情况下，正常生产年份的最大可能盈利额多少？3．在市场销售不良情况下，企业欲保证年利润120万元的年产量应为多少？4．在市场销售不良情况下，企业将产品的市场价格由56元降低10%销售，则欲保证年利润60万元的年产量应为多少？5．从盈亏平衡分析角度，判断该项目的可行性。 某企业投资新建一项目，生产一种市场需求较大的产品。项目的基础数据如下:1.项目建设投资估算为1600万元(含可抵扣进项税112万元)，建设期1年，运营期8年。建设投资(不含可抵扣进项税)全部形成固定资产，固定资产使用年限8年，残值率4%，按直线法折旧。2.项目流动资金估算为200万元，运营期第1年年初投入，在项目的运营期末全部回收。3.项目资金来源为自有资金和贷款，建设投资贷款利率为8% (按年计息)，流动资金利率为5% (按年计息)。建设投资贷款的还款方式为运营期前4年等额还本、利息照付方式。4.项目正常年份的设计产能为10万件，运营期第1年的产能为正常年份产能的70%。目前市场同类产品的不含税销售价格约为65～75元/件。5.项目资金投入、收益及成本等基础测算数据见表1.1。6.该项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加综合税率为10%，所得税税率为25%。问题:1.列式计算项目的建设期贷款利息及年固定资产折旧额。2.若产品的不含税销售单价确定为65元/件，列式计算项目运营期第1年的增值税、税前利润、所得税、税后利润。3.若企业希望项目运营期第1年不借助其他资金来源能够满足建设投资贷款还款要求，产品的不含税销售单价至少应确定为多少?4.项目运营后期（建设期贷款偿还完成后）考虑到市场成熟后产品价格可能下降，产品单价拟在65元的基础上下调10%，列式计算运营后期正常年份的资本金净利润率。(注:计算过程和结果数据有小教的，保留两位小数) 某建设项目进行项目前期分析，计算期10年，其中建设期2年，运营期8年。项目第3年投产，第5年开始达到100%设计生产能力。项目建设投资9000万元（无进项税额），预计8500万元形成固定资产，500万元形成无形资产。固定资产残值率为10%，可使用年限为10年。无形资产在运营期8年中，均匀摊入成本。流动资金为1000万元，在项目计算期末收回。项目的设计生产能力为年产量1.1万吨，预计每吨含税销售价为6000元，增值税率为12%，增值税附加按10%计取。项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1.1。（建设期贷款利息按形成固定资产原值考虑，（调整）所得税税率为25%。）项目拟还款方式：在项目运营期间（即从第3年至第10年）按等额还本、利息照付法偿还，流动资金贷款每年付息。长期贷款利率为6.22%（按年付息），流动资金贷款利率为3%。假设第7年的单位可变成本为1725元，年固定总成本为4000万元，单位可变成本中含进项税额412元，固定成本中不含进项税额。问题：1.列式计算建设期贷款利息及各年的流动资金贷款利息。2.列式计算项目摊销费、固定资产原值、年折旧费和余值。3.从项目融资前财务分析的角度，列式计算项目运营期各年的含税总成本费用。4.编制投资现金流量表，把结果填入表1. 2中。（表中数字保留两位小数，（调整）所得税为已知条件，不需要计算）5.列式计算项目静态投资回收期。6.列式计算第7年的产量盈亏平衡点（保留两位小数）。（除特殊要求外，计算结果保留两位小数点） 某企业拟投资建设一工业项目，生产一种市场急需的产品，该项目相关基础数据如下:1.项目建设期1年，运营期8年，建设投资估算1500万元(含可抵扣进项税100万元)。建设投资(不含可抵扣进项税)全部形成固定资产。固定资产使用年限8年，期末净残值率5%，按直线法折旧。2.项目建设投资来源为自有资金和银行借款。借款总额1000万元。借款年利率8%(按年计息)，借款合同约定的还款方式为运营期的前5年等额还本付息。自有资金和借款在建设期内均衡投入。3.项目投产当年以自有资金投入运营期流动资金400万元。4.项目设计产量为2万件/年。单位产品不含税销售价格预计为450元。单位产品不含进项税可变成本估算为240元。单位产品平均可抵扣进项税估算为15元。正常达产年份的经营成本为550万元(不含可抵扣进项税)。5.项目运营期第1年产量为设计产量的80%，营业收入亦为达产年份的80%。以后各年均达到设计产量。6.企业适用的增值税税率13%，增值税附加按应纳增值税的12%计算。企业所得税税率为25%。【问题】1.列式计算项目建设期贷款利息和固定资产年折旧额。2.列式计算项目运营期第1年、第2年的企业应纳增值税额。3.列式计算项目运营期第1年的经营成本、总成本费用。4.列式计算项目运营期第1年、第2年的税前利润，并说明运营期第1年项目可用于还款的资金能否满足还款要求。5.列式计算项目运营期第2年的产量盈亏平衡点。 (注:计算过程和结算数据有小数的，保留两位小数) 某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：（1）项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8%，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。（2）项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。（3）项目建设期第1年完成项目静态投资的40%，第2年完成静态投资的60%，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。（4）项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。（5）无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。（6）形成的各类资产中均不考虑进项税的影响。（7）项目正常年份的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元（其中进项税为50元），其余为固定成本（不考虑进项税）。项目产品预计含税售价为1400元/件，企业适用的所得税税率为25%，增值税率17%，增值税附加税率10%。（8）项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70%，营业收入和所含销项税额均为正常年份70%，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。（9）行业的平均资本金净利润率为6.2%。【问题】1．分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。2．分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧额和正常年份的含税可变成本，固定成本，含税经营成本。3．分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率，从财务角度评价项目可行性。（含税计算）4．列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5．假设项目以财务净现值为分析对象，就项目的投资额、产品价格、年经营成本因素进行敏感性分析，请补充表格数据。        单因素敏感性分析表（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，除产量盈亏平衡点计算结果取整外，其他计算结果有小数的保留两位小数） 某建设项目进行项目前期分析，计算期10年，其中建设期2年，运营期8年。项目第3年投产，第5年开始达到100%设计生产能力。项目建设投资9000万元（无进项税额），预计8500万元形成固定资产，500万元形成无形资产。固定资产残值率为10%，可使用年限为10年。无形资产在运营期8年中，均匀摊入成本。流动资金为1000万元，在项目计算期末收回。项目的设计生产能力为年产量1.1万吨，预计每吨含税销售价为6000元，增值税率为12%，增值税附加按10%计取。项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1.1。（为简化起见，建设期贷款利息按形成固定资产原值考虑。）项目拟还款方式：在项目运营期间（即从第3年至第10年）按等额还本、利息照付法偿还，流动资金贷款每年付息。长期贷款利率为6.22%（按年付息），流动资金贷款利率为3%。假设第7年的单位可变成本为1725元，年固定总成本为4000万元，单位可变成本中含进项税额412元。问题：1．计算建设期贷款利息及各年的流动资金贷款利息。2．计算项目固定资产原值、年折旧费和余值。3．从项目融资前财务分析的角度，列式计算项目运营期各年的含税总成本费用。4．编制投资现金流量表，把结果填入表1. 2中。（表中数字保留两位小数，(调整)所得税为已知条件，不需要计算）5．计算项目静态投资回收期。6．计算第7年的产量盈亏平衡点（保留两位小数）和单价盈亏平衡点（取整），分析项目盈利能力和抗风险能力。 【2024真题】试题一：某企业拟投资建设一项目，生产一种市场需求稳定的工业产品，开展项目融资前，财务分析的相关基础数据如下:1.项目建设投资2200万元(含可抵扣进项税140万元)，项目建设期1年，运营期8年，建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限8年，残值率10%，按直线法折日。2.项目投产当年需投入流动资金200万元，在项目的运营期末全部收回。3.项目正常年份设计产能为5000件/年，年经营成本为1200万元(含可抵扣进项税80万元)，单位可变成本为2150元(含可抵扣进项税150元)4.产品不含税销售单价定为3500元/件时，该产品可按设计产能100%生产销售，若将产品不含税销售单价定为4000元/件时，该产品可按设计产能80%生产销售。5.项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加按应纳增值税的12%计算，企业所得税税率为25%，行业普遍可接受的总投资收益率为15%。【问题】 1.若企业产品不含税销售单价定为3500元/件，分别计算项目运营期第1年、第2年的应纳增值税，第1和8年的调整所得税，并编制拟建项目投资现金流量表1-1。 2.分别计算产品不含税销售单价定为3500元/件、4000元/件时，项目运营期内的年平均息税前利润，并分析说明项目总投资收益率更低的单价，该定价下项目总投资是否达到行业普遍可接受的总投资收益率。3.依据问题2的结果，计算项目在不利定价情况下的盈亏平衡点，若企业可接受的最低销量为设计产能的60%，判断该项目是否可行。（不考虑增值税及增值税附加税。） (以万元为单位，计算结果保留2位小数。) 【精选题目5·经典模拟题+2022补考·改编】（85分钟）A背景：“宁德时代”公司拟建设计年产10万吨的“新能源锂电池”建设项目，有关数据如下：1．建设期1年，运营期为8年。每吨产品不含增值税售价200元，适用增值税率13%，运营期第1年达产60%，以后各年均达产100%。2．由于我国发展新能源替代“石化双雄”，大力扶持本项目，每销售一吨产品政府补贴25元，补贴收入免所得税，但征收增值税（补贴收入增值税率同销售产品）。3．建设投资3600万元，建设投资中有100万元固定资产可抵扣进项税额，有540万元形成无形资产，其余形成固定资产，直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。无形资产在运营期内均匀摊入成本。4．流动资金300万元，运营期第1年投入，计算期末收回。5．运营期第1年的经营成本为1100万元，其中可抵扣进项税额100万元，以后各年经营成本为1200万元，其中可抵扣进项税额为120万元。6．增值税附加税率10%，所得税率为25%。7．建设投资中固定资产可抵扣进项税额运营期第1年可抵扣60%，第2年可抵扣40%。B背景：“宁德时代”公司新建“新能源光伏电池”项目基础数据如下：1．项目建设期为1年，运营期为10年。建设投资2800万元（含固定资产中可抵扣进项税额150万元），建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率5%，直线法折旧 。2 ．建设投资贷款总额为1600万元，年利率5%（按年计息），贷款合同约定运营期前5年采用等额还本付息方式偿还。3．项目运营期正常年份的不含税销售收入为900万元，不含税经营成本为370万元，其中经营成本可抵扣进项税额为25万元。4．项目运营期第1年投入自有流动资金300万元，运营期第1年达到设计生产能力的80%。销售收入、经营成本、销项税额、进项税额均为达产年80%，以后均达到设计产能。5．该项目产品适用的增值税税率13%，增值税附加税率12%，所得税税率25%。【A背景·问题】1．列式计算固定资产折旧费、无形资产摊销费。2．列式计算运营期各年应缴纳的增值税和增值税附加。3．列式计算运营期第二年调整所得税。4．列式计算运营期第8年的净现金流量、总投资收益率。5．假设正常生产年份总固定成本为600万元（不含进项税），列式计算运营期第3年的盈亏平衡产量。（计算结果有小数的，保留2位有效的小数，有效不足两位的，无需补0）【B背景·问题】1．根据B背景资料以不含税价格计算项目运营期第1、2年的总成本费用和税前利润。2．根据背景资料B，从财务计划现金流量分析的角度，计算项目运营期第一年的净现金流量，并判断项目运营期第一年的财务生存能力。 3．根据背景资料B，计算项目运营期第一年的净现金流量。 【精选题目3·经典模拟题·改编】 背景： 某药厂建设项目，设计年产60万吨产品，相关数据如下： 1．项目运营期为8年。产品含税售价56.5元/吨，增值税率为13%。运营期第1年达产70%，第2年达产90%，以后各年均达产100%。 2．建设投资为3000万元，全部形成固定资产，其中有200万元为固定资产中可抵扣的进项税额。固定资产使用年限为10年，残值率为4%，直线法折旧，固定资产余值在项目运营期末一次收回。 3．运营期第1年流动资产720万元，流动负债400万元；运营期第2-8年流动资产1000万元，流动负债500万元，流动资金在项目运营期末一次收回。 4．增值税附加按应纳增值税的10%计算，所得税率为25%。 5．单位产品可变成本（不含进项税）30元/吨，年总固定成本870万元，单位产品可抵扣进项税为2.5元/吨。 【问题】 1．列式计算运营期第1年固定资产年折旧额、增值税附加税、净利润。 2．列式计算运营期第2年的调整所得税、净现金流。 3．运营期第4年初增加投资1000万元（含固定资产可抵扣进项税150万元）扩大生产规模，年产量增加20万吨，不考虑扩建时间及对项目运营的影响，增加投资全部形成新固定资产，直线法折旧，折旧年限10年（折旧年限超过该项目运营期的部分，相关处理在本题中不考虑），残值按40万元考虑。 （1）列式计算运营期第4年的净利润。 （2）列式计算运营期第4年的总投资收益率。 （3）列式计算运营期第4年的不含税经营成本和产量盈亏平衡点、生产能力利用率。 （4）列式计算运营期第4年的净现金流。 （计算结果保留2位小数） 试题一（20分）【背景资料】某企业拟投资建设一工业项目，生产一种市场急需的产品，该项目的基础数据如下：1.项目建设期1年，运营期8年，建设投资估算2500万元（含可抵扣进项税150万元）。建设投资（不含可抵扣进项税）全部形成固定资产。固定资产使用年限8年，残值率5%，按直线法折旧。2.投产第1年获得当地政府扶持该产品生产的补贴收入100万元（不征收增值税）。3.项目流动资金估算为300万元，分别在运营期第1年、第2年年初投入，在运营期末全部收回。4.项目资金来源为自有资金和贷款，建设投资借款利率8%（按年计息），流动资金贷款利率为5%（按年计息）。建设投资贷款的还款方式为运营期的前4年等额还本，利息照付。5.项目设计产量为3万件/年，运营期第1年达到产能的80%。单位产品不含税销售价格为430～500元，行业基准收益率为16%。6.项目资金投入、收益及成本等基础测算数据见表1.5。7.该项目产品适用的增值税税率为13%，增值税附加综合税率为10%计算，适用的所得税率为25%。表1.5项目资金投入、收益及成本表（单位：万元）、 【问题】1.列式计算项目的建设期贷款利息及年固定资产折旧费。2.列式计算项目运营期第1年在不含税销售单价为430元/件时，年应纳增值税、税前利润、税后利润。3.若对资本金净利润率的要求为：运营期第1年的数据不低于12%，且不含税销售单价下降10%后实现贷款偿还完成后的正常年份数据计算不低于20%，则满足要求的不含税销售单价至少应为多少元/件？4.若当收益率 1=15%，资本金现金流量表净现值为38.81万元；当收益率 1=18%，资本金现金流量表净现值为-9.24万元，计算本项目的内部收益率，并分析项目是否可行。 （计算过程和结果数据有小数的，保留两位小数）

敏感性分析

某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：（1）项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8%，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。（2）项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。（3）项目建设期第1年完成项目静态投资的40%，第2年完成静态投资的60%，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。（4）项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。（5）无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。（6）形成的各类资产中均不考虑进项税的影响。（7）项目正常年份的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元（其中进项税为50元），其余为固定成本（不考虑进项税）。项目产品预计含税售价为1400元/件，企业适用的所得税税率为25%，增值税率17%，增值税附加税率10%。（8）项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70%，营业收入和所含销项税额均为正常年份70%，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。（9）行业的平均资本金净利润率为6.2%。【问题】1．分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。2．分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧额和正常年份的含税可变成本，固定成本，含税经营成本。3．分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率，从财务角度评价项目可行性。（含税计算）4．列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5．假设项目以财务净现值为分析对象，就项目的投资额、产品价格、年经营成本因素进行敏感性分析，请补充表格数据。        单因素敏感性分析表（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，除产量盈亏平衡点计算结果取整外，其他计算结果有小数的保留两位小数） A背景：某投资方拟建一年产50万吨产品的生产项目。已建类似年产25万吨产品项目工程费为2500万元，生产能力指数为0.8，由于时间、厂址因素引起的综合调整系数为1.3。工程建设其他费为300万元，基本预备费费率10%，不考虑价差预备费。该拟建项目有关数据资料如下：1．项目建设期为1年，运营期为6年，项目建设投资中包含500万元可抵扣固定资产进项税。残值率为4%，折旧年限10年，固定资产余值在项目运营期末收回。2．运营期第1年投入流动资金500万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。3．产品不含税价格60元/吨，增值税率17%。在运营期间，正常年份每年的经营成本（不含进项税额）为800万元，单位产品进项税额为4元/吨，增值税附加税率为10%，所得税率为25%。 4．投产第1年生产能力达到设计生产能力的60%，经营成本为正常年份的75%，以后各年均达到设计生产能力。 【A背景·问题】1．列式计算：拟建项目的建设投资。2．列式计算：年固定资产折旧费。3．列式计算：每年应交纳的增值税和增值税附加。4．列式计算：计算期第2年的调整所得税。5．列式计算：计算期第2年的净现金流量。（计算结果保留两位小数） B背景：该投资方拟在某市开发区兴建一生产项目，建设期为2年，运营期为6年，运营期第3年达产。其它基础数据见表所示。 有关说明如下:1．表中贷款额不含利息。建设投资贷款年利率为5.84%（按半年计息）。建设投资估算中的550万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额。2．无形资产在运营期各年等额摊销；固定资产使用年限为10年，直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。3．流动资金贷款年利率为4%（按年计息）。流动资金在项目运营期末一次收回并偿还贷款本金。4．增值税附加税率为12%，所得税税率为25%。5．建设投资贷款在运营期内的前4年等额还本利息照付。 6．在运营期的后4年每年需维持运营投资20万元，维持运营投资按当年费用化处理，不考虑增加固定资产，无残值。 【B背景·问题】1．列式计算建设投资贷款年实际利率，建设期贷款利息。2．编制建设投资贷款还本付息计划表。3．列式计算固定资产投资总额、形成固定资产总额、固定资产年折旧额和运营期末余值。4．列式计算计算期的第3、6年的增值税附加、总成本费用（含税）和所得税。5．计算运营期第一年、最后一年净现金流量。 （计算过程和结果均保留2位小数）

财务计划现金流量表

背景资料：某集团公司拟建设A、B两个工业项目。A项目为拟建年产30万吨的某化工厂，拟建厂房的建筑面积为5000m2，同行业已建类似项目的建筑工程费用为3000元/m2，其中建筑工程费用所含的人工费、材料费、机械费和综合税费占建筑工程造价的比例分别为18.26%、57.63%、9.98%、14.13%，A项目因其建设时间、地点、标准等不同，相应的综合调整系数分别为1.25、1.32、1.15、1.2。根据调查资料提供的当地已建年产25万吨的同类项目的设备及工器具购置费为2400万元，已知拟建项目与类似项目的设备投资综合调整系数为1.25，拟建项目的工程建设其他费用占设备工器具与建筑工程费之和的30%，基本预备费率10%，不考虑安装工程费及价差预备费。B项目的基础数据如下：1.项目建设期1年，运营期10年，建设投资3000万元，预计全部形成固定资产(包含可抵扣进项税200万元)。2.项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为800万元，贷款年利率6%（按年计息），贷款合同约定：运营期前4年等额还本，利息照付。自有资金和贷款在建设期内均衡投入。3.项目固定资产使用年限10年，残值率5%，按直线法折旧。4.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金，在项目的运营期末全部回收。5.项目运营期达产年份不含税销售收入为1500万元，适用的增值税税率为13%，增值税附加按增值税的10%计取。项目达产年份的经营成本为860万元（含进项税60万元）。运营期第1年达到设计生产能力的80%，销售收入，经营成本（含进项税）均按照达产年份的80%计算。第2年以后各年为达产年份。6.该项目产品适用的所得税税率为25%。7.在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。【问题】1.列式计算A项目的建筑工程费用、设备工器具购置费和建设投资。2.列式计算B项目运营期第1年、第2年以及第3年的应纳增值税额及增值税附加。3.列式计算B项目运营期第1年、第2年以及第3年的总成本费用（不含税），利润总额，所得税以及净利润。4.进行B项目资本金现金流量表（计算期第1-4 年）的编制，并填入答题卡表 1-1 项目资本金现金流量表中。 表1-1      项目资本金现金流量表（单位：万元）序号年份项目12345-111现金流入——1.1含税营业收入——1.2回收固定资产余值——1.3回收流动资金——2现金流出——2.1项目资本金——2.2借款本金偿还——2.3借款利息偿还——2.3含税经营成本——2.4应纳增值税——2.5增值税附加税——2.6所得税——3净现金流量——4累计净现金流量——（计算结果保留两位小数） 【2022补考】背景一：某企业拟于某城市新建一个工业项目A，该项目可行性研究相关基础数据如下：1.占地面积为8亩，建筑面积为4500m2， 已建同类项目的单位建筑工程费用为3000元/m2，其项目的设计标准、规模与该企业两年前在另一城市修建的同类项目相同。已建类似工程建筑工程费用中的人工费，材料费，施工机具使用费占比0.22、0.54、0.08，考虑地区和交易时间等差异，人工费修正系数为1.2，材料费修正系数为1.1，施工机具使用费修正系数为1.05，以人材机使用费为基数的综合费率（含税费）较已建工程调增10%。2．根据市场询价，按现行价格估算该拟建项目的设备投资估算为520万元，设备安装工程费用为设备购置费的20%。项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安工程费的15%，项目的基本预备费费率为5%，不考虑价差预备费。背景二：新建某建设项目B基础数据如下：1．项目建设期为1年，运营期为10年。建设投资2800万元（含固定资产中可抵扣进项税额150万元），建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限为10年，残值率5%，直线法折旧 。2 ．建设投资贷款总额为1600万元，年利率5%（按年计息），贷款合同约定运营期前5年采用等额还本付息方式偿还。3．项目运营期正常年份的不含税销售收入为900万元，不含税经营成本为370万元，其中经营成本可抵扣进项税额为25万元。4．项目运营期第1年投入自有流动资金300万元，运营期第1年达到设计生产能力的80%。销售收入、经营成本、销项税额、进项税额均为达产年80%，以后均达到设计产能。5．该项目产品适用的增值税税率13%，增值税附加税率12%，所得税税率25%。【财务·问题】【2022补考·问题】1．根据背景资料一计算已建类似项目综合管理费率和拟建A项目的建设投资。2．根据背景资料二以不含税价格计算B项目运营期第1、2年的总成本费用和税前利润。3．根据背景资料二，从财务计划现金流量分析的角度，计算项目运营期第一年的净现金流量，并判断项目运营期第一年的财务生存能力。（计算过程和结果均以万元为单位保留两位小数） 【精选题目6·综合型题目·剧本杀《顺流·逆流》】背景A：福尔摩东准备投资建设一厂房，生产“莲花清瘟胶囊” ，该项目需要进口设备，相关基础数据如下：1.全套设备拟从国外进口，重量1850吨，装运港船上交货价为460万美元，国际运费标准为330美元/吨，海上运输保险费率为0.267%，中国银行财务费率为0.45%，外贸手续费率为1.7%，关税税率为22%，增值税税率为13%，美元对人民币的银行牌价为1∶6.83，设备的国内运杂费率为2.3%。2.根据已建同类项目统计情况，一般建筑工程占设备购置投资的27.6%，安装工程占设备购置投资的10%，工程建设其他费用占设备购置投资的7.7%，拟建项目以上三项的综合调整系数分别为：1.23，1.15，1.08。3.项目的建设前期年限为1年，建设期为2年，该项目的实施计划为：第一年完成项目静态投资40%，第二年完成60%，第三年项目投产并且达到100%设计生产能力，预计年产量为3000万吨。基本预备费费率10%，建设期内涨价预备费平均费率为6%。 4.本项目固定资产投资中有2000万元来自银行贷款，其余为自有资金，且不论借款还是自有资金均按计划比例投入。根据借款协议，贷款年利率按10%计算，按季计息。5.根据已建成同类项目资料，每万吨产品占用流动资金为1.3万元。背景B：福尔摩东在听到高圆圆已婚，心灰意冷，无心经营项目，导致“莲花清瘟胶囊”公司破产。准备开QQ以200迈速离开伤心地，隐居云南，潜心钻研‘情蛊’。 路上突然听到徐小凤老师的《顺流·逆流》，想到不能自暴自弃，自己的40斤柯基爱犬无人照顾，遂重振雄风，建立新药厂制作“菊花清瘟胶囊”，该项目可行性研究相关基础数据如下：1.拟建“菊花清瘟胶囊”项目占地面积30亩，建筑面积11000m2，其项目设计标准、规模与该企业3年前在另一城市修建的同类项目（“莲花清瘟胶囊”）相同。已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/m2，建筑工程的综合用工量为4.5工日/m2，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修生系数为1.05，人材机以外的其他费用修正系数为1.08。根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%，项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑差价预备费。2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。4.项目正常年份年销售收入为1560万元（其中销项税额为150万元），增值税附加税按应纳增值税的10%计算，项目正常年份年经营成本为400万元（其中进项税额为60万元）。项目运营期第1年产量为设计产量的85%。运营期第2年及以后各年均达到设计产量，运营期第1年的销售收入、销项税额、经营成本、进项税额均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。背景C：福尔摩东虽然在“菊花清瘟胶囊”项目中收益颇丰，但由于全资购买“万科” 和“恒大地产” 股票致血本无归，只能继续投资新建药厂，拟建设计年产（正常年份）10万吨的“荷花清瘟胶囊”项目，相关数据如下：1.建设期1年，运营期为8年。每吨产品不含增值税售价200元，适用增值税率13%，运营期第1年达产80%，以后各年均达产100%。2.建设投资3600万元，建设投资中有100万元固定资产可抵扣进项税，有540万元形成无形资产，其余形成固定资产，直线法折旧，折旧年限10年，残值率5%。固定资产余值在运营期末回收。无形资产在运营期内均匀摊入成本。3.建设投资中2000万元贷款，贷款利率6%，其余为自有资金。建设投资贷款于运营期前4年等额还本，利息照付。4.流动资金300万元，运营期第1年投入，计算期末收回。其中贷款200万元，利率为5%，其余为自有资金。5.运营期第1年的经营成本为1000万元，其中可抵扣进项税额100万元，以后各年经营成本为1200万元，其中可抵扣进项税额为120万元。6.增值税附加税率10%，所得税率为25%。7.建设投资中可抵扣进项税额在运营期第1年抵扣60%，第2年抵扣40%。【问题】一、针对背景A，计算：1.拟建项目进口设备购置投资。2.估算拟建项目固定资产投资额。3.试用扩大指标法估算拟建项目流动资金。4.估算该拟建项目的总投资。【以人民币万元为单位（从第一步开始）计算，结果均保留小数点后2位】二、针对背景B，计算：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为5500万元，建设投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月计算），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。分别列式计算项目运营期第1年、第2年的总成本费用（含进项税）和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金。（不考虑建设期末形成的可抵扣固定资产进项税，以及企业公积金、公益金提取及投资者股利分配，计算结果保留2位小数）三、针对背景C，计算：1.列式计算固定资产折旧费、无形资产摊销费。2.列式计算运营期各年应缴纳的增值税和增值税附加。3.列式计算运营期最后一年的净现金流量。4.列式计算运营期第1年的总投资收益率及运营期第5年的资本金净利润率。5.若运营期第2年初，当地政府要求设备需植入chatgpt等工具进行更新，为此需增加投资500万元维持运营投资（含固定资产可抵扣进项税50万元），该投资全部形成新固定资产（资产化处理方式），自有资金投入，折旧年限8年，残值率为4%（维持运营投资资本化处理的折旧年限超过该项目运营期的部分，相关处理在本题中不考虑）。该项投资给项目带来的利润损失由政府给予补贴（补贴收入不计算增值税），试计算运营期第2年政府给予多少补贴才不影响项目原有的利润总额? 6.若以第五问的数据为基础，但当地政府不给与补贴，另福尔摩东依据国家规定，在公司股东大会中强制规定：①从运营期第一年开始考虑分配利润，应付投资者各方股东均按可供投资者分配利润的10%记取。②若当年最大偿还本金能力尚不够归还银行贷款，则不计提法定公积金、分配利润。③公司不计提盈余公积金。请以此计算运营期第二年的剩余利润、盈余资金。7.“荷花清瘟胶囊”收益不菲，但福尔摩东考虑到要不断提升自己，遂决定投资建设进行改建，调整产品结构为“荷花清瘟胶囊2.0”。改建工程在运营期第5年年初开工，用时1月，建设投资600万（含100万固定资产可抵扣进项税），自有资金投入，全部形成固定资产。新增固定资产使用年限同原项目剩余运营期年限，残值率、折旧方式和原项目相同。改建后，从当年开始，每年均产量提升10%，其余单价、经营成本、进项税等同原项目不变。根据“有无对比”原则，计算改建工程利润总额。（改建工程建设投资按改建当年年初一次性投入考虑，改建当年固定资产折旧按整年考虑）8.不考虑第5、6、7问情况下，通过分析得出“荷花清瘟胶囊”药厂下列数据：已知价格为30元/件时，净现值为100万元，价格下降到10元/件时，净现值为-10万元，列式计算价格的敏感度系数以及该项目可行时的临界价格。9.不考虑第5、6、7、8问情况下，假设项目以财务净现值为分析对象，就项目的投资额、产品价格、年经营成本因素进行敏感性分析，请补充表格数据。 （注：计算过程和结果数据有小数的，保留两位小数） 某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据如下： 1.拟建项目占地面积面积30亩，建筑面积11000㎡，其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类项目相同。已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/㎡，建筑工程的综合用工量为4.5工日/㎡，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修生系数为1.05，人材机以外的其他费用修正系数为1.08。 2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。固定资产使用年限为10年，残值率为5%，直线法折旧。 3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。 4.项目正常年份年销售收入为1560万元（其中销项税额为150万元），增值税附加税按应纳增值税的10%计算，项目正常年份年经营成本为400万元（其中进项税额为60万元）。项目运营期第1年产量为设计产量的85%。运营期第2年及以后各年均达到设计产量，运营期第1年的销售收入、销项税额、经营成本、进项税额均为正常年份的85%，企业所得税税率为25%。 根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%，项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目建安费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑差价预备费。问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为5500万元，建设投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%（按月计算），约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。分别列式计算项目运营期第1年、第2年的总成本费用（含进项税）和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金。（不考虑建设期末形成的可抵扣固定资产进项税，以及企业公积金、公益金提取及投资者股利分配，计算结果保留2位小数）

资产负债率/偿债备付率/

【精选题目2·2013真题·改编】 背景：某生产建设项目有关数据如下：1．项目建设投资5756万元（无固定资产可抵扣进项税），其中建设期为1年，运营期为10年。2．项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元。贷款年利率为6%（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。3．项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。 4．项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。5．项目运营期第一年的营业收入、经营成本、增值税的附加税分别为1650万元、880万元、99万元。以后各年分别为2300万元、1100万元、138万元。6．项目的所得税税率为25%。7．上述其他各项费用不考虑增值税影响，只考虑增值税的附加税。【问题】1．列式计算项目年固定资产折旧额、余值。2．列式计算项目运营期第一、二年应偿还银行的本息额。3．列式计算项目运营期第一年的总成本费用、利润总额和所得税，并判断运营期第一年能否满足还款要求。4．计算运营期第一、第二年、最后一年的所得税后净现金流量。 5．计算运营期一年的偿债备付率、利息备付率、总投资收益率。

投资回收期

某建设项目进行项目前期分析，计算期10年，其中建设期2年，运营期8年。项目第3年投产，第5年开始达到100%设计生产能力。项目建设投资9000万元（无进项税额），预计8500万元形成固定资产，500万元形成无形资产。固定资产残值率为10%，可使用年限为10年。无形资产在运营期8年中，均匀摊入成本。流动资金为1000万元，在项目计算期末收回。项目的设计生产能力为年产量1.1万吨，预计每吨含税销售价为6000元，增值税率为12%，增值税附加按10%计取。项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1.1。（建设期贷款利息按形成固定资产原值考虑，（调整）所得税税率为25%。）项目拟还款方式：在项目运营期间（即从第3年至第10年）按等额还本、利息照付法偿还，流动资金贷款每年付息。长期贷款利率为6.22%（按年付息），流动资金贷款利率为3%。假设第7年的单位可变成本为1725元，年固定总成本为4000万元，单位可变成本中含进项税额412元，固定成本中不含进项税额。问题：1.列式计算建设期贷款利息及各年的流动资金贷款利息。2.列式计算项目摊销费、固定资产原值、年折旧费和余值。3.从项目融资前财务分析的角度，列式计算项目运营期各年的含税总成本费用。4.编制投资现金流量表，把结果填入表1. 2中。（表中数字保留两位小数，（调整）所得税为已知条件，不需要计算）5.列式计算项目静态投资回收期。6.列式计算第7年的产量盈亏平衡点（保留两位小数）。（除特殊要求外，计算结果保留两位小数点） 某企业拟新建一化工产品生产项目，其中设备从某国进口，重量700吨，装运港船上交货价为420万美元，国际运费标准为550美元／吨，国际运输保险费率为3‰，银行财务费率为5‰，外贸手续费率为1.5%，关税税率为22%，进口环节增值税的税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.7元人民币，该设备国内运杂费率为3.5%。  项目的建筑工程费用为2500万元，安装工程费用为1700万元，工程建设其他费用为工程费用的20%，基本预备费费率为工程费用和工程建设其他费用之和的5%，建设期价差预备费为静态投资的3%。项目建设期1年，运营期6年，项目建设投资全部为自有资金投入，预计全部形成固定资产，其中包含13%可抵扣的固定资产进项税额。固定资产可使用年限为8年，按直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末收回。运营期第1年投入流运资金1350万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。项目运营期第1年即达到设计生产能力，在运营期间，每年的含税营业收入为7500万元，其中销项税额为900万元，经营成本为2800万元，其中进项税额170万元，增值税附加税率按应纳增值税的12%计算，所得税率为25%，行业基准投资回收期为5年，企业投资者可接受的最低税后收益率为10%。问题：1.列式计算该项目的设备购置费。2.列式计算该项目的建设投资。3.列式计算该项目的固定资产原值、年折旧费和余值。4.列式计算项目运营期各年的调整所得税，填写项目投资现金流量表。5.列式计算项目财务净现值和静态投资回收期，并以此评价项目的可行性。（将“调整所得税”列为“现金流出”的内容。计算过程和结果均保留2位小数） 某建设项目进行项目前期分析，计算期10年，其中建设期2年，运营期8年。项目第3年投产，第5年开始达到100%设计生产能力。项目建设投资9000万元（无进项税额），预计8500万元形成固定资产，500万元形成无形资产。固定资产残值率为10%，可使用年限为10年。无形资产在运营期8年中，均匀摊入成本。流动资金为1000万元，在项目计算期末收回。项目的设计生产能力为年产量1.1万吨，预计每吨含税销售价为6000元，增值税率为12%，增值税附加按10%计取。项目的资金投入、收益、成本等基础数据，见表1.1。（为简化起见，建设期贷款利息按形成固定资产原值考虑。）项目拟还款方式：在项目运营期间（即从第3年至第10年）按等额还本、利息照付法偿还，流动资金贷款每年付息。长期贷款利率为6.22%（按年付息），流动资金贷款利率为3%。假设第7年的单位可变成本为1725元，年固定总成本为4000万元，单位可变成本中含进项税额412元。问题：1．计算建设期贷款利息及各年的流动资金贷款利息。2．计算项目固定资产原值、年折旧费和余值。3．从项目融资前财务分析的角度，列式计算项目运营期各年的含税总成本费用。4．编制投资现金流量表，把结果填入表1. 2中。（表中数字保留两位小数，(调整)所得税为已知条件，不需要计算）5．计算项目静态投资回收期。6．计算第7年的产量盈亏平衡点（保留两位小数）和单价盈亏平衡点（取整），分析项目盈利能力和抗风险能力。

第二章 工程设计、施工方案技术经济分析

资金时间价值应用

某招标项目招标控制价6500万元（招标控制价和项目估算价金额相等），2022年10月25日13时开始发售招标文件。投标须知前附表内容见表2-1。表2-1 投标须知前附表2.在招标投标阶段，有效标书经评标专家评审，其中A. B. C三家投标单位投标方案，有关参数见表2-2。表2-2 投标单位投标方案的相关参数3.在工程施工过程中，某预拌混凝土工程有两个备选施工方案：采用方案一时，固定成本为160万元；其他可变的费用中，与工期有关的费用为35万元/月，与工程量有关的费用为98.4万元/1000m³ ；采用方案二时，固定成本为200万元；其他可变的费用中，与工期有关的费用为25万元/月，与工程量有关的费用为110万元/1000m³。【问题】1.投标须前附表的内容有哪些不妥？为什么？2.请依据三家投标单位投标方案的有关参数，列式计算A、B、C方案寿命期年净费用，并利用年费用指标对三个投标方案的优劣进行排序。(基准折现率为10%，计算结果保留两位小数） 3.（1）针对某预拌混凝土工程，当此项工作的工期为12个月时，试分析两方案适用的工程量范围？（2）若工程量为9000 m³，合同工期为10个月，计算确定应采用哪个方案？若方案二可缩短工期10%，应采用哪个方案? 某企业拟新建一化工产品生产项目，其中设备从某国进口，重量700吨，装运港船上交货价为420万美元，国际运费标准为550美元／吨，国际运输保险费率为3‰，银行财务费率为5‰，外贸手续费率为1.5%，关税税率为22%，进口环节增值税的税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.7元人民币，该设备国内运杂费率为3.5%。  项目的建筑工程费用为2500万元，安装工程费用为1700万元，工程建设其他费用为工程费用的20%，基本预备费费率为工程费用和工程建设其他费用之和的5%，建设期价差预备费为静态投资的3%。项目建设期1年，运营期6年，项目建设投资全部为自有资金投入，预计全部形成固定资产，其中包含13%可抵扣的固定资产进项税额。固定资产可使用年限为8年，按直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末收回。运营期第1年投入流运资金1350万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。项目运营期第1年即达到设计生产能力，在运营期间，每年的含税营业收入为7500万元，其中销项税额为900万元，经营成本为2800万元，其中进项税额170万元，增值税附加税率按应纳增值税的12%计算，所得税率为25%，行业基准投资回收期为5年，企业投资者可接受的最低税后收益率为10%。问题：1.列式计算该项目的设备购置费。2.列式计算该项目的建设投资。3.列式计算该项目的固定资产原值、年折旧费和余值。4.列式计算项目运营期各年的调整所得税，填写项目投资现金流量表。5.列式计算项目财务净现值和静态投资回收期，并以此评价项目的可行性。（将“调整所得税”列为“现金流出”的内容。计算过程和结果均保留2位小数） 【2022补考·改编】背景：某利用原有仓储库房改建养老公寓项目，有两个可选设计方案：方案一：不改变原建筑结构和外立面装修，内部格局和装修做部分调整；方案二：部分改变原建筑结构，外立面装修全部拆除重做，内部格局和装修做大调整；经建设单位组织的专家评审，决定从施工工期（Z1）、初始投资（Z2）、 维护费用（Z3） 、空间利用（Z4） 、使用年限（Z5） 五个指标对设计方案进行评价。专家组决定采用0-1评分法对各指标的重要程度进行评分，评分结果见表2.1。表2.1  指标重要程度评分表专家组队各设计方案的评价指标Z1到Z5各功能的得分见表2.2。表2.2 各设计方案评价指标打分算数平均值【2022补考·改编·问题】1．采用0-1评分法，在答题卡2.1中完成各项评价指标相对重要程度评分，并计算各评价指标权重。2．采用综合评分法对两个方案进行评价，并选择最优方案。3．建设单位选定最优结构改建设计方案后，又委托设计单位提交了甲、乙、丙三个装修设计方案，并组织专家对三个方案进行了功能评价，三个方案预计单套装修造价（含家具、电器等设施）和功能指数见表2.3。采用价值工程方法选择最优方案。表2.3  预计单套装修造价（含家具、电器等设施）和功能指数4．建设单位拟定了公寓房的两个使用方案，方案A：先免租金使用5年后，第6年起开始收取租金；方案B：先出租使用15年后，再按50万元优惠价将房屋使用权出售给住户。两个方案的有关数据见表2.4，本项目建设期为1年，使用年限为30年，不考虑期末残值，年复利率为8%，现值系数见表2.5，初始投资发生在建设期初，其余所有费用均发生在年末。采用净现值法分析，建设单位应选择哪个方案？方案A和方案B相关数据表 2.4现值系数表2.5 试题二：某大型医院的特殊冷冻设备需要招标来采购并投入使用，国内市场仅有少数供应商有次技术。共邀请A、B、C三个有顶级医疗冷冻技术的单位进行投标，其有关方案数据见表2-1。现值系数表见表2-2。 投标邀请书中规定：5月11日上午9:00—5月13日下午5:00在该单位出售招标文件。 问题：1.该项目是否适用于邀请招标，该单位在招标工作中是否有不妥之处请逐一说明理由。 2.拟采用加权评分法选择采购方案，对购置费和安装费、年度使用费、使用年限三个指标进行打分评价，打分规则为：购置费和安装费最低的方案得10分，每增加10万元扣0.1分；年度使用费最低的方案得10分，每增加1万元扣0.1分；使用年限最长的方案得10分，每减少1年扣0.5分。以上三个指标的权重依次为0.5、0.3和0.2。应选择哪种采购方案较合理？（计算过程和结果直接填入表2-3中） 3.若各方案年费用仅考虑年度使用费、购置费和安装费（其余均不考虑），列式计算A、B、C方案的年费用，并按照年费用法做出采购方案比选。4.若各方案年费用需进一步考虑大修费和残值，且已知A方案和C方案相应的年费用分别为131.69万元和128.90万元，列式计算B方案的年费用，并按照年费用法做出采购方案比选。 (以上问题计算结果保留2位小数) 【精选题目6·教材案例十一】背景： 某工程拟加固改造为商业仓库或生产车间后出租，由业主方负责改建支出和运营维护，或不改造直接出租，此A、B、C三个方案的基础数据见表。折现率为10%，复利系数见表，不考虑残值和改建所需工期。 【问题】1.若比较A、B、C三个方案的净年值，应选择哪个方案？A、B方案的静态投资回收期哪个更短？2.若考虑改建为B方案生产车间带来噪声等污染的环境成本折合为20万元/年，带动高新技术发展应用的潜在社会收益折合为10万元/年，A方案的环境成本折合为1万元/年，无社会收益。采用费用效率法比较A、B两个方案，哪个方案更好一些？3.若考虑未来租金收入的不确定性因素，A方案租金收入为300万元、270万元、240万元的概率分别为：0.20、0.70、0.10；B方案租金收入为390万元、360万元、300万元的概率分别为：0.15、0.60、0.25；C方案租金收入为120万元、100万元、80万元的概率分别为：0.25、0.65、0.10；其他条件不变，不考虑环境、社会因素的成本及收益，比较三个方案的净年值，应选择哪个方案？4.若A、B方案不变，不考虑环境成本、社会收益。C方案改为：前5年不改造，每年收取固定租金100万元，5年后，出租市场可能不稳定，再考虑改建为商业仓库或生产车间或不改造。5年后商业仓库、生产车间和不改建方案的租金收入与概率和问题3中设定的一致。画出决策树，比较三个方案的净现值，决定采用A、B、C哪个方案更合适。 【精选题目4·2022补考·改编】背景：某利用原有仓储库房改建养老公寓项目，有两个可选设计方案：方案一：不改变原建筑结构和外立面装修，内部格局和装修做部分调整； 方案二：部分改变原建筑结构，外立面装修全部拆除重做，内部格局和装修做大调整；经建设单位组织的专家评审，决定从施工工期（Z1）、初始投资（Z2）、维护费用（Z3）、空间利用（Z4）、使用年限（Z5）五个指标对设计方案进行评价。专家组决定采用0-1评分法对各指标的重要程度进行评分，评分结果见表2.1。 【问题】1.采用0-1评分法，在答题卡2.1中完成各项评价指标相对重要程度评分，并计算各评价指标权重。2.采用综合评分法对两个方案进行评价，并选择最优方案。3.建设单位选定最优结构改建设计方案后，又委托设计单位提交了甲、乙、丙三个装修设计方案，并组织专家对三个方案进行了功能评价，三个方案预计单套装修造价（含家具、电器等设施）和功能指数见表2.3。采用价值工程方法选择最优方案。 4.建设单位拟定了公寓房的两个使用方案，方案A：先免租金使用5年后，第6年起开始收取租金；方案B：先出租使用15年后，再按50万元优惠价将房屋使用权出售给住户。两个方案的有关数据见表2.4，本项目建设期为1年，使用年限为30年，不考虑期末残值，年复利率为8%，现值系数见表2.5，初始投资发生在建设期初，其余所有费用均发生在年末。采用净现值法分析，建设单位应选择哪个方案？ 某工业厂房项目的业主经过多方了解，邀请了A、B、C 三家技术实力和资信俱佳的承包商参加该项目的投标。在招标文件中规定：评标时采用最低综合报价（相当于经评审的最低投标价）中标的原则，但最低投标价低于次低投标价10%的报价将不予考虑。工期不得长于18个月，若投标人自报工期少于18个月，在评标时将考虑其给业主带来的收益，折算成综合报价后进行评标。若实际工期短于自报工期，每提前1天奖励1万元；若实际工期超过自报工期，每拖延1天罚款2万元。A、B、C 三家承包商投标书中与报价和工期有关的数据汇总于表3.1。假定：贷款月利率为1%，各分部工程每月完成的工作量相同，在评标时考虑工期提前给业主带来的收益为每月40万元。    表3.1                 投标参数汇总表       表3.2                    现值系数表                                                          【问题】1．我国《招标投标法》对中标人的投标应当符合的条件是如何规定的？2．若不考虑资金的时间价值，应选择哪家承包商作为中标人？3．若考虑资金的时间价值，应选择哪家承包商作为中标人？（计算结果有小数的保留两位小数） 某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目的公开招标工作。该工程共有8家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况：(1)其中1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该投标做废标处理；(2)其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该投标做废标处理；(3)其中1家的投标报价超出控制价，经评标委员会现场商议，也作为废标处理。(4)其中1家的投标文件未按规定的格式填写，招标人认为可以进行询标，让投标人按照要求的格式重新填写，但是，投标人不得改动报价工期等实质性内容。问题：1．指明开标过程中的处理是否正确，并说明原因。2．假设该工程有效标书经评标专家的评审，其中A、B、C三家投标单位投标方案的有关参数，如表2．1所示。若基准折现率为10%，已知A方案寿命期年费用为72.40万元；B方案寿命期年费用为69.93万元。试计算C方案寿命期年费用，并利用年费用指标对三个投标方案的优劣进行排序(小数点后保留两位)。3．建设单位从建设项目投资控制角度考虑，倾向于采用固定总价合同。固定总价合同具有什么特点? 某工程由于技术复杂、工期紧，经有关部门批准，业主经过多方了解，邀请了A、B、C三家技术实力和资信俱佳的投标人参加该项目的投标。在招标文件中规定：评标时采用经评审的最低投标价法，但最低投标价低于次低投标价10%的报价将不予考虑。工期不得长于18 个月，若投标人自报工期少于18个月，在评标时将考虑其给业主带来的收益，折算成评审价后进行评标。若实际工期短于自报工期，每提前1天奖励1万元：若实际工期超过自报工期，每拖延1天罚款2万元。A、B、C三家投标人投标书中与报价和工期有关的数据汇总于表2-1，现值系数见表2-2。假定贷款月利率为1%，各分部工程每月完成的工作量相同，在评标时考虑工期提前给业主带来的收益为每月400万元。【问题】1.《中华人民共和国招标投标法》对中标人的投标应当符合的条件是如何规定的?2.若不考虑资金的时间价值应选择哪家投标人作为中标人?3.若考虑资金的时间价值（从现值的角度分析），应选择哪家投标人作为中标人? 某工业项目厂房主体结构工程的招标公告中规定，投标人必须为国有一级总承包企业，且近3年内至少获得过1项该项目所在省优质工程奖；若采用联合体形式投标，必须在投标文件中明确牵头人并提交联合投标协议，若某联合体中标，招标人将与该联合体牵头人订立合同。该项目的招标文件中规定，开标前投标人可修改或撤回投标文件，但开标后投标人不得撤回投标文件；采用固定总价合同，每月工程款在下月末支付；工期不得超过12个月，提前竣工奖为30万元/月，在竣工结算时支付。承包商C准备参与该工程的投标。经造价工程师估算，总成本为1000万元，其中材料费占60%。问题：1.该项目的招标活动中有哪些不妥之处?逐一说明理由。 2.若承包商C以1100万元的报价中标，合同工期为11个月，合同工期内不考虑物价变化，承包商C工程款的现值为多少（假设折现率为1%）? 3.若承包商C每月采取加速施工措施，可使工期缩短1个月，每月底需额外增加费用4万元，合同工期内不考虑物价变化，则承包商C工程款的现值为多少?承包商C是否应采取加速施工措施?  试题二： 随着老龄化社会的到来，某市政府拟分阶段建设三期老年公寓项目，其中，一期项目有A、B、C三个方案可供选择，工程在建设期及建成后使用过程中的费用参数如表下所示 对老年公寓建设项目国家的优惠政策:投入运行后每年除照顾老年人发生的经营成本外，国家不收取其它相关税费。方案优选时应考虑资金时间价值，折现率按 10%计算;计算效益时只考虑投入运行后的年度收入。最优建设方案确定并完成施工图设计文件后，因工期紧迫，市政府仅向省内外四家施工总承包单位发出了施工投标邀请书。 外省甲投标人在投标过程中，仅重点对造价影响较大的原材料进行了询价后，直接采用招标工程量清单进行了分部分项工程费的计算。 问题：1. 根据相关调研资料预测，B方案投入运行后投入运行后每年收入均为1540万元，每年经营成本占年收入的25%；结合表2-1的相关参数和项目运行后的研究资料，试计算B方案寿命周期年费用和年效益。2.已知A方案寿命期年费用和年效益分别为899.56万元、1237.82 万元，C方案寿命期年费用和年效益分别为937.75万元1229.57万元。试用寿命周期的净年值法和费用效率法分别优选建设方案。（计算结果保留2位小数）3.单项选择题（1）针对背景中招标人（市政府）仅向四家施工总承包单位发出投标邀请书的做法，该做法是否妥当？A. 妥当，因为工期紧迫，符合邀请招标条件。B. 不妥当，因为国有资金投资项目必须采用公开招标方式。C. 妥当，因为邀请省内外四家单位已满足公平性要求。D. 不妥当，本工程可以采用竞争性谈判。（2）在投标过程中，外省甲投标人仅重点对造价影响较大的原材料进行询价，但未对其他内容询价。这一做法的不妥之处在于？A. 只询价原材料是合理的，无需改正。B. 不妥，还应询价当地人工、租赁机械、劳务分包和专业工程分包等。C. 不妥，因为原材料价格波动小，不需重点询价。D. 不妥。应当对所有原材料进行询价。（3）投标人甲直接采用招标工程量清单进行分部分项工程费计算。正确的改正方法是？A. 继续直接采用清单工程量和单价计算。B. 根据招标文件直接调整单价，不需核对工程量。C. 核对分部分项工程量清单中的工程量，并结合企业实际情况计算费用。D. 忽略清单，完全依据施工图设计文件重新计算。（4）根据《招标投标法实施条例》，邀请招标方式适用于以下哪种情形？A. 工期紧迫时，可直接采用邀请招标。B. 技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，且只有少量潜在投标人可供选择。C. 任何由市政府批准的项目均可采用邀请招标。 D. 当招标人希望降低招标费用时，无论项目类型如何。

财务指标运用

【精选题目6·教材案例十一】背景： 某工程拟加固改造为商业仓库或生产车间后出租，由业主方负责改建支出和运营维护，或不改造直接出租，此A、B、C三个方案的基础数据见表。折现率为10%，复利系数见表，不考虑残值和改建所需工期。 【问题】1.若比较A、B、C三个方案的净年值，应选择哪个方案？A、B方案的静态投资回收期哪个更短？2.若考虑改建为B方案生产车间带来噪声等污染的环境成本折合为20万元/年，带动高新技术发展应用的潜在社会收益折合为10万元/年，A方案的环境成本折合为1万元/年，无社会收益。采用费用效率法比较A、B两个方案，哪个方案更好一些？3.若考虑未来租金收入的不确定性因素，A方案租金收入为300万元、270万元、240万元的概率分别为：0.20、0.70、0.10；B方案租金收入为390万元、360万元、300万元的概率分别为：0.15、0.60、0.25；C方案租金收入为120万元、100万元、80万元的概率分别为：0.25、0.65、0.10；其他条件不变，不考虑环境、社会因素的成本及收益，比较三个方案的净年值，应选择哪个方案？4.若A、B方案不变，不考虑环境成本、社会收益。C方案改为：前5年不改造，每年收取固定租金100万元，5年后，出租市场可能不稳定，再考虑改建为商业仓库或生产车间或不改造。5年后商业仓库、生产车间和不改建方案的租金收入与概率和问题3中设定的一致。画出决策树，比较三个方案的净现值，决定采用A、B、C哪个方案更合适。 【精选题目4·2022补考·改编】背景：某利用原有仓储库房改建养老公寓项目，有两个可选设计方案：方案一：不改变原建筑结构和外立面装修，内部格局和装修做部分调整； 方案二：部分改变原建筑结构，外立面装修全部拆除重做，内部格局和装修做大调整；经建设单位组织的专家评审，决定从施工工期（Z1）、初始投资（Z2）、维护费用（Z3）、空间利用（Z4）、使用年限（Z5）五个指标对设计方案进行评价。专家组决定采用0-1评分法对各指标的重要程度进行评分，评分结果见表2.1。 【问题】1.采用0-1评分法，在答题卡2.1中完成各项评价指标相对重要程度评分，并计算各评价指标权重。2.采用综合评分法对两个方案进行评价，并选择最优方案。3.建设单位选定最优结构改建设计方案后，又委托设计单位提交了甲、乙、丙三个装修设计方案，并组织专家对三个方案进行了功能评价，三个方案预计单套装修造价（含家具、电器等设施）和功能指数见表2.3。采用价值工程方法选择最优方案。 4.建设单位拟定了公寓房的两个使用方案，方案A：先免租金使用5年后，第6年起开始收取租金；方案B：先出租使用15年后，再按50万元优惠价将房屋使用权出售给住户。两个方案的有关数据见表2.4，本项目建设期为1年，使用年限为30年，不考虑期末残值，年复利率为8%，现值系数见表2.5，初始投资发生在建设期初，其余所有费用均发生在年末。采用净现值法分析，建设单位应选择哪个方案？

权重测定0-1打分法

【2022补考·改编】背景：某利用原有仓储库房改建养老公寓项目，有两个可选设计方案：方案一：不改变原建筑结构和外立面装修，内部格局和装修做部分调整；方案二：部分改变原建筑结构，外立面装修全部拆除重做，内部格局和装修做大调整；经建设单位组织的专家评审，决定从施工工期（Z1）、初始投资（Z2）、 维护费用（Z3） 、空间利用（Z4） 、使用年限（Z5） 五个指标对设计方案进行评价。专家组决定采用0-1评分法对各指标的重要程度进行评分，评分结果见表2.1。表2.1  指标重要程度评分表专家组队各设计方案的评价指标Z1到Z5各功能的得分见表2.2。表2.2 各设计方案评价指标打分算数平均值【2022补考·改编·问题】1．采用0-1评分法，在答题卡2.1中完成各项评价指标相对重要程度评分，并计算各评价指标权重。2．采用综合评分法对两个方案进行评价，并选择最优方案。3．建设单位选定最优结构改建设计方案后，又委托设计单位提交了甲、乙、丙三个装修设计方案，并组织专家对三个方案进行了功能评价，三个方案预计单套装修造价（含家具、电器等设施）和功能指数见表2.3。采用价值工程方法选择最优方案。表2.3  预计单套装修造价（含家具、电器等设施）和功能指数4．建设单位拟定了公寓房的两个使用方案，方案A：先免租金使用5年后，第6年起开始收取租金；方案B：先出租使用15年后，再按50万元优惠价将房屋使用权出售给住户。两个方案的有关数据见表2.4，本项目建设期为1年，使用年限为30年，不考虑期末残值，年复利率为8%，现值系数见表2.5，初始投资发生在建设期初，其余所有费用均发生在年末。采用净现值法分析，建设单位应选择哪个方案？方案A和方案B相关数据表 2.4现值系数表2.5

权重测定0-4打分法

某办公楼项目由A、B、C三个设计方案，有关专家决定从五个功能（分别以F1、F2、F3、F4、F5表示）对不同方案进行评价，并得到以下结论：F2和F3同样重要，F4和F5同样重要，F1相对于F4很重要，F1相对于F2较重要；此后，各专家对三个方案的功能满足程度分别打分，其结果见下表。各方案功能得分表据造价工程师估算，A、B、C三个方案的造价分别为9300万元、8500万元、7400万元。【问题】1.采用0-4评分法确定各功能的权重，并将计算结果填入下表中。（权重需保留3位小数）各方案功能权重计算表2.已知B、C两方案的价值指数分别为1.035,0.983，在0-4评分法的基础上列式计算A方案的价值指数，并根据价值指数的大小选择最佳设计方案。（计算结果保留三位小数）3.为进一步控制工程造价，拟针对所选的最优设计方案的分部分项工程费用为对象开展价值工程分析。分为三个功能项目，各功能项目得分值及其目前成本见下表，按限额和优化设计要求，目标成本额应控制在80万元。功能项目得分及其目前成本表试分析各功能项目的目标成本及其可能降低的额度，填入下表，并确定功能改进顺序。功能指数和目标成本降低额计算表（功能指数保留四位小数，其余计算结果保留两位小数）4.一个施工项目投资估算总价8000万元。施工项目采用公开招标，招标人为该市轨道交通运营公司，分两个标段，每个标段施工项目投资估算价4000万元。2018年10月25日-10月31日发售招标文件。第1标段投标须知前附表部分内容如下：投标须知前附表的每一项内容是否妥当？如不妥，说明理由。

功能得分/加权评分

【2022补考·改编】背景：某利用原有仓储库房改建养老公寓项目，有两个可选设计方案：方案一：不改变原建筑结构和外立面装修，内部格局和装修做部分调整；方案二：部分改变原建筑结构，外立面装修全部拆除重做，内部格局和装修做大调整；经建设单位组织的专家评审，决定从施工工期（Z1）、初始投资（Z2）、 维护费用（Z3） 、空间利用（Z4） 、使用年限（Z5） 五个指标对设计方案进行评价。专家组决定采用0-1评分法对各指标的重要程度进行评分，评分结果见表2.1。表2.1  指标重要程度评分表专家组队各设计方案的评价指标Z1到Z5各功能的得分见表2.2。表2.2 各设计方案评价指标打分算数平均值【2022补考·改编·问题】1．采用0-1评分法，在答题卡2.1中完成各项评价指标相对重要程度评分，并计算各评价指标权重。2．采用综合评分法对两个方案进行评价，并选择最优方案。3．建设单位选定最优结构改建设计方案后，又委托设计单位提交了甲、乙、丙三个装修设计方案，并组织专家对三个方案进行了功能评价，三个方案预计单套装修造价（含家具、电器等设施）和功能指数见表2.3。采用价值工程方法选择最优方案。表2.3  预计单套装修造价（含家具、电器等设施）和功能指数4．建设单位拟定了公寓房的两个使用方案，方案A：先免租金使用5年后，第6年起开始收取租金；方案B：先出租使用15年后，再按50万元优惠价将房屋使用权出售给住户。两个方案的有关数据见表2.4，本项目建设期为1年，使用年限为30年，不考虑期末残值，年复利率为8%，现值系数见表2.5，初始投资发生在建设期初，其余所有费用均发生在年末。采用净现值法分析，建设单位应选择哪个方案？方案A和方案B相关数据表 2.4现值系数表2.5 试题二：某大型医院的特殊冷冻设备需要招标来采购并投入使用，国内市场仅有少数供应商有次技术。共邀请A、B、C三个有顶级医疗冷冻技术的单位进行投标，其有关方案数据见表2-1。现值系数表见表2-2。 投标邀请书中规定：5月11日上午9:00—5月13日下午5:00在该单位出售招标文件。 问题：1.该项目是否适用于邀请招标，该单位在招标工作中是否有不妥之处请逐一说明理由。 2.拟采用加权评分法选择采购方案，对购置费和安装费、年度使用费、使用年限三个指标进行打分评价，打分规则为：购置费和安装费最低的方案得10分，每增加10万元扣0.1分；年度使用费最低的方案得10分，每增加1万元扣0.1分；使用年限最长的方案得10分，每减少1年扣0.5分。以上三个指标的权重依次为0.5、0.3和0.2。应选择哪种采购方案较合理？（计算过程和结果直接填入表2-3中） 3.若各方案年费用仅考虑年度使用费、购置费和安装费（其余均不考虑），列式计算A、B、C方案的年费用，并按照年费用法做出采购方案比选。4.若各方案年费用需进一步考虑大修费和残值，且已知A方案和C方案相应的年费用分别为131.69万元和128.90万元，列式计算B方案的年费用，并按照年费用法做出采购方案比选。 (以上问题计算结果保留2位小数) 某办公楼项目由A、B、C三个设计方案，有关专家决定从五个功能（分别以F1、F2、F3、F4、F5表示）对不同方案进行评价，并得到以下结论：F2和F3同样重要，F4和F5同样重要，F1相对于F4很重要，F1相对于F2较重要；此后，各专家对三个方案的功能满足程度分别打分，其结果见下表。各方案功能得分表据造价工程师估算，A、B、C三个方案的造价分别为9300万元、8500万元、7400万元。【问题】1.采用0-4评分法确定各功能的权重，并将计算结果填入下表中。（权重需保留3位小数）各方案功能权重计算表2.已知B、C两方案的价值指数分别为1.035,0.983，在0-4评分法的基础上列式计算A方案的价值指数，并根据价值指数的大小选择最佳设计方案。（计算结果保留三位小数）3.为进一步控制工程造价，拟针对所选的最优设计方案的分部分项工程费用为对象开展价值工程分析。分为三个功能项目，各功能项目得分值及其目前成本见下表，按限额和优化设计要求，目标成本额应控制在80万元。功能项目得分及其目前成本表试分析各功能项目的目标成本及其可能降低的额度，填入下表，并确定功能改进顺序。功能指数和目标成本降低额计算表（功能指数保留四位小数，其余计算结果保留两位小数）4.一个施工项目投资估算总价8000万元。施工项目采用公开招标，招标人为该市轨道交通运营公司，分两个标段，每个标段施工项目投资估算价4000万元。2018年10月25日-10月31日发售招标文件。第1标段投标须知前附表部分内容如下：投标须知前附表的每一项内容是否妥当？如不妥，说明理由。

价值指数应用

【2022补考·改编】背景：某利用原有仓储库房改建养老公寓项目，有两个可选设计方案：方案一：不改变原建筑结构和外立面装修，内部格局和装修做部分调整；方案二：部分改变原建筑结构，外立面装修全部拆除重做，内部格局和装修做大调整；经建设单位组织的专家评审，决定从施工工期（Z1）、初始投资（Z2）、 维护费用（Z3） 、空间利用（Z4） 、使用年限（Z5） 五个指标对设计方案进行评价。专家组决定采用0-1评分法对各指标的重要程度进行评分，评分结果见表2.1。表2.1  指标重要程度评分表专家组队各设计方案的评价指标Z1到Z5各功能的得分见表2.2。表2.2 各设计方案评价指标打分算数平均值【2022补考·改编·问题】1．采用0-1评分法，在答题卡2.1中完成各项评价指标相对重要程度评分，并计算各评价指标权重。2．采用综合评分法对两个方案进行评价，并选择最优方案。3．建设单位选定最优结构改建设计方案后，又委托设计单位提交了甲、乙、丙三个装修设计方案，并组织专家对三个方案进行了功能评价，三个方案预计单套装修造价（含家具、电器等设施）和功能指数见表2.3。采用价值工程方法选择最优方案。表2.3  预计单套装修造价（含家具、电器等设施）和功能指数4．建设单位拟定了公寓房的两个使用方案，方案A：先免租金使用5年后，第6年起开始收取租金；方案B：先出租使用15年后，再按50万元优惠价将房屋使用权出售给住户。两个方案的有关数据见表2.4，本项目建设期为1年，使用年限为30年，不考虑期末残值，年复利率为8%，现值系数见表2.5，初始投资发生在建设期初，其余所有费用均发生在年末。采用净现值法分析，建设单位应选择哪个方案？方案A和方案B相关数据表 2.4现值系数表2.5 试题二：某大型医院的特殊冷冻设备需要招标来采购并投入使用，国内市场仅有少数供应商有次技术。共邀请A、B、C三个有顶级医疗冷冻技术的单位进行投标，其有关方案数据见表2-1。现值系数表见表2-2。 投标邀请书中规定：5月11日上午9:00—5月13日下午5:00在该单位出售招标文件。 问题：1.该项目是否适用于邀请招标，该单位在招标工作中是否有不妥之处请逐一说明理由。 2.拟采用加权评分法选择采购方案，对购置费和安装费、年度使用费、使用年限三个指标进行打分评价，打分规则为：购置费和安装费最低的方案得10分，每增加10万元扣0.1分；年度使用费最低的方案得10分，每增加1万元扣0.1分；使用年限最长的方案得10分，每减少1年扣0.5分。以上三个指标的权重依次为0.5、0.3和0.2。应选择哪种采购方案较合理？（计算过程和结果直接填入表2-3中） 3.若各方案年费用仅考虑年度使用费、购置费和安装费（其余均不考虑），列式计算A、B、C方案的年费用，并按照年费用法做出采购方案比选。4.若各方案年费用需进一步考虑大修费和残值，且已知A方案和C方案相应的年费用分别为131.69万元和128.90万元，列式计算B方案的年费用，并按照年费用法做出采购方案比选。 (以上问题计算结果保留2位小数) 某办公楼项目由A、B、C三个设计方案，有关专家决定从五个功能（分别以F1、F2、F3、F4、F5表示）对不同方案进行评价，并得到以下结论：F2和F3同样重要，F4和F5同样重要，F1相对于F4很重要，F1相对于F2较重要；此后，各专家对三个方案的功能满足程度分别打分，其结果见下表。各方案功能得分表据造价工程师估算，A、B、C三个方案的造价分别为9300万元、8500万元、7400万元。【问题】1.采用0-4评分法确定各功能的权重，并将计算结果填入下表中。（权重需保留3位小数）各方案功能权重计算表2.已知B、C两方案的价值指数分别为1.035,0.983，在0-4评分法的基础上列式计算A方案的价值指数，并根据价值指数的大小选择最佳设计方案。（计算结果保留三位小数）3.为进一步控制工程造价，拟针对所选的最优设计方案的分部分项工程费用为对象开展价值工程分析。分为三个功能项目，各功能项目得分值及其目前成本见下表，按限额和优化设计要求，目标成本额应控制在80万元。功能项目得分及其目前成本表试分析各功能项目的目标成本及其可能降低的额度，填入下表，并确定功能改进顺序。功能指数和目标成本降低额计算表（功能指数保留四位小数，其余计算结果保留两位小数）4.一个施工项目投资估算总价8000万元。施工项目采用公开招标，招标人为该市轨道交通运营公司，分两个标段，每个标段施工项目投资估算价4000万元。2018年10月25日-10月31日发售招标文件。第1标段投标须知前附表部分内容如下：投标须知前附表的每一项内容是否妥当？如不妥，说明理由。 某国有资金投资的施工项目，采用工程量清单公开招标,并按规定编制了最高投标限价。同时，该项目采用单价台同，工期为180天。招标人在编制招标文件时，使用了九部委联合发布的《标准施工招标文件》，并对招标人认为某些不适于本项目的通用条款进行了删减。招标文件中对竣工结算的规定是:工程量按实结算，但竣工结算价款总额不得超过最高投标限价。共有A、B、C、D、E、F、G、H等八家投标人参加了投标。投标人A针对2万㎡的模板项目提出了两种可行方案进行比选,方案一的人工费为12.5元/㎡，材料费及其他费用为90万元，方案二的人工费为19.5元/㎡，材料费及其他费用为70万元。投标人D对某项用量大的主材进行了市场询价，并按其含税供应价格加运费作为材料单价用于相应清单项目的组价计算。投标人F在进行报价分析时，降低了部分单价措施项目的综合单价和总价措施项目中的二次搬运费率，提高了夜间施工费率，统一下调了招标清单中材料暂估单价8%计入工程量清单综合单价报价中，工期为六个月。中标候选人公示期间，招标人接到投标人H提出的异议：第一中标候选人的项目经理业绩为在建工程，不符合招标文件要求的“已竣工验收”的工程业绩的要求。【问题】1.编制招标文件时,招标人的做法是否符合相关规定?招标文件中对竣工结算的规定是否妥当？并分别说明理由。2.若从总费用角度考虑，投标人A应选用哪种模板方案?若投标人A经过技术指标分析后得出方案一、方案二的功能指数分别是0.54和0.46，以单方模板费用作为成本比较对象，试用价值指数法选择较经济的模板方案。 (计算过程和计算结果均保留两位小数)3.投标人D、投标人F的做法是否有不妥之处?并分别说明理由。4.针对投标人H提出的异议，招标人应在何时答复?应如何处理?若第一中标候选人不再符合中标条件,招标人应如何确定中标人?

成本降低额及改进顺序

某办公楼项目由A、B、C三个设计方案，有关专家决定从五个功能（分别以F1、F2、F3、F4、F5表示）对不同方案进行评价，并得到以下结论：F2和F3同样重要，F4和F5同样重要，F1相对于F4很重要，F1相对于F2较重要；此后，各专家对三个方案的功能满足程度分别打分，其结果见下表。各方案功能得分表据造价工程师估算，A、B、C三个方案的造价分别为9300万元、8500万元、7400万元。【问题】1.采用0-4评分法确定各功能的权重，并将计算结果填入下表中。（权重需保留3位小数）各方案功能权重计算表2.已知B、C两方案的价值指数分别为1.035,0.983，在0-4评分法的基础上列式计算A方案的价值指数，并根据价值指数的大小选择最佳设计方案。（计算结果保留三位小数）3.为进一步控制工程造价，拟针对所选的最优设计方案的分部分项工程费用为对象开展价值工程分析。分为三个功能项目，各功能项目得分值及其目前成本见下表，按限额和优化设计要求，目标成本额应控制在80万元。功能项目得分及其目前成本表试分析各功能项目的目标成本及其可能降低的额度，填入下表，并确定功能改进顺序。功能指数和目标成本降低额计算表（功能指数保留四位小数，其余计算结果保留两位小数）4.一个施工项目投资估算总价8000万元。施工项目采用公开招标，招标人为该市轨道交通运营公司，分两个标段，每个标段施工项目投资估算价4000万元。2018年10月25日-10月31日发售招标文件。第1标段投标须知前附表部分内容如下：投标须知前附表的每一项内容是否妥当？如不妥，说明理由。

价值工程相关简答题

某依法必须招标的工程，建设单位采用公开招标方式选择施工单位承担施工任务，在工程招标前，某设计单位为该招标项目提供三种屋面防水保温工程设计方案，供业主选择。 方案一，硬泡聚氨酯防水保温材料（防水保温二合一）；方案二，三元乙丙橡胶卷材加陶粒混凝土；方案三，SBS改性沥青卷材加陶粒混凝土。三种方案的综合单价、使用寿命、拆除费用等相关数据，见表2.1。拟建项目的使用寿命为50年，不考虑50年后其拆除费用及残值，不考虑物价变动因素。基准折现率为8%。  在工程招标过程中发生如下事件： 事件1：A、B、C、D、E 五家单位报名投标，资格预审时因 B 单位非本地企业而未获通过。 事件2：踏勘现场时，C单位口头提出招标文件中的地质资料与现场情况有差异，建设单位工作人员口头答复并予以确认。 事件3：经评审，评标委员会推荐了3名中标候选人，并进行了排序。建设单位在收到评标报告5日后公示了中标候选人，公示结束后，招标人向中标人发出中标通知书后，向其提出降价要求，经双方多次谈判，签订了书面合同，合同价比中标价降低3%。招标人与中标人签订合同1周后，退还了未中标的其他投标人的投标保证金。【问题】1.分别列式计算项目使用寿命期内屋面防水保温工程各方案综合单价现值，并比较确定屋面防水保温工程经济最优方案。（计算结果保留两位小数） 2.请指出事件1、事件 2中有无不妥之处，请说明理由。3.请指出事件3有无不妥之处，请说明理由。 试题二：某大型医院的特殊冷冻设备需要招标来采购并投入使用，国内市场仅有少数供应商有次技术。共邀请A、B、C三个有顶级医疗冷冻技术的单位进行投标，其有关方案数据见表2-1。现值系数表见表2-2。 投标邀请书中规定：5月11日上午9:00—5月13日下午5:00在该单位出售招标文件。 问题：1.该项目是否适用于邀请招标，该单位在招标工作中是否有不妥之处请逐一说明理由。 2.拟采用加权评分法选择采购方案，对购置费和安装费、年度使用费、使用年限三个指标进行打分评价，打分规则为：购置费和安装费最低的方案得10分，每增加10万元扣0.1分；年度使用费最低的方案得10分，每增加1万元扣0.1分；使用年限最长的方案得10分，每减少1年扣0.5分。以上三个指标的权重依次为0.5、0.3和0.2。应选择哪种采购方案较合理？（计算过程和结果直接填入表2-3中） 3.若各方案年费用仅考虑年度使用费、购置费和安装费（其余均不考虑），列式计算A、B、C方案的年费用，并按照年费用法做出采购方案比选。4.若各方案年费用需进一步考虑大修费和残值，且已知A方案和C方案相应的年费用分别为131.69万元和128.90万元，列式计算B方案的年费用，并按照年费用法做出采购方案比选。 (以上问题计算结果保留2位小数) 【精选题目6·教材案例十一】背景： 某工程拟加固改造为商业仓库或生产车间后出租，由业主方负责改建支出和运营维护，或不改造直接出租，此A、B、C三个方案的基础数据见表。折现率为10%，复利系数见表，不考虑残值和改建所需工期。 【问题】1.若比较A、B、C三个方案的净年值，应选择哪个方案？A、B方案的静态投资回收期哪个更短？2.若考虑改建为B方案生产车间带来噪声等污染的环境成本折合为20万元/年，带动高新技术发展应用的潜在社会收益折合为10万元/年，A方案的环境成本折合为1万元/年，无社会收益。采用费用效率法比较A、B两个方案，哪个方案更好一些？3.若考虑未来租金收入的不确定性因素，A方案租金收入为300万元、270万元、240万元的概率分别为：0.20、0.70、0.10；B方案租金收入为390万元、360万元、300万元的概率分别为：0.15、0.60、0.25；C方案租金收入为120万元、100万元、80万元的概率分别为：0.25、0.65、0.10；其他条件不变，不考虑环境、社会因素的成本及收益，比较三个方案的净年值，应选择哪个方案？4.若A、B方案不变，不考虑环境成本、社会收益。C方案改为：前5年不改造，每年收取固定租金100万元，5年后，出租市场可能不稳定，再考虑改建为商业仓库或生产车间或不改造。5年后商业仓库、生产车间和不改建方案的租金收入与概率和问题3中设定的一致。画出决策树，比较三个方案的净现值，决定采用A、B、C哪个方案更合适。 【精选题目4·2022补考·改编】背景：某利用原有仓储库房改建养老公寓项目，有两个可选设计方案：方案一：不改变原建筑结构和外立面装修，内部格局和装修做部分调整； 方案二：部分改变原建筑结构，外立面装修全部拆除重做，内部格局和装修做大调整；经建设单位组织的专家评审，决定从施工工期（Z1）、初始投资（Z2）、维护费用（Z3）、空间利用（Z4）、使用年限（Z5）五个指标对设计方案进行评价。专家组决定采用0-1评分法对各指标的重要程度进行评分，评分结果见表2.1。 【问题】1.采用0-1评分法，在答题卡2.1中完成各项评价指标相对重要程度评分，并计算各评价指标权重。2.采用综合评分法对两个方案进行评价，并选择最优方案。3.建设单位选定最优结构改建设计方案后，又委托设计单位提交了甲、乙、丙三个装修设计方案，并组织专家对三个方案进行了功能评价，三个方案预计单套装修造价（含家具、电器等设施）和功能指数见表2.3。采用价值工程方法选择最优方案。 4.建设单位拟定了公寓房的两个使用方案，方案A：先免租金使用5年后，第6年起开始收取租金；方案B：先出租使用15年后，再按50万元优惠价将房屋使用权出售给住户。两个方案的有关数据见表2.4，本项目建设期为1年，使用年限为30年，不考虑期末残值，年复利率为8%，现值系数见表2.5，初始投资发生在建设期初，其余所有费用均发生在年末。采用净现值法分析，建设单位应选择哪个方案？ 试题二（20分）【背景资料】某国有企业拟投资建设一大型工程项目，通过公开招标方式进行施工招标，最高投标限价为1300万元，专业工程暂估价为420万元。委托工程造价机构编制了招标文件，5月3日工程造价机构编写完招标文件，5月5日上午9：00～5月7日上午9：00招标人在电子招标、投标交易平台发布招标文件，供潜在投标人下载或者查阅。招标文件规定如下：1.投标人近3年必须完成过合同价超过2000万元国有资金投资的基础设施类似工程。2.招标人接受以保函形式递交投标保证金。3.招标人开始接受投标文件时间为5月25日上午9：00，投标截止时间5月30日上午9：00。某承包商估算总成本为1000万元，其中材料费占60%。预计在该工程施工过程中，建筑材料涨价10%的概率为0.3，涨价5%的概率为0.5，不涨价的概率为0.2。专家组选取了五个主要功能项目，2名专家进行了功能项目评价，各专家评分占分部工程综合评分比重见表2-1。 表2-1各分部工程功能得分和成本比例表 【问题】1.单选题（1）根据上述背景描述，该项目的最高投标限价公布时间应是（  ）。A.5月25日上午9：00B.5月5日上午9：00C.5月7日上午9：00 D.5月3日上午9：00 （2）在电子招投标中，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为（  ）。A.撤回投标文件B.拒收投标文件C.未参加投标 D.需要补寄纸质投标文件 （3）根据上述背景描述，以下说法错误的是（  ）A.招标人可以约定投标人提交投标文件的最早时间。B.投标保证金应按招标人规定的形式递交,不按规定递交的否决其投标文件。C.电子招标投标交易平台发布招标文件时间可以少于5日。 D.投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，投标截止时间前，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 （4）若投标截止时间不变，该项目投标人对招标文件提出异议的时间最迟应不超过（  ）A.5月10日B.5月15日C.5月20日 D.5月30日 （5）按预计发生的总成本计算，若希望中标后能实现5%的期望利润，不含税报价应为（  ）万元。A.1050.000B.1084.650C.1210.650 D.1033.000 2.多选题（1）总承包人可以成为专业工程招标人，包括哪些情况（  ）A.招标文件要求总承包人为招标人B.总承包人自愿担任C.专业分包人要求总承包人为招标人D.总承包人不参加专业工程项目投标 E.招标文件要求总承包人和发包人共同作为招标人 （2）分部工程A、B、C、D、E按综合评分作为得分，其中分部工程A、D综合评分为（  ）、（  ）。A.24.20B.36.20C.19.60 D.10.80 （3）分部工程A、B、C、D、E按综合评分作为得分,其中B、C、E功能指数分别（D）、（B）、（C）A.0.234B.0.190C.0.120 D.0.351 （4）按预计发生的总成本作为目前成本，分部工程A、B、C目前成本分别为（  ）万元、（  ）万元、（  ）万元。A.258.250B.103.300C.361.550 D.206.600 3.简答题承包人中标后在预计总成本基础上提出实现900万元的目标成本。各分部工程成本所占比例见表2-1。计算各分部工程的目标成本及其可能降低额度（计算过程和结果保留三位小数）。

费用效率法

试题二： 随着老龄化社会的到来，某市政府拟分阶段建设三期老年公寓项目，其中，一期项目有A、B、C三个方案可供选择，工程在建设期及建成后使用过程中的费用参数如表下所示 对老年公寓建设项目国家的优惠政策:投入运行后每年除照顾老年人发生的经营成本外，国家不收取其它相关税费。方案优选时应考虑资金时间价值，折现率按 10%计算;计算效益时只考虑投入运行后的年度收入。最优建设方案确定并完成施工图设计文件后，因工期紧迫，市政府仅向省内外四家施工总承包单位发出了施工投标邀请书。 外省甲投标人在投标过程中，仅重点对造价影响较大的原材料进行了询价后，直接采用招标工程量清单进行了分部分项工程费的计算。 问题：1. 根据相关调研资料预测，B方案投入运行后投入运行后每年收入均为1540万元，每年经营成本占年收入的25%；结合表2-1的相关参数和项目运行后的研究资料，试计算B方案寿命周期年费用和年效益。2.已知A方案寿命期年费用和年效益分别为899.56万元、1237.82 万元，C方案寿命期年费用和年效益分别为937.75万元1229.57万元。试用寿命周期的净年值法和费用效率法分别优选建设方案。（计算结果保留2位小数）3.单项选择题（1）针对背景中招标人（市政府）仅向四家施工总承包单位发出投标邀请书的做法，该做法是否妥当？A. 妥当，因为工期紧迫，符合邀请招标条件。B. 不妥当，因为国有资金投资项目必须采用公开招标方式。C. 妥当，因为邀请省内外四家单位已满足公平性要求。D. 不妥当，本工程可以采用竞争性谈判。（2）在投标过程中，外省甲投标人仅重点对造价影响较大的原材料进行询价，但未对其他内容询价。这一做法的不妥之处在于？A. 只询价原材料是合理的，无需改正。B. 不妥，还应询价当地人工、租赁机械、劳务分包和专业工程分包等。C. 不妥，因为原材料价格波动小，不需重点询价。D. 不妥。应当对所有原材料进行询价。（3）投标人甲直接采用招标工程量清单进行分部分项工程费计算。正确的改正方法是？A. 继续直接采用清单工程量和单价计算。B. 根据招标文件直接调整单价，不需核对工程量。C. 核对分部分项工程量清单中的工程量，并结合企业实际情况计算费用。D. 忽略清单，完全依据施工图设计文件重新计算。（4）根据《招标投标法实施条例》，邀请招标方式适用于以下哪种情形？A. 工期紧迫时，可直接采用邀请招标。B. 技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，且只有少量潜在投标人可供选择。C. 任何由市政府批准的项目均可采用邀请招标。 D. 当招标人希望降低招标费用时，无论项目类型如何。

决策树

某工业项目生产工艺较为复杂，且安装工程投资约占项目总投资的70%。该项目业主对承包方式有倾向性意见，在招标文件中对技术标的评标标准特设“承包方式”一项指标并规定：若由安装专业公司和土建专业公司组成联合体投标，得10分；若由安装专业公司做总包，土建专业公司作分包，得7分；若由安装公司独立投标，且全部工程均自己施工，得4分。某安装公司决定参与该项目投标，经分析，在其他条件（如报价、工期等）相同的情况下，上述评标标准使得3种承包方式的中标概率分别为0.6、0.5、0.4；另经分析，3种承包方式的承包效果、概率和盈利情况见表4-1。编制投标文件的费用均为5万元。表4-1  各种承包方式的效果、概率及盈利情况表问题：1.资格预审或后审主要审查潜在投标人或者投标人符合什么条件2.请运用决策树方法决定采用何种承包方式投标。注：各机会点的期望值应列式计算，计算结果取整数。 问题：1.资格预审或后审主要审查潜在投标人或者投标人符合什么条件。2.请运用决策树方法决定采用何种承包方式投标。注：各机会点的期望值应列式计算，计算结果取整数。 某工程，业主采用公开招标方式选择施工单位，委托具有工程造价咨询资质的机构编制了该项目的招标文件和最高投标限价(最高投标限价600万元，其中暂列金额为50万元)。该招标文件规定，评标采用经评审的最低投标价法。A、B、C、 D、E、F、G共7家企业通过了资格预审(其中，D企业为D、D1企业组成的联合体)，且均在投标截止日前提交了投标文件。A企业结合自身情况和投标经验，认为该工程项目投高价标的中标概率为40%，投低价标的中标概率为60%；投高价标中标后，收益效果好、中、差三种可能性的概率分别为30%、60%、10%， 计入投标费用后的净损益值分别为40万元、35万元、30万元；投低价标中标后，收益效果好、中、差三种可能性的概率分别为15%、60%、25%，计入投标费用后的净损益值分别为30万元、25万元、20万元；投标发生的相关费用为5万元。A企业经测算、评估后，最终选择了投低价标，投标价为500万元。在该工程项目开标、评标、合同签订与执行过程中发生了以下事件:事件1: B企业的投标报价为560万元，其中暂列金额为60万元；事件2: C企业的投标报价为550万元，其中对招标工程量清单中的“照明开关”项目未填报单价和合价；事件3：D企业的投标报价为530万元，为增加竞争实力，投标时联合体成员变更为D、D1、D2企业组成；事件4：评标委员会按招标文件评标办法对各投标企业的投标文件进行了价格评审，A企业经评审的投标价最低，最终被推荐为中标单位。合同签订前，业主与A企业进行了合同谈判，要求在合同中增加一项原招标文件中未包括的零星工程，合同额相应增加15万元；事件5: A企业与业主签订合同后，又在外地中标了某大型工程项目，遂选择将本项目全部工作转让给了B企业，B企业又将其中三分之一工程量分包给了C企业。 问题:1.绘制A企业投标决策树，列式计算并说明A企业选择投低价标是否合理?2.根据现行《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和《建设工程工程量清单计价规范)》，逐一分析事件1～3中各企业的投标文件是否有效，分别说明理由。3.分析事件4中业主的做法是否妥当，并说明理由。4.分析事件5中A、B企业做法是否正确，分别说明理由。

网络计划 （工期费用优化）

某企业投资建设一个工业项目，该项目可行性研究报告的相关资料和基础数据如下：(1)项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为500万元（其中无形资产费用为200万元），基本预备费费率为8％，预计未来3年的年均投资价格上涨率为5％。(2)项目建设前期年限为1年，建设期为2年，生产运营期为8年。(3)项目建设期第1年完成项目静态投资的40％，第2年完成静态投资的60％，项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。 (4)项目的建设投资，流动资金均由资本金投入。(5)除了无形资产费用之外，项目建设投资全部形成固定资产，无形资产按生产运营期平均摊销，固定资产使用年限为8年，残值率为5％，采用直线法折旧。固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额对固定资产原值的影响。 (6)项目正常年份的产品设计生产的产品设计生产能力为10000件/年，正常年份年总成本费用为950万元，其中项目单位产品的可变成本为550元(含进项税额60元)，其余为固定成本，项目产品预计售价为1400元/件（含销项税额180元），增值税附加税率为12％，企业适用的所得税税率为25％。(7)项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70％，第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100％。【问题】1.分别列式计算项目建设期第一年，第二年价差预备费和项目建设投资。 2.分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本，固定成本，经营成本。3.分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。 4.分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。5.项目开工前由承包人编制的并经监理工程师批准的施工进度计划见图1-1所示(单位：月)。在工作G施工中，发生设计变更，停工待图2个月。上述事件发生后，发包人要求承包人按原工期完工，承包人决定通过压缩工作G的后续工作的持续时间来调整施工进度计划。经测算，工作H的赶工费为3.6万元/月，工作Ⅰ的赶工费为3.2万元/月，工作J的赶工费为4万元/月。根据上述情况，请确定施工进度计划调整的最优方案，写出具体分析过程。（除资本金净利润率之外，前3个问题计算结果以万元为单位，产量盈亏平衡点计算结果取整，其他计算结果保留两位小数）图2-1 施工进度计划

六时参数

2024年真题（修）某国有企业投资的建设项目，采用工程量清单方式招标，发承包双方签订了工程施工合同。合同约定工期320天，签约合同价8000万元(含税)，管理费为人材机费之和的8%，利润为人材机费和管理费之和的3%。增值税率为9%，因市场价格波动、人工费和钢材变化部分据实调整。施工机械闲置费用按机械台班单价的60%计算(不计取管理费和利润)。合同签订后，经监理工程师批准的施工进度计划如图3.1所示。承包人安排E工作与I工作使用同一台施工机械(按每天1台班计)，机械台班单价为1000元/台班。各项工作均按最早时间安排。工程实施过程中发生如下事件： 事件1：该工程F工作招标工程量清单中空调机组共计12套，设备暂估价20万元/套，F工作开始前发包人经询价选择了某设备供应商，并按18万元/套认定价格调整了合同价。事件2：因工程变更增加G工作，G工作是E工作的紧后工作，是I工作的紧前工作，工作时间为40天，经确认，该工作人材机费用分别为20万元、40万元、10万元。事件3：由于功能调整需要，对施工图进行了修改，因修改后的施工图延迟移交承包人，导致工作H开始时间延误40天。经双方协商，对因延迟交付施工图导致的工期延误，发包人同意按签约合同价和合同工期分摊的每天管理费标准补偿承包人。事件4：上述事件发生后，J工作施工期间发生市场价格波动，经发包人确认，钢材下跌200元/吨(合同钢材单价3600元/吨)，J工作的钢材用量为30吨，人工费上调6%。合同价中J工作的人工费为30万元。以上事件发生后，承包人均及时向发包人提出工期及费用索赔。除注明外，各事件中的费用项目价格均不含增值税。问题1：针对事件一，请指出发包人处理该事件的做法不妥之处，并给出正确的做法。问题2：针对事件二，请指出变更后的关键线路，承包人可以索赔工期是多少天？G工作的工程造价是多少万元？除G工作的工程造价外，由该事件导致的费用索赔工程款是多少万元？问题3：针对事件三，承包人可以获得的工期索赔多少天？假设签约合同价中的规费为300万元，按签约合同价和合同工期分摊的每天管理费是多少万元？承包人可以获得补偿的管理费是多少万元？问题4：针对事件四，钢材单价下跌和人工费上涨是否需要调整价款？请说明原因。 (费用计算部分以万元为单位，计算结果保留三位小数。) 试题三：某北方工业项目，业主采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同。施工合同约定：项目生产设备由业主购买；开工日期为6月1日，合同工期为120天；工期每提前（或拖后）1天，奖励（或罚款）1万元（含税金）。 工程项目开工前，承包商编制了施工总进度计划，如图所示（时间单位：天），并得到监理人的批准。 工程项目施工过程中，发生了如下事件。 事件1：厂房基础施工时，地基局部存在现存技术难以发现的软弱土层，因等待地基处理方案导致承包商窝工60个工日、自有机械闲置4个台班（台班费为1200元／台班，台班折旧费为700元／台班）；地基处理产生人材机费用6000元；基础工程量增加50m3（综合单价：420元／m3）。共造成厂房基础作业时间延长6天。 事件2：7月10日～7月11日，用于主体结构的施工机械出现故障；7月12日～7月13日该地区供电全面中断。施工机械故障和供电中断导致主体结构工程停工4天、30名工人窝工4天，一台租赁机械闲置4天（每天1个台班，机械租赁费1500元／天），其他作业未受到影响。 事件3：在装饰装修和设备安装施工过程中，因遭遇台风侵袭，导致承包商采购尚未安装的门窗损坏，承包商窝工36个工日，承包商重新购置门窗的费用为7000元，该作业时间延长2天。  事件4：鉴于工期拖延较多，承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提前，与装饰装修作业搭接5天，并采取加快施工措施使收尾工作作业时间缩短2天，发生赶工措施费用8000元。（假设上述人材机的费用中均不含可抵扣的进项税额）【问题】1.分别说明承包商能否就上述事件1～事件4向业主提出工期和（或）费用索赔，并说明理由。  2.承包商在事件1～事件4中得到的工期索赔各为多少天?工期索赔共计多少天?该工程的实际工期为多少天?工期奖（罚）款为多少万元? 3.如果该工程人工工资标准为120元／工日，窝工补偿标准为40元／工日。工程的管理费和利润为人材机费用之和的15%，增值税为15.8％，窝工与机械闲置费用补偿只取增值税，不考虑管理费和利润的补偿。分别计算承包商在事件1～事件4中得到的费用索赔各为多少元?费用索赔总额为多少元?（费用以元为单位，计算结果保留两位小数）

其他方法

某工业项目生产工艺较为复杂，且安装工程投资约占项目总投资的70%。该项目业主对承包方式有倾向性意见，在招标文件中对技术标的评标标准特设“承包方式”一项指标并规定：若由安装专业公司和土建专业公司组成联合体投标，得10分；若由安装专业公司做总包，土建专业公司作分包，得7分；若由安装公司独立投标，且全部工程均自己施工，得4分。某安装公司决定参与该项目投标，经分析，在其他条件（如报价、工期等）相同的情况下，上述评标标准使得3种承包方式的中标概率分别为0.6、0.5、0.4；另经分析，3种承包方式的承包效果、概率和盈利情况见表4-1。编制投标文件的费用均为5万元。表4-1  各种承包方式的效果、概率及盈利情况表问题：1.资格预审或后审主要审查潜在投标人或者投标人符合什么条件2.请运用决策树方法决定采用何种承包方式投标。注：各机会点的期望值应列式计算，计算结果取整数。 某家属楼工程项目确定采用公开招标的方式招标，造价工程师测算确定该工程标底为4000万元，定额工期为540天。在本工程招标的资格预审办法且规定投标单位应满足以下条件：1、取得营业执照的建筑施工企业法人，2、一级以上国有施工企业：3、有两项同类工程的施工经验；4、本专业系统隶属企业；5、近三年内没有违约被起诉历史：6、技术、管理人员满足工程施工要求；7、技术装备满足工程施工要求；8、具有不少于合同价20%的可为业主垫支的资金。经招标小组研究后确定采用综合评分法评标，评分方法及原则如下；1．“投标报价”满分为100分，按如下二方面评分：(1)报价与标底的偏差程度70分，按表4．1标准评分：(2)报价费用组成的合理性30分，评分满果见表4．3。表4.12．“施工组织与管理能力”满分为100分，其中工期40分，按以下方法评定：投标人所报工期比定额工期提前30天及30天以上者为满分，以比定额工期提前30天为准，每增加1天，扣减1分。其他项目评分结果见表4．3。3．“业绩与信誉”满分为100分，评分结果见表4。3。评标方法中还规定，“投标报价”、“施工组织与管理能力”和“业绩与信誉”三方面的得分值均不得低于60分，低于60分者淘汰。对以上三方面进行综合评分时，投标报价的权重为0.5，施工组给予管理能力的权重为0.3，业绩与信誉的权重为0.2。已知投标单位报价和工期如表4．2所示：表4.2开标后，评标组对5家投标单位进行了评审，部分结果如表4．3所示：表4．3问题：1．资质预审办法中规定的投标单位应满足的条件哪几项是正确的?哪几项不正确?2．列式计算各投标单位报价项的得分值。3．列式计算各投标单位工期项的得分值。

第三章 工程计量与计价

土建工程

试题五（40分）I.土建专业 某单层建筑基础结构工程图纸及技术参数如图5.1“带型基础平面布置图。 【问题】1.根据工程图纸、技术参数及表5.1中给定的信息按《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）的计算规则在表5.1“工程量计算表”中，列式计算该工程基础结构分项工程工程量。2.根据问题1的计算结果并按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）的要求，在表5.2“分部分项工程清与计价表”中，编制该工程分部分项工程清单计价表。3.基于第2问计算结果，措施项目费仅考虑安全生产措施费（安全生产措施费安不含安全生产措施费税前造价的3%）；其他项目费中暂列金额为30000.00元，专业工程暂估价20000元，总承包服务费费率5%，增值税税率按9%计取。上述费用除专业工程暂估价外，其余均不含增值税额可抵扣进行税额。按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）的要求，列式计算安全生产措施费、总承包服务费、增值税；并在表5.3“单位工程投标报价汇总表”中编制该工程投标报价（计算过程和结果有小数的，保留两位小数）。 表5.1工程量计算表 试题五：土建 某建筑面积28860.00m2的钢筋混凝土框架结构多层工业厂房，其厂房主体结构分部分项工程的施工图工程量清单及综合单价见表5.1。由于该厂房二层局部工艺和活荷载条件变化、为增加该部位结构的抗震性能，单位出具涉及该部位结构的钢筋混凝土框架柱、梁、板使用的预拌混凝土中添加适量专用钢纤维设计变更，变更的具体内容和相关参数如图5.1和图5.2所示。钢纤维混凝土梁的消耗定额及指导价格信息见表5.2。 说明:1.本楼板A轴-B轴，4轴到6轴范围的梁（完整梁）板、柱（与梁相交的完整柱，长度为梁高度1000mm）采用钢纤维混凝土；2.图示范围内框架柱截面均为1000mm×1000mm；3.基础混凝土强度等级为C30，梁、板、柱混凝土强度等级为C40； 4.钢筋采用HPB400和HRB335。 【问题】 1.根据施工图1、图5.2中所示内容和表5.1中有关数据，按《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）的计算规则，在答题卡表5.1中列式计算设计变更后的该厂房主体结构工程中添加钢纤维的钢筋混凝土框架柱、梁、板分部分项工程量，并调整原有钢筋混凝土框架柱、梁、板实体工程分部分项工程量。（注:计算与钢纤维混凝土梁共同浇筑的钢纤维混凝土框架柱长度同相交梁高度） 2.根据问题1的有关计算结果、表5.2给定的基础数据和下面已知信息，按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）的计算规则，在答题卡表5.2中编制钢纤维混凝土梁综合单价分析表，已知企业管理费按人工费、材料费、机械费之和的10%计取，利润按人工费、材料费、机械费、企业管理费之和的7%计取。 3.根据问题1、问题2的计算结果，表5.1中已有的数据和下面已知信息，按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）的计算规则，在答题卡表5.3中编制该厂房主体结构工程实体分部分项工程项目清单计价表，经计算C40钢纤维混凝土框架柱及钢纤维混凝土板的综合单价分别为1074.00元/m3和1060.00元/m3。. 4.根据问题3的计算结果和下面已知信息，按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）的计算规则，在答题卡表5.4中编制该厂房主体结构单位工程最高投标限价汇总表。安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价的3%计取，其他措施项目费为4386300.00元；暂列金额200000.00元，专业工程暂估价100000.00元；增值税率按9%计取。（注:无特殊说明的，费用计算时均为不含税价格；除综合单价分析表中“数量”保留三位小数外，其余结果保留两位小数。）表5.4 厂房主体结构单位工程项目清单汇总表（1）安全生产措施费：（2）措施项目费：

管道工程

试题五（40分）III.安装专业（管道和设备工程） 某化工厂内新建办公实验楼集中空调通风系统安装工程 说明:1.本图为某化工厂试验办公楼的集中空调通风管道系统,图中标注尺寸标高以m计,其他均以mm计。2.集中通风空调系统的设备为分段组装式空调器,落地安装。3.风管及其管件采用镀锌钢板(咬口)现场制作安装,天圆地方按大口径计。4.风管系统中的软管接口、风管检查孔、温度测定孔、插板式送风口为现场制作安装;阀门管件、散流器为供应产品现场安装。5.风管法兰、加固框、支托吊架除锈后刷防锈漆两遍。6.风管保温本项目不作考虑。有关条件如下: 1.该工程分部分项工程量清单项目名称与统一编码见表3-2-20. 注：①每10m2通风管道制安工程量耗用11.38m2镀锌钢板。②每10m2通风管道制安中,风管法兰加固框吊托支架耗用钢材按52.00kg计,其中施工损耗为4%。③每100kg风管法兰加固框吊托支架刷油工程量,刷防锈漆两遍耗用防锈漆2.5kg。④管理费、利润分别按人工费的55%、45%计。人工除税单价100元/工日。 【问题】 1.根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）的规定,列出该工程的分部分项工程量清单项目,将相关内容填入表3-2-22中,并在表3-2-22的下面列式计算三种通风管道的工程量。 2.假设矩形风管500×300的工程量为40m2，根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）的规定,计算矩形风管500×300的工程量清单综合单价,将相关数据内容填入表3-2-23中。（计算过程和结果保留两位小数） 表3-2-23分部分项工程量清单综合单价分析表 试题五：安装（管道） 某化工厂内新建办公试验楼集中空调通风系统安装工程如图5. Ⅰ所示。 说明：①本图为某化工厂试验办公楼的集中空调通风管道系统。图中标注尺寸标高以m计，其他均以mm计。②集中通风空调系统的设备为分段组装式空调器，落地安装。③风管及其管件采用镀锌钢板（咬口）现场制作安装。天圆地方按大口径计。④风管系统中的软管接口、风管检查孔、温度测定孔、插板式送风口为现场制安；阀件、散流器为供应成品现场安装。⑤风管法兰、加固框、支托吊架除锈后刷防锈漆两遍。⑥对风管保温，本项目不作考虑。⑦其他未尽事宜均视为与《全国统一安装工程预算定额》的要求相符。 （1）该工程分部分项工程量清单项目的统一编码和通风空调设备部件附件数据分别见表5. Ⅰ.1和表5. Ⅰ.2。 问题：1．根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定：（1）矩形风管500×300的工程量计算式。（2）渐缩风管500×300/250×200的工程量计算式。（3）圆形风管φ250的工程量计算式。 2.编列出该工程的分部分项工程量清单项目，将相关内容填入表5. Ⅰ.4中，并在表5. Ⅰ.4的下面列式计算三种通风管道的工程量。

电气工程

试题五（40分）II.安装专业（电气工程）图5.1所示为某大厦办公室电气平面图，图5.2为配电系统图及主要材料设备图例表。该建筑物为砖、混凝土结构，单层平屋面，办公室室内净高为4.0m，其他室内净高为3.3m。室内地坪标高均为 图中括号内数字表示线路水平长度，配管嵌入地面或顶板深度均按0.1m计算。 配管配线规格为BV2.5mm23～4根穿刚性阻燃管PC20，5～6根穿刚性阻燃管PC25；BV4mm23～4根穿刚性阻燃管PC25。图中未标记穿线根数的同系统穿线根数一致。 图5.2配电箱系统图及主要材料图例 注：表内费用均不含增值税可抵扣进项税额。3.该工程的管理费和利润分别按人工费的45%和15%计算。人工除税单价为100元/工日。4.相关分部分项工程量清单项目编码及项目名称见表5.2。 图5.2配电箱系统图及主要材料图例 答题时不考虑配电箱的进线管和电缆，不考虑开关盒、接头盒和接线盒。 【问题】1.按照背景资料1～5和图5.1及图5.2所示，根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）和《通用安装工程工程量计算标准（GB/T50856-2024）的规定，计算WL1～WL3配管、配线的工程。2.假定PC20工程量为60m，PC25工程量为25m，BV2.5mm2工程量为130m，BV4mm2工程量为70m，其他工程量根据给定图纸计算，编制分部分项工程量清单，并计算相应分部分项工程的综合单价。完成表5.3分部分项工程清单计价表的编制。3.若分部分项工程为609578.79元，措施项目仅包括安全生产，安全生产措施费按不含安全生产措施费税前造价的3%计取；其他项目费中暂列金额80000.00元，专业工程暂估价70000.00元，总承包服务费费率5%，增值税税率按9%计取。上述费用除专业工程暂估价外，其他费用不含增值税可抵扣进项税额。按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）的要求，列式计算安全生产措施项目费、总承包服务费、增值税，并在表5.4“单位工程最高投标限价汇总表”中编制单位工程最高投标限价汇总表。（计算过程和结果保留两位小数） 表5.3分部分项工程清单计价表 试题五：安装（电气） 某工程消防水泵房部分电气照明安装如图所示 2)PVC管采用刚性阻燃冷弯电线管。3)配电室和值班室室内净高均为3.20m，消防水泵房室内净高为4.5m，照明在顶棚内暗配管按0.1m考虑，插座暗配管深埋按0.3m考虑。4)图中数值为配电管平均水平长度，垂直长度另计。5)N1:ZR-BV3x4SC20 WC,FC；N2:BV3x2.5 PVC15 WC,CC；N3:BV3x6 PVC25 WC FC；N4:BV3x2.5 PVC15 WC，CC。问题：1.根据定额工程量计算规则，计算此照明配电工程中的配管、配线工程量。注：计算结果均保留两位小数，以下四舍五入。 2.当年1月份按照实物量法编制了该工程的施工图预算，预算编制后于当年5月份进行招标，1-5月份该地区行政主管部门发布的人工费、材料费、施工机具使用费的价格指数如下表所示，计算调整后的预算费用。 已知1月份按照实物量法计算的人工费为25800.00元，材料费为68732.42元，施工机械使用费为13785.21元。按照该工程所在地的省级行政部门发布的计价程序中的规定取费，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价3%计取;其他的措施项目费用的人材机费用合计按分部分项工程项目的(人工费+施工机具使用费)的8%计取，其中人工费、施工机具使用费分别占比为35%、10%。管理费和利润分别按人材机费用之和的6%和4%计取，按一般计税法，增值税税率按9%计取。 计算调整后的预算费用。

分部分项和单价措施项目工程量清单计价表

试题五：土建 某建筑面积28860.00m2的钢筋混凝土框架结构多层工业厂房，其厂房主体结构分部分项工程的施工图工程量清单及综合单价见表5.1。由于该厂房二层局部工艺和活荷载条件变化、为增加该部位结构的抗震性能，单位出具涉及该部位结构的钢筋混凝土框架柱、梁、板使用的预拌混凝土中添加适量专用钢纤维设计变更，变更的具体内容和相关参数如图5.1和图5.2所示。钢纤维混凝土梁的消耗定额及指导价格信息见表5.2。 说明:1.本楼板A轴-B轴，4轴到6轴范围的梁（完整梁）板、柱（与梁相交的完整柱，长度为梁高度1000mm）采用钢纤维混凝土；2.图示范围内框架柱截面均为1000mm×1000mm；3.基础混凝土强度等级为C30，梁、板、柱混凝土强度等级为C40； 4.钢筋采用HPB400和HRB335。 【问题】 1.根据施工图1、图5.2中所示内容和表5.1中有关数据，按《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）的计算规则，在答题卡表5.1中列式计算设计变更后的该厂房主体结构工程中添加钢纤维的钢筋混凝土框架柱、梁、板分部分项工程量，并调整原有钢筋混凝土框架柱、梁、板实体工程分部分项工程量。（注:计算与钢纤维混凝土梁共同浇筑的钢纤维混凝土框架柱长度同相交梁高度） 2.根据问题1的有关计算结果、表5.2给定的基础数据和下面已知信息，按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）的计算规则，在答题卡表5.2中编制钢纤维混凝土梁综合单价分析表，已知企业管理费按人工费、材料费、机械费之和的10%计取，利润按人工费、材料费、机械费、企业管理费之和的7%计取。 3.根据问题1、问题2的计算结果，表5.1中已有的数据和下面已知信息，按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）的计算规则，在答题卡表5.3中编制该厂房主体结构工程实体分部分项工程项目清单计价表，经计算C40钢纤维混凝土框架柱及钢纤维混凝土板的综合单价分别为1074.00元/m3和1060.00元/m3。. 4.根据问题3的计算结果和下面已知信息，按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）的计算规则，在答题卡表5.4中编制该厂房主体结构单位工程最高投标限价汇总表。安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价的3%计取，其他措施项目费为4386300.00元；暂列金额200000.00元，专业工程暂估价100000.00元；增值税率按9%计取。（注:无特殊说明的，费用计算时均为不含税价格；除综合单价分析表中“数量”保留三位小数外，其余结果保留两位小数。）表5.4 厂房主体结构单位工程项目清单汇总表（1）安全生产措施费：（2）措施项目费：

综合单价分析表

试题五：土建 某建筑面积28860.00m2的钢筋混凝土框架结构多层工业厂房，其厂房主体结构分部分项工程的施工图工程量清单及综合单价见表5.1。由于该厂房二层局部工艺和活荷载条件变化、为增加该部位结构的抗震性能，单位出具涉及该部位结构的钢筋混凝土框架柱、梁、板使用的预拌混凝土中添加适量专用钢纤维设计变更，变更的具体内容和相关参数如图5.1和图5.2所示。钢纤维混凝土梁的消耗定额及指导价格信息见表5.2。 说明:1.本楼板A轴-B轴，4轴到6轴范围的梁（完整梁）板、柱（与梁相交的完整柱，长度为梁高度1000mm）采用钢纤维混凝土；2.图示范围内框架柱截面均为1000mm×1000mm；3.基础混凝土强度等级为C30，梁、板、柱混凝土强度等级为C40； 4.钢筋采用HPB400和HRB335。 【问题】 1.根据施工图1、图5.2中所示内容和表5.1中有关数据，按《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）的计算规则，在答题卡表5.1中列式计算设计变更后的该厂房主体结构工程中添加钢纤维的钢筋混凝土框架柱、梁、板分部分项工程量，并调整原有钢筋混凝土框架柱、梁、板实体工程分部分项工程量。（注:计算与钢纤维混凝土梁共同浇筑的钢纤维混凝土框架柱长度同相交梁高度） 2.根据问题1的有关计算结果、表5.2给定的基础数据和下面已知信息，按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）的计算规则，在答题卡表5.2中编制钢纤维混凝土梁综合单价分析表，已知企业管理费按人工费、材料费、机械费之和的10%计取，利润按人工费、材料费、机械费、企业管理费之和的7%计取。 3.根据问题1、问题2的计算结果，表5.1中已有的数据和下面已知信息，按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）的计算规则，在答题卡表5.3中编制该厂房主体结构工程实体分部分项工程项目清单计价表，经计算C40钢纤维混凝土框架柱及钢纤维混凝土板的综合单价分别为1074.00元/m3和1060.00元/m3。. 4.根据问题3的计算结果和下面已知信息，按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）的计算规则，在答题卡表5.4中编制该厂房主体结构单位工程最高投标限价汇总表。安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价的3%计取，其他措施项目费为4386300.00元；暂列金额200000.00元，专业工程暂估价100000.00元；增值税率按9%计取。（注:无特殊说明的，费用计算时均为不含税价格；除综合单价分析表中“数量”保留三位小数外，其余结果保留两位小数。）表5.4 厂房主体结构单位工程项目清单汇总表（1）安全生产措施费：（2）措施项目费：

招标控制价汇总表

试题五：土建 某建筑面积28860.00m2的钢筋混凝土框架结构多层工业厂房，其厂房主体结构分部分项工程的施工图工程量清单及综合单价见表5.1。由于该厂房二层局部工艺和活荷载条件变化、为增加该部位结构的抗震性能，单位出具涉及该部位结构的钢筋混凝土框架柱、梁、板使用的预拌混凝土中添加适量专用钢纤维设计变更，变更的具体内容和相关参数如图5.1和图5.2所示。钢纤维混凝土梁的消耗定额及指导价格信息见表5.2。 说明:1.本楼板A轴-B轴，4轴到6轴范围的梁（完整梁）板、柱（与梁相交的完整柱，长度为梁高度1000mm）采用钢纤维混凝土；2.图示范围内框架柱截面均为1000mm×1000mm；3.基础混凝土强度等级为C30，梁、板、柱混凝土强度等级为C40； 4.钢筋采用HPB400和HRB335。 【问题】 1.根据施工图1、图5.2中所示内容和表5.1中有关数据，按《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）的计算规则，在答题卡表5.1中列式计算设计变更后的该厂房主体结构工程中添加钢纤维的钢筋混凝土框架柱、梁、板分部分项工程量，并调整原有钢筋混凝土框架柱、梁、板实体工程分部分项工程量。（注:计算与钢纤维混凝土梁共同浇筑的钢纤维混凝土框架柱长度同相交梁高度） 2.根据问题1的有关计算结果、表5.2给定的基础数据和下面已知信息，按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）的计算规则，在答题卡表5.2中编制钢纤维混凝土梁综合单价分析表，已知企业管理费按人工费、材料费、机械费之和的10%计取，利润按人工费、材料费、机械费、企业管理费之和的7%计取。 3.根据问题1、问题2的计算结果，表5.1中已有的数据和下面已知信息，按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）的计算规则，在答题卡表5.3中编制该厂房主体结构工程实体分部分项工程项目清单计价表，经计算C40钢纤维混凝土框架柱及钢纤维混凝土板的综合单价分别为1074.00元/m3和1060.00元/m3。. 4.根据问题3的计算结果和下面已知信息，按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）的计算规则，在答题卡表5.4中编制该厂房主体结构单位工程最高投标限价汇总表。安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价的3%计取，其他措施项目费为4386300.00元；暂列金额200000.00元，专业工程暂估价100000.00元；增值税率按9%计取。（注:无特殊说明的，费用计算时均为不含税价格；除综合单价分析表中“数量”保留三位小数外，其余结果保留两位小数。）表5.4 厂房主体结构单位工程项目清单汇总表（1）安全生产措施费：（2）措施项目费：

第四章 建设工程招标投标

招投标程序和相关规定

某招标项目招标控制价6500万元（招标控制价和项目估算价金额相等），2022年10月25日13时开始发售招标文件。投标须知前附表内容见表2-1。表2-1 投标须知前附表2.在招标投标阶段，有效标书经评标专家评审，其中A. B. C三家投标单位投标方案，有关参数见表2-2。表2-2 投标单位投标方案的相关参数3.在工程施工过程中，某预拌混凝土工程有两个备选施工方案：采用方案一时，固定成本为160万元；其他可变的费用中，与工期有关的费用为35万元/月，与工程量有关的费用为98.4万元/1000m³ ；采用方案二时，固定成本为200万元；其他可变的费用中，与工期有关的费用为25万元/月，与工程量有关的费用为110万元/1000m³。【问题】1.投标须前附表的内容有哪些不妥？为什么？2.请依据三家投标单位投标方案的有关参数，列式计算A、B、C方案寿命期年净费用，并利用年费用指标对三个投标方案的优劣进行排序。(基准折现率为10%，计算结果保留两位小数） 3.（1）针对某预拌混凝土工程，当此项工作的工期为12个月时，试分析两方案适用的工程量范围？（2）若工程量为9000 m³，合同工期为10个月，计算确定应采用哪个方案？若方案二可缩短工期10%，应采用哪个方案? 背景：某国有资金投资建设项目，采用公开招标方式进行施工招标，业主委托具有相应招标代理和造价咨询资质的中介机构编制了招标文件和招标控制价。该项目招标文件包括如下规定：（1）招标人不组织项目现场勘活动。（2）投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，否则招标人将拒绝回复。（3）投标人报价时必须采用当地建设行政管理部门造价管理机构发布的计价定额中的分部分项工程的人工、材料、机械台班消耗量标准。（4）招标人将聘请第三方造价咨询机构在开标后评标前开展清标活动。（5）投标人报价低于招标控制价幅度超过30%的，投标人在评标时须向评标委员会说明报价较低的理由，并提供证据；投标人不能说明理由、提供证据的，将被认定为废标。在项目的投标及评标过程中发生了以下事件：事件1：投标人A为外地企业，对项目所在区域不熟悉，向招标人申请希望招标人安排一名工作人员陪同踏勘现场，招标人同意安排一位普通工作人员陪同投标人A踏勘现场。事件2：清标发现，投标人A和标人B的总价和所有分部分项工程综合单价均相差相同的比例。事件3：通过市场调查，工程量清单中某材料暂估单价与市场调查价格有较大偏差，为规避风险，投标人C在投标报价计算相关分部分项工程项目综合单价时采用了该材料市场调查的实际价格。 事件4：评标委员会某成员认为投标人D与招标人曾经在多个项目上合作过，从有利于招标人的角度，建议优先选择投标人D为中标候选人。 问题：1．请逐一分析项目招标文件包括的（1）~（5）项规定是否当，并分别说明理由。2．事件1中，招标人的做法是否妥当？并说明理由。3．针对事件2，评标委员会应该如何处理？并说明理由。4．事件3中，投标人C的做法是否妥当？并说明理由。 5．事件4中，该评标委员会成员的做法是否妥当？并说明理由。 某工业项目生产工艺较为复杂，且安装工程投资约占项目总投资的70%。该项目业主对承包方式有倾向性意见，在招标文件中对技术标的评标标准特设“承包方式”一项指标并规定：若由安装专业公司和土建专业公司组成联合体投标，得10分；若由安装专业公司做总包，土建专业公司作分包，得7分；若由安装公司独立投标，且全部工程均自己施工，得4分。某安装公司决定参与该项目投标，经分析，在其他条件（如报价、工期等）相同的情况下，上述评标标准使得3种承包方式的中标概率分别为0.6、0.5、0.4；另经分析，3种承包方式的承包效果、概率和盈利情况见表4-1。编制投标文件的费用均为5万元。表4-1  各种承包方式的效果、概率及盈利情况表问题：1.资格预审或后审主要审查潜在投标人或者投标人符合什么条件2.请运用决策树方法决定采用何种承包方式投标。注：各机会点的期望值应列式计算，计算结果取整数。 某家属楼工程项目确定采用公开招标的方式招标，造价工程师测算确定该工程标底为4000万元，定额工期为540天。在本工程招标的资格预审办法且规定投标单位应满足以下条件：1、取得营业执照的建筑施工企业法人，2、一级以上国有施工企业：3、有两项同类工程的施工经验；4、本专业系统隶属企业；5、近三年内没有违约被起诉历史：6、技术、管理人员满足工程施工要求；7、技术装备满足工程施工要求；8、具有不少于合同价20%的可为业主垫支的资金。经招标小组研究后确定采用综合评分法评标，评分方法及原则如下；1．“投标报价”满分为100分，按如下二方面评分：(1)报价与标底的偏差程度70分，按表4．1标准评分：(2)报价费用组成的合理性30分，评分满果见表4．3。表4.12．“施工组织与管理能力”满分为100分，其中工期40分，按以下方法评定：投标人所报工期比定额工期提前30天及30天以上者为满分，以比定额工期提前30天为准，每增加1天，扣减1分。其他项目评分结果见表4．3。3．“业绩与信誉”满分为100分，评分结果见表4。3。评标方法中还规定，“投标报价”、“施工组织与管理能力”和“业绩与信誉”三方面的得分值均不得低于60分，低于60分者淘汰。对以上三方面进行综合评分时，投标报价的权重为0.5，施工组给予管理能力的权重为0.3，业绩与信誉的权重为0.2。已知投标单位报价和工期如表4．2所示：表4.2开标后，评标组对5家投标单位进行了评审，部分结果如表4．3所示：表4．3问题：1．资质预审办法中规定的投标单位应满足的条件哪几项是正确的?哪几项不正确?2．列式计算各投标单位报价项的得分值。3．列式计算各投标单位工期项的得分值。 某工业厂房项目的业主经过多方了解，邀请了A、B、C 三家技术实力和资信俱佳的承包商参加该项目的投标。在招标文件中规定：评标时采用最低综合报价（相当于经评审的最低投标价）中标的原则，但最低投标价低于次低投标价10%的报价将不予考虑。工期不得长于18个月，若投标人自报工期少于18个月，在评标时将考虑其给业主带来的收益，折算成综合报价后进行评标。若实际工期短于自报工期，每提前1天奖励1万元；若实际工期超过自报工期，每拖延1天罚款2万元。A、B、C 三家承包商投标书中与报价和工期有关的数据汇总于表3.1。假定：贷款月利率为1%，各分部工程每月完成的工作量相同，在评标时考虑工期提前给业主带来的收益为每月40万元。    表3.1                 投标参数汇总表       表3.2                    现值系数表                                                          【问题】1．我国《招标投标法》对中标人的投标应当符合的条件是如何规定的？2．若不考虑资金的时间价值，应选择哪家承包商作为中标人？3．若考虑资金的时间价值，应选择哪家承包商作为中标人？（计算结果有小数的保留两位小数） 某办公楼项目由A、B、C三个设计方案，有关专家决定从五个功能（分别以F1、F2、F3、F4、F5表示）对不同方案进行评价，并得到以下结论：F2和F3同样重要，F4和F5同样重要，F1相对于F4很重要，F1相对于F2较重要；此后，各专家对三个方案的功能满足程度分别打分，其结果见下表。各方案功能得分表据造价工程师估算，A、B、C三个方案的造价分别为9300万元、8500万元、7400万元。【问题】1.采用0-4评分法确定各功能的权重，并将计算结果填入下表中。（权重需保留3位小数）各方案功能权重计算表2.已知B、C两方案的价值指数分别为1.035,0.983，在0-4评分法的基础上列式计算A方案的价值指数，并根据价值指数的大小选择最佳设计方案。（计算结果保留三位小数）3.为进一步控制工程造价，拟针对所选的最优设计方案的分部分项工程费用为对象开展价值工程分析。分为三个功能项目，各功能项目得分值及其目前成本见下表，按限额和优化设计要求，目标成本额应控制在80万元。功能项目得分及其目前成本表试分析各功能项目的目标成本及其可能降低的额度，填入下表，并确定功能改进顺序。功能指数和目标成本降低额计算表（功能指数保留四位小数，其余计算结果保留两位小数）4.一个施工项目投资估算总价8000万元。施工项目采用公开招标，招标人为该市轨道交通运营公司，分两个标段，每个标段施工项目投资估算价4000万元。2018年10月25日-10月31日发售招标文件。第1标段投标须知前附表部分内容如下：投标须知前附表的每一项内容是否妥当？如不妥，说明理由。 某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目的公开招标工作。该工程共有8家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况：(1)其中1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该投标做废标处理；(2)其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该投标做废标处理；(3)其中1家的投标报价超出控制价，经评标委员会现场商议，也作为废标处理。(4)其中1家的投标文件未按规定的格式填写，招标人认为可以进行询标，让投标人按照要求的格式重新填写，但是，投标人不得改动报价工期等实质性内容。问题：1．指明开标过程中的处理是否正确，并说明原因。2．假设该工程有效标书经评标专家的评审，其中A、B、C三家投标单位投标方案的有关参数，如表2．1所示。若基准折现率为10%，已知A方案寿命期年费用为72.40万元；B方案寿命期年费用为69.93万元。试计算C方案寿命期年费用，并利用年费用指标对三个投标方案的优劣进行排序(小数点后保留两位)。3．建设单位从建设项目投资控制角度考虑，倾向于采用固定总价合同。固定总价合同具有什么特点? 某工程，业主采用公开招标方式选择施工单位，委托具有工程造价咨询资质的机构编制了该项目的招标文件和最高投标限价(最高投标限价600万元，其中暂列金额为50万元)。该招标文件规定，评标采用经评审的最低投标价法。A、B、C、 D、E、F、G共7家企业通过了资格预审(其中，D企业为D、D1企业组成的联合体)，且均在投标截止日前提交了投标文件。A企业结合自身情况和投标经验，认为该工程项目投高价标的中标概率为40%，投低价标的中标概率为60%；投高价标中标后，收益效果好、中、差三种可能性的概率分别为30%、60%、10%， 计入投标费用后的净损益值分别为40万元、35万元、30万元；投低价标中标后，收益效果好、中、差三种可能性的概率分别为15%、60%、25%，计入投标费用后的净损益值分别为30万元、25万元、20万元；投标发生的相关费用为5万元。A企业经测算、评估后，最终选择了投低价标，投标价为500万元。在该工程项目开标、评标、合同签订与执行过程中发生了以下事件:事件1: B企业的投标报价为560万元，其中暂列金额为60万元；事件2: C企业的投标报价为550万元，其中对招标工程量清单中的“照明开关”项目未填报单价和合价；事件3：D企业的投标报价为530万元，为增加竞争实力，投标时联合体成员变更为D、D1、D2企业组成；事件4：评标委员会按招标文件评标办法对各投标企业的投标文件进行了价格评审，A企业经评审的投标价最低，最终被推荐为中标单位。合同签订前，业主与A企业进行了合同谈判，要求在合同中增加一项原招标文件中未包括的零星工程，合同额相应增加15万元；事件5: A企业与业主签订合同后，又在外地中标了某大型工程项目，遂选择将本项目全部工作转让给了B企业，B企业又将其中三分之一工程量分包给了C企业。 问题:1.绘制A企业投标决策树，列式计算并说明A企业选择投低价标是否合理?2.根据现行《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和《建设工程工程量清单计价规范)》，逐一分析事件1～3中各企业的投标文件是否有效，分别说明理由。3.分析事件4中业主的做法是否妥当，并说明理由。4.分析事件5中A、B企业做法是否正确，分别说明理由。 某工程由于技术复杂、工期紧，经有关部门批准，业主经过多方了解，邀请了A、B、C三家技术实力和资信俱佳的投标人参加该项目的投标。在招标文件中规定：评标时采用经评审的最低投标价法，但最低投标价低于次低投标价10%的报价将不予考虑。工期不得长于18 个月，若投标人自报工期少于18个月，在评标时将考虑其给业主带来的收益，折算成评审价后进行评标。若实际工期短于自报工期，每提前1天奖励1万元：若实际工期超过自报工期，每拖延1天罚款2万元。A、B、C三家投标人投标书中与报价和工期有关的数据汇总于表2-1，现值系数见表2-2。假定贷款月利率为1%，各分部工程每月完成的工作量相同，在评标时考虑工期提前给业主带来的收益为每月400万元。【问题】1.《中华人民共和国招标投标法》对中标人的投标应当符合的条件是如何规定的?2.若不考虑资金的时间价值应选择哪家投标人作为中标人?3.若考虑资金的时间价值（从现值的角度分析），应选择哪家投标人作为中标人? 某招标项目招标控制价210万元，2017年10月25日13时开始发售招标文件。投标须知前附表部分内容见表3-1。表3-1某施工单位决定参与该工程的投标。施工网络计划见图3-1（相应的工期30周，报价200万元）。表3-2       关键工作可压缩时间及相应增加费用投标文件规定：评标采用“经评审的最低投标价法”，工期不得超过30周，施工单位自报工期再30周基础上，每提前1周，其总报价降低4万元作为经评审的报价。【问题】1.投标须知前附表的内容有哪些不妥？为什么？2.为争取中标，该施工单位投标报价和工期各为多少？3.评标价为多少？该施工单位如果中标，签约合同价为多少？ 某国有资金投资办公楼建设项目，业主委托某具有招标工程量清单编制能力的的招标代理机构编制该项目的招标控制价，并采用公开招标方式进行项目施工招标。招标投标过程中发生以下事件：  事件1：招标代理人确定的自招标文件出售之日起至停止出售之日止的时间为10日；投标有效期自开始发售招标文件之日起计算，招标文件确定的投标有效期为30天。 事件2：为了加大竞争，以减少可能的围标而导致竞争不足，招标人(业主)要求招标代理人对已根据计价规范、行业主管部门颁发的计价定额、工程量清单、工程造价管理机构发布的造价信息或市场造价信息等资料编制好的招标控制价再下浮10％，并仅公布了招标控制价总价。  事件3：招标人(业主)要求招标代理人在编制招标文件中的合同条款时不得有针对市场价格波动的调价条款，以便减少未来施工过程中的变更，控制工程造价。  事件4：应潜在投标人的请求，招标人组织最具竞争力的一个潜在投标人踏勘项目现场，并 在现场口头解答了该潜在投标人提出的疑问。  事件5：评标中，评标委员会发现某投标人的报价明显低于其他投标人的报价。 【问题】  1．指出事件1中的不妥之处，并说明理由。  2．指出事件2中招标人行为的不妥之处，并说明理由。 3．指出事件3中招标人行为的不妥之处，并说明理由。  4．指出事件4中招标人行为的不妥之处，并说明理由。  5．针对事件5，评标委员会应如何处理。 某大型工程项目由政府投资建设,业主委托某招标代理公司代理施工招标.招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标,招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为90天。业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。 项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，考虑实际情况，也为了减少工作量，决定只组织外市的潜在投标人进行现场踏勘，本市潜在投标人由于比较熟悉当地环境，可自行现场踏勘，但保证所有的现场答疑及问题回复都会以书面形式通知给所有的潜在投标人。开标后发现：A投标人的投标报价为8000万元，经评审的投标价为7600万元，为最低投标价，经评审后推荐其为中标候选人；    B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%；    C投标人提交的银行投标保函有效期为60天；    D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章；    E投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书；    F投标人的投标报价最高，故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。 经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人。发出中标通知后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致；不压缩工期，降价3%。【问题】1.指出业主对招标代理公司提出的要求和决定的不妥之处？说明理由。2.分析A、B、C、D、E投标人的投标文件是否有效？若无效请说明理由。3.F投标人对其撤回投标文件的行为应如何处理？4.指出该项目施工合同签订过程中的不妥之处，并说明应该如何签订？合同价格应是多少？ 某国有资金投资新建教学楼工程，建设单位委托某招标代理机构对预算为3800万元的建筑安装工程组织施工招标。A、B、C、D、E共五家申请人通过了资格预审，其中B为联合体。建设单位要求招标代理机构做好以下工作:1．被列为失信被执行人的投标人，直接否决其投标，不进行评标环节。2．为保证招标工作顺利进行，指导投标人做好投标文件。3．最高投标限价为3800万元，为保证工程质量，规定投标人的投标报价不得低于最高投标限价的75%，即不低于3800x75%=2850 万元。4．为保证投标人不少于3家，对开标前已提交投标文件而又要求撤回的投标人，其投标保证金不予退还。该项目招标过程中发生如下事件:事件1：投标人A递交投标文件时，提交了某银行出具的投标保证金汇款支出证明。在开标时，招标人实时查证该笔汇款还未到达招标文件指定的收款账户。事件2：投标文件评审时发现，投标人B为增加竞争力，将资格预审时联合体成员中某二级资质的甲单位更换为另一特级资质的乙单位。事件3：评标过程中，评标委员会7位专家中有3位专家提出，招标文件要求详细核对投标文件中的相关数据，应延长评标时间。招标人认为其他4位专家并未提出评标时长不够，应该少数服从多数，不同意延长评标时间。事件4：评标委员会按综合得分由高到低顺序向招标人推荐了三名中标候选人。由于排名第一的中标候选人放弃中标，招标人和排名第二的中标候选人进行谈判，因其报价高于排名第一的中标候选人，招标人要求按排名第一的中标候选人的报价签订合同。通过招标确定承包单位后，发承包双方签订了施工承包合同。合同中有关工程计价的部分条款约定：管理费按人材机费之和的10%计取；利润按人材机费和管理费之和的6%计取；措施费按分部分项工程费的30%计取；规费和增值税按分部分项工程费和措施费之和的14%计取；人工工日单价为150元/工日，人员窝工的补偿标准为工日单价的60%；施工机械台班单价为1500元/台班，施工机械闲置补偿标准为台班单价的70%；人员窝工和施工机械闲置均不计取管理费和利润；合同工期360天，工期提前/延误的奖罚金额为20000元/天。合同签订后，承包单位编制并获批准的施工进度计划如图3.1所示为改善使用功能，建设单位要求设计单位修改和优化设计方案，具体设计变更内容为：1．取消了原有的G工作。取消G工作的设计变更通知送达承包单位时，承包单位已经为实施G工作刚采购进场了一批工程材料，该批材料无法退货也无法换作他用，承包单位向建设单位索要该批材料的材料费，内容包括材料原价和检验试验费、二次搬运费。2．增加了H工作的工程量，H工作持续时间增加20%，由此增加人工600工日、材料费36万元，施工机械25台班；造成人员窝工160工日、施工机械闲置12台班。根据设计变更，建设单位与承包单位进行了合同变更，为加快施工进度，获得工期提前奖励，承包单位将L工作持续时间压缩了30天。问题：1．指出建设单位向招标代理机构提出的各项要求是否妥当，并说明理由。2．分别指出事件1和事件2中评标委员会对投标人A和投标人B的投标应如何处理，并说明理由。3．分别指出事件3和事件4中招标人的做法是否妥当，并说明理由。4．指出承包单位向建设单位索要G工作材料费内容的不妥之处，并写出材料费的内容组成。5．计算H工作增加的工程价款和承包单位可得到的人员窝工、机械闲置费用补偿，计算实际工期和承包单位可得到的工期提前奖励金额。(注：费用计算结果保留两位小数) 某工程共有7家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况：（1）其中1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经评标委员会认定，该投标作无效投标处理；（2）其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理；（3）开标人发现剩余的5家投标人中，有1家的投标报价与标底价格相差较大，经现场商议，也作为无效投标处理。问题：指明以上处理是否正确，并说明原因。 某招标人向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工单位发售招标文件，各施工单位按招标单位的要求在领取招标文件的同时提交了投标保函，在同一张表格上进行了登记签收。问题：指出招标人在发售招标文件过程中的不妥之处，并说明理由。 某工程项目招标文件中的评标标准如下：（1）该项目的要求工期不超过18个月；（2）对各投标报价进行初步评审时，若最低报价低于有效标书的次低报价15%及以上，视为最低报价低于其成本价；（3）在详细评审时，对有效标书的各投标单位自报工期比要求工期每提前1个月给业主带来的提前投产效益按40万元计算；（4）经初步评审后确定的有效标书在详细评审时，除报价外，只考虑将工期折算为货币，不再考虑其他评审要素。投标单位的投标情况如下：A、B、C、D、E五家投标单位均在招标文件规定的投标截止时间前提交了投标文件。在开标会议上招标人宣读了各投标文件的主要内容，如下表： 　　表3.1  投标主要内容汇总表投标人基础工程结构工程装修工程结构工程与装修工程搭接时间（月）报价（万元）工期（月）报价（万元）工期（月）报价（万元）工期（月）A420410001080060B39031080996062C4203110010100053D480410409100051E38048001080062问题:1.通过评审各投标人的自报工期和标价，判别投标文件是否有效？2.若不考虑资金的时间价值，仅考虑工期提前给业主带来效益，确定各投标人的综合报价（评审价）并从低到高进行排列。 某依法必须招标的工程，建设单位采用公开招标方式选择施工单位承担施工任务，招标文件规定：本工程评标采用最低综合报价中标的原则，最低报价低于有效次低报价15 %（含15%）时，为无效投标文件。在工程招标过程中发生如下事件： 事件1：A、B、C、D、E 五家单位报名投标，资格预审时因 B 单位非本地企业而未获通过。 事件 2：踏勘现场时，C单位口头提出招标文件中的地质资料与现场情况有差异，建设单位工作人员口头答复并予以确认。 事件3：开标时发现，A 单位还有一个相对较低的报价，但未声明哪个报价有效，招标人最终确定较低价格的投标为A单位最终的投标报价。五家投标单位的投标报价数据见表3.1。事件4：经评审，评标委员会推荐了3名中标候选人，并进行了排序。建设单位在收到评标报告5日后公示了中标候选人，公示结束后，招标人向中标人发出中标通知书后，向其提出降价要求，经双方多次谈判，签订了书面合同，合同价比中标价降低3%。招标人与中标人签订合同1周后，退还了未中标的其他投标人的投标保证金。问题：1.请指出事件 1、事件 2 和事件 3 中有无不妥之处，请说明理由。2.如各投标文件技术部分均可行，请推荐中标候选人的排序，并说明理由。 3.请指出事件4有无不妥之处，请说明理由。 某国有资金投资的施工项目，采用工程量清单公开招标,并按规定编制了最高投标限价。同时，该项目采用单价台同，工期为180天。招标人在编制招标文件时，使用了九部委联合发布的《标准施工招标文件》，并对招标人认为某些不适于本项目的通用条款进行了删减。招标文件中对竣工结算的规定是:工程量按实结算，但竣工结算价款总额不得超过最高投标限价。共有A、B、C、D、E、F、G、H等八家投标人参加了投标。投标人A针对2万㎡的模板项目提出了两种可行方案进行比选,方案一的人工费为12.5元/㎡，材料费及其他费用为90万元，方案二的人工费为19.5元/㎡，材料费及其他费用为70万元。投标人D对某项用量大的主材进行了市场询价，并按其含税供应价格加运费作为材料单价用于相应清单项目的组价计算。投标人F在进行报价分析时，降低了部分单价措施项目的综合单价和总价措施项目中的二次搬运费率，提高了夜间施工费率，统一下调了招标清单中材料暂估单价8%计入工程量清单综合单价报价中，工期为六个月。中标候选人公示期间，招标人接到投标人H提出的异议：第一中标候选人的项目经理业绩为在建工程，不符合招标文件要求的“已竣工验收”的工程业绩的要求。【问题】1.编制招标文件时,招标人的做法是否符合相关规定?招标文件中对竣工结算的规定是否妥当？并分别说明理由。2.若从总费用角度考虑，投标人A应选用哪种模板方案?若投标人A经过技术指标分析后得出方案一、方案二的功能指数分别是0.54和0.46，以单方模板费用作为成本比较对象，试用价值指数法选择较经济的模板方案。 (计算过程和计算结果均保留两位小数)3.投标人D、投标人F的做法是否有不妥之处?并分别说明理由。4.针对投标人H提出的异议，招标人应在何时答复?应如何处理?若第一中标候选人不再符合中标条件,招标人应如何确定中标人? 某工业项目厂房主体结构工程的招标公告中规定，投标人必须为国有一级总承包企业，且近3年内至少获得过1项该项目所在省优质工程奖；若采用联合体形式投标，必须在投标文件中明确牵头人并提交联合投标协议，若某联合体中标，招标人将与该联合体牵头人订立合同。该项目的招标文件中规定，开标前投标人可修改或撤回投标文件，但开标后投标人不得撤回投标文件；采用固定总价合同，每月工程款在下月末支付；工期不得超过12个月，提前竣工奖为30万元/月，在竣工结算时支付。承包商C准备参与该工程的投标。经造价工程师估算，总成本为1000万元，其中材料费占60%。问题：1.该项目的招标活动中有哪些不妥之处?逐一说明理由。 2.若承包商C以1100万元的报价中标，合同工期为11个月，合同工期内不考虑物价变化，承包商C工程款的现值为多少（假设折现率为1%）? 3.若承包商C每月采取加速施工措施，可使工期缩短1个月，每月底需额外增加费用4万元，合同工期内不考虑物价变化，则承包商C工程款的现值为多少?承包商C是否应采取加速施工措施?  某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。 项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。 开标后发现以下事实：（1）A投标人的投标报价为8000万元，为最低投标价，经评审后推荐其为中标候选人。 （2）B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%。（3）C投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章。（4）D投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书。（5）E投标人的投标报价最高，故E投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。 经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人。发出中标通知书后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致：不压缩工期，降价3%。 问题：1．业主对招标代理公司提出的要求是否正确?说明理由。2．A、B、C、D投标人的投标文件是否有效?说明理由。 3．E投标人的投标文件是否有效?对其撤回投标文件的行为应如何处理? 4．该项目施工合同应如何签订?合同价格应是多少?

投标报价技巧应用

背景：某国有资金投资建设项目，采用公开招标方式进行施工招标，业主委托具有相应招标代理和造价咨询资质的中介机构编制了招标文件和招标控制价。该项目招标文件包括如下规定：（1）招标人不组织项目现场勘活动。（2）投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，否则招标人将拒绝回复。（3）投标人报价时必须采用当地建设行政管理部门造价管理机构发布的计价定额中的分部分项工程的人工、材料、机械台班消耗量标准。（4）招标人将聘请第三方造价咨询机构在开标后评标前开展清标活动。（5）投标人报价低于招标控制价幅度超过30%的，投标人在评标时须向评标委员会说明报价较低的理由，并提供证据；投标人不能说明理由、提供证据的，将被认定为废标。在项目的投标及评标过程中发生了以下事件：事件1：投标人A为外地企业，对项目所在区域不熟悉，向招标人申请希望招标人安排一名工作人员陪同踏勘现场，招标人同意安排一位普通工作人员陪同投标人A踏勘现场。事件2：清标发现，投标人A和标人B的总价和所有分部分项工程综合单价均相差相同的比例。事件3：通过市场调查，工程量清单中某材料暂估单价与市场调查价格有较大偏差，为规避风险，投标人C在投标报价计算相关分部分项工程项目综合单价时采用了该材料市场调查的实际价格。 事件4：评标委员会某成员认为投标人D与招标人曾经在多个项目上合作过，从有利于招标人的角度，建议优先选择投标人D为中标候选人。 问题：1．请逐一分析项目招标文件包括的（1）~（5）项规定是否当，并分别说明理由。2．事件1中，招标人的做法是否妥当？并说明理由。3．针对事件2，评标委员会应该如何处理？并说明理由。4．事件3中，投标人C的做法是否妥当？并说明理由。 5．事件4中，该评标委员会成员的做法是否妥当？并说明理由。

评标定标的方法

背景：某国有资金投资建设项目，采用公开招标方式进行施工招标，业主委托具有相应招标代理和造价咨询资质的中介机构编制了招标文件和招标控制价。该项目招标文件包括如下规定：（1）招标人不组织项目现场勘活动。（2）投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，否则招标人将拒绝回复。（3）投标人报价时必须采用当地建设行政管理部门造价管理机构发布的计价定额中的分部分项工程的人工、材料、机械台班消耗量标准。（4）招标人将聘请第三方造价咨询机构在开标后评标前开展清标活动。（5）投标人报价低于招标控制价幅度超过30%的，投标人在评标时须向评标委员会说明报价较低的理由，并提供证据；投标人不能说明理由、提供证据的，将被认定为废标。在项目的投标及评标过程中发生了以下事件：事件1：投标人A为外地企业，对项目所在区域不熟悉，向招标人申请希望招标人安排一名工作人员陪同踏勘现场，招标人同意安排一位普通工作人员陪同投标人A踏勘现场。事件2：清标发现，投标人A和标人B的总价和所有分部分项工程综合单价均相差相同的比例。事件3：通过市场调查，工程量清单中某材料暂估单价与市场调查价格有较大偏差，为规避风险，投标人C在投标报价计算相关分部分项工程项目综合单价时采用了该材料市场调查的实际价格。 事件4：评标委员会某成员认为投标人D与招标人曾经在多个项目上合作过，从有利于招标人的角度，建议优先选择投标人D为中标候选人。 问题：1．请逐一分析项目招标文件包括的（1）~（5）项规定是否当，并分别说明理由。2．事件1中，招标人的做法是否妥当？并说明理由。3．针对事件2，评标委员会应该如何处理？并说明理由。4．事件3中，投标人C的做法是否妥当？并说明理由。 5．事件4中，该评标委员会成员的做法是否妥当？并说明理由。 某工业厂房项目的业主经过多方了解，邀请了A、B、C 三家技术实力和资信俱佳的承包商参加该项目的投标。在招标文件中规定：评标时采用最低综合报价（相当于经评审的最低投标价）中标的原则，但最低投标价低于次低投标价10%的报价将不予考虑。工期不得长于18个月，若投标人自报工期少于18个月，在评标时将考虑其给业主带来的收益，折算成综合报价后进行评标。若实际工期短于自报工期，每提前1天奖励1万元；若实际工期超过自报工期，每拖延1天罚款2万元。A、B、C 三家承包商投标书中与报价和工期有关的数据汇总于表3.1。假定：贷款月利率为1%，各分部工程每月完成的工作量相同，在评标时考虑工期提前给业主带来的收益为每月40万元。    表3.1                 投标参数汇总表       表3.2                    现值系数表                                                          【问题】1．我国《招标投标法》对中标人的投标应当符合的条件是如何规定的？2．若不考虑资金的时间价值，应选择哪家承包商作为中标人？3．若考虑资金的时间价值，应选择哪家承包商作为中标人？（计算结果有小数的保留两位小数） 问题：1.资格预审或后审主要审查潜在投标人或者投标人符合什么条件。2.请运用决策树方法决定采用何种承包方式投标。注：各机会点的期望值应列式计算，计算结果取整数。 某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目的公开招标工作。该工程共有8家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况：(1)其中1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该投标做废标处理；(2)其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该投标做废标处理；(3)其中1家的投标报价超出控制价，经评标委员会现场商议，也作为废标处理。(4)其中1家的投标文件未按规定的格式填写，招标人认为可以进行询标，让投标人按照要求的格式重新填写，但是，投标人不得改动报价工期等实质性内容。问题：1．指明开标过程中的处理是否正确，并说明原因。2．假设该工程有效标书经评标专家的评审，其中A、B、C三家投标单位投标方案的有关参数，如表2．1所示。若基准折现率为10%，已知A方案寿命期年费用为72.40万元；B方案寿命期年费用为69.93万元。试计算C方案寿命期年费用，并利用年费用指标对三个投标方案的优劣进行排序(小数点后保留两位)。3．建设单位从建设项目投资控制角度考虑，倾向于采用固定总价合同。固定总价合同具有什么特点? 某工程，业主采用公开招标方式选择施工单位，委托具有工程造价咨询资质的机构编制了该项目的招标文件和最高投标限价(最高投标限价600万元，其中暂列金额为50万元)。该招标文件规定，评标采用经评审的最低投标价法。A、B、C、 D、E、F、G共7家企业通过了资格预审(其中，D企业为D、D1企业组成的联合体)，且均在投标截止日前提交了投标文件。A企业结合自身情况和投标经验，认为该工程项目投高价标的中标概率为40%，投低价标的中标概率为60%；投高价标中标后，收益效果好、中、差三种可能性的概率分别为30%、60%、10%， 计入投标费用后的净损益值分别为40万元、35万元、30万元；投低价标中标后，收益效果好、中、差三种可能性的概率分别为15%、60%、25%，计入投标费用后的净损益值分别为30万元、25万元、20万元；投标发生的相关费用为5万元。A企业经测算、评估后，最终选择了投低价标，投标价为500万元。在该工程项目开标、评标、合同签订与执行过程中发生了以下事件:事件1: B企业的投标报价为560万元，其中暂列金额为60万元；事件2: C企业的投标报价为550万元，其中对招标工程量清单中的“照明开关”项目未填报单价和合价；事件3：D企业的投标报价为530万元，为增加竞争实力，投标时联合体成员变更为D、D1、D2企业组成；事件4：评标委员会按招标文件评标办法对各投标企业的投标文件进行了价格评审，A企业经评审的投标价最低，最终被推荐为中标单位。合同签订前，业主与A企业进行了合同谈判，要求在合同中增加一项原招标文件中未包括的零星工程，合同额相应增加15万元；事件5: A企业与业主签订合同后，又在外地中标了某大型工程项目，遂选择将本项目全部工作转让给了B企业，B企业又将其中三分之一工程量分包给了C企业。 问题:1.绘制A企业投标决策树，列式计算并说明A企业选择投低价标是否合理?2.根据现行《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和《建设工程工程量清单计价规范)》，逐一分析事件1～3中各企业的投标文件是否有效，分别说明理由。3.分析事件4中业主的做法是否妥当，并说明理由。4.分析事件5中A、B企业做法是否正确，分别说明理由。 某招标项目招标控制价210万元，2017年10月25日13时开始发售招标文件。投标须知前附表部分内容见表3-1。表3-1某施工单位决定参与该工程的投标。施工网络计划见图3-1（相应的工期30周，报价200万元）。表3-2       关键工作可压缩时间及相应增加费用投标文件规定：评标采用“经评审的最低投标价法”，工期不得超过30周，施工单位自报工期再30周基础上，每提前1周，其总报价降低4万元作为经评审的报价。【问题】1.投标须知前附表的内容有哪些不妥？为什么？2.为争取中标，该施工单位投标报价和工期各为多少？3.评标价为多少？该施工单位如果中标，签约合同价为多少？ 某国有资金投资办公楼建设项目，业主委托某具有招标工程量清单编制能力的的招标代理机构编制该项目的招标控制价，并采用公开招标方式进行项目施工招标。招标投标过程中发生以下事件：  事件1：招标代理人确定的自招标文件出售之日起至停止出售之日止的时间为10日；投标有效期自开始发售招标文件之日起计算，招标文件确定的投标有效期为30天。 事件2：为了加大竞争，以减少可能的围标而导致竞争不足，招标人(业主)要求招标代理人对已根据计价规范、行业主管部门颁发的计价定额、工程量清单、工程造价管理机构发布的造价信息或市场造价信息等资料编制好的招标控制价再下浮10％，并仅公布了招标控制价总价。  事件3：招标人(业主)要求招标代理人在编制招标文件中的合同条款时不得有针对市场价格波动的调价条款，以便减少未来施工过程中的变更，控制工程造价。  事件4：应潜在投标人的请求，招标人组织最具竞争力的一个潜在投标人踏勘项目现场，并 在现场口头解答了该潜在投标人提出的疑问。  事件5：评标中，评标委员会发现某投标人的报价明显低于其他投标人的报价。 【问题】  1．指出事件1中的不妥之处，并说明理由。  2．指出事件2中招标人行为的不妥之处，并说明理由。 3．指出事件3中招标人行为的不妥之处，并说明理由。  4．指出事件4中招标人行为的不妥之处，并说明理由。  5．针对事件5，评标委员会应如何处理。 某大型工程项目由政府投资建设,业主委托某招标代理公司代理施工招标.招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标,招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为90天。业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。 项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，考虑实际情况，也为了减少工作量，决定只组织外市的潜在投标人进行现场踏勘，本市潜在投标人由于比较熟悉当地环境，可自行现场踏勘，但保证所有的现场答疑及问题回复都会以书面形式通知给所有的潜在投标人。开标后发现：A投标人的投标报价为8000万元，经评审的投标价为7600万元，为最低投标价，经评审后推荐其为中标候选人；    B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%；    C投标人提交的银行投标保函有效期为60天；    D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章；    E投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书；    F投标人的投标报价最高，故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。 经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人。发出中标通知后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致；不压缩工期，降价3%。【问题】1.指出业主对招标代理公司提出的要求和决定的不妥之处？说明理由。2.分析A、B、C、D、E投标人的投标文件是否有效？若无效请说明理由。3.F投标人对其撤回投标文件的行为应如何处理？4.指出该项目施工合同签订过程中的不妥之处，并说明应该如何签订？合同价格应是多少？ 某国有资金投资新建教学楼工程，建设单位委托某招标代理机构对预算为3800万元的建筑安装工程组织施工招标。A、B、C、D、E共五家申请人通过了资格预审，其中B为联合体。建设单位要求招标代理机构做好以下工作:1．被列为失信被执行人的投标人，直接否决其投标，不进行评标环节。2．为保证招标工作顺利进行，指导投标人做好投标文件。3．最高投标限价为3800万元，为保证工程质量，规定投标人的投标报价不得低于最高投标限价的75%，即不低于3800x75%=2850 万元。4．为保证投标人不少于3家，对开标前已提交投标文件而又要求撤回的投标人，其投标保证金不予退还。该项目招标过程中发生如下事件:事件1：投标人A递交投标文件时，提交了某银行出具的投标保证金汇款支出证明。在开标时，招标人实时查证该笔汇款还未到达招标文件指定的收款账户。事件2：投标文件评审时发现，投标人B为增加竞争力，将资格预审时联合体成员中某二级资质的甲单位更换为另一特级资质的乙单位。事件3：评标过程中，评标委员会7位专家中有3位专家提出，招标文件要求详细核对投标文件中的相关数据，应延长评标时间。招标人认为其他4位专家并未提出评标时长不够，应该少数服从多数，不同意延长评标时间。事件4：评标委员会按综合得分由高到低顺序向招标人推荐了三名中标候选人。由于排名第一的中标候选人放弃中标，招标人和排名第二的中标候选人进行谈判，因其报价高于排名第一的中标候选人，招标人要求按排名第一的中标候选人的报价签订合同。通过招标确定承包单位后，发承包双方签订了施工承包合同。合同中有关工程计价的部分条款约定：管理费按人材机费之和的10%计取；利润按人材机费和管理费之和的6%计取；措施费按分部分项工程费的30%计取；规费和增值税按分部分项工程费和措施费之和的14%计取；人工工日单价为150元/工日，人员窝工的补偿标准为工日单价的60%；施工机械台班单价为1500元/台班，施工机械闲置补偿标准为台班单价的70%；人员窝工和施工机械闲置均不计取管理费和利润；合同工期360天，工期提前/延误的奖罚金额为20000元/天。合同签订后，承包单位编制并获批准的施工进度计划如图3.1所示为改善使用功能，建设单位要求设计单位修改和优化设计方案，具体设计变更内容为：1．取消了原有的G工作。取消G工作的设计变更通知送达承包单位时，承包单位已经为实施G工作刚采购进场了一批工程材料，该批材料无法退货也无法换作他用，承包单位向建设单位索要该批材料的材料费，内容包括材料原价和检验试验费、二次搬运费。2．增加了H工作的工程量，H工作持续时间增加20%，由此增加人工600工日、材料费36万元，施工机械25台班；造成人员窝工160工日、施工机械闲置12台班。根据设计变更，建设单位与承包单位进行了合同变更，为加快施工进度，获得工期提前奖励，承包单位将L工作持续时间压缩了30天。问题：1．指出建设单位向招标代理机构提出的各项要求是否妥当，并说明理由。2．分别指出事件1和事件2中评标委员会对投标人A和投标人B的投标应如何处理，并说明理由。3．分别指出事件3和事件4中招标人的做法是否妥当，并说明理由。4．指出承包单位向建设单位索要G工作材料费内容的不妥之处，并写出材料费的内容组成。5．计算H工作增加的工程价款和承包单位可得到的人员窝工、机械闲置费用补偿，计算实际工期和承包单位可得到的工期提前奖励金额。(注：费用计算结果保留两位小数) 某工程项目招标文件中的评标标准如下：（1）该项目的要求工期不超过18个月；（2）对各投标报价进行初步评审时，若最低报价低于有效标书的次低报价15%及以上，视为最低报价低于其成本价；（3）在详细评审时，对有效标书的各投标单位自报工期比要求工期每提前1个月给业主带来的提前投产效益按40万元计算；（4）经初步评审后确定的有效标书在详细评审时，除报价外，只考虑将工期折算为货币，不再考虑其他评审要素。投标单位的投标情况如下：A、B、C、D、E五家投标单位均在招标文件规定的投标截止时间前提交了投标文件。在开标会议上招标人宣读了各投标文件的主要内容，如下表： 　　表3.1  投标主要内容汇总表投标人基础工程结构工程装修工程结构工程与装修工程搭接时间（月）报价（万元）工期（月）报价（万元）工期（月）报价（万元）工期（月）A420410001080060B39031080996062C4203110010100053D480410409100051E38048001080062问题:1.通过评审各投标人的自报工期和标价，判别投标文件是否有效？2.若不考虑资金的时间价值，仅考虑工期提前给业主带来效益，确定各投标人的综合报价（评审价）并从低到高进行排列。 某依法必须招标的工程，建设单位采用公开招标方式选择施工单位承担施工任务，招标文件规定：本工程评标采用最低综合报价中标的原则，最低报价低于有效次低报价15 %（含15%）时，为无效投标文件。在工程招标过程中发生如下事件： 事件1：A、B、C、D、E 五家单位报名投标，资格预审时因 B 单位非本地企业而未获通过。 事件 2：踏勘现场时，C单位口头提出招标文件中的地质资料与现场情况有差异，建设单位工作人员口头答复并予以确认。 事件3：开标时发现，A 单位还有一个相对较低的报价，但未声明哪个报价有效，招标人最终确定较低价格的投标为A单位最终的投标报价。五家投标单位的投标报价数据见表3.1。事件4：经评审，评标委员会推荐了3名中标候选人，并进行了排序。建设单位在收到评标报告5日后公示了中标候选人，公示结束后，招标人向中标人发出中标通知书后，向其提出降价要求，经双方多次谈判，签订了书面合同，合同价比中标价降低3%。招标人与中标人签订合同1周后，退还了未中标的其他投标人的投标保证金。问题：1.请指出事件 1、事件 2 和事件 3 中有无不妥之处，请说明理由。2.如各投标文件技术部分均可行，请推荐中标候选人的排序，并说明理由。 3.请指出事件4有无不妥之处，请说明理由。 某国有资金投资的施工项目，采用工程量清单公开招标,并按规定编制了最高投标限价。同时，该项目采用单价台同，工期为180天。招标人在编制招标文件时，使用了九部委联合发布的《标准施工招标文件》，并对招标人认为某些不适于本项目的通用条款进行了删减。招标文件中对竣工结算的规定是:工程量按实结算，但竣工结算价款总额不得超过最高投标限价。共有A、B、C、D、E、F、G、H等八家投标人参加了投标。投标人A针对2万㎡的模板项目提出了两种可行方案进行比选,方案一的人工费为12.5元/㎡，材料费及其他费用为90万元，方案二的人工费为19.5元/㎡，材料费及其他费用为70万元。投标人D对某项用量大的主材进行了市场询价，并按其含税供应价格加运费作为材料单价用于相应清单项目的组价计算。投标人F在进行报价分析时，降低了部分单价措施项目的综合单价和总价措施项目中的二次搬运费率，提高了夜间施工费率，统一下调了招标清单中材料暂估单价8%计入工程量清单综合单价报价中，工期为六个月。中标候选人公示期间，招标人接到投标人H提出的异议：第一中标候选人的项目经理业绩为在建工程，不符合招标文件要求的“已竣工验收”的工程业绩的要求。【问题】1.编制招标文件时,招标人的做法是否符合相关规定?招标文件中对竣工结算的规定是否妥当？并分别说明理由。2.若从总费用角度考虑，投标人A应选用哪种模板方案?若投标人A经过技术指标分析后得出方案一、方案二的功能指数分别是0.54和0.46，以单方模板费用作为成本比较对象，试用价值指数法选择较经济的模板方案。 (计算过程和计算结果均保留两位小数)3.投标人D、投标人F的做法是否有不妥之处?并分别说明理由。4.针对投标人H提出的异议，招标人应在何时答复?应如何处理?若第一中标候选人不再符合中标条件,招标人应如何确定中标人? 某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。 项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。 开标后发现以下事实：（1）A投标人的投标报价为8000万元，为最低投标价，经评审后推荐其为中标候选人。 （2）B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%。（3）C投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章。（4）D投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书。（5）E投标人的投标报价最高，故E投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。 经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人。发出中标通知书后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致：不压缩工期，降价3%。 问题：1．业主对招标代理公司提出的要求是否正确?说明理由。2．A、B、C、D投标人的投标文件是否有效?说明理由。 3．E投标人的投标文件是否有效?对其撤回投标文件的行为应如何处理? 4．该项目施工合同应如何签订?合同价格应是多少?

结合方案比选考察

某依法必须招标的工程，建设单位采用公开招标方式选择施工单位承担施工任务，在工程招标前，某设计单位为该招标项目提供三种屋面防水保温工程设计方案，供业主选择。 方案一，硬泡聚氨酯防水保温材料（防水保温二合一）；方案二，三元乙丙橡胶卷材加陶粒混凝土；方案三，SBS改性沥青卷材加陶粒混凝土。三种方案的综合单价、使用寿命、拆除费用等相关数据，见表2.1。拟建项目的使用寿命为50年，不考虑50年后其拆除费用及残值，不考虑物价变动因素。基准折现率为8%。  在工程招标过程中发生如下事件： 事件1：A、B、C、D、E 五家单位报名投标，资格预审时因 B 单位非本地企业而未获通过。 事件2：踏勘现场时，C单位口头提出招标文件中的地质资料与现场情况有差异，建设单位工作人员口头答复并予以确认。 事件3：经评审，评标委员会推荐了3名中标候选人，并进行了排序。建设单位在收到评标报告5日后公示了中标候选人，公示结束后，招标人向中标人发出中标通知书后，向其提出降价要求，经双方多次谈判，签订了书面合同，合同价比中标价降低3%。招标人与中标人签订合同1周后，退还了未中标的其他投标人的投标保证金。【问题】1.分别列式计算项目使用寿命期内屋面防水保温工程各方案综合单价现值，并比较确定屋面防水保温工程经济最优方案。（计算结果保留两位小数） 2.请指出事件1、事件 2中有无不妥之处，请说明理由。3.请指出事件3有无不妥之处，请说明理由。 某招标项目招标控制价6500万元（招标控制价和项目估算价金额相等），2022年10月25日13时开始发售招标文件。投标须知前附表内容见表2-1。表2-1 投标须知前附表2.在招标投标阶段，有效标书经评标专家评审，其中A. B. C三家投标单位投标方案，有关参数见表2-2。表2-2 投标单位投标方案的相关参数3.在工程施工过程中，某预拌混凝土工程有两个备选施工方案：采用方案一时，固定成本为160万元；其他可变的费用中，与工期有关的费用为35万元/月，与工程量有关的费用为98.4万元/1000m³ ；采用方案二时，固定成本为200万元；其他可变的费用中，与工期有关的费用为25万元/月，与工程量有关的费用为110万元/1000m³。【问题】1.投标须前附表的内容有哪些不妥？为什么？2.请依据三家投标单位投标方案的有关参数，列式计算A、B、C方案寿命期年净费用，并利用年费用指标对三个投标方案的优劣进行排序。(基准折现率为10%，计算结果保留两位小数） 3.（1）针对某预拌混凝土工程，当此项工作的工期为12个月时，试分析两方案适用的工程量范围？（2）若工程量为9000 m³，合同工期为10个月，计算确定应采用哪个方案？若方案二可缩短工期10%，应采用哪个方案? 背景：某国有资金投资建设项目，采用公开招标方式进行施工招标，业主委托具有相应招标代理和造价咨询资质的中介机构编制了招标文件和招标控制价。该项目招标文件包括如下规定：（1）招标人不组织项目现场勘活动。（2）投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，否则招标人将拒绝回复。（3）投标人报价时必须采用当地建设行政管理部门造价管理机构发布的计价定额中的分部分项工程的人工、材料、机械台班消耗量标准。（4）招标人将聘请第三方造价咨询机构在开标后评标前开展清标活动。（5）投标人报价低于招标控制价幅度超过30%的，投标人在评标时须向评标委员会说明报价较低的理由，并提供证据；投标人不能说明理由、提供证据的，将被认定为废标。在项目的投标及评标过程中发生了以下事件：事件1：投标人A为外地企业，对项目所在区域不熟悉，向招标人申请希望招标人安排一名工作人员陪同踏勘现场，招标人同意安排一位普通工作人员陪同投标人A踏勘现场。事件2：清标发现，投标人A和标人B的总价和所有分部分项工程综合单价均相差相同的比例。事件3：通过市场调查，工程量清单中某材料暂估单价与市场调查价格有较大偏差，为规避风险，投标人C在投标报价计算相关分部分项工程项目综合单价时采用了该材料市场调查的实际价格。 事件4：评标委员会某成员认为投标人D与招标人曾经在多个项目上合作过，从有利于招标人的角度，建议优先选择投标人D为中标候选人。 问题：1．请逐一分析项目招标文件包括的（1）~（5）项规定是否当，并分别说明理由。2．事件1中，招标人的做法是否妥当？并说明理由。3．针对事件2，评标委员会应该如何处理？并说明理由。4．事件3中，投标人C的做法是否妥当？并说明理由。 5．事件4中，该评标委员会成员的做法是否妥当？并说明理由。 某工业厂房项目的业主经过多方了解，邀请了A、B、C 三家技术实力和资信俱佳的承包商参加该项目的投标。在招标文件中规定：评标时采用最低综合报价（相当于经评审的最低投标价）中标的原则，但最低投标价低于次低投标价10%的报价将不予考虑。工期不得长于18个月，若投标人自报工期少于18个月，在评标时将考虑其给业主带来的收益，折算成综合报价后进行评标。若实际工期短于自报工期，每提前1天奖励1万元；若实际工期超过自报工期，每拖延1天罚款2万元。A、B、C 三家承包商投标书中与报价和工期有关的数据汇总于表3.1。假定：贷款月利率为1%，各分部工程每月完成的工作量相同，在评标时考虑工期提前给业主带来的收益为每月40万元。    表3.1                 投标参数汇总表       表3.2                    现值系数表                                                          【问题】1．我国《招标投标法》对中标人的投标应当符合的条件是如何规定的？2．若不考虑资金的时间价值，应选择哪家承包商作为中标人？3．若考虑资金的时间价值，应选择哪家承包商作为中标人？（计算结果有小数的保留两位小数） 某工程由于技术复杂、工期紧，经有关部门批准，业主经过多方了解，邀请了A、B、C三家技术实力和资信俱佳的投标人参加该项目的投标。在招标文件中规定：评标时采用经评审的最低投标价法，但最低投标价低于次低投标价10%的报价将不予考虑。工期不得长于18 个月，若投标人自报工期少于18个月，在评标时将考虑其给业主带来的收益，折算成评审价后进行评标。若实际工期短于自报工期，每提前1天奖励1万元：若实际工期超过自报工期，每拖延1天罚款2万元。A、B、C三家投标人投标书中与报价和工期有关的数据汇总于表2-1，现值系数见表2-2。假定贷款月利率为1%，各分部工程每月完成的工作量相同，在评标时考虑工期提前给业主带来的收益为每月400万元。【问题】1.《中华人民共和国招标投标法》对中标人的投标应当符合的条件是如何规定的?2.若不考虑资金的时间价值应选择哪家投标人作为中标人?3.若考虑资金的时间价值（从现值的角度分析），应选择哪家投标人作为中标人?

结合工程索赔考察

某国有资金投资新建教学楼工程，建设单位委托某招标代理机构对预算为3800万元的建筑安装工程组织施工招标。A、B、C、D、E共五家申请人通过了资格预审，其中B为联合体。建设单位要求招标代理机构做好以下工作:1．被列为失信被执行人的投标人，直接否决其投标，不进行评标环节。2．为保证招标工作顺利进行，指导投标人做好投标文件。3．最高投标限价为3800万元，为保证工程质量，规定投标人的投标报价不得低于最高投标限价的75%，即不低于3800x75%=2850 万元。4．为保证投标人不少于3家，对开标前已提交投标文件而又要求撤回的投标人，其投标保证金不予退还。该项目招标过程中发生如下事件:事件1：投标人A递交投标文件时，提交了某银行出具的投标保证金汇款支出证明。在开标时，招标人实时查证该笔汇款还未到达招标文件指定的收款账户。事件2：投标文件评审时发现，投标人B为增加竞争力，将资格预审时联合体成员中某二级资质的甲单位更换为另一特级资质的乙单位。事件3：评标过程中，评标委员会7位专家中有3位专家提出，招标文件要求详细核对投标文件中的相关数据，应延长评标时间。招标人认为其他4位专家并未提出评标时长不够，应该少数服从多数，不同意延长评标时间。事件4：评标委员会按综合得分由高到低顺序向招标人推荐了三名中标候选人。由于排名第一的中标候选人放弃中标，招标人和排名第二的中标候选人进行谈判，因其报价高于排名第一的中标候选人，招标人要求按排名第一的中标候选人的报价签订合同。通过招标确定承包单位后，发承包双方签订了施工承包合同。合同中有关工程计价的部分条款约定：管理费按人材机费之和的10%计取；利润按人材机费和管理费之和的6%计取；措施费按分部分项工程费的30%计取；规费和增值税按分部分项工程费和措施费之和的14%计取；人工工日单价为150元/工日，人员窝工的补偿标准为工日单价的60%；施工机械台班单价为1500元/台班，施工机械闲置补偿标准为台班单价的70%；人员窝工和施工机械闲置均不计取管理费和利润；合同工期360天，工期提前/延误的奖罚金额为20000元/天。合同签订后，承包单位编制并获批准的施工进度计划如图3.1所示为改善使用功能，建设单位要求设计单位修改和优化设计方案，具体设计变更内容为：1．取消了原有的G工作。取消G工作的设计变更通知送达承包单位时，承包单位已经为实施G工作刚采购进场了一批工程材料，该批材料无法退货也无法换作他用，承包单位向建设单位索要该批材料的材料费，内容包括材料原价和检验试验费、二次搬运费。2．增加了H工作的工程量，H工作持续时间增加20%，由此增加人工600工日、材料费36万元，施工机械25台班；造成人员窝工160工日、施工机械闲置12台班。根据设计变更，建设单位与承包单位进行了合同变更，为加快施工进度，获得工期提前奖励，承包单位将L工作持续时间压缩了30天。问题：1．指出建设单位向招标代理机构提出的各项要求是否妥当，并说明理由。2．分别指出事件1和事件2中评标委员会对投标人A和投标人B的投标应如何处理，并说明理由。3．分别指出事件3和事件4中招标人的做法是否妥当，并说明理由。4．指出承包单位向建设单位索要G工作材料费内容的不妥之处，并写出材料费的内容组成。5．计算H工作增加的工程价款和承包单位可得到的人员窝工、机械闲置费用补偿，计算实际工期和承包单位可得到的工期提前奖励金额。(注：费用计算结果保留两位小数)

第五章 工程合同价款管理

定性分析

2024年真题（修）某国有企业投资的建设项目，采用工程量清单方式招标，发承包双方签订了工程施工合同。合同约定工期320天，签约合同价8000万元(含税)，管理费为人材机费之和的8%，利润为人材机费和管理费之和的3%。增值税率为9%，因市场价格波动、人工费和钢材变化部分据实调整。施工机械闲置费用按机械台班单价的60%计算(不计取管理费和利润)。合同签订后，经监理工程师批准的施工进度计划如图3.1所示。承包人安排E工作与I工作使用同一台施工机械(按每天1台班计)，机械台班单价为1000元/台班。各项工作均按最早时间安排。工程实施过程中发生如下事件： 事件1：该工程F工作招标工程量清单中空调机组共计12套，设备暂估价20万元/套，F工作开始前发包人经询价选择了某设备供应商，并按18万元/套认定价格调整了合同价。事件2：因工程变更增加G工作，G工作是E工作的紧后工作，是I工作的紧前工作，工作时间为40天，经确认，该工作人材机费用分别为20万元、40万元、10万元。事件3：由于功能调整需要，对施工图进行了修改，因修改后的施工图延迟移交承包人，导致工作H开始时间延误40天。经双方协商，对因延迟交付施工图导致的工期延误，发包人同意按签约合同价和合同工期分摊的每天管理费标准补偿承包人。事件4：上述事件发生后，J工作施工期间发生市场价格波动，经发包人确认，钢材下跌200元/吨(合同钢材单价3600元/吨)，J工作的钢材用量为30吨，人工费上调6%。合同价中J工作的人工费为30万元。以上事件发生后，承包人均及时向发包人提出工期及费用索赔。除注明外，各事件中的费用项目价格均不含增值税。问题1：针对事件一，请指出发包人处理该事件的做法不妥之处，并给出正确的做法。问题2：针对事件二，请指出变更后的关键线路，承包人可以索赔工期是多少天？G工作的工程造价是多少万元？除G工作的工程造价外，由该事件导致的费用索赔工程款是多少万元？问题3：针对事件三，承包人可以获得的工期索赔多少天？假设签约合同价中的规费为300万元，按签约合同价和合同工期分摊的每天管理费是多少万元？承包人可以获得补偿的管理费是多少万元？问题4：针对事件四，钢材单价下跌和人工费上涨是否需要调整价款？请说明原因。 (费用计算部分以万元为单位，计算结果保留三位小数。) 【例题·案例题】 某工程项目业主通过工程量清单招标确定某承包商为中标人，并签订了工程合同，工期为16天。该承包商编制的初始网络进度计划（每天按一个工作班安排作业）如图3.1所示，图中箭线上方字母为工作名称，箭线下方括号外数字为持续时间，括号内数字为总用工日数（人工工资标准均为45.00元/工日，窝工补偿标准均为30.00元/工日）。由于施工工艺和组织的要求，工作A、D、H需使用同一台施工机械（该种施工机械运转台班费800元/台班，闲置台班费550元/台班），工作B、E、I需使用同一台施工机械（该种机械运转台班费600元/台班，闲置台班费400元/台班），工作C、E需由同一班组工人完成作业，为此该计划需做出相应的调整。 图3.1初始网络进度计划 问题:1．请对图3.1所示的进度计划做出相应的调整，绘制出调整后的施工网络进度计划，并指出关键线路。2．试分析工作A、D、H的最早开始时间、最早完成时间。如果该三项工作均以最早开始时间开始作业，该种施工机械需在现场多长时间？闲置多长时间？若尽量使该种施工机械在现场的闲置时间最短，该三项工作的开始作业时间如何安排？ 3．在施工过程中，由于设计变更，致使工作E增加工程量，作业时间延长2天，增加用工10个工日，材料费用2500元，增加相应的措施人材机费用600元（不含管理费和利润）；因工作E作业时间的延长，致使工作H、I的开始作业时间均相应推迟2天；由于施工机械故障，致使工作G作业时间延长1天，增加用工3个工日，材料费用800元。如果该工程管理费按人工、材料、机械费之和的7%计取，利润按人工、材料、机械费、管理费之和的4.5%计取，增值税费率为3.477%。试问：承包商应得到的工期和费用索赔是多少？ 试题三：某北方工业项目，业主采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同。施工合同约定：项目生产设备由业主购买；开工日期为6月1日，合同工期为120天；工期每提前（或拖后）1天，奖励（或罚款）1万元（含税金）。 工程项目开工前，承包商编制了施工总进度计划，如图所示（时间单位：天），并得到监理人的批准。 工程项目施工过程中，发生了如下事件。 事件1：厂房基础施工时，地基局部存在现存技术难以发现的软弱土层，因等待地基处理方案导致承包商窝工60个工日、自有机械闲置4个台班（台班费为1200元／台班，台班折旧费为700元／台班）；地基处理产生人材机费用6000元；基础工程量增加50m3（综合单价：420元／m3）。共造成厂房基础作业时间延长6天。 事件2：7月10日～7月11日，用于主体结构的施工机械出现故障；7月12日～7月13日该地区供电全面中断。施工机械故障和供电中断导致主体结构工程停工4天、30名工人窝工4天，一台租赁机械闲置4天（每天1个台班，机械租赁费1500元／天），其他作业未受到影响。 事件3：在装饰装修和设备安装施工过程中，因遭遇台风侵袭，导致承包商采购尚未安装的门窗损坏，承包商窝工36个工日，承包商重新购置门窗的费用为7000元，该作业时间延长2天。  事件4：鉴于工期拖延较多，承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提前，与装饰装修作业搭接5天，并采取加快施工措施使收尾工作作业时间缩短2天，发生赶工措施费用8000元。（假设上述人材机的费用中均不含可抵扣的进项税额）【问题】1.分别说明承包商能否就上述事件1～事件4向业主提出工期和（或）费用索赔，并说明理由。  2.承包商在事件1～事件4中得到的工期索赔各为多少天?工期索赔共计多少天?该工程的实际工期为多少天?工期奖（罚）款为多少万元? 3.如果该工程人工工资标准为120元／工日，窝工补偿标准为40元／工日。工程的管理费和利润为人材机费用之和的15%，增值税为15.8％，窝工与机械闲置费用补偿只取增值税，不考虑管理费和利润的补偿。分别计算承包商在事件1～事件4中得到的费用索赔各为多少元?费用索赔总额为多少元?（费用以元为单位，计算结果保留两位小数） 二、案例二（20分）背景：某国有资金投资大型项目，总投资额2200万，其中监理技术服务合同额150万，建设单位技术总工程师认为中咨工程建设监理公司在该行业内是全国排名第一的公司，资质、技术等各方面均没有任何问题，遂直接发包给该单位。施工总承包单位进行公开招标方式选取，招标文件中规定：（1）投标报价不得低于企业平均成本。（2）合同履行期间，综合单价在任何市场波动和政策变化下均不得调整。（3）投标有效期从发售招标文件之日开始计算，共90天（时间足够完成相关事项）。（4）中标人的履约保证金为最高投标限价的10%。 经过评审，最终中建三局公司胜出，中标。双方按规定签合同。该工程合同工期21天，中建三局委派该项目工作的项目经理拟定的初始网络进度计划如图所示。在生产协调会上，设备供应部门提出，工作F、J使用的同种机械只能租赁到1台，因此，该两项工作只能按先后顺序施工。 【问题】 1.请分析背景中招投标相关内容的不妥之处，并说明理由，并完成相关单选题（只有一个最佳选项）。（1）该项目招标文件中载明的投标有效期是90日，则该项目的投标保证金有效期是（  ）。A.30日B.45日C.60日D.90日（2）投标人递交投标文件时，需要同时提交（  ）。A.投标保证金B.履约保证金C.预付款保证金D.详细具体的分包协议（3）对于该项目的投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金转出的账户应当是（  ）。A.法定代表人的账户B.委托代理人的账户C.投标单位的基本账户D.投标单位的任意账户2.按工作的最早开始时间来排序，工作F、J哪一项先施工较合理？并以此进行调整，将调整结果绘制新网络图。调整后的关键工作有哪些？工期为多少天？3.经上述调整后的合理计划被批准为正式进度计划。但在开工后，由于建设单位提供资金不及时，导致工作I的时间延误3天，使工作J的开始作业时间推迟，由于施工单位近期公司开会多，未在规定时间向建设单位提出索赔通知书。工作J的推迟开工或停工1天费用损失为500元且总工期每拖延一天罚款700元。受上述事件的影响，该工程的总工期将为多少天？综合费用增加多少元？ 4.在发生问题3所述情况后，若通过压缩关键工作的持续时间来调整进度计划，从经济的角度考虑，应压缩哪些工作的持续时间？每项工作分别压缩多少天？总工期为多少天？压缩增加费用和工期罚款各多少元？各项工作可压缩时间及压缩每1天需增加的费用见下表所示。  背景：某企业拟建一工业厂房，发承包双方采用工程量清单计价方式签订施工合同。合同约定：合同工期100天，工期每提前1天，可获得提前工期奖励2万元（含税金），工期每拖后1天，需承担逾期违约金1万元（含税金）；人工费标准120元/工日，窝工人工费补偿标准为70元/工日；自有机械闲置补偿标准为台班费的60%；管理费和利润按人材机费用之和的10%计取，增值税率为9%；措施项目费取分部分项费用的13%。 开工前承包商提交并经总监理工程师审查批准的施工总进度计划如图所示，其中K工作为厂区道路工程，其流水施工进度计划如图所示。 K工作流水施工进度计划注：路基为水泥土振动压实路基，路基完成后的养护时间为6天。施工过程中发生了经监理人核准的如下事件：事件1：由于供电线路故障，导致工作B作业时间拖延4天，20名工人和一台施工自有机械持续停工4天（台班费800元/台班）。事件2：因设计变更新增分部分项工程L工作，L工作在B工作完成后开始，F工作前完成，持续时间为6天。经双方协商一致，确定了完成L工作的全部分部分项工程费中的人材机费用之和为260000元。事件3：由于机械调度原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停2天，每停工一天造成人员窝工40工日。事件4：考虑到上述1-3项事件对工期的影响，为了缩短工期，承包人将原施工进度计划中K工作按加快的成倍节拍流水施工进行，因增加人员和使用机械导致额外发生6.6万元的费用。上述事件发生后，承包人均及时向发包人提出了索赔要求。【问题】1.针对本案例事件1-事件3，施工单位能否提出工期和（或）费用索赔，并分别说明理由。2.事件1-事件3发生后，承包人可获得工期补偿为多少天？费用赔偿为多少元？3.根据案例背景描述，绘制K工作加快流水施工横道计划。4.事件4，承包商可以获得的费用奖惩为多少？ （计算结果保留两位小数） 三、案例三（20分）某工程项目业主分别与甲、乙施工单位签订了土建施工合同和设备安装合同。土建施工合同约定：管理费为人材机费用之和的10%，利润为人材机费用与管理费之和的6%，税金为9%，合同工期100天；设备安装合同约定：管理费和利润均以人工费为基数，其费率分别为55%和45%，税金为9%，合同工期20天。土建施工合同与设备安装合同均约定：人工工日单价为80元/工日，窝工补偿按70%计；机械台班单价为500元/台班，闲置补偿按80%计。 甲、乙施工单位编制了施工进度计划，获得监理工程师批准，如图所示。 该工程施工过程中发生如下事件：事件1：基础工程A工作施工完毕组织验槽时，发现基坑实际土质与业主提供的工程地质资料不符，为此，设计单位修改设计加大了基础埋深。该基础加深处理使甲施工单位增加用工50个工日，增加机械10个台班，A工作时间延长3天。甲施工单位及时向业主提出费用索赔和工期索赔。事件2：设备基础D工作的预埋件施工完毕后，甲施工单位报监理工程师进行隐蔽工程验收。监理工程师未按合同约定时限到场验收，也未通知甲施工单位推迟验收时间，在此情况下，甲施工单位进行了隐蔽工序的施工。业主代表得知该情况后要求施工单位剥露重新检验，检验发现预埋件尺寸不足、位置偏差过大，不符合设计要求。该重新检验导致甲施工单位增加人工30个工日、材料费1.2万元，D工作时间延长2天。甲施工单位及时向业主提出费用索赔和工期索赔。事件3：设备安装S工作开始后，乙施工单位发现由业主采购的设备配件缺失，业主要求乙施工单位自行采购缺失配件。为此，乙施工单位发生材料费2.5万元、人工费0.5万元，S工作时间延长2天。乙施工单位向业主提出费用索赔和工期延长2天的索赔，向甲施工单位提出受事件1和事件2影响工期延长5天的索赔。事件4：设备安装过程中，由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏，使S工作延长施工工期6天，窝工24个工日，增加安装、调试设备修理费1.6万元。并影响了甲施工单位后续工作的开工时间，造成甲施工单位窝工36个工日、机械闲置6个台班。为此，甲施工单位分别向业主和乙施工单位及时提出了费用和工期索赔。【问题】1.分别指出事件3~4中甲施工单位和乙施工单位的费用索赔和工期索赔是否成立？并分别说明理由。并完成下列单选题。（1）该项目的工程质量保证金最长返还时间应为（  ）。A.1年B.2年C.5年D.50年（2）下列说法不正确的是（   ）A.本案例中，乙施工单位可以向甲施工单位提出索赔。B.本案例中，乙施工单位可以向建设施工单位提出索赔。C.本案例事件1中，甲施工单位向业主提出费用和工期索赔均成立。  理由：地质条件变化应由业主承担责任，且A工作为关键工作。D.本案例事件2中，甲施工单位向业主提出的费用与工期索赔均不成立。理由：承包人覆盖工程隐蔽部位后，业主或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检测，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。2.事件2中，业主代表的做法是否妥当？说明理由。3.事件1~4发生后，图中E工作和G工作实际开始工作时间分别为第几天？说明理由。4.计算业主应补偿甲、乙施工单位的费用分别为多少元？可批准延长的工期分别为多少天？ （计算结果保留整数） 精选题目·教材案例二【背景】某城市为提升核心产业竞争力，经批准兴建某产业园区。该园区管理单位作为甲方于xxxx年10月10日分别与某建筑工程公司（乙方）、某外资装饰工程公司（丙方）签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。合同约定主体建筑工程施工于当年11月10日正式开工，合同工期为2年5个月。为保证工期，甲方、乙方与丙方约定：主体与装饰施工采取立体交叉作业，即主体完成三层，装饰工程承包商立即进入装饰作业。为保证装饰工程达到办公要求，业主委托某监理公司实施“装饰工程监理”。在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。在该工程投入使用3年2个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲方在工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。在结算工程款时，甲方本应付工程总价款16000万元人民币，但只付14000万元人民币。特请求法庭判决被告支付剩余的2000万元人民币及拖期的利息。在庭审中，被告答称：原告施工质量有问题，如：办公大堂、厂房墙面等主体施工质量不合格。因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付152万美元，折合人民币1100万元。此项费用应由原告承担。另还有其他质量问题，并造成厂房、机房设备、设施损失计人民币900万元。共计损失人民币2000万元，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为14000万元人民币。原告辩称：被告称产业园区主体施工质量不合格不属实并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级的情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主被装饰工程公司提出的索赔152万美元（经监理工程师和业主代表签字）的清单56件。原告再辩称：签署竣工验收报告即为认可施工质量，请求法庭以文字为证。又指出：如果真的存在被告所说的情况被告应当在装饰施工前通知我方修理。原告最后请求法庭关注：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。在长达3年多的时间里甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。【问题】1.单选题（1）对于原、被告之间的合同效力，说法正确的是（ ）。A.合同有效B.合同效力待定C.合同无效D.部分合同无效（2）在装修施工过程中，发现主体工程施工质量有问题时，业主采取的处理方式妥当的是（ ）。A.为了保证工期，可以安排丙方先行修理，将其相关费用及时通知给乙方，在乙方的工程款进行扣除B.发现主体工程施工质量有问题时，应当在装饰施工前通知乙方修理，该修理事项只能由乙方完成C.发现主体工程施工质量有问题时，业主应及时通知承包商进行修理，并由甲方承担修理费用D.业主先通知乙方修理，承包商在期限内不派人修理才可委托其他人员修理，修理费用从扣留的保修费用内支付（3）依据背景资料，乙方与丙方约定的主体与装饰施工采取立体交叉作业，对该约定有效性说法正确的是（ ）。A.乙方与丙方没有直接的合同关系，因此该约定无效B.乙方与丙方都与甲方分别签订合同，在甲方的认可下，交叉作业的约定才能生效C.该约定是乙方和丙方的共同约定，有没有甲方的认可并不重要，该约定双方认可即有效D.该约定是甲方、乙方和丙方的共同约定，因此交叉作业的约定有效（4）出现合同纠纷时，本案例所采用的处理方法是（ ）。A.甲乙自行协商B.第三方调解C.仲裁D.诉讼（5）《中华人民共和国民法典》中对诉讼时效期的规定为（ ）。A.一年B.两年C.三年D.五年（6）结合背景材料，分析本案例甲乙双方的纠纷中，甲方诉讼时效期限应从（ ）开始计算。A.装饰工程合同约定的工期结束日B.甲方开具竣工验收报告载明的竣工验收日C.装饰工程监理发出的装饰工程开工日期D.乙方最后一次提出结算要求之日（7）结合背景材料，本案例的乙方诉讼时效期限应从（ ）开始计算。A.装饰工程合同约定的工期结束日B.甲方开具竣工验收报告载明的实际验收日C.装饰工程监理发出的装饰工程开工日期D.乙方最后一次提出结算要求之日2.多选题（1）背景材料中提到“在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议”，依照《建设工程施工合同（示范文本）》,关于施工合同履行过程中，发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（ ）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.追加合同价款（2）依据背景材料，装饰合同执行中的索赔，对乙方是否具有约束力的分析表述正确的是（ ）。A.主体工程合同与装饰工程合同是两个分别独立的合同，再结合案例背景，装饰合同执行中的索赔对乙方无约束力B.主体工程合同与装饰工程合同虽然是两个分别独立的合同，但由于交叉作业和甲方的指令，装饰合同执行中的索赔对乙方具有约束力C.如果确因主体工程质量不合格，装修商进行返修向甲方提出索赔，根据《建设工程施工合同（示范文本）》之规定，甲方应在索赔事件发生14天内向乙方发出索赔通知，否则乙方可不接受业主索赔要求D.如果确因主体工程质量不合格，装修商进行返修向甲方提出索赔，根据《建设工程施工合同（示范文本）》之规定，甲方应在索赔事件发生28天内向乙方发出索赔通知，否则乙方可不接受业主索赔要求E.乙方与丙方因本案例中装饰合同执行中的索赔对乙方无约束力 精选题目教材案例7·改编【背景】某建筑公司（承包方）与某建设单位（发包方）签订了建筑面积为2100m2的单层工业厂房的施工合同，合同工期为20周。承包方按时提交了施工方案和施工网络计划，如网络图和图表所示，并获得工程师代表的批准。该项工程中各项工作匀速施工，计划资金需用量由承包方提交，经工程师代表审查批准后，作为施工阶段投资控制的依据。 实际施工过程中发生了如下几项事件：（1）在工程进行到第9周结束时，检查发现A、B、C、D、E、G工作均全部完成，F工作和H工作实际完成的资金用量分别为14万元和8万元。且前9周各项工作已完工程的实际投资与计划投资均相符。（2）在随后的施工过程中，J工作由于施工质量问题，工程师代表下达了停工令使其暂停施工，并进行返工处理1周，造成返工费用2万元；M工作因发包方要求的设计变更，使该工作因施工图纸晚到，推迟2周施工，并造成承包方因停工和机械闲置而损失1.2万元。为此承包方向发包方提出了3周工期索赔和3.2万元的费用索赔。【问题】1.试绘制该工程的早时标网络进度计划，根据第9周末的检查结果标出实际进度前锋线，分析D、F和H三项工作的进度偏差；到第9周末的实际累计资金用量是多少？2.如果后续施工按计划进行，试分析发生的进度偏差对计划工期产生什么影响？其总工期是否大于合同工期？3.针对事件1后，试重新绘制第10周开始至完工的早时标网络进度计划。4.承包方提出的索赔要求是否合理？并说明原因。5.合理的工期索赔、费用索赔是多少？（计算结果有小数的保留一位小数）     精选题目·2020真题·改编【背景】某环保工程项目，承发包双方签订了工程施工合同。合同约定：工期270天；管理费和利润按人材机费用之和的20%计取；增值税税金按人材机费、管理费和利润之和的9%计取；人工单价按150元/工日计，人工窝工补偿按其单价的60%计，施工机械台班单价按1200元/台班计、施工机械闲置补偿按其台班单价的70%计；人工窝工和施工机械闲置补偿均不计取管理费和利润，各分部分项工程的措施费按其相应工程费的25%计取。（无特别说明的，费用计算时均按不含税价格考虑）。承包人编制的施工进度计划获得了监理工程师批准，如图所示。该工程项目施工过程中发生了如下事件：事件1：分项工程A施工至第15天时，发现地下埋藏文物，由相关部门进行了处置，造成承包人停工10天，人员窝工110个工日，施工机械闲置20个台班；配合文物处置，承包人发生人工费3000元，保护措施费1600元，承包人及时向发包人提出工期延期和费用索赔。事件2：文物处置工作完成后，①发包人提出了地基夯实设计变更，致使分项工程A延长5天工作时间，承包人增加用工50个工日、增加施工机械5个台班、增加材料费35000元；②为了确保工程质量，承包人将地基夯实处理设计变更的范围扩大了20%，由此增加了5天工作时间，增加人工费2000元、材料费3500元、施工机械使用费2000元。承包人针对事件①、②两项内容及时提出工期延期和费用索赔。事件3：分项工程C、G、H共用同一台专用施工机械顺序施工，承包人计划第30天末租赁该专用施工机械进场，第190天末退场。事件4：分项工程H施工中，使用的某种暂估材料的价格上涨了30%，该材料的暂估单价为392.4元/m²（含可抵扣进项税9%），监理工程师确认了该材料使用数量为800㎡。【问题】1.事件1中承包人提出工期和费用索赔是否成立？说明理由。如果成立，承包人应获得的工期延期为多少天？费用索赔额多少元？2.事件2中分别指出承包人针对①②两项内容所提出的工期延期和费用索赔是否成立？说明理由。承包人应获得工期延期多少天？说明理由。费用索赔额多少元？3.根据承包人施工进度计划图，绘制继事件1、2发生后，承包人的时标网络施工进度计划，实际工期为多少天？事件3中专业施工机械最迟在第几天末进场？在此情况下，该机械在施工现场的闲置时间最短为多少天？4.事件4中分项工程H的工程价款增加的金额为多少元？（计算结果以“元”为单位保留整数） 试题三（20分）【背景资料】建设单位采用工程量清单方式招标，并与承包人按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工承包单价合同。合同工期220天。施工承包合同约定：管理费和利润为人材机费用之和的16%，项目中的F工作为专业工程（由承包人同分包单位签订合同），结算金额依据实际完工量确定。专业工程中管理费和利润以人工费为基数，费率55%；分部分项工程的措施费按其相应工程费的25%计取，税金税率9%。 各综合工日除税单价120元/工日，窝工补偿按照70%计，综合机械台班除税单价800元/台班，机械闲置补偿按其台班单价的70%计；人工窝工和施工机械闲置补偿均不计取管理费和利润。承包人编制了施工进度计划得到了监理工程师的批准，如图3.1所示。 该工程项目施工过程中发生了如下事件：事件1：承包人依据招标文件中地基资料确定了A工作的施工方案，选择了某小型挖掘机进行土方工作。在施工过程中，因方案有误导致开挖困难，增加人工15个工日，机械6个台班并造成A工作延长8天。承包人及时向发包人提出工期延误和费用索赔。批准工期220，实际工期228 事件2：在A工作施工到第15天时，业主提出设计变更，致使A工作施工延长5天工作时间，承包人增加用工50个工日、施工机械10个台班、材料费用78000元；由于等待设计变更，造成停工2天，承包人窝工25个工日、施工机械闲置5个台班；承包人及时向发包人提出7天工期索赔及相应索赔费用。 事件 3：分包人向承包人提出由于事件 1 和事件 2 造成其工期拖延，窝工 30 个工日，自有机械共计 2 台，按每台机械每天工作 1 个台班。分包人及时向承包人提出索赔工期及相应索赔费用。事件 4：F 工作实际完工量及价格：人工 150 个工日、机械 100 个台班、材料 150000 元，工期不变。分包人向承包人申请办理竣工结算。 事件 5：根据施工承包合同约定，合同工期每提前 1 天奖励 1 万元（含税）。考 虑到前面事件的影响，施工单位将 D、G、K 工作分别按流水节拍 25、45、15 流 水施工，以缩短工期获取工期奖励。 问题： 1.承包人是否可以对事件1提出索赔，说明理由。如可以计算索赔工期和索赔费用。2.事件2中承包人可获得的索赔费用及工期。3.分包人可以向承包人提出的索赔工期，说明理由。若分包单位的窝工工日允许批准，分包人可索赔费用数额是多少?4.计算分项工程F实际工程价款（不含索赔费用）。 5.计算事件5中D、G、K三项工作流水施工工期，考虑事件1、2的影响，指出采用流水施工后网络计划的关键线路和实际施工工期。依据施工承包合同，施工单位可获得的工期提前奖励为多少万元?（计算结果以元为单位，保留两位小数） 试题三：某北方工业项目，业主采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同。施工合同约定：项目生产设备由业主购买；开工日期为6月1日，合同工期为120天；工期每提前（或拖后）1天，奖励（或罚款）1万元（含税金）。 工程项目开工前，承包商编制了施工总进度计划，如图所示（时间单位：天），并得到监理人的批准。 工程项目施工过程中，发生了如下事件。 事件1：厂房基础施工时，地基局部存在现存技术难以发现的软弱土层，因等待地基处理方案导致承包商窝工60个工日、自有机械闲置4个台班（台班费为1200元／台班，台班折旧费为700元／台班）；地基处理产生人材机费用6000元；基础工程量增加50m3（综合单价：420元／m3）。共造成厂房基础作业时间延长6天。 事件2：7月10日～7月11日，用于主体结构的施工机械出现故障；7月12日～7月13日该地区供电全面中断。施工机械故障和供电中断导致主体结构工程停工4天、30名工人窝工4天，一台租赁机械闲置4天（每天1个台班，机械租赁费1500元／天），其他作业未受到影响。 事件3：在装饰装修和设备安装施工过程中，因遭遇台风侵袭，导致承包商采购尚未安装的门窗损坏，承包商窝工36个工日，承包商重新购置门窗的费用为7000元，该作业时间延长2天。  事件4：鉴于工期拖延较多，承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提前，与装饰装修作业搭接5天，并采取加快施工措施使收尾工作作业时间缩短2天，发生赶工措施费用8000元。（假设上述人材机的费用中均不含可抵扣的进项税额）【问题】1.分别说明承包商能否就上述事件1～事件4向业主提出工期和（或）费用索赔，并说明理由。  2.承包商在事件1～事件4中得到的工期索赔各为多少天?工期索赔共计多少天?该工程的实际工期为多少天?工期奖（罚）款为多少万元? 3.如果该工程人工工资标准为120元／工日，窝工补偿标准为40元／工日。工程的管理费和利润为人材机费用之和的15%，增值税为15.8％，窝工与机械闲置费用补偿只取增值税，不考虑管理费和利润的补偿。分别计算承包商在事件1～事件4中得到的费用索赔各为多少元?费用索赔总额为多少元?（费用以元为单位，计算结果保留两位小数）

定量分析

2024年真题（修）某国有企业投资的建设项目，采用工程量清单方式招标，发承包双方签订了工程施工合同。合同约定工期320天，签约合同价8000万元(含税)，管理费为人材机费之和的8%，利润为人材机费和管理费之和的3%。增值税率为9%，因市场价格波动、人工费和钢材变化部分据实调整。施工机械闲置费用按机械台班单价的60%计算(不计取管理费和利润)。合同签订后，经监理工程师批准的施工进度计划如图3.1所示。承包人安排E工作与I工作使用同一台施工机械(按每天1台班计)，机械台班单价为1000元/台班。各项工作均按最早时间安排。工程实施过程中发生如下事件： 事件1：该工程F工作招标工程量清单中空调机组共计12套，设备暂估价20万元/套，F工作开始前发包人经询价选择了某设备供应商，并按18万元/套认定价格调整了合同价。事件2：因工程变更增加G工作，G工作是E工作的紧后工作，是I工作的紧前工作，工作时间为40天，经确认，该工作人材机费用分别为20万元、40万元、10万元。事件3：由于功能调整需要，对施工图进行了修改，因修改后的施工图延迟移交承包人，导致工作H开始时间延误40天。经双方协商，对因延迟交付施工图导致的工期延误，发包人同意按签约合同价和合同工期分摊的每天管理费标准补偿承包人。事件4：上述事件发生后，J工作施工期间发生市场价格波动，经发包人确认，钢材下跌200元/吨(合同钢材单价3600元/吨)，J工作的钢材用量为30吨，人工费上调6%。合同价中J工作的人工费为30万元。以上事件发生后，承包人均及时向发包人提出工期及费用索赔。除注明外，各事件中的费用项目价格均不含增值税。问题1：针对事件一，请指出发包人处理该事件的做法不妥之处，并给出正确的做法。问题2：针对事件二，请指出变更后的关键线路，承包人可以索赔工期是多少天？G工作的工程造价是多少万元？除G工作的工程造价外，由该事件导致的费用索赔工程款是多少万元？问题3：针对事件三，承包人可以获得的工期索赔多少天？假设签约合同价中的规费为300万元，按签约合同价和合同工期分摊的每天管理费是多少万元？承包人可以获得补偿的管理费是多少万元？问题4：针对事件四，钢材单价下跌和人工费上涨是否需要调整价款？请说明原因。 (费用计算部分以万元为单位，计算结果保留三位小数。) 【例题·案例题】 某工程项目业主通过工程量清单招标确定某承包商为中标人，并签订了工程合同，工期为16天。该承包商编制的初始网络进度计划（每天按一个工作班安排作业）如图3.1所示，图中箭线上方字母为工作名称，箭线下方括号外数字为持续时间，括号内数字为总用工日数（人工工资标准均为45.00元/工日，窝工补偿标准均为30.00元/工日）。由于施工工艺和组织的要求，工作A、D、H需使用同一台施工机械（该种施工机械运转台班费800元/台班，闲置台班费550元/台班），工作B、E、I需使用同一台施工机械（该种机械运转台班费600元/台班，闲置台班费400元/台班），工作C、E需由同一班组工人完成作业，为此该计划需做出相应的调整。 图3.1初始网络进度计划 问题:1．请对图3.1所示的进度计划做出相应的调整，绘制出调整后的施工网络进度计划，并指出关键线路。2．试分析工作A、D、H的最早开始时间、最早完成时间。如果该三项工作均以最早开始时间开始作业，该种施工机械需在现场多长时间？闲置多长时间？若尽量使该种施工机械在现场的闲置时间最短，该三项工作的开始作业时间如何安排？ 3．在施工过程中，由于设计变更，致使工作E增加工程量，作业时间延长2天，增加用工10个工日，材料费用2500元，增加相应的措施人材机费用600元（不含管理费和利润）；因工作E作业时间的延长，致使工作H、I的开始作业时间均相应推迟2天；由于施工机械故障，致使工作G作业时间延长1天，增加用工3个工日，材料费用800元。如果该工程管理费按人工、材料、机械费之和的7%计取，利润按人工、材料、机械费、管理费之和的4.5%计取，增值税费率为3.477%。试问：承包商应得到的工期和费用索赔是多少？ 试题三：某北方工业项目，业主采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同。施工合同约定：项目生产设备由业主购买；开工日期为6月1日，合同工期为120天；工期每提前（或拖后）1天，奖励（或罚款）1万元（含税金）。 工程项目开工前，承包商编制了施工总进度计划，如图所示（时间单位：天），并得到监理人的批准。 工程项目施工过程中，发生了如下事件。 事件1：厂房基础施工时，地基局部存在现存技术难以发现的软弱土层，因等待地基处理方案导致承包商窝工60个工日、自有机械闲置4个台班（台班费为1200元／台班，台班折旧费为700元／台班）；地基处理产生人材机费用6000元；基础工程量增加50m3（综合单价：420元／m3）。共造成厂房基础作业时间延长6天。 事件2：7月10日～7月11日，用于主体结构的施工机械出现故障；7月12日～7月13日该地区供电全面中断。施工机械故障和供电中断导致主体结构工程停工4天、30名工人窝工4天，一台租赁机械闲置4天（每天1个台班，机械租赁费1500元／天），其他作业未受到影响。 事件3：在装饰装修和设备安装施工过程中，因遭遇台风侵袭，导致承包商采购尚未安装的门窗损坏，承包商窝工36个工日，承包商重新购置门窗的费用为7000元，该作业时间延长2天。  事件4：鉴于工期拖延较多，承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提前，与装饰装修作业搭接5天，并采取加快施工措施使收尾工作作业时间缩短2天，发生赶工措施费用8000元。（假设上述人材机的费用中均不含可抵扣的进项税额）【问题】1.分别说明承包商能否就上述事件1～事件4向业主提出工期和（或）费用索赔，并说明理由。  2.承包商在事件1～事件4中得到的工期索赔各为多少天?工期索赔共计多少天?该工程的实际工期为多少天?工期奖（罚）款为多少万元? 3.如果该工程人工工资标准为120元／工日，窝工补偿标准为40元／工日。工程的管理费和利润为人材机费用之和的15%，增值税为15.8％，窝工与机械闲置费用补偿只取增值税，不考虑管理费和利润的补偿。分别计算承包商在事件1～事件4中得到的费用索赔各为多少元?费用索赔总额为多少元?（费用以元为单位，计算结果保留两位小数） 二、案例二（20分）背景：某国有资金投资大型项目，总投资额2200万，其中监理技术服务合同额150万，建设单位技术总工程师认为中咨工程建设监理公司在该行业内是全国排名第一的公司，资质、技术等各方面均没有任何问题，遂直接发包给该单位。施工总承包单位进行公开招标方式选取，招标文件中规定：（1）投标报价不得低于企业平均成本。（2）合同履行期间，综合单价在任何市场波动和政策变化下均不得调整。（3）投标有效期从发售招标文件之日开始计算，共90天（时间足够完成相关事项）。（4）中标人的履约保证金为最高投标限价的10%。 经过评审，最终中建三局公司胜出，中标。双方按规定签合同。该工程合同工期21天，中建三局委派该项目工作的项目经理拟定的初始网络进度计划如图所示。在生产协调会上，设备供应部门提出，工作F、J使用的同种机械只能租赁到1台，因此，该两项工作只能按先后顺序施工。 【问题】 1.请分析背景中招投标相关内容的不妥之处，并说明理由，并完成相关单选题（只有一个最佳选项）。（1）该项目招标文件中载明的投标有效期是90日，则该项目的投标保证金有效期是（  ）。A.30日B.45日C.60日D.90日（2）投标人递交投标文件时，需要同时提交（  ）。A.投标保证金B.履约保证金C.预付款保证金D.详细具体的分包协议（3）对于该项目的投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金转出的账户应当是（  ）。A.法定代表人的账户B.委托代理人的账户C.投标单位的基本账户D.投标单位的任意账户2.按工作的最早开始时间来排序，工作F、J哪一项先施工较合理？并以此进行调整，将调整结果绘制新网络图。调整后的关键工作有哪些？工期为多少天？3.经上述调整后的合理计划被批准为正式进度计划。但在开工后，由于建设单位提供资金不及时，导致工作I的时间延误3天，使工作J的开始作业时间推迟，由于施工单位近期公司开会多，未在规定时间向建设单位提出索赔通知书。工作J的推迟开工或停工1天费用损失为500元且总工期每拖延一天罚款700元。受上述事件的影响，该工程的总工期将为多少天？综合费用增加多少元？ 4.在发生问题3所述情况后，若通过压缩关键工作的持续时间来调整进度计划，从经济的角度考虑，应压缩哪些工作的持续时间？每项工作分别压缩多少天？总工期为多少天？压缩增加费用和工期罚款各多少元？各项工作可压缩时间及压缩每1天需增加的费用见下表所示。  背景：某企业拟建一工业厂房，发承包双方采用工程量清单计价方式签订施工合同。合同约定：合同工期100天，工期每提前1天，可获得提前工期奖励2万元（含税金），工期每拖后1天，需承担逾期违约金1万元（含税金）；人工费标准120元/工日，窝工人工费补偿标准为70元/工日；自有机械闲置补偿标准为台班费的60%；管理费和利润按人材机费用之和的10%计取，增值税率为9%；措施项目费取分部分项费用的13%。 开工前承包商提交并经总监理工程师审查批准的施工总进度计划如图所示，其中K工作为厂区道路工程，其流水施工进度计划如图所示。 K工作流水施工进度计划注：路基为水泥土振动压实路基，路基完成后的养护时间为6天。施工过程中发生了经监理人核准的如下事件：事件1：由于供电线路故障，导致工作B作业时间拖延4天，20名工人和一台施工自有机械持续停工4天（台班费800元/台班）。事件2：因设计变更新增分部分项工程L工作，L工作在B工作完成后开始，F工作前完成，持续时间为6天。经双方协商一致，确定了完成L工作的全部分部分项工程费中的人材机费用之和为260000元。事件3：由于机械调度原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停2天，每停工一天造成人员窝工40工日。事件4：考虑到上述1-3项事件对工期的影响，为了缩短工期，承包人将原施工进度计划中K工作按加快的成倍节拍流水施工进行，因增加人员和使用机械导致额外发生6.6万元的费用。上述事件发生后，承包人均及时向发包人提出了索赔要求。【问题】1.针对本案例事件1-事件3，施工单位能否提出工期和（或）费用索赔，并分别说明理由。2.事件1-事件3发生后，承包人可获得工期补偿为多少天？费用赔偿为多少元？3.根据案例背景描述，绘制K工作加快流水施工横道计划。4.事件4，承包商可以获得的费用奖惩为多少？ （计算结果保留两位小数） 三、案例三（20分）某工程项目业主分别与甲、乙施工单位签订了土建施工合同和设备安装合同。土建施工合同约定：管理费为人材机费用之和的10%，利润为人材机费用与管理费之和的6%，税金为9%，合同工期100天；设备安装合同约定：管理费和利润均以人工费为基数，其费率分别为55%和45%，税金为9%，合同工期20天。土建施工合同与设备安装合同均约定：人工工日单价为80元/工日，窝工补偿按70%计；机械台班单价为500元/台班，闲置补偿按80%计。 甲、乙施工单位编制了施工进度计划，获得监理工程师批准，如图所示。 该工程施工过程中发生如下事件：事件1：基础工程A工作施工完毕组织验槽时，发现基坑实际土质与业主提供的工程地质资料不符，为此，设计单位修改设计加大了基础埋深。该基础加深处理使甲施工单位增加用工50个工日，增加机械10个台班，A工作时间延长3天。甲施工单位及时向业主提出费用索赔和工期索赔。事件2：设备基础D工作的预埋件施工完毕后，甲施工单位报监理工程师进行隐蔽工程验收。监理工程师未按合同约定时限到场验收，也未通知甲施工单位推迟验收时间，在此情况下，甲施工单位进行了隐蔽工序的施工。业主代表得知该情况后要求施工单位剥露重新检验，检验发现预埋件尺寸不足、位置偏差过大，不符合设计要求。该重新检验导致甲施工单位增加人工30个工日、材料费1.2万元，D工作时间延长2天。甲施工单位及时向业主提出费用索赔和工期索赔。事件3：设备安装S工作开始后，乙施工单位发现由业主采购的设备配件缺失，业主要求乙施工单位自行采购缺失配件。为此，乙施工单位发生材料费2.5万元、人工费0.5万元，S工作时间延长2天。乙施工单位向业主提出费用索赔和工期延长2天的索赔，向甲施工单位提出受事件1和事件2影响工期延长5天的索赔。事件4：设备安装过程中，由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏，使S工作延长施工工期6天，窝工24个工日，增加安装、调试设备修理费1.6万元。并影响了甲施工单位后续工作的开工时间，造成甲施工单位窝工36个工日、机械闲置6个台班。为此，甲施工单位分别向业主和乙施工单位及时提出了费用和工期索赔。【问题】1.分别指出事件3~4中甲施工单位和乙施工单位的费用索赔和工期索赔是否成立？并分别说明理由。并完成下列单选题。（1）该项目的工程质量保证金最长返还时间应为（  ）。A.1年B.2年C.5年D.50年（2）下列说法不正确的是（   ）A.本案例中，乙施工单位可以向甲施工单位提出索赔。B.本案例中，乙施工单位可以向建设施工单位提出索赔。C.本案例事件1中，甲施工单位向业主提出费用和工期索赔均成立。  理由：地质条件变化应由业主承担责任，且A工作为关键工作。D.本案例事件2中，甲施工单位向业主提出的费用与工期索赔均不成立。理由：承包人覆盖工程隐蔽部位后，业主或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检测，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。2.事件2中，业主代表的做法是否妥当？说明理由。3.事件1~4发生后，图中E工作和G工作实际开始工作时间分别为第几天？说明理由。4.计算业主应补偿甲、乙施工单位的费用分别为多少元？可批准延长的工期分别为多少天？ （计算结果保留整数） 精选题目·教材案例二【背景】某城市为提升核心产业竞争力，经批准兴建某产业园区。该园区管理单位作为甲方于xxxx年10月10日分别与某建筑工程公司（乙方）、某外资装饰工程公司（丙方）签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。合同约定主体建筑工程施工于当年11月10日正式开工，合同工期为2年5个月。为保证工期，甲方、乙方与丙方约定：主体与装饰施工采取立体交叉作业，即主体完成三层，装饰工程承包商立即进入装饰作业。为保证装饰工程达到办公要求，业主委托某监理公司实施“装饰工程监理”。在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。在该工程投入使用3年2个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲方在工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。在结算工程款时，甲方本应付工程总价款16000万元人民币，但只付14000万元人民币。特请求法庭判决被告支付剩余的2000万元人民币及拖期的利息。在庭审中，被告答称：原告施工质量有问题，如：办公大堂、厂房墙面等主体施工质量不合格。因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付152万美元，折合人民币1100万元。此项费用应由原告承担。另还有其他质量问题，并造成厂房、机房设备、设施损失计人民币900万元。共计损失人民币2000万元，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为14000万元人民币。原告辩称：被告称产业园区主体施工质量不合格不属实并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级的情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主被装饰工程公司提出的索赔152万美元（经监理工程师和业主代表签字）的清单56件。原告再辩称：签署竣工验收报告即为认可施工质量，请求法庭以文字为证。又指出：如果真的存在被告所说的情况被告应当在装饰施工前通知我方修理。原告最后请求法庭关注：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。在长达3年多的时间里甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。【问题】1.单选题（1）对于原、被告之间的合同效力，说法正确的是（ ）。A.合同有效B.合同效力待定C.合同无效D.部分合同无效（2）在装修施工过程中，发现主体工程施工质量有问题时，业主采取的处理方式妥当的是（ ）。A.为了保证工期，可以安排丙方先行修理，将其相关费用及时通知给乙方，在乙方的工程款进行扣除B.发现主体工程施工质量有问题时，应当在装饰施工前通知乙方修理，该修理事项只能由乙方完成C.发现主体工程施工质量有问题时，业主应及时通知承包商进行修理，并由甲方承担修理费用D.业主先通知乙方修理，承包商在期限内不派人修理才可委托其他人员修理，修理费用从扣留的保修费用内支付（3）依据背景资料，乙方与丙方约定的主体与装饰施工采取立体交叉作业，对该约定有效性说法正确的是（ ）。A.乙方与丙方没有直接的合同关系，因此该约定无效B.乙方与丙方都与甲方分别签订合同，在甲方的认可下，交叉作业的约定才能生效C.该约定是乙方和丙方的共同约定，有没有甲方的认可并不重要，该约定双方认可即有效D.该约定是甲方、乙方和丙方的共同约定，因此交叉作业的约定有效（4）出现合同纠纷时，本案例所采用的处理方法是（ ）。A.甲乙自行协商B.第三方调解C.仲裁D.诉讼（5）《中华人民共和国民法典》中对诉讼时效期的规定为（ ）。A.一年B.两年C.三年D.五年（6）结合背景材料，分析本案例甲乙双方的纠纷中，甲方诉讼时效期限应从（ ）开始计算。A.装饰工程合同约定的工期结束日B.甲方开具竣工验收报告载明的竣工验收日C.装饰工程监理发出的装饰工程开工日期D.乙方最后一次提出结算要求之日（7）结合背景材料，本案例的乙方诉讼时效期限应从（ ）开始计算。A.装饰工程合同约定的工期结束日B.甲方开具竣工验收报告载明的实际验收日C.装饰工程监理发出的装饰工程开工日期D.乙方最后一次提出结算要求之日2.多选题（1）背景材料中提到“在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议”，依照《建设工程施工合同（示范文本）》,关于施工合同履行过程中，发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（ ）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.追加合同价款（2）依据背景材料，装饰合同执行中的索赔，对乙方是否具有约束力的分析表述正确的是（ ）。A.主体工程合同与装饰工程合同是两个分别独立的合同，再结合案例背景，装饰合同执行中的索赔对乙方无约束力B.主体工程合同与装饰工程合同虽然是两个分别独立的合同，但由于交叉作业和甲方的指令，装饰合同执行中的索赔对乙方具有约束力C.如果确因主体工程质量不合格，装修商进行返修向甲方提出索赔，根据《建设工程施工合同（示范文本）》之规定，甲方应在索赔事件发生14天内向乙方发出索赔通知，否则乙方可不接受业主索赔要求D.如果确因主体工程质量不合格，装修商进行返修向甲方提出索赔，根据《建设工程施工合同（示范文本）》之规定，甲方应在索赔事件发生28天内向乙方发出索赔通知，否则乙方可不接受业主索赔要求E.乙方与丙方因本案例中装饰合同执行中的索赔对乙方无约束力 精选题目教材案例7·改编【背景】某建筑公司（承包方）与某建设单位（发包方）签订了建筑面积为2100m2的单层工业厂房的施工合同，合同工期为20周。承包方按时提交了施工方案和施工网络计划，如网络图和图表所示，并获得工程师代表的批准。该项工程中各项工作匀速施工，计划资金需用量由承包方提交，经工程师代表审查批准后，作为施工阶段投资控制的依据。 实际施工过程中发生了如下几项事件：（1）在工程进行到第9周结束时，检查发现A、B、C、D、E、G工作均全部完成，F工作和H工作实际完成的资金用量分别为14万元和8万元。且前9周各项工作已完工程的实际投资与计划投资均相符。（2）在随后的施工过程中，J工作由于施工质量问题，工程师代表下达了停工令使其暂停施工，并进行返工处理1周，造成返工费用2万元；M工作因发包方要求的设计变更，使该工作因施工图纸晚到，推迟2周施工，并造成承包方因停工和机械闲置而损失1.2万元。为此承包方向发包方提出了3周工期索赔和3.2万元的费用索赔。【问题】1.试绘制该工程的早时标网络进度计划，根据第9周末的检查结果标出实际进度前锋线，分析D、F和H三项工作的进度偏差；到第9周末的实际累计资金用量是多少？2.如果后续施工按计划进行，试分析发生的进度偏差对计划工期产生什么影响？其总工期是否大于合同工期？3.针对事件1后，试重新绘制第10周开始至完工的早时标网络进度计划。4.承包方提出的索赔要求是否合理？并说明原因。5.合理的工期索赔、费用索赔是多少？（计算结果有小数的保留一位小数）     精选题目·2020真题·改编【背景】某环保工程项目，承发包双方签订了工程施工合同。合同约定：工期270天；管理费和利润按人材机费用之和的20%计取；增值税税金按人材机费、管理费和利润之和的9%计取；人工单价按150元/工日计，人工窝工补偿按其单价的60%计，施工机械台班单价按1200元/台班计、施工机械闲置补偿按其台班单价的70%计；人工窝工和施工机械闲置补偿均不计取管理费和利润，各分部分项工程的措施费按其相应工程费的25%计取。（无特别说明的，费用计算时均按不含税价格考虑）。承包人编制的施工进度计划获得了监理工程师批准，如图所示。该工程项目施工过程中发生了如下事件：事件1：分项工程A施工至第15天时，发现地下埋藏文物，由相关部门进行了处置，造成承包人停工10天，人员窝工110个工日，施工机械闲置20个台班；配合文物处置，承包人发生人工费3000元，保护措施费1600元，承包人及时向发包人提出工期延期和费用索赔。事件2：文物处置工作完成后，①发包人提出了地基夯实设计变更，致使分项工程A延长5天工作时间，承包人增加用工50个工日、增加施工机械5个台班、增加材料费35000元；②为了确保工程质量，承包人将地基夯实处理设计变更的范围扩大了20%，由此增加了5天工作时间，增加人工费2000元、材料费3500元、施工机械使用费2000元。承包人针对事件①、②两项内容及时提出工期延期和费用索赔。事件3：分项工程C、G、H共用同一台专用施工机械顺序施工，承包人计划第30天末租赁该专用施工机械进场，第190天末退场。事件4：分项工程H施工中，使用的某种暂估材料的价格上涨了30%，该材料的暂估单价为392.4元/m²（含可抵扣进项税9%），监理工程师确认了该材料使用数量为800㎡。【问题】1.事件1中承包人提出工期和费用索赔是否成立？说明理由。如果成立，承包人应获得的工期延期为多少天？费用索赔额多少元？2.事件2中分别指出承包人针对①②两项内容所提出的工期延期和费用索赔是否成立？说明理由。承包人应获得工期延期多少天？说明理由。费用索赔额多少元？3.根据承包人施工进度计划图，绘制继事件1、2发生后，承包人的时标网络施工进度计划，实际工期为多少天？事件3中专业施工机械最迟在第几天末进场？在此情况下，该机械在施工现场的闲置时间最短为多少天？4.事件4中分项工程H的工程价款增加的金额为多少元？（计算结果以“元”为单位保留整数） 试题三（20分）【背景资料】建设单位采用工程量清单方式招标，并与承包人按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工承包单价合同。合同工期220天。施工承包合同约定：管理费和利润为人材机费用之和的16%，项目中的F工作为专业工程（由承包人同分包单位签订合同），结算金额依据实际完工量确定。专业工程中管理费和利润以人工费为基数，费率55%；分部分项工程的措施费按其相应工程费的25%计取，税金税率9%。 各综合工日除税单价120元/工日，窝工补偿按照70%计，综合机械台班除税单价800元/台班，机械闲置补偿按其台班单价的70%计；人工窝工和施工机械闲置补偿均不计取管理费和利润。承包人编制了施工进度计划得到了监理工程师的批准，如图3.1所示。 该工程项目施工过程中发生了如下事件：事件1：承包人依据招标文件中地基资料确定了A工作的施工方案，选择了某小型挖掘机进行土方工作。在施工过程中，因方案有误导致开挖困难，增加人工15个工日，机械6个台班并造成A工作延长8天。承包人及时向发包人提出工期延误和费用索赔。批准工期220，实际工期228 事件2：在A工作施工到第15天时，业主提出设计变更，致使A工作施工延长5天工作时间，承包人增加用工50个工日、施工机械10个台班、材料费用78000元；由于等待设计变更，造成停工2天，承包人窝工25个工日、施工机械闲置5个台班；承包人及时向发包人提出7天工期索赔及相应索赔费用。 事件 3：分包人向承包人提出由于事件 1 和事件 2 造成其工期拖延，窝工 30 个工日，自有机械共计 2 台，按每台机械每天工作 1 个台班。分包人及时向承包人提出索赔工期及相应索赔费用。事件 4：F 工作实际完工量及价格：人工 150 个工日、机械 100 个台班、材料 150000 元，工期不变。分包人向承包人申请办理竣工结算。 事件 5：根据施工承包合同约定，合同工期每提前 1 天奖励 1 万元（含税）。考 虑到前面事件的影响，施工单位将 D、G、K 工作分别按流水节拍 25、45、15 流 水施工，以缩短工期获取工期奖励。 问题： 1.承包人是否可以对事件1提出索赔，说明理由。如可以计算索赔工期和索赔费用。2.事件2中承包人可获得的索赔费用及工期。3.分包人可以向承包人提出的索赔工期，说明理由。若分包单位的窝工工日允许批准，分包人可索赔费用数额是多少?4.计算分项工程F实际工程价款（不含索赔费用）。 5.计算事件5中D、G、K三项工作流水施工工期，考虑事件1、2的影响，指出采用流水施工后网络计划的关键线路和实际施工工期。依据施工承包合同，施工单位可获得的工期提前奖励为多少万元?（计算结果以元为单位，保留两位小数） 试题三：某北方工业项目，业主采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同。施工合同约定：项目生产设备由业主购买；开工日期为6月1日，合同工期为120天；工期每提前（或拖后）1天，奖励（或罚款）1万元（含税金）。 工程项目开工前，承包商编制了施工总进度计划，如图所示（时间单位：天），并得到监理人的批准。 工程项目施工过程中，发生了如下事件。 事件1：厂房基础施工时，地基局部存在现存技术难以发现的软弱土层，因等待地基处理方案导致承包商窝工60个工日、自有机械闲置4个台班（台班费为1200元／台班，台班折旧费为700元／台班）；地基处理产生人材机费用6000元；基础工程量增加50m3（综合单价：420元／m3）。共造成厂房基础作业时间延长6天。 事件2：7月10日～7月11日，用于主体结构的施工机械出现故障；7月12日～7月13日该地区供电全面中断。施工机械故障和供电中断导致主体结构工程停工4天、30名工人窝工4天，一台租赁机械闲置4天（每天1个台班，机械租赁费1500元／天），其他作业未受到影响。 事件3：在装饰装修和设备安装施工过程中，因遭遇台风侵袭，导致承包商采购尚未安装的门窗损坏，承包商窝工36个工日，承包商重新购置门窗的费用为7000元，该作业时间延长2天。  事件4：鉴于工期拖延较多，承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提前，与装饰装修作业搭接5天，并采取加快施工措施使收尾工作作业时间缩短2天，发生赶工措施费用8000元。（假设上述人材机的费用中均不含可抵扣的进项税额）【问题】1.分别说明承包商能否就上述事件1～事件4向业主提出工期和（或）费用索赔，并说明理由。  2.承包商在事件1～事件4中得到的工期索赔各为多少天?工期索赔共计多少天?该工程的实际工期为多少天?工期奖（罚）款为多少万元? 3.如果该工程人工工资标准为120元／工日，窝工补偿标准为40元／工日。工程的管理费和利润为人材机费用之和的15%，增值税为15.8％，窝工与机械闲置费用补偿只取增值税，不考虑管理费和利润的补偿。分别计算承包商在事件1～事件4中得到的费用索赔各为多少元?费用索赔总额为多少元?（费用以元为单位，计算结果保留两位小数）

共同延误

试题三：某北方工业项目，业主采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同。施工合同约定：项目生产设备由业主购买；开工日期为6月1日，合同工期为120天；工期每提前（或拖后）1天，奖励（或罚款）1万元（含税金）。 工程项目开工前，承包商编制了施工总进度计划，如图所示（时间单位：天），并得到监理人的批准。 工程项目施工过程中，发生了如下事件。 事件1：厂房基础施工时，地基局部存在现存技术难以发现的软弱土层，因等待地基处理方案导致承包商窝工60个工日、自有机械闲置4个台班（台班费为1200元／台班，台班折旧费为700元／台班）；地基处理产生人材机费用6000元；基础工程量增加50m3（综合单价：420元／m3）。共造成厂房基础作业时间延长6天。 事件2：7月10日～7月11日，用于主体结构的施工机械出现故障；7月12日～7月13日该地区供电全面中断。施工机械故障和供电中断导致主体结构工程停工4天、30名工人窝工4天，一台租赁机械闲置4天（每天1个台班，机械租赁费1500元／天），其他作业未受到影响。 事件3：在装饰装修和设备安装施工过程中，因遭遇台风侵袭，导致承包商采购尚未安装的门窗损坏，承包商窝工36个工日，承包商重新购置门窗的费用为7000元，该作业时间延长2天。  事件4：鉴于工期拖延较多，承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提前，与装饰装修作业搭接5天，并采取加快施工措施使收尾工作作业时间缩短2天，发生赶工措施费用8000元。（假设上述人材机的费用中均不含可抵扣的进项税额）【问题】1.分别说明承包商能否就上述事件1～事件4向业主提出工期和（或）费用索赔，并说明理由。  2.承包商在事件1～事件4中得到的工期索赔各为多少天?工期索赔共计多少天?该工程的实际工期为多少天?工期奖（罚）款为多少万元? 3.如果该工程人工工资标准为120元／工日，窝工补偿标准为40元／工日。工程的管理费和利润为人材机费用之和的15%，增值税为15.8％，窝工与机械闲置费用补偿只取增值税，不考虑管理费和利润的补偿。分别计算承包商在事件1～事件4中得到的费用索赔各为多少元?费用索赔总额为多少元?（费用以元为单位，计算结果保留两位小数） 精选题目·教材案例二【背景】某城市为提升核心产业竞争力，经批准兴建某产业园区。该园区管理单位作为甲方于xxxx年10月10日分别与某建筑工程公司（乙方）、某外资装饰工程公司（丙方）签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。合同约定主体建筑工程施工于当年11月10日正式开工，合同工期为2年5个月。为保证工期，甲方、乙方与丙方约定：主体与装饰施工采取立体交叉作业，即主体完成三层，装饰工程承包商立即进入装饰作业。为保证装饰工程达到办公要求，业主委托某监理公司实施“装饰工程监理”。在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。在该工程投入使用3年2个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲方在工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。在结算工程款时，甲方本应付工程总价款16000万元人民币，但只付14000万元人民币。特请求法庭判决被告支付剩余的2000万元人民币及拖期的利息。在庭审中，被告答称：原告施工质量有问题，如：办公大堂、厂房墙面等主体施工质量不合格。因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付152万美元，折合人民币1100万元。此项费用应由原告承担。另还有其他质量问题，并造成厂房、机房设备、设施损失计人民币900万元。共计损失人民币2000万元，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为14000万元人民币。原告辩称：被告称产业园区主体施工质量不合格不属实并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级的情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主被装饰工程公司提出的索赔152万美元（经监理工程师和业主代表签字）的清单56件。原告再辩称：签署竣工验收报告即为认可施工质量，请求法庭以文字为证。又指出：如果真的存在被告所说的情况被告应当在装饰施工前通知我方修理。原告最后请求法庭关注：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。在长达3年多的时间里甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。【问题】1.单选题（1）对于原、被告之间的合同效力，说法正确的是（ ）。A.合同有效B.合同效力待定C.合同无效D.部分合同无效（2）在装修施工过程中，发现主体工程施工质量有问题时，业主采取的处理方式妥当的是（ ）。A.为了保证工期，可以安排丙方先行修理，将其相关费用及时通知给乙方，在乙方的工程款进行扣除B.发现主体工程施工质量有问题时，应当在装饰施工前通知乙方修理，该修理事项只能由乙方完成C.发现主体工程施工质量有问题时，业主应及时通知承包商进行修理，并由甲方承担修理费用D.业主先通知乙方修理，承包商在期限内不派人修理才可委托其他人员修理，修理费用从扣留的保修费用内支付（3）依据背景资料，乙方与丙方约定的主体与装饰施工采取立体交叉作业，对该约定有效性说法正确的是（ ）。A.乙方与丙方没有直接的合同关系，因此该约定无效B.乙方与丙方都与甲方分别签订合同，在甲方的认可下，交叉作业的约定才能生效C.该约定是乙方和丙方的共同约定，有没有甲方的认可并不重要，该约定双方认可即有效D.该约定是甲方、乙方和丙方的共同约定，因此交叉作业的约定有效（4）出现合同纠纷时，本案例所采用的处理方法是（ ）。A.甲乙自行协商B.第三方调解C.仲裁D.诉讼（5）《中华人民共和国民法典》中对诉讼时效期的规定为（ ）。A.一年B.两年C.三年D.五年（6）结合背景材料，分析本案例甲乙双方的纠纷中，甲方诉讼时效期限应从（ ）开始计算。A.装饰工程合同约定的工期结束日B.甲方开具竣工验收报告载明的竣工验收日C.装饰工程监理发出的装饰工程开工日期D.乙方最后一次提出结算要求之日（7）结合背景材料，本案例的乙方诉讼时效期限应从（ ）开始计算。A.装饰工程合同约定的工期结束日B.甲方开具竣工验收报告载明的实际验收日C.装饰工程监理发出的装饰工程开工日期D.乙方最后一次提出结算要求之日2.多选题（1）背景材料中提到“在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议”，依照《建设工程施工合同（示范文本）》,关于施工合同履行过程中，发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（ ）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.追加合同价款（2）依据背景材料，装饰合同执行中的索赔，对乙方是否具有约束力的分析表述正确的是（ ）。A.主体工程合同与装饰工程合同是两个分别独立的合同，再结合案例背景，装饰合同执行中的索赔对乙方无约束力B.主体工程合同与装饰工程合同虽然是两个分别独立的合同，但由于交叉作业和甲方的指令，装饰合同执行中的索赔对乙方具有约束力C.如果确因主体工程质量不合格，装修商进行返修向甲方提出索赔，根据《建设工程施工合同（示范文本）》之规定，甲方应在索赔事件发生14天内向乙方发出索赔通知，否则乙方可不接受业主索赔要求D.如果确因主体工程质量不合格，装修商进行返修向甲方提出索赔，根据《建设工程施工合同（示范文本）》之规定，甲方应在索赔事件发生28天内向乙方发出索赔通知，否则乙方可不接受业主索赔要求E.乙方与丙方因本案例中装饰合同执行中的索赔对乙方无约束力 精选题目教材案例7·改编【背景】某建筑公司（承包方）与某建设单位（发包方）签订了建筑面积为2100m2的单层工业厂房的施工合同，合同工期为20周。承包方按时提交了施工方案和施工网络计划，如网络图和图表所示，并获得工程师代表的批准。该项工程中各项工作匀速施工，计划资金需用量由承包方提交，经工程师代表审查批准后，作为施工阶段投资控制的依据。 实际施工过程中发生了如下几项事件：（1）在工程进行到第9周结束时，检查发现A、B、C、D、E、G工作均全部完成，F工作和H工作实际完成的资金用量分别为14万元和8万元。且前9周各项工作已完工程的实际投资与计划投资均相符。（2）在随后的施工过程中，J工作由于施工质量问题，工程师代表下达了停工令使其暂停施工，并进行返工处理1周，造成返工费用2万元；M工作因发包方要求的设计变更，使该工作因施工图纸晚到，推迟2周施工，并造成承包方因停工和机械闲置而损失1.2万元。为此承包方向发包方提出了3周工期索赔和3.2万元的费用索赔。【问题】1.试绘制该工程的早时标网络进度计划，根据第9周末的检查结果标出实际进度前锋线，分析D、F和H三项工作的进度偏差；到第9周末的实际累计资金用量是多少？2.如果后续施工按计划进行，试分析发生的进度偏差对计划工期产生什么影响？其总工期是否大于合同工期？3.针对事件1后，试重新绘制第10周开始至完工的早时标网络进度计划。4.承包方提出的索赔要求是否合理？并说明原因。5.合理的工期索赔、费用索赔是多少？（计算结果有小数的保留一位小数）     精选题目·2020真题·改编【背景】某环保工程项目，承发包双方签订了工程施工合同。合同约定：工期270天；管理费和利润按人材机费用之和的20%计取；增值税税金按人材机费、管理费和利润之和的9%计取；人工单价按150元/工日计，人工窝工补偿按其单价的60%计，施工机械台班单价按1200元/台班计、施工机械闲置补偿按其台班单价的70%计；人工窝工和施工机械闲置补偿均不计取管理费和利润，各分部分项工程的措施费按其相应工程费的25%计取。（无特别说明的，费用计算时均按不含税价格考虑）。承包人编制的施工进度计划获得了监理工程师批准，如图所示。该工程项目施工过程中发生了如下事件：事件1：分项工程A施工至第15天时，发现地下埋藏文物，由相关部门进行了处置，造成承包人停工10天，人员窝工110个工日，施工机械闲置20个台班；配合文物处置，承包人发生人工费3000元，保护措施费1600元，承包人及时向发包人提出工期延期和费用索赔。事件2：文物处置工作完成后，①发包人提出了地基夯实设计变更，致使分项工程A延长5天工作时间，承包人增加用工50个工日、增加施工机械5个台班、增加材料费35000元；②为了确保工程质量，承包人将地基夯实处理设计变更的范围扩大了20%，由此增加了5天工作时间，增加人工费2000元、材料费3500元、施工机械使用费2000元。承包人针对事件①、②两项内容及时提出工期延期和费用索赔。事件3：分项工程C、G、H共用同一台专用施工机械顺序施工，承包人计划第30天末租赁该专用施工机械进场，第190天末退场。事件4：分项工程H施工中，使用的某种暂估材料的价格上涨了30%，该材料的暂估单价为392.4元/m²（含可抵扣进项税9%），监理工程师确认了该材料使用数量为800㎡。【问题】1.事件1中承包人提出工期和费用索赔是否成立？说明理由。如果成立，承包人应获得的工期延期为多少天？费用索赔额多少元？2.事件2中分别指出承包人针对①②两项内容所提出的工期延期和费用索赔是否成立？说明理由。承包人应获得工期延期多少天？说明理由。费用索赔额多少元？3.根据承包人施工进度计划图，绘制继事件1、2发生后，承包人的时标网络施工进度计划，实际工期为多少天？事件3中专业施工机械最迟在第几天末进场？在此情况下，该机械在施工现场的闲置时间最短为多少天？4.事件4中分项工程H的工程价款增加的金额为多少元？（计算结果以“元”为单位保留整数）

双代号网络图工程索赔

2024年真题（修）某国有企业投资的建设项目，采用工程量清单方式招标，发承包双方签订了工程施工合同。合同约定工期320天，签约合同价8000万元(含税)，管理费为人材机费之和的8%，利润为人材机费和管理费之和的3%。增值税率为9%，因市场价格波动、人工费和钢材变化部分据实调整。施工机械闲置费用按机械台班单价的60%计算(不计取管理费和利润)。合同签订后，经监理工程师批准的施工进度计划如图3.1所示。承包人安排E工作与I工作使用同一台施工机械(按每天1台班计)，机械台班单价为1000元/台班。各项工作均按最早时间安排。工程实施过程中发生如下事件： 事件1：该工程F工作招标工程量清单中空调机组共计12套，设备暂估价20万元/套，F工作开始前发包人经询价选择了某设备供应商，并按18万元/套认定价格调整了合同价。事件2：因工程变更增加G工作，G工作是E工作的紧后工作，是I工作的紧前工作，工作时间为40天，经确认，该工作人材机费用分别为20万元、40万元、10万元。事件3：由于功能调整需要，对施工图进行了修改，因修改后的施工图延迟移交承包人，导致工作H开始时间延误40天。经双方协商，对因延迟交付施工图导致的工期延误，发包人同意按签约合同价和合同工期分摊的每天管理费标准补偿承包人。事件4：上述事件发生后，J工作施工期间发生市场价格波动，经发包人确认，钢材下跌200元/吨(合同钢材单价3600元/吨)，J工作的钢材用量为30吨，人工费上调6%。合同价中J工作的人工费为30万元。以上事件发生后，承包人均及时向发包人提出工期及费用索赔。除注明外，各事件中的费用项目价格均不含增值税。问题1：针对事件一，请指出发包人处理该事件的做法不妥之处，并给出正确的做法。问题2：针对事件二，请指出变更后的关键线路，承包人可以索赔工期是多少天？G工作的工程造价是多少万元？除G工作的工程造价外，由该事件导致的费用索赔工程款是多少万元？问题3：针对事件三，承包人可以获得的工期索赔多少天？假设签约合同价中的规费为300万元，按签约合同价和合同工期分摊的每天管理费是多少万元？承包人可以获得补偿的管理费是多少万元？问题4：针对事件四，钢材单价下跌和人工费上涨是否需要调整价款？请说明原因。 (费用计算部分以万元为单位，计算结果保留三位小数。) 三、案例三（20分）某工程项目业主分别与甲、乙施工单位签订了土建施工合同和设备安装合同。土建施工合同约定：管理费为人材机费用之和的10%，利润为人材机费用与管理费之和的6%，税金为9%，合同工期100天；设备安装合同约定：管理费和利润均以人工费为基数，其费率分别为55%和45%，税金为9%，合同工期20天。土建施工合同与设备安装合同均约定：人工工日单价为80元/工日，窝工补偿按70%计；机械台班单价为500元/台班，闲置补偿按80%计。 甲、乙施工单位编制了施工进度计划，获得监理工程师批准，如图所示。 该工程施工过程中发生如下事件：事件1：基础工程A工作施工完毕组织验槽时，发现基坑实际土质与业主提供的工程地质资料不符，为此，设计单位修改设计加大了基础埋深。该基础加深处理使甲施工单位增加用工50个工日，增加机械10个台班，A工作时间延长3天。甲施工单位及时向业主提出费用索赔和工期索赔。事件2：设备基础D工作的预埋件施工完毕后，甲施工单位报监理工程师进行隐蔽工程验收。监理工程师未按合同约定时限到场验收，也未通知甲施工单位推迟验收时间，在此情况下，甲施工单位进行了隐蔽工序的施工。业主代表得知该情况后要求施工单位剥露重新检验，检验发现预埋件尺寸不足、位置偏差过大，不符合设计要求。该重新检验导致甲施工单位增加人工30个工日、材料费1.2万元，D工作时间延长2天。甲施工单位及时向业主提出费用索赔和工期索赔。事件3：设备安装S工作开始后，乙施工单位发现由业主采购的设备配件缺失，业主要求乙施工单位自行采购缺失配件。为此，乙施工单位发生材料费2.5万元、人工费0.5万元，S工作时间延长2天。乙施工单位向业主提出费用索赔和工期延长2天的索赔，向甲施工单位提出受事件1和事件2影响工期延长5天的索赔。事件4：设备安装过程中，由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏，使S工作延长施工工期6天，窝工24个工日，增加安装、调试设备修理费1.6万元。并影响了甲施工单位后续工作的开工时间，造成甲施工单位窝工36个工日、机械闲置6个台班。为此，甲施工单位分别向业主和乙施工单位及时提出了费用和工期索赔。【问题】1.分别指出事件3~4中甲施工单位和乙施工单位的费用索赔和工期索赔是否成立？并分别说明理由。并完成下列单选题。（1）该项目的工程质量保证金最长返还时间应为（  ）。A.1年B.2年C.5年D.50年（2）下列说法不正确的是（   ）A.本案例中，乙施工单位可以向甲施工单位提出索赔。B.本案例中，乙施工单位可以向建设施工单位提出索赔。C.本案例事件1中，甲施工单位向业主提出费用和工期索赔均成立。  理由：地质条件变化应由业主承担责任，且A工作为关键工作。D.本案例事件2中，甲施工单位向业主提出的费用与工期索赔均不成立。理由：承包人覆盖工程隐蔽部位后，业主或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检测，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。2.事件2中，业主代表的做法是否妥当？说明理由。3.事件1~4发生后，图中E工作和G工作实际开始工作时间分别为第几天？说明理由。4.计算业主应补偿甲、乙施工单位的费用分别为多少元？可批准延长的工期分别为多少天？ （计算结果保留整数） 精选题目·教材案例二【背景】某城市为提升核心产业竞争力，经批准兴建某产业园区。该园区管理单位作为甲方于xxxx年10月10日分别与某建筑工程公司（乙方）、某外资装饰工程公司（丙方）签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。合同约定主体建筑工程施工于当年11月10日正式开工，合同工期为2年5个月。为保证工期，甲方、乙方与丙方约定：主体与装饰施工采取立体交叉作业，即主体完成三层，装饰工程承包商立即进入装饰作业。为保证装饰工程达到办公要求，业主委托某监理公司实施“装饰工程监理”。在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。在该工程投入使用3年2个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲方在工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。在结算工程款时，甲方本应付工程总价款16000万元人民币，但只付14000万元人民币。特请求法庭判决被告支付剩余的2000万元人民币及拖期的利息。在庭审中，被告答称：原告施工质量有问题，如：办公大堂、厂房墙面等主体施工质量不合格。因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付152万美元，折合人民币1100万元。此项费用应由原告承担。另还有其他质量问题，并造成厂房、机房设备、设施损失计人民币900万元。共计损失人民币2000万元，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为14000万元人民币。原告辩称：被告称产业园区主体施工质量不合格不属实并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级的情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主被装饰工程公司提出的索赔152万美元（经监理工程师和业主代表签字）的清单56件。原告再辩称：签署竣工验收报告即为认可施工质量，请求法庭以文字为证。又指出：如果真的存在被告所说的情况被告应当在装饰施工前通知我方修理。原告最后请求法庭关注：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。在长达3年多的时间里甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。【问题】1.单选题（1）对于原、被告之间的合同效力，说法正确的是（ ）。A.合同有效B.合同效力待定C.合同无效D.部分合同无效（2）在装修施工过程中，发现主体工程施工质量有问题时，业主采取的处理方式妥当的是（ ）。A.为了保证工期，可以安排丙方先行修理，将其相关费用及时通知给乙方，在乙方的工程款进行扣除B.发现主体工程施工质量有问题时，应当在装饰施工前通知乙方修理，该修理事项只能由乙方完成C.发现主体工程施工质量有问题时，业主应及时通知承包商进行修理，并由甲方承担修理费用D.业主先通知乙方修理，承包商在期限内不派人修理才可委托其他人员修理，修理费用从扣留的保修费用内支付（3）依据背景资料，乙方与丙方约定的主体与装饰施工采取立体交叉作业，对该约定有效性说法正确的是（ ）。A.乙方与丙方没有直接的合同关系，因此该约定无效B.乙方与丙方都与甲方分别签订合同，在甲方的认可下，交叉作业的约定才能生效C.该约定是乙方和丙方的共同约定，有没有甲方的认可并不重要，该约定双方认可即有效D.该约定是甲方、乙方和丙方的共同约定，因此交叉作业的约定有效（4）出现合同纠纷时，本案例所采用的处理方法是（ ）。A.甲乙自行协商B.第三方调解C.仲裁D.诉讼（5）《中华人民共和国民法典》中对诉讼时效期的规定为（ ）。A.一年B.两年C.三年D.五年（6）结合背景材料，分析本案例甲乙双方的纠纷中，甲方诉讼时效期限应从（ ）开始计算。A.装饰工程合同约定的工期结束日B.甲方开具竣工验收报告载明的竣工验收日C.装饰工程监理发出的装饰工程开工日期D.乙方最后一次提出结算要求之日（7）结合背景材料，本案例的乙方诉讼时效期限应从（ ）开始计算。A.装饰工程合同约定的工期结束日B.甲方开具竣工验收报告载明的实际验收日C.装饰工程监理发出的装饰工程开工日期D.乙方最后一次提出结算要求之日2.多选题（1）背景材料中提到“在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议”，依照《建设工程施工合同（示范文本）》,关于施工合同履行过程中，发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（ ）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.追加合同价款（2）依据背景材料，装饰合同执行中的索赔，对乙方是否具有约束力的分析表述正确的是（ ）。A.主体工程合同与装饰工程合同是两个分别独立的合同，再结合案例背景，装饰合同执行中的索赔对乙方无约束力B.主体工程合同与装饰工程合同虽然是两个分别独立的合同，但由于交叉作业和甲方的指令，装饰合同执行中的索赔对乙方具有约束力C.如果确因主体工程质量不合格，装修商进行返修向甲方提出索赔，根据《建设工程施工合同（示范文本）》之规定，甲方应在索赔事件发生14天内向乙方发出索赔通知，否则乙方可不接受业主索赔要求D.如果确因主体工程质量不合格，装修商进行返修向甲方提出索赔，根据《建设工程施工合同（示范文本）》之规定，甲方应在索赔事件发生28天内向乙方发出索赔通知，否则乙方可不接受业主索赔要求E.乙方与丙方因本案例中装饰合同执行中的索赔对乙方无约束力 精选题目教材案例7·改编【背景】某建筑公司（承包方）与某建设单位（发包方）签订了建筑面积为2100m2的单层工业厂房的施工合同，合同工期为20周。承包方按时提交了施工方案和施工网络计划，如网络图和图表所示，并获得工程师代表的批准。该项工程中各项工作匀速施工，计划资金需用量由承包方提交，经工程师代表审查批准后，作为施工阶段投资控制的依据。 实际施工过程中发生了如下几项事件：（1）在工程进行到第9周结束时，检查发现A、B、C、D、E、G工作均全部完成，F工作和H工作实际完成的资金用量分别为14万元和8万元。且前9周各项工作已完工程的实际投资与计划投资均相符。（2）在随后的施工过程中，J工作由于施工质量问题，工程师代表下达了停工令使其暂停施工，并进行返工处理1周，造成返工费用2万元；M工作因发包方要求的设计变更，使该工作因施工图纸晚到，推迟2周施工，并造成承包方因停工和机械闲置而损失1.2万元。为此承包方向发包方提出了3周工期索赔和3.2万元的费用索赔。【问题】1.试绘制该工程的早时标网络进度计划，根据第9周末的检查结果标出实际进度前锋线，分析D、F和H三项工作的进度偏差；到第9周末的实际累计资金用量是多少？2.如果后续施工按计划进行，试分析发生的进度偏差对计划工期产生什么影响？其总工期是否大于合同工期？3.针对事件1后，试重新绘制第10周开始至完工的早时标网络进度计划。4.承包方提出的索赔要求是否合理？并说明原因。5.合理的工期索赔、费用索赔是多少？（计算结果有小数的保留一位小数）     精选题目·2020真题·改编【背景】某环保工程项目，承发包双方签订了工程施工合同。合同约定：工期270天；管理费和利润按人材机费用之和的20%计取；增值税税金按人材机费、管理费和利润之和的9%计取；人工单价按150元/工日计，人工窝工补偿按其单价的60%计，施工机械台班单价按1200元/台班计、施工机械闲置补偿按其台班单价的70%计；人工窝工和施工机械闲置补偿均不计取管理费和利润，各分部分项工程的措施费按其相应工程费的25%计取。（无特别说明的，费用计算时均按不含税价格考虑）。承包人编制的施工进度计划获得了监理工程师批准，如图所示。该工程项目施工过程中发生了如下事件：事件1：分项工程A施工至第15天时，发现地下埋藏文物，由相关部门进行了处置，造成承包人停工10天，人员窝工110个工日，施工机械闲置20个台班；配合文物处置，承包人发生人工费3000元，保护措施费1600元，承包人及时向发包人提出工期延期和费用索赔。事件2：文物处置工作完成后，①发包人提出了地基夯实设计变更，致使分项工程A延长5天工作时间，承包人增加用工50个工日、增加施工机械5个台班、增加材料费35000元；②为了确保工程质量，承包人将地基夯实处理设计变更的范围扩大了20%，由此增加了5天工作时间，增加人工费2000元、材料费3500元、施工机械使用费2000元。承包人针对事件①、②两项内容及时提出工期延期和费用索赔。事件3：分项工程C、G、H共用同一台专用施工机械顺序施工，承包人计划第30天末租赁该专用施工机械进场，第190天末退场。事件4：分项工程H施工中，使用的某种暂估材料的价格上涨了30%，该材料的暂估单价为392.4元/m²（含可抵扣进项税9%），监理工程师确认了该材料使用数量为800㎡。【问题】1.事件1中承包人提出工期和费用索赔是否成立？说明理由。如果成立，承包人应获得的工期延期为多少天？费用索赔额多少元？2.事件2中分别指出承包人针对①②两项内容所提出的工期延期和费用索赔是否成立？说明理由。承包人应获得工期延期多少天？说明理由。费用索赔额多少元？3.根据承包人施工进度计划图，绘制继事件1、2发生后，承包人的时标网络施工进度计划，实际工期为多少天？事件3中专业施工机械最迟在第几天末进场？在此情况下，该机械在施工现场的闲置时间最短为多少天？4.事件4中分项工程H的工程价款增加的金额为多少元？（计算结果以“元”为单位保留整数）

时标网络图工程索赔

【例题·案例题】 某工程项目业主通过工程量清单招标确定某承包商为中标人，并签订了工程合同，工期为16天。该承包商编制的初始网络进度计划（每天按一个工作班安排作业）如图3.1所示，图中箭线上方字母为工作名称，箭线下方括号外数字为持续时间，括号内数字为总用工日数（人工工资标准均为45.00元/工日，窝工补偿标准均为30.00元/工日）。由于施工工艺和组织的要求，工作A、D、H需使用同一台施工机械（该种施工机械运转台班费800元/台班，闲置台班费550元/台班），工作B、E、I需使用同一台施工机械（该种机械运转台班费600元/台班，闲置台班费400元/台班），工作C、E需由同一班组工人完成作业，为此该计划需做出相应的调整。 图3.1初始网络进度计划 问题:1．请对图3.1所示的进度计划做出相应的调整，绘制出调整后的施工网络进度计划，并指出关键线路。2．试分析工作A、D、H的最早开始时间、最早完成时间。如果该三项工作均以最早开始时间开始作业，该种施工机械需在现场多长时间？闲置多长时间？若尽量使该种施工机械在现场的闲置时间最短，该三项工作的开始作业时间如何安排？ 3．在施工过程中，由于设计变更，致使工作E增加工程量，作业时间延长2天，增加用工10个工日，材料费用2500元，增加相应的措施人材机费用600元（不含管理费和利润）；因工作E作业时间的延长，致使工作H、I的开始作业时间均相应推迟2天；由于施工机械故障，致使工作G作业时间延长1天，增加用工3个工日，材料费用800元。如果该工程管理费按人工、材料、机械费之和的7%计取，利润按人工、材料、机械费、管理费之和的4.5%计取，增值税费率为3.477%。试问：承包商应得到的工期和费用索赔是多少？ 试题三：某北方工业项目，业主采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同。施工合同约定：项目生产设备由业主购买；开工日期为6月1日，合同工期为120天；工期每提前（或拖后）1天，奖励（或罚款）1万元（含税金）。 工程项目开工前，承包商编制了施工总进度计划，如图所示（时间单位：天），并得到监理人的批准。 工程项目施工过程中，发生了如下事件。 事件1：厂房基础施工时，地基局部存在现存技术难以发现的软弱土层，因等待地基处理方案导致承包商窝工60个工日、自有机械闲置4个台班（台班费为1200元／台班，台班折旧费为700元／台班）；地基处理产生人材机费用6000元；基础工程量增加50m3（综合单价：420元／m3）。共造成厂房基础作业时间延长6天。 事件2：7月10日～7月11日，用于主体结构的施工机械出现故障；7月12日～7月13日该地区供电全面中断。施工机械故障和供电中断导致主体结构工程停工4天、30名工人窝工4天，一台租赁机械闲置4天（每天1个台班，机械租赁费1500元／天），其他作业未受到影响。 事件3：在装饰装修和设备安装施工过程中，因遭遇台风侵袭，导致承包商采购尚未安装的门窗损坏，承包商窝工36个工日，承包商重新购置门窗的费用为7000元，该作业时间延长2天。  事件4：鉴于工期拖延较多，承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提前，与装饰装修作业搭接5天，并采取加快施工措施使收尾工作作业时间缩短2天，发生赶工措施费用8000元。（假设上述人材机的费用中均不含可抵扣的进项税额）【问题】1.分别说明承包商能否就上述事件1～事件4向业主提出工期和（或）费用索赔，并说明理由。  2.承包商在事件1～事件4中得到的工期索赔各为多少天?工期索赔共计多少天?该工程的实际工期为多少天?工期奖（罚）款为多少万元? 3.如果该工程人工工资标准为120元／工日，窝工补偿标准为40元／工日。工程的管理费和利润为人材机费用之和的15%，增值税为15.8％，窝工与机械闲置费用补偿只取增值税，不考虑管理费和利润的补偿。分别计算承包商在事件1～事件4中得到的费用索赔各为多少元?费用索赔总额为多少元?（费用以元为单位，计算结果保留两位小数） 二、案例二（20分）背景：某国有资金投资大型项目，总投资额2200万，其中监理技术服务合同额150万，建设单位技术总工程师认为中咨工程建设监理公司在该行业内是全国排名第一的公司，资质、技术等各方面均没有任何问题，遂直接发包给该单位。施工总承包单位进行公开招标方式选取，招标文件中规定：（1）投标报价不得低于企业平均成本。（2）合同履行期间，综合单价在任何市场波动和政策变化下均不得调整。（3）投标有效期从发售招标文件之日开始计算，共90天（时间足够完成相关事项）。（4）中标人的履约保证金为最高投标限价的10%。 经过评审，最终中建三局公司胜出，中标。双方按规定签合同。该工程合同工期21天，中建三局委派该项目工作的项目经理拟定的初始网络进度计划如图所示。在生产协调会上，设备供应部门提出，工作F、J使用的同种机械只能租赁到1台，因此，该两项工作只能按先后顺序施工。 【问题】 1.请分析背景中招投标相关内容的不妥之处，并说明理由，并完成相关单选题（只有一个最佳选项）。（1）该项目招标文件中载明的投标有效期是90日，则该项目的投标保证金有效期是（  ）。A.30日B.45日C.60日D.90日（2）投标人递交投标文件时，需要同时提交（  ）。A.投标保证金B.履约保证金C.预付款保证金D.详细具体的分包协议（3）对于该项目的投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金转出的账户应当是（  ）。A.法定代表人的账户B.委托代理人的账户C.投标单位的基本账户D.投标单位的任意账户2.按工作的最早开始时间来排序，工作F、J哪一项先施工较合理？并以此进行调整，将调整结果绘制新网络图。调整后的关键工作有哪些？工期为多少天？3.经上述调整后的合理计划被批准为正式进度计划。但在开工后，由于建设单位提供资金不及时，导致工作I的时间延误3天，使工作J的开始作业时间推迟，由于施工单位近期公司开会多，未在规定时间向建设单位提出索赔通知书。工作J的推迟开工或停工1天费用损失为500元且总工期每拖延一天罚款700元。受上述事件的影响，该工程的总工期将为多少天？综合费用增加多少元？ 4.在发生问题3所述情况后，若通过压缩关键工作的持续时间来调整进度计划，从经济的角度考虑，应压缩哪些工作的持续时间？每项工作分别压缩多少天？总工期为多少天？压缩增加费用和工期罚款各多少元？各项工作可压缩时间及压缩每1天需增加的费用见下表所示。  精选题目·教材案例二【背景】某城市为提升核心产业竞争力，经批准兴建某产业园区。该园区管理单位作为甲方于xxxx年10月10日分别与某建筑工程公司（乙方）、某外资装饰工程公司（丙方）签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。合同约定主体建筑工程施工于当年11月10日正式开工，合同工期为2年5个月。为保证工期，甲方、乙方与丙方约定：主体与装饰施工采取立体交叉作业，即主体完成三层，装饰工程承包商立即进入装饰作业。为保证装饰工程达到办公要求，业主委托某监理公司实施“装饰工程监理”。在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。在该工程投入使用3年2个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲方在工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。在结算工程款时，甲方本应付工程总价款16000万元人民币，但只付14000万元人民币。特请求法庭判决被告支付剩余的2000万元人民币及拖期的利息。在庭审中，被告答称：原告施工质量有问题，如：办公大堂、厂房墙面等主体施工质量不合格。因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付152万美元，折合人民币1100万元。此项费用应由原告承担。另还有其他质量问题，并造成厂房、机房设备、设施损失计人民币900万元。共计损失人民币2000万元，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为14000万元人民币。原告辩称：被告称产业园区主体施工质量不合格不属实并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级的情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主被装饰工程公司提出的索赔152万美元（经监理工程师和业主代表签字）的清单56件。原告再辩称：签署竣工验收报告即为认可施工质量，请求法庭以文字为证。又指出：如果真的存在被告所说的情况被告应当在装饰施工前通知我方修理。原告最后请求法庭关注：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。在长达3年多的时间里甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。【问题】1.单选题（1）对于原、被告之间的合同效力，说法正确的是（ ）。A.合同有效B.合同效力待定C.合同无效D.部分合同无效（2）在装修施工过程中，发现主体工程施工质量有问题时，业主采取的处理方式妥当的是（ ）。A.为了保证工期，可以安排丙方先行修理，将其相关费用及时通知给乙方，在乙方的工程款进行扣除B.发现主体工程施工质量有问题时，应当在装饰施工前通知乙方修理，该修理事项只能由乙方完成C.发现主体工程施工质量有问题时，业主应及时通知承包商进行修理，并由甲方承担修理费用D.业主先通知乙方修理，承包商在期限内不派人修理才可委托其他人员修理，修理费用从扣留的保修费用内支付（3）依据背景资料，乙方与丙方约定的主体与装饰施工采取立体交叉作业，对该约定有效性说法正确的是（ ）。A.乙方与丙方没有直接的合同关系，因此该约定无效B.乙方与丙方都与甲方分别签订合同，在甲方的认可下，交叉作业的约定才能生效C.该约定是乙方和丙方的共同约定，有没有甲方的认可并不重要，该约定双方认可即有效D.该约定是甲方、乙方和丙方的共同约定，因此交叉作业的约定有效（4）出现合同纠纷时，本案例所采用的处理方法是（ ）。A.甲乙自行协商B.第三方调解C.仲裁D.诉讼（5）《中华人民共和国民法典》中对诉讼时效期的规定为（ ）。A.一年B.两年C.三年D.五年（6）结合背景材料，分析本案例甲乙双方的纠纷中，甲方诉讼时效期限应从（ ）开始计算。A.装饰工程合同约定的工期结束日B.甲方开具竣工验收报告载明的竣工验收日C.装饰工程监理发出的装饰工程开工日期D.乙方最后一次提出结算要求之日（7）结合背景材料，本案例的乙方诉讼时效期限应从（ ）开始计算。A.装饰工程合同约定的工期结束日B.甲方开具竣工验收报告载明的实际验收日C.装饰工程监理发出的装饰工程开工日期D.乙方最后一次提出结算要求之日2.多选题（1）背景材料中提到“在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议”，依照《建设工程施工合同（示范文本）》,关于施工合同履行过程中，发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（ ）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.追加合同价款（2）依据背景材料，装饰合同执行中的索赔，对乙方是否具有约束力的分析表述正确的是（ ）。A.主体工程合同与装饰工程合同是两个分别独立的合同，再结合案例背景，装饰合同执行中的索赔对乙方无约束力B.主体工程合同与装饰工程合同虽然是两个分别独立的合同，但由于交叉作业和甲方的指令，装饰合同执行中的索赔对乙方具有约束力C.如果确因主体工程质量不合格，装修商进行返修向甲方提出索赔，根据《建设工程施工合同（示范文本）》之规定，甲方应在索赔事件发生14天内向乙方发出索赔通知，否则乙方可不接受业主索赔要求D.如果确因主体工程质量不合格，装修商进行返修向甲方提出索赔，根据《建设工程施工合同（示范文本）》之规定，甲方应在索赔事件发生28天内向乙方发出索赔通知，否则乙方可不接受业主索赔要求E.乙方与丙方因本案例中装饰合同执行中的索赔对乙方无约束力 精选题目教材案例7·改编【背景】某建筑公司（承包方）与某建设单位（发包方）签订了建筑面积为2100m2的单层工业厂房的施工合同，合同工期为20周。承包方按时提交了施工方案和施工网络计划，如网络图和图表所示，并获得工程师代表的批准。该项工程中各项工作匀速施工，计划资金需用量由承包方提交，经工程师代表审查批准后，作为施工阶段投资控制的依据。 实际施工过程中发生了如下几项事件：（1）在工程进行到第9周结束时，检查发现A、B、C、D、E、G工作均全部完成，F工作和H工作实际完成的资金用量分别为14万元和8万元。且前9周各项工作已完工程的实际投资与计划投资均相符。（2）在随后的施工过程中，J工作由于施工质量问题，工程师代表下达了停工令使其暂停施工，并进行返工处理1周，造成返工费用2万元；M工作因发包方要求的设计变更，使该工作因施工图纸晚到，推迟2周施工，并造成承包方因停工和机械闲置而损失1.2万元。为此承包方向发包方提出了3周工期索赔和3.2万元的费用索赔。【问题】1.试绘制该工程的早时标网络进度计划，根据第9周末的检查结果标出实际进度前锋线，分析D、F和H三项工作的进度偏差；到第9周末的实际累计资金用量是多少？2.如果后续施工按计划进行，试分析发生的进度偏差对计划工期产生什么影响？其总工期是否大于合同工期？3.针对事件1后，试重新绘制第10周开始至完工的早时标网络进度计划。4.承包方提出的索赔要求是否合理？并说明原因。5.合理的工期索赔、费用索赔是多少？（计算结果有小数的保留一位小数）     精选题目·2020真题·改编【背景】某环保工程项目，承发包双方签订了工程施工合同。合同约定：工期270天；管理费和利润按人材机费用之和的20%计取；增值税税金按人材机费、管理费和利润之和的9%计取；人工单价按150元/工日计，人工窝工补偿按其单价的60%计，施工机械台班单价按1200元/台班计、施工机械闲置补偿按其台班单价的70%计；人工窝工和施工机械闲置补偿均不计取管理费和利润，各分部分项工程的措施费按其相应工程费的25%计取。（无特别说明的，费用计算时均按不含税价格考虑）。承包人编制的施工进度计划获得了监理工程师批准，如图所示。该工程项目施工过程中发生了如下事件：事件1：分项工程A施工至第15天时，发现地下埋藏文物，由相关部门进行了处置，造成承包人停工10天，人员窝工110个工日，施工机械闲置20个台班；配合文物处置，承包人发生人工费3000元，保护措施费1600元，承包人及时向发包人提出工期延期和费用索赔。事件2：文物处置工作完成后，①发包人提出了地基夯实设计变更，致使分项工程A延长5天工作时间，承包人增加用工50个工日、增加施工机械5个台班、增加材料费35000元；②为了确保工程质量，承包人将地基夯实处理设计变更的范围扩大了20%，由此增加了5天工作时间，增加人工费2000元、材料费3500元、施工机械使用费2000元。承包人针对事件①、②两项内容及时提出工期延期和费用索赔。事件3：分项工程C、G、H共用同一台专用施工机械顺序施工，承包人计划第30天末租赁该专用施工机械进场，第190天末退场。事件4：分项工程H施工中，使用的某种暂估材料的价格上涨了30%，该材料的暂估单价为392.4元/m²（含可抵扣进项税9%），监理工程师确认了该材料使用数量为800㎡。【问题】1.事件1中承包人提出工期和费用索赔是否成立？说明理由。如果成立，承包人应获得的工期延期为多少天？费用索赔额多少元？2.事件2中分别指出承包人针对①②两项内容所提出的工期延期和费用索赔是否成立？说明理由。承包人应获得工期延期多少天？说明理由。费用索赔额多少元？3.根据承包人施工进度计划图，绘制继事件1、2发生后，承包人的时标网络施工进度计划，实际工期为多少天？事件3中专业施工机械最迟在第几天末进场？在此情况下，该机械在施工现场的闲置时间最短为多少天？4.事件4中分项工程H的工程价款增加的金额为多少元？（计算结果以“元”为单位保留整数） 试题三：某北方工业项目，业主采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同。施工合同约定：项目生产设备由业主购买；开工日期为6月1日，合同工期为120天；工期每提前（或拖后）1天，奖励（或罚款）1万元（含税金）。 工程项目开工前，承包商编制了施工总进度计划，如图所示（时间单位：天），并得到监理人的批准。 工程项目施工过程中，发生了如下事件。 事件1：厂房基础施工时，地基局部存在现存技术难以发现的软弱土层，因等待地基处理方案导致承包商窝工60个工日、自有机械闲置4个台班（台班费为1200元／台班，台班折旧费为700元／台班）；地基处理产生人材机费用6000元；基础工程量增加50m3（综合单价：420元／m3）。共造成厂房基础作业时间延长6天。 事件2：7月10日～7月11日，用于主体结构的施工机械出现故障；7月12日～7月13日该地区供电全面中断。施工机械故障和供电中断导致主体结构工程停工4天、30名工人窝工4天，一台租赁机械闲置4天（每天1个台班，机械租赁费1500元／天），其他作业未受到影响。 事件3：在装饰装修和设备安装施工过程中，因遭遇台风侵袭，导致承包商采购尚未安装的门窗损坏，承包商窝工36个工日，承包商重新购置门窗的费用为7000元，该作业时间延长2天。  事件4：鉴于工期拖延较多，承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提前，与装饰装修作业搭接5天，并采取加快施工措施使收尾工作作业时间缩短2天，发生赶工措施费用8000元。（假设上述人材机的费用中均不含可抵扣的进项税额）【问题】1.分别说明承包商能否就上述事件1～事件4向业主提出工期和（或）费用索赔，并说明理由。  2.承包商在事件1～事件4中得到的工期索赔各为多少天?工期索赔共计多少天?该工程的实际工期为多少天?工期奖（罚）款为多少万元? 3.如果该工程人工工资标准为120元／工日，窝工补偿标准为40元／工日。工程的管理费和利润为人材机费用之和的15%，增值税为15.8％，窝工与机械闲置费用补偿只取增值税，不考虑管理费和利润的补偿。分别计算承包商在事件1～事件4中得到的费用索赔各为多少元?费用索赔总额为多少元?（费用以元为单位，计算结果保留两位小数）

横道图工程索赔

背景：某企业拟建一工业厂房，发承包双方采用工程量清单计价方式签订施工合同。合同约定：合同工期100天，工期每提前1天，可获得提前工期奖励2万元（含税金），工期每拖后1天，需承担逾期违约金1万元（含税金）；人工费标准120元/工日，窝工人工费补偿标准为70元/工日；自有机械闲置补偿标准为台班费的60%；管理费和利润按人材机费用之和的10%计取，增值税率为9%；措施项目费取分部分项费用的13%。 开工前承包商提交并经总监理工程师审查批准的施工总进度计划如图所示，其中K工作为厂区道路工程，其流水施工进度计划如图所示。 K工作流水施工进度计划注：路基为水泥土振动压实路基，路基完成后的养护时间为6天。施工过程中发生了经监理人核准的如下事件：事件1：由于供电线路故障，导致工作B作业时间拖延4天，20名工人和一台施工自有机械持续停工4天（台班费800元/台班）。事件2：因设计变更新增分部分项工程L工作，L工作在B工作完成后开始，F工作前完成，持续时间为6天。经双方协商一致，确定了完成L工作的全部分部分项工程费中的人材机费用之和为260000元。事件3：由于机械调度原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停2天，每停工一天造成人员窝工40工日。事件4：考虑到上述1-3项事件对工期的影响，为了缩短工期，承包人将原施工进度计划中K工作按加快的成倍节拍流水施工进行，因增加人员和使用机械导致额外发生6.6万元的费用。上述事件发生后，承包人均及时向发包人提出了索赔要求。【问题】1.针对本案例事件1-事件3，施工单位能否提出工期和（或）费用索赔，并分别说明理由。2.事件1-事件3发生后，承包人可获得工期补偿为多少天？费用赔偿为多少元？3.根据案例背景描述，绘制K工作加快流水施工横道计划。4.事件4，承包商可以获得的费用奖惩为多少？ （计算结果保留两位小数） 精选题目·教材案例二【背景】某城市为提升核心产业竞争力，经批准兴建某产业园区。该园区管理单位作为甲方于xxxx年10月10日分别与某建筑工程公司（乙方）、某外资装饰工程公司（丙方）签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。合同约定主体建筑工程施工于当年11月10日正式开工，合同工期为2年5个月。为保证工期，甲方、乙方与丙方约定：主体与装饰施工采取立体交叉作业，即主体完成三层，装饰工程承包商立即进入装饰作业。为保证装饰工程达到办公要求，业主委托某监理公司实施“装饰工程监理”。在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。在该工程投入使用3年2个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲方在工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。在结算工程款时，甲方本应付工程总价款16000万元人民币，但只付14000万元人民币。特请求法庭判决被告支付剩余的2000万元人民币及拖期的利息。在庭审中，被告答称：原告施工质量有问题，如：办公大堂、厂房墙面等主体施工质量不合格。因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付152万美元，折合人民币1100万元。此项费用应由原告承担。另还有其他质量问题，并造成厂房、机房设备、设施损失计人民币900万元。共计损失人民币2000万元，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为14000万元人民币。原告辩称：被告称产业园区主体施工质量不合格不属实并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级的情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主被装饰工程公司提出的索赔152万美元（经监理工程师和业主代表签字）的清单56件。原告再辩称：签署竣工验收报告即为认可施工质量，请求法庭以文字为证。又指出：如果真的存在被告所说的情况被告应当在装饰施工前通知我方修理。原告最后请求法庭关注：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。在长达3年多的时间里甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。【问题】1.单选题（1）对于原、被告之间的合同效力，说法正确的是（ ）。A.合同有效B.合同效力待定C.合同无效D.部分合同无效（2）在装修施工过程中，发现主体工程施工质量有问题时，业主采取的处理方式妥当的是（ ）。A.为了保证工期，可以安排丙方先行修理，将其相关费用及时通知给乙方，在乙方的工程款进行扣除B.发现主体工程施工质量有问题时，应当在装饰施工前通知乙方修理，该修理事项只能由乙方完成C.发现主体工程施工质量有问题时，业主应及时通知承包商进行修理，并由甲方承担修理费用D.业主先通知乙方修理，承包商在期限内不派人修理才可委托其他人员修理，修理费用从扣留的保修费用内支付（3）依据背景资料，乙方与丙方约定的主体与装饰施工采取立体交叉作业，对该约定有效性说法正确的是（ ）。A.乙方与丙方没有直接的合同关系，因此该约定无效B.乙方与丙方都与甲方分别签订合同，在甲方的认可下，交叉作业的约定才能生效C.该约定是乙方和丙方的共同约定，有没有甲方的认可并不重要，该约定双方认可即有效D.该约定是甲方、乙方和丙方的共同约定，因此交叉作业的约定有效（4）出现合同纠纷时，本案例所采用的处理方法是（ ）。A.甲乙自行协商B.第三方调解C.仲裁D.诉讼（5）《中华人民共和国民法典》中对诉讼时效期的规定为（ ）。A.一年B.两年C.三年D.五年（6）结合背景材料，分析本案例甲乙双方的纠纷中，甲方诉讼时效期限应从（ ）开始计算。A.装饰工程合同约定的工期结束日B.甲方开具竣工验收报告载明的竣工验收日C.装饰工程监理发出的装饰工程开工日期D.乙方最后一次提出结算要求之日（7）结合背景材料，本案例的乙方诉讼时效期限应从（ ）开始计算。A.装饰工程合同约定的工期结束日B.甲方开具竣工验收报告载明的实际验收日C.装饰工程监理发出的装饰工程开工日期D.乙方最后一次提出结算要求之日2.多选题（1）背景材料中提到“在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议”，依照《建设工程施工合同（示范文本）》,关于施工合同履行过程中，发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（ ）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.追加合同价款（2）依据背景材料，装饰合同执行中的索赔，对乙方是否具有约束力的分析表述正确的是（ ）。A.主体工程合同与装饰工程合同是两个分别独立的合同，再结合案例背景，装饰合同执行中的索赔对乙方无约束力B.主体工程合同与装饰工程合同虽然是两个分别独立的合同，但由于交叉作业和甲方的指令，装饰合同执行中的索赔对乙方具有约束力C.如果确因主体工程质量不合格，装修商进行返修向甲方提出索赔，根据《建设工程施工合同（示范文本）》之规定，甲方应在索赔事件发生14天内向乙方发出索赔通知，否则乙方可不接受业主索赔要求D.如果确因主体工程质量不合格，装修商进行返修向甲方提出索赔，根据《建设工程施工合同（示范文本）》之规定，甲方应在索赔事件发生28天内向乙方发出索赔通知，否则乙方可不接受业主索赔要求E.乙方与丙方因本案例中装饰合同执行中的索赔对乙方无约束力

机械闲置时间

精选题目·教材案例二【背景】某城市为提升核心产业竞争力，经批准兴建某产业园区。该园区管理单位作为甲方于xxxx年10月10日分别与某建筑工程公司（乙方）、某外资装饰工程公司（丙方）签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。合同约定主体建筑工程施工于当年11月10日正式开工，合同工期为2年5个月。为保证工期，甲方、乙方与丙方约定：主体与装饰施工采取立体交叉作业，即主体完成三层，装饰工程承包商立即进入装饰作业。为保证装饰工程达到办公要求，业主委托某监理公司实施“装饰工程监理”。在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。在该工程投入使用3年2个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲方在工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。在结算工程款时，甲方本应付工程总价款16000万元人民币，但只付14000万元人民币。特请求法庭判决被告支付剩余的2000万元人民币及拖期的利息。在庭审中，被告答称：原告施工质量有问题，如：办公大堂、厂房墙面等主体施工质量不合格。因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付152万美元，折合人民币1100万元。此项费用应由原告承担。另还有其他质量问题，并造成厂房、机房设备、设施损失计人民币900万元。共计损失人民币2000万元，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为14000万元人民币。原告辩称：被告称产业园区主体施工质量不合格不属实并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级的情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主被装饰工程公司提出的索赔152万美元（经监理工程师和业主代表签字）的清单56件。原告再辩称：签署竣工验收报告即为认可施工质量，请求法庭以文字为证。又指出：如果真的存在被告所说的情况被告应当在装饰施工前通知我方修理。原告最后请求法庭关注：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。在长达3年多的时间里甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。【问题】1.单选题（1）对于原、被告之间的合同效力，说法正确的是（ ）。A.合同有效B.合同效力待定C.合同无效D.部分合同无效（2）在装修施工过程中，发现主体工程施工质量有问题时，业主采取的处理方式妥当的是（ ）。A.为了保证工期，可以安排丙方先行修理，将其相关费用及时通知给乙方，在乙方的工程款进行扣除B.发现主体工程施工质量有问题时，应当在装饰施工前通知乙方修理，该修理事项只能由乙方完成C.发现主体工程施工质量有问题时，业主应及时通知承包商进行修理，并由甲方承担修理费用D.业主先通知乙方修理，承包商在期限内不派人修理才可委托其他人员修理，修理费用从扣留的保修费用内支付（3）依据背景资料，乙方与丙方约定的主体与装饰施工采取立体交叉作业，对该约定有效性说法正确的是（ ）。A.乙方与丙方没有直接的合同关系，因此该约定无效B.乙方与丙方都与甲方分别签订合同，在甲方的认可下，交叉作业的约定才能生效C.该约定是乙方和丙方的共同约定，有没有甲方的认可并不重要，该约定双方认可即有效D.该约定是甲方、乙方和丙方的共同约定，因此交叉作业的约定有效（4）出现合同纠纷时，本案例所采用的处理方法是（ ）。A.甲乙自行协商B.第三方调解C.仲裁D.诉讼（5）《中华人民共和国民法典》中对诉讼时效期的规定为（ ）。A.一年B.两年C.三年D.五年（6）结合背景材料，分析本案例甲乙双方的纠纷中，甲方诉讼时效期限应从（ ）开始计算。A.装饰工程合同约定的工期结束日B.甲方开具竣工验收报告载明的竣工验收日C.装饰工程监理发出的装饰工程开工日期D.乙方最后一次提出结算要求之日（7）结合背景材料，本案例的乙方诉讼时效期限应从（ ）开始计算。A.装饰工程合同约定的工期结束日B.甲方开具竣工验收报告载明的实际验收日C.装饰工程监理发出的装饰工程开工日期D.乙方最后一次提出结算要求之日2.多选题（1）背景材料中提到“在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议”，依照《建设工程施工合同（示范文本）》,关于施工合同履行过程中，发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（ ）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.追加合同价款（2）依据背景材料，装饰合同执行中的索赔，对乙方是否具有约束力的分析表述正确的是（ ）。A.主体工程合同与装饰工程合同是两个分别独立的合同，再结合案例背景，装饰合同执行中的索赔对乙方无约束力B.主体工程合同与装饰工程合同虽然是两个分别独立的合同，但由于交叉作业和甲方的指令，装饰合同执行中的索赔对乙方具有约束力C.如果确因主体工程质量不合格，装修商进行返修向甲方提出索赔，根据《建设工程施工合同（示范文本）》之规定，甲方应在索赔事件发生14天内向乙方发出索赔通知，否则乙方可不接受业主索赔要求D.如果确因主体工程质量不合格，装修商进行返修向甲方提出索赔，根据《建设工程施工合同（示范文本）》之规定，甲方应在索赔事件发生28天内向乙方发出索赔通知，否则乙方可不接受业主索赔要求E.乙方与丙方因本案例中装饰合同执行中的索赔对乙方无约束力

横道图和网络图综合运用工程索赔

精选题目·教材案例二【背景】某城市为提升核心产业竞争力，经批准兴建某产业园区。该园区管理单位作为甲方于xxxx年10月10日分别与某建筑工程公司（乙方）、某外资装饰工程公司（丙方）签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。合同约定主体建筑工程施工于当年11月10日正式开工，合同工期为2年5个月。为保证工期，甲方、乙方与丙方约定：主体与装饰施工采取立体交叉作业，即主体完成三层，装饰工程承包商立即进入装饰作业。为保证装饰工程达到办公要求，业主委托某监理公司实施“装饰工程监理”。在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。在该工程投入使用3年2个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲方在工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。在结算工程款时，甲方本应付工程总价款16000万元人民币，但只付14000万元人民币。特请求法庭判决被告支付剩余的2000万元人民币及拖期的利息。在庭审中，被告答称：原告施工质量有问题，如：办公大堂、厂房墙面等主体施工质量不合格。因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付152万美元，折合人民币1100万元。此项费用应由原告承担。另还有其他质量问题，并造成厂房、机房设备、设施损失计人民币900万元。共计损失人民币2000万元，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为14000万元人民币。原告辩称：被告称产业园区主体施工质量不合格不属实并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级的情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主被装饰工程公司提出的索赔152万美元（经监理工程师和业主代表签字）的清单56件。原告再辩称：签署竣工验收报告即为认可施工质量，请求法庭以文字为证。又指出：如果真的存在被告所说的情况被告应当在装饰施工前通知我方修理。原告最后请求法庭关注：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。在长达3年多的时间里甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。【问题】1.单选题（1）对于原、被告之间的合同效力，说法正确的是（ ）。A.合同有效B.合同效力待定C.合同无效D.部分合同无效（2）在装修施工过程中，发现主体工程施工质量有问题时，业主采取的处理方式妥当的是（ ）。A.为了保证工期，可以安排丙方先行修理，将其相关费用及时通知给乙方，在乙方的工程款进行扣除B.发现主体工程施工质量有问题时，应当在装饰施工前通知乙方修理，该修理事项只能由乙方完成C.发现主体工程施工质量有问题时，业主应及时通知承包商进行修理，并由甲方承担修理费用D.业主先通知乙方修理，承包商在期限内不派人修理才可委托其他人员修理，修理费用从扣留的保修费用内支付（3）依据背景资料，乙方与丙方约定的主体与装饰施工采取立体交叉作业，对该约定有效性说法正确的是（ ）。A.乙方与丙方没有直接的合同关系，因此该约定无效B.乙方与丙方都与甲方分别签订合同，在甲方的认可下，交叉作业的约定才能生效C.该约定是乙方和丙方的共同约定，有没有甲方的认可并不重要，该约定双方认可即有效D.该约定是甲方、乙方和丙方的共同约定，因此交叉作业的约定有效（4）出现合同纠纷时，本案例所采用的处理方法是（ ）。A.甲乙自行协商B.第三方调解C.仲裁D.诉讼（5）《中华人民共和国民法典》中对诉讼时效期的规定为（ ）。A.一年B.两年C.三年D.五年（6）结合背景材料，分析本案例甲乙双方的纠纷中，甲方诉讼时效期限应从（ ）开始计算。A.装饰工程合同约定的工期结束日B.甲方开具竣工验收报告载明的竣工验收日C.装饰工程监理发出的装饰工程开工日期D.乙方最后一次提出结算要求之日（7）结合背景材料，本案例的乙方诉讼时效期限应从（ ）开始计算。A.装饰工程合同约定的工期结束日B.甲方开具竣工验收报告载明的实际验收日C.装饰工程监理发出的装饰工程开工日期D.乙方最后一次提出结算要求之日2.多选题（1）背景材料中提到“在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议”，依照《建设工程施工合同（示范文本）》,关于施工合同履行过程中，发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（ ）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.追加合同价款（2）依据背景材料，装饰合同执行中的索赔，对乙方是否具有约束力的分析表述正确的是（ ）。A.主体工程合同与装饰工程合同是两个分别独立的合同，再结合案例背景，装饰合同执行中的索赔对乙方无约束力B.主体工程合同与装饰工程合同虽然是两个分别独立的合同，但由于交叉作业和甲方的指令，装饰合同执行中的索赔对乙方具有约束力C.如果确因主体工程质量不合格，装修商进行返修向甲方提出索赔，根据《建设工程施工合同（示范文本）》之规定，甲方应在索赔事件发生14天内向乙方发出索赔通知，否则乙方可不接受业主索赔要求D.如果确因主体工程质量不合格，装修商进行返修向甲方提出索赔，根据《建设工程施工合同（示范文本）》之规定，甲方应在索赔事件发生28天内向乙方发出索赔通知，否则乙方可不接受业主索赔要求E.乙方与丙方因本案例中装饰合同执行中的索赔对乙方无约束力

第六章 工程结算与决算

签约合同价

某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定中标人，并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：1．工程价款（1）分部分项工程项目清单，含有甲、乙两项混凝土工程及其模板工程，其中：甲项混凝土工程费为174.8万元（工程量2300m³，综合单价760元/m³），乙项混凝土工程费为233.6万元（工程量3200m3，综合单价730 /m³） ；甲项混凝土模板工程费为22万元，乙项混凝土模板工程费为26万元。除甲、乙两项混凝土及其模板工程外的其他分部分项工程费为110万元。当某一混凝土工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（或1.10）；模板工程费在竣工结算时按相应混凝土工程的工程量变化比例调整，其他分部分项工程费不予调整。（2）措施项目清单，含有脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、临时设施、文明施工、环境保护、安全生产、已完工程及设备保护等八项，总费用96万元，其中：安全生产措施费、已完工程及设备保护费分别为24万元、10万元。竣工结算时，已完工程及设备保护费按分部分项工程项目费变化额的1%调整，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价变化额的3%调整其余措施项目费不予调整。（3）其他项目清单，含有暂列金额5万元、专业工程暂估价30万元（不含税）和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。（4）增值税税率为9%。2．工程预付款与进度款（1）开工之日10d前，业主向承包商支付工程预付款和安全生产措施费预付款。工程预付款为工程签约合同额（扣除暂列金额和安全生产措施费）的20%，在施工期的最后两个月工程款中平均扣回；安全生产措施费按其签约合同额的70%与工程预付款一起支付给承包商。（2）甲、乙两项混凝土工程进度款按每月已完工程量计算与支付，模板工程和其余分部分项工程进度款按签约合同价在施工期内每月平均支付。（3）措施项目费除预付的安全生产措施费外，其余部分按签约合同额在施工期内第2~3月平均支付。（4）其他项目费在发生当月按实结算。（5）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。3．竣工结算（1）竣工验收通过后30d内结算。（2）模板工程费、措施项目费按合同约定，在竣工结算时根据取费基数的变化调整。（3）业主按竣工结算总造价的3%扣留工程质量保证金，其余工程款在收到承包商竣工结算支付申请后14d内支付。 承包商每月实际完成并经现场计量确认的混凝土工程工程量如表6－5所示。 施工期间，第2月发生零星工作计日工费4.7万元；专业工程分包在第3月进行，实际造价为31万元（不含税）。【问题】1．该工程不含税、含税签约合同价分别为多少万元？开工前业主应支付给承包商的工程预付款和安全生产措施费预付款分别为多少万元？2．施工期间，每月承包商已完工程款为多少万元？每月业主应向承包商支付工程款为多少万元？到每月底累计支付工程款为多少万元？3．分部分项工程费、措施项目费调整额为多少万元？竣工结算总造价为多少万元？4．工程质量保证金为多少万元？竣工结算款为多少万元？ 计算结果以万元为单位的保留3位小数。 试题四：（1）采用单价合同，分项工程项目费用合计192万元，费用数据与施工进度计划，如表6.3所示。（2）措施项目费用38.40万元，其中安全生产措施费8万元（安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前造价变化额的3%按实调整，在施工期间当月调整并支付）。（3）其他项目费仅包括暂列金额10万元。（4）上述工程费用均不包含增值税可抵扣进项税额。（5）管理费和利润按人材机费用之和的15%，增值税税率为9%。 表6.3  分项工程费用数据与施工进度计划表 工程款支付方面：（1）开工前，发包人按分项工程签约合同价的20%支付给承包人作为预付款（在施工期间的第2～4个月的工程款中平均扣回），同时将安全生产措施费一次性按工程款支付方式提前支付给承包人。（2）分项工程项目工程款逐月结算支付。（3）除安全生产措施费工程款之外的措施项目工程款，按签约合同价在施工期第2、4、6月末，分3次平均支付。（4）其他项目工程款在发生当月支付。（5）发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。（6）竣工验收通过后30天内进行工程结算，承包人按发包人要求提供工程质量保函（额度为竣工结算总造价的3%）后，一次性结清竣工结算款。3.开工前，发包人因变更导致内容发生如下：（1）承包人发现设计图纸注明分项工程B混凝土等级为C40，分项工程B项目特征要求混凝土等级为C30；发包人提出混凝土等级按C40调整。（2）分项工程D工程量减少20%。应发包人要求分项工程D施工进度计划调整为第6、7、8月施工。发包人与承包人商定合同价款调整如下：分项工程B购入C40混凝土除税价格为440.8元/m3，比投标单价上涨16%，损耗率为2%，因混调整凝土等级产生的材料费差额只计取安全生产措施费、增值税，不考虑其他费用。分项工程D每平方米人工和机械费用增加80元。4.施工中发生内容：第5个月索赔（含税）工程款共计14万元。【问题】1.签约合同价为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的预付款和安全生产措施费工程款分别为多少万元？2.分项工程B调整混凝土等级后综合单价为多少元/m3？施工至第4个月末，发包人累计应支付给承包人工程款（包括开工前支付的工程款）为多少万元？分项工程B费用偏差（考虑安全生产措施费的影响）为多少万元？3.合同价增减额是多少万元？如果在开工前和施工期间发包人均已按合同约定支付了承包人预付款和各项工程款，若已支付工程款256.634万元（含预付款），则竣工结算时，发包人完成结清支付时，应支付给承包人的结算款为多少万元？ （计算过程和结果有小数时，以元为单位的保留两位小数，以万元为单位保留三位小数）   四、案例四（20分）【工程结算】背景： 某工程项目发承包双方签订了工程施工合同，工期5个月。合同约定的工程内容及其价款包括：分部分项工程项目4项，费用数据与施工进度计划见表；措施项目费用10万元（其中含安全生产措施费6万元）；暂列金额费用5万元；管理费和利润为不含税人材机费用之和的12%；增值税率为9%。   有关工程价款支付条款如下：1.开工前，发包人按签约含税合同价（扣除安全生产措施费和暂列金额）的20%作为预付款支付承包人，工程预付款在施工期间的第2～5个月平均扣回，同时将安全生产措施费的70%作为提前支付的工程款。2.分部分项工程项目工程款在施工期间逐月结算支付。3.分部分项工程C所需的工程材料C1用量1250m2，承包人的投标报价为60元/m2（不含税）。当工程材料C1的实际采购价格在投标报价的±5%以内时，分部分项工程C的综合单价不予调整；当变动幅度超过该范围时，按超过的部分调整分部分项工程C的综合单价。4.除开工前提前支付的安全生产措施费工程款之外的措施项目工程款，在施工期间的第1～4个月平均支付。5.发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。6.竣工验收通过后45天内办理竣工结算，扣除实际工程含税总价款的3%作为工程质量保证金，其余工程款发承包双方一次性结清。该工程如期开工，施工中发生了经发承包双方确认的下列事项：1.分部分项工程B的实际施工时间为第2～4月。2.分部分项工程C所需的工程材料C1实际采购价格为70元/m2（含可抵扣进项税，税率为3%） 。3.承包人索赔的含税工程款为4万元。其余工程内容的施工时间和价款均与签约合同相符。【问题】1.该工程签约合同价（含税）为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的工程预付款和安全生产措施费工程款分别为多少万元？2.第2个月，发包人应支付给承包人的工程款为多少万元？截至第2个月末，分部分项工程的拟完工程计划投资、已完工程计划投资分别为多少万元？工程进度偏差为多少万元？并根据计算结果说明进度快慢情况。3.工程材料C1的不含税采购价格为多少元/ m2？如果除工程材料C1外的其他进项税额为2.8万元（其中，可抵扣进项税额为2.1万元），则分部分项工程 C 的销项税额、可抵扣进项税额和应缴纳增值税额分别为多少万元？4.该工程实际总造价（含税）比签约合同价（含税）增加（或减少）多少万元？假定在办理竣工结算前发包人己支付给承包人的工程款（不含工程预付款）累计为110万元，则竣工结算时，发包人应支付给承包人的结算尾款为多少万元？ （计算结果以元为单位的保留2位小数，以万元为单位的保留3位小数） 四、案例四（20分） 1.某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，工期5个月。分项工程项目的造价数据与经批准的施工进度计划如表5.1所示；措施项目费用9万元（其中含安全生产措施费3万元）：暂列金额12万元。管理费和利润为人材机费用之和的15%，税金为9%。 有关工程价款结算与支付的合同约定如下： 1.开工前发包人向承包人支付签约合同价（扣除措施费与暂列金额）的20%作为工程预付款，工程预付款在3、4个月平均扣除； 2.安全生产措施费工程款于开工前一次性支付；除安全生产措施费之外的措施项目费用工程款在开工后的前3个月平均支付； 3.施工期间除措施项目费用外的工程款按实际施工进度逐月结算； 4.发包人按每次承包人应得的工程款的85%支付； 5.竣工验收通过后的60天内进行工程竣工结算，竣工结算时扣除工程实际总价的3%作为工程质量保证金，剩余工程款一次性支付； 6.C分项工程所需的甲种材料用量为500m³，在招标时确定的暂估价为80元/m³,乙种材料用量为400m³，投标报价为40元/m³。工程款逐月结算时，甲种材料按实际购买价格调整，乙种材料当购买价在投标报价的±5%以内变动时，C分项工程的综合单价不予调整，变动超过±5%以上时，超过部分的价格调整至C分项综合单价中。 该工程如期开工，施工中发生了经承发包双方确认的以下事项： （1）B分项工程实的实际施工时间为2～4月； （2）C分项工程甲种材料实际购买价为85元/m3,乙种材料实际购买时50元/m3； （3）4月发生计日工费用2.4万元。 【问题】 1.签约合同价为多少万元？开工前支付的工程预付款和安全生产措施工程款分别为多少万元？ 2.求C分项工程结算时，应采用的综合单价是多少元/m³？第3月的分部分项工程费用是多少万元？3月份业主应付的工程款是多少万元？ 3.列式计算第3月末累计分项工程项目拟完工程计划投资、已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析进度偏差与投资偏差。 4.除计日工费用外，若工程实际发生其他项目费用8.7万元，试计算工程实际造价及竣工结算价款。 （计算结果均保留三位小数）、 某施工项目发承包双方签订了工程合同，工期6个月。工程内容及其价款约定如下：1.单价合同，分项工程项目4项，有关数据见表4.1。2.措施项目费合计28万元,其中安全生产措施费为10万元，竣工结算时，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前造价变化额的3%调整，其余措施项目费不予调整。3.其他项目费包括，暂列金额18万元，专业工程暂估价20万元和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。4.管理费、利润为不含税人材机费之和的15%，增值税率为9%。 表4.1分项工程每月计划完工表 有关工程价款调整与支付条款规定如下：1.开工日期10日前，发包人按分项工程项目签约合同价的20%支付给承包人作为工程预付款在施工期间2～5月每月工程款中等额扣回。2.安全生产措施项目费工程款分2次支付，在开工前支付签约合同价的70%，其余部分在施工期间第3个月支付。3.除安全生产措施费之外的措施项目工程款，按签约合同价在施工期间1～5月分5次平均支付。4.分项工程项目工程款按施工期间实际完成工程量逐月支付，当分项工程项目累计完成工程量增加（或减少）超过计划总工程量15%以上时，人材机费减少（或增加）50元。5.其他项目工程款在发生当月支付。6.开工前和施工期间，发包人按承包人每次应得工程款的90%支付。7.发包人在承包人提交竣工结算报告后20天内完成审查工作，并在承包人提供所在开户行出具的工程质量保函（额度为工程竣工结算总造价的3%）后，一次性结清竣工结算款。该工程如期开工，施工期间发生了经发承包双方确认的下列事项：1.发包人提出设计变更，分项工程B的实际工程量比原计划工程量增加300m3。2.因劳务作业调整使分项工程C开始作业时间推迟1个月，作业时间不变。3.除分项工程C外，各分项工程项目实际施工时间均与计划施工时间相符；B、C分项工程项目在计划和实际施工时间内各月工程量均等。4.经发承包双方共同确认：分包专业工程在第3、4月平均完成，工程造价比专业工程暂估价增加20万元。5.其他内容与合同相符。【问题】1.该施工项目签约合同价中为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的工程预付款和安全生产措施项目费工程款分别为多少万元？2.截至到第2个月末，分项工程项目的拟完工程计划投资、已完工程计划投资和已完工程实际投资分别为多少万元（不考虑措施项目费的影响）？投资偏差和进度偏差分别为多少万元？3.第3个月，承包人完成分项工程项目费用为多少万元？该月发包人应支付给承包人的工程款为多少万元？ 4.分项工程B按调整后的综合单价计算费用的工程量为多少立方米？调整后的综合单价为多少元每立方米？分项工程项目费用、措施项目费用分别增加多少万元？竣工结算时，发包人应支付给承包人的竣工结算款为多少万元？（以万元为单位的，计算过程和结果保留三位小数；以元为单位的保留两位小数） 试题四：某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定了甲公司为中标人，并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：1．工程价款（1）分部分项工程项目清单，含有甲、乙两项混凝土工程及其模板工程，其中：甲项混凝土工程费为174.8万元（工程量2300m³，综合单价760元/m³），乙项混凝土工程费为233.6万元（工程量3200m3，综合单价730 /m³） ；甲项混凝土模板工程费为22万元，乙项混凝土模板工程费为26万元。除甲、乙两项混凝土及其模板工程外的其他分部分项工程费为110万元。当某一混凝土工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（或1.10）；模板工程费在竣工结算时按相应混凝土工程的工程量变化比例调整，其他分部分项工程费不予调整。（2）措施项目清单，含有脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、临时设施、文明施工、环境保护、安全生产、已完工程及设备保护等八项，总费用96万元，其中：安全生产措施费、已完工程及设备保护费分别为24万元、10万元。竣工结算时，已完工程及设备保护费按分部分项工程项目费变化额的1%调整，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价变化额的3%调整其余措施项目费不予调整。 （3）其他项目清单，含有暂列金额5万元、专业工程暂估价32.7万元和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。 （4）增值税税率为9%。2．工程预付款与进度款（1）开工之日10d前，业主向承包商支付工程预付款和安全生产措施费预付款。工程预付款为工程签约合同额（扣除暂列金额和安全生产措施费）的20%，在施工期的最后两个月工程款中平均扣回；安全生产措施费按其签约合同额的70%与工程预付款一起支付给承包商。（2）甲、乙两项混凝土工程进度款按每月已完工程量计算与支付，模板工程和其余分部分项工程进度款按签约合同价在施工期内每月平均支付。（3）措施项目费除预付的安全生产措施费外，其余部分按签约合同额在施工期内第2~3月平均支付。（4）其他项目费在发生当月按实结算。（5）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。（6）由业主组织进行专业分包的公开招标事宜。3．竣工结算（1）竣工验收通过后30d内结算。（2）模板工程费、措施项目费按合同约定，在竣工结算时根据取费基数的变化调整。（3）业主按竣工结算总造价的3%扣留工程质量保证金，其余工程款在收到承包商竣工结算支付申请后14d内支付。 承包商每月实际完成并经现场计量确认的混凝土工程工程量如表6－5所示。 施工期间，第2月发生零星工作计日工费4.7万元；最终业主与甲公司签订了专业分包合同，于第3个月进行，实际造价为31万元。【问题】1．该工程不含税、含税签约合同价分别为多少万元？开工前业主应支付给承包商的工程预付款和安全生产措施费预付款分别为多少万元？2．施工期间，每月承包商已完工程款为多少万元？每月业主应向承包商支付工程款为多少万元？到每月底累计支付工程款为多少万元？3．分部分项工程费、措施项目费调整额为多少万元？竣工结算总造价为多少万元？4．工程质量保证金为多少万元？竣工结算款为多少万元？ 计算结果以万元为单位的保留3位小数。

提前支付材料款

某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定中标人，并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：1．工程价款（1）分部分项工程项目清单，含有甲、乙两项混凝土工程及其模板工程，其中：甲项混凝土工程费为174.8万元（工程量2300m³，综合单价760元/m³），乙项混凝土工程费为233.6万元（工程量3200m3，综合单价730 /m³） ；甲项混凝土模板工程费为22万元，乙项混凝土模板工程费为26万元。除甲、乙两项混凝土及其模板工程外的其他分部分项工程费为110万元。当某一混凝土工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（或1.10）；模板工程费在竣工结算时按相应混凝土工程的工程量变化比例调整，其他分部分项工程费不予调整。（2）措施项目清单，含有脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、临时设施、文明施工、环境保护、安全生产、已完工程及设备保护等八项，总费用96万元，其中：安全生产措施费、已完工程及设备保护费分别为24万元、10万元。竣工结算时，已完工程及设备保护费按分部分项工程项目费变化额的1%调整，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价变化额的3%调整其余措施项目费不予调整。（3）其他项目清单，含有暂列金额5万元、专业工程暂估价30万元（不含税）和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。（4）增值税税率为9%。2．工程预付款与进度款（1）开工之日10d前，业主向承包商支付工程预付款和安全生产措施费预付款。工程预付款为工程签约合同额（扣除暂列金额和安全生产措施费）的20%，在施工期的最后两个月工程款中平均扣回；安全生产措施费按其签约合同额的70%与工程预付款一起支付给承包商。（2）甲、乙两项混凝土工程进度款按每月已完工程量计算与支付，模板工程和其余分部分项工程进度款按签约合同价在施工期内每月平均支付。（3）措施项目费除预付的安全生产措施费外，其余部分按签约合同额在施工期内第2~3月平均支付。（4）其他项目费在发生当月按实结算。（5）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。3．竣工结算（1）竣工验收通过后30d内结算。（2）模板工程费、措施项目费按合同约定，在竣工结算时根据取费基数的变化调整。（3）业主按竣工结算总造价的3%扣留工程质量保证金，其余工程款在收到承包商竣工结算支付申请后14d内支付。 承包商每月实际完成并经现场计量确认的混凝土工程工程量如表6－5所示。 施工期间，第2月发生零星工作计日工费4.7万元；专业工程分包在第3月进行，实际造价为31万元（不含税）。【问题】1．该工程不含税、含税签约合同价分别为多少万元？开工前业主应支付给承包商的工程预付款和安全生产措施费预付款分别为多少万元？2．施工期间，每月承包商已完工程款为多少万元？每月业主应向承包商支付工程款为多少万元？到每月底累计支付工程款为多少万元？3．分部分项工程费、措施项目费调整额为多少万元？竣工结算总造价为多少万元？4．工程质量保证金为多少万元？竣工结算款为多少万元？ 计算结果以万元为单位的保留3位小数。 试题四：（1）采用单价合同，分项工程项目费用合计192万元，费用数据与施工进度计划，如表6.3所示。（2）措施项目费用38.40万元，其中安全生产措施费8万元（安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前造价变化额的3%按实调整，在施工期间当月调整并支付）。（3）其他项目费仅包括暂列金额10万元。（4）上述工程费用均不包含增值税可抵扣进项税额。（5）管理费和利润按人材机费用之和的15%，增值税税率为9%。 表6.3  分项工程费用数据与施工进度计划表 工程款支付方面：（1）开工前，发包人按分项工程签约合同价的20%支付给承包人作为预付款（在施工期间的第2～4个月的工程款中平均扣回），同时将安全生产措施费一次性按工程款支付方式提前支付给承包人。（2）分项工程项目工程款逐月结算支付。（3）除安全生产措施费工程款之外的措施项目工程款，按签约合同价在施工期第2、4、6月末，分3次平均支付。（4）其他项目工程款在发生当月支付。（5）发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。（6）竣工验收通过后30天内进行工程结算，承包人按发包人要求提供工程质量保函（额度为竣工结算总造价的3%）后，一次性结清竣工结算款。3.开工前，发包人因变更导致内容发生如下：（1）承包人发现设计图纸注明分项工程B混凝土等级为C40，分项工程B项目特征要求混凝土等级为C30；发包人提出混凝土等级按C40调整。（2）分项工程D工程量减少20%。应发包人要求分项工程D施工进度计划调整为第6、7、8月施工。发包人与承包人商定合同价款调整如下：分项工程B购入C40混凝土除税价格为440.8元/m3，比投标单价上涨16%，损耗率为2%，因混调整凝土等级产生的材料费差额只计取安全生产措施费、增值税，不考虑其他费用。分项工程D每平方米人工和机械费用增加80元。4.施工中发生内容：第5个月索赔（含税）工程款共计14万元。【问题】1.签约合同价为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的预付款和安全生产措施费工程款分别为多少万元？2.分项工程B调整混凝土等级后综合单价为多少元/m3？施工至第4个月末，发包人累计应支付给承包人工程款（包括开工前支付的工程款）为多少万元？分项工程B费用偏差（考虑安全生产措施费的影响）为多少万元？3.合同价增减额是多少万元？如果在开工前和施工期间发包人均已按合同约定支付了承包人预付款和各项工程款，若已支付工程款256.634万元（含预付款），则竣工结算时，发包人完成结清支付时，应支付给承包人的结算款为多少万元？ （计算过程和结果有小数时，以元为单位的保留两位小数，以万元为单位保留三位小数）   四、案例四（20分）【工程结算】背景： 某工程项目发承包双方签订了工程施工合同，工期5个月。合同约定的工程内容及其价款包括：分部分项工程项目4项，费用数据与施工进度计划见表；措施项目费用10万元（其中含安全生产措施费6万元）；暂列金额费用5万元；管理费和利润为不含税人材机费用之和的12%；增值税率为9%。   有关工程价款支付条款如下：1.开工前，发包人按签约含税合同价（扣除安全生产措施费和暂列金额）的20%作为预付款支付承包人，工程预付款在施工期间的第2～5个月平均扣回，同时将安全生产措施费的70%作为提前支付的工程款。2.分部分项工程项目工程款在施工期间逐月结算支付。3.分部分项工程C所需的工程材料C1用量1250m2，承包人的投标报价为60元/m2（不含税）。当工程材料C1的实际采购价格在投标报价的±5%以内时，分部分项工程C的综合单价不予调整；当变动幅度超过该范围时，按超过的部分调整分部分项工程C的综合单价。4.除开工前提前支付的安全生产措施费工程款之外的措施项目工程款，在施工期间的第1～4个月平均支付。5.发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。6.竣工验收通过后45天内办理竣工结算，扣除实际工程含税总价款的3%作为工程质量保证金，其余工程款发承包双方一次性结清。该工程如期开工，施工中发生了经发承包双方确认的下列事项：1.分部分项工程B的实际施工时间为第2～4月。2.分部分项工程C所需的工程材料C1实际采购价格为70元/m2（含可抵扣进项税，税率为3%） 。3.承包人索赔的含税工程款为4万元。其余工程内容的施工时间和价款均与签约合同相符。【问题】1.该工程签约合同价（含税）为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的工程预付款和安全生产措施费工程款分别为多少万元？2.第2个月，发包人应支付给承包人的工程款为多少万元？截至第2个月末，分部分项工程的拟完工程计划投资、已完工程计划投资分别为多少万元？工程进度偏差为多少万元？并根据计算结果说明进度快慢情况。3.工程材料C1的不含税采购价格为多少元/ m2？如果除工程材料C1外的其他进项税额为2.8万元（其中，可抵扣进项税额为2.1万元），则分部分项工程 C 的销项税额、可抵扣进项税额和应缴纳增值税额分别为多少万元？4.该工程实际总造价（含税）比签约合同价（含税）增加（或减少）多少万元？假定在办理竣工结算前发包人己支付给承包人的工程款（不含工程预付款）累计为110万元，则竣工结算时，发包人应支付给承包人的结算尾款为多少万元？ （计算结果以元为单位的保留2位小数，以万元为单位的保留3位小数） 四、案例四（20分） 1.某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，工期5个月。分项工程项目的造价数据与经批准的施工进度计划如表5.1所示；措施项目费用9万元（其中含安全生产措施费3万元）：暂列金额12万元。管理费和利润为人材机费用之和的15%，税金为9%。 有关工程价款结算与支付的合同约定如下： 1.开工前发包人向承包人支付签约合同价（扣除措施费与暂列金额）的20%作为工程预付款，工程预付款在3、4个月平均扣除； 2.安全生产措施费工程款于开工前一次性支付；除安全生产措施费之外的措施项目费用工程款在开工后的前3个月平均支付； 3.施工期间除措施项目费用外的工程款按实际施工进度逐月结算； 4.发包人按每次承包人应得的工程款的85%支付； 5.竣工验收通过后的60天内进行工程竣工结算，竣工结算时扣除工程实际总价的3%作为工程质量保证金，剩余工程款一次性支付； 6.C分项工程所需的甲种材料用量为500m³，在招标时确定的暂估价为80元/m³,乙种材料用量为400m³，投标报价为40元/m³。工程款逐月结算时，甲种材料按实际购买价格调整，乙种材料当购买价在投标报价的±5%以内变动时，C分项工程的综合单价不予调整，变动超过±5%以上时，超过部分的价格调整至C分项综合单价中。 该工程如期开工，施工中发生了经承发包双方确认的以下事项： （1）B分项工程实的实际施工时间为2～4月； （2）C分项工程甲种材料实际购买价为85元/m3,乙种材料实际购买时50元/m3； （3）4月发生计日工费用2.4万元。 【问题】 1.签约合同价为多少万元？开工前支付的工程预付款和安全生产措施工程款分别为多少万元？ 2.求C分项工程结算时，应采用的综合单价是多少元/m³？第3月的分部分项工程费用是多少万元？3月份业主应付的工程款是多少万元？ 3.列式计算第3月末累计分项工程项目拟完工程计划投资、已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析进度偏差与投资偏差。 4.除计日工费用外，若工程实际发生其他项目费用8.7万元，试计算工程实际造价及竣工结算价款。 （计算结果均保留三位小数）、 试题四：某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定了甲公司为中标人，并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：1．工程价款（1）分部分项工程项目清单，含有甲、乙两项混凝土工程及其模板工程，其中：甲项混凝土工程费为174.8万元（工程量2300m³，综合单价760元/m³），乙项混凝土工程费为233.6万元（工程量3200m3，综合单价730 /m³） ；甲项混凝土模板工程费为22万元，乙项混凝土模板工程费为26万元。除甲、乙两项混凝土及其模板工程外的其他分部分项工程费为110万元。当某一混凝土工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（或1.10）；模板工程费在竣工结算时按相应混凝土工程的工程量变化比例调整，其他分部分项工程费不予调整。（2）措施项目清单，含有脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、临时设施、文明施工、环境保护、安全生产、已完工程及设备保护等八项，总费用96万元，其中：安全生产措施费、已完工程及设备保护费分别为24万元、10万元。竣工结算时，已完工程及设备保护费按分部分项工程项目费变化额的1%调整，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价变化额的3%调整其余措施项目费不予调整。 （3）其他项目清单，含有暂列金额5万元、专业工程暂估价32.7万元和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。 （4）增值税税率为9%。2．工程预付款与进度款（1）开工之日10d前，业主向承包商支付工程预付款和安全生产措施费预付款。工程预付款为工程签约合同额（扣除暂列金额和安全生产措施费）的20%，在施工期的最后两个月工程款中平均扣回；安全生产措施费按其签约合同额的70%与工程预付款一起支付给承包商。（2）甲、乙两项混凝土工程进度款按每月已完工程量计算与支付，模板工程和其余分部分项工程进度款按签约合同价在施工期内每月平均支付。（3）措施项目费除预付的安全生产措施费外，其余部分按签约合同额在施工期内第2~3月平均支付。（4）其他项目费在发生当月按实结算。（5）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。（6）由业主组织进行专业分包的公开招标事宜。3．竣工结算（1）竣工验收通过后30d内结算。（2）模板工程费、措施项目费按合同约定，在竣工结算时根据取费基数的变化调整。（3）业主按竣工结算总造价的3%扣留工程质量保证金，其余工程款在收到承包商竣工结算支付申请后14d内支付。 承包商每月实际完成并经现场计量确认的混凝土工程工程量如表6－5所示。 施工期间，第2月发生零星工作计日工费4.7万元；最终业主与甲公司签订了专业分包合同，于第3个月进行，实际造价为31万元。【问题】1．该工程不含税、含税签约合同价分别为多少万元？开工前业主应支付给承包商的工程预付款和安全生产措施费预付款分别为多少万元？2．施工期间，每月承包商已完工程款为多少万元？每月业主应向承包商支付工程款为多少万元？到每月底累计支付工程款为多少万元？3．分部分项工程费、措施项目费调整额为多少万元？竣工结算总造价为多少万元？4．工程质量保证金为多少万元？竣工结算款为多少万元？ 计算结果以万元为单位的保留3位小数。

提前支付安全款

某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定中标人，并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：1．工程价款（1）分部分项工程项目清单，含有甲、乙两项混凝土工程及其模板工程，其中：甲项混凝土工程费为174.8万元（工程量2300m³，综合单价760元/m³），乙项混凝土工程费为233.6万元（工程量3200m3，综合单价730 /m³） ；甲项混凝土模板工程费为22万元，乙项混凝土模板工程费为26万元。除甲、乙两项混凝土及其模板工程外的其他分部分项工程费为110万元。当某一混凝土工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（或1.10）；模板工程费在竣工结算时按相应混凝土工程的工程量变化比例调整，其他分部分项工程费不予调整。（2）措施项目清单，含有脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、临时设施、文明施工、环境保护、安全生产、已完工程及设备保护等八项，总费用96万元，其中：安全生产措施费、已完工程及设备保护费分别为24万元、10万元。竣工结算时，已完工程及设备保护费按分部分项工程项目费变化额的1%调整，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价变化额的3%调整其余措施项目费不予调整。（3）其他项目清单，含有暂列金额5万元、专业工程暂估价30万元（不含税）和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。（4）增值税税率为9%。2．工程预付款与进度款（1）开工之日10d前，业主向承包商支付工程预付款和安全生产措施费预付款。工程预付款为工程签约合同额（扣除暂列金额和安全生产措施费）的20%，在施工期的最后两个月工程款中平均扣回；安全生产措施费按其签约合同额的70%与工程预付款一起支付给承包商。（2）甲、乙两项混凝土工程进度款按每月已完工程量计算与支付，模板工程和其余分部分项工程进度款按签约合同价在施工期内每月平均支付。（3）措施项目费除预付的安全生产措施费外，其余部分按签约合同额在施工期内第2~3月平均支付。（4）其他项目费在发生当月按实结算。（5）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。3．竣工结算（1）竣工验收通过后30d内结算。（2）模板工程费、措施项目费按合同约定，在竣工结算时根据取费基数的变化调整。（3）业主按竣工结算总造价的3%扣留工程质量保证金，其余工程款在收到承包商竣工结算支付申请后14d内支付。 承包商每月实际完成并经现场计量确认的混凝土工程工程量如表6－5所示。 施工期间，第2月发生零星工作计日工费4.7万元；专业工程分包在第3月进行，实际造价为31万元（不含税）。【问题】1．该工程不含税、含税签约合同价分别为多少万元？开工前业主应支付给承包商的工程预付款和安全生产措施费预付款分别为多少万元？2．施工期间，每月承包商已完工程款为多少万元？每月业主应向承包商支付工程款为多少万元？到每月底累计支付工程款为多少万元？3．分部分项工程费、措施项目费调整额为多少万元？竣工结算总造价为多少万元？4．工程质量保证金为多少万元？竣工结算款为多少万元？ 计算结果以万元为单位的保留3位小数。 试题四：（1）采用单价合同，分项工程项目费用合计192万元，费用数据与施工进度计划，如表6.3所示。（2）措施项目费用38.40万元，其中安全生产措施费8万元（安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前造价变化额的3%按实调整，在施工期间当月调整并支付）。（3）其他项目费仅包括暂列金额10万元。（4）上述工程费用均不包含增值税可抵扣进项税额。（5）管理费和利润按人材机费用之和的15%，增值税税率为9%。 表6.3  分项工程费用数据与施工进度计划表 工程款支付方面：（1）开工前，发包人按分项工程签约合同价的20%支付给承包人作为预付款（在施工期间的第2～4个月的工程款中平均扣回），同时将安全生产措施费一次性按工程款支付方式提前支付给承包人。（2）分项工程项目工程款逐月结算支付。（3）除安全生产措施费工程款之外的措施项目工程款，按签约合同价在施工期第2、4、6月末，分3次平均支付。（4）其他项目工程款在发生当月支付。（5）发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。（6）竣工验收通过后30天内进行工程结算，承包人按发包人要求提供工程质量保函（额度为竣工结算总造价的3%）后，一次性结清竣工结算款。3.开工前，发包人因变更导致内容发生如下：（1）承包人发现设计图纸注明分项工程B混凝土等级为C40，分项工程B项目特征要求混凝土等级为C30；发包人提出混凝土等级按C40调整。（2）分项工程D工程量减少20%。应发包人要求分项工程D施工进度计划调整为第6、7、8月施工。发包人与承包人商定合同价款调整如下：分项工程B购入C40混凝土除税价格为440.8元/m3，比投标单价上涨16%，损耗率为2%，因混调整凝土等级产生的材料费差额只计取安全生产措施费、增值税，不考虑其他费用。分项工程D每平方米人工和机械费用增加80元。4.施工中发生内容：第5个月索赔（含税）工程款共计14万元。【问题】1.签约合同价为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的预付款和安全生产措施费工程款分别为多少万元？2.分项工程B调整混凝土等级后综合单价为多少元/m3？施工至第4个月末，发包人累计应支付给承包人工程款（包括开工前支付的工程款）为多少万元？分项工程B费用偏差（考虑安全生产措施费的影响）为多少万元？3.合同价增减额是多少万元？如果在开工前和施工期间发包人均已按合同约定支付了承包人预付款和各项工程款，若已支付工程款256.634万元（含预付款），则竣工结算时，发包人完成结清支付时，应支付给承包人的结算款为多少万元？ （计算过程和结果有小数时，以元为单位的保留两位小数，以万元为单位保留三位小数）   四、案例四（20分）【工程结算】背景： 某工程项目发承包双方签订了工程施工合同，工期5个月。合同约定的工程内容及其价款包括：分部分项工程项目4项，费用数据与施工进度计划见表；措施项目费用10万元（其中含安全生产措施费6万元）；暂列金额费用5万元；管理费和利润为不含税人材机费用之和的12%；增值税率为9%。   有关工程价款支付条款如下：1.开工前，发包人按签约含税合同价（扣除安全生产措施费和暂列金额）的20%作为预付款支付承包人，工程预付款在施工期间的第2～5个月平均扣回，同时将安全生产措施费的70%作为提前支付的工程款。2.分部分项工程项目工程款在施工期间逐月结算支付。3.分部分项工程C所需的工程材料C1用量1250m2，承包人的投标报价为60元/m2（不含税）。当工程材料C1的实际采购价格在投标报价的±5%以内时，分部分项工程C的综合单价不予调整；当变动幅度超过该范围时，按超过的部分调整分部分项工程C的综合单价。4.除开工前提前支付的安全生产措施费工程款之外的措施项目工程款，在施工期间的第1～4个月平均支付。5.发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。6.竣工验收通过后45天内办理竣工结算，扣除实际工程含税总价款的3%作为工程质量保证金，其余工程款发承包双方一次性结清。该工程如期开工，施工中发生了经发承包双方确认的下列事项：1.分部分项工程B的实际施工时间为第2～4月。2.分部分项工程C所需的工程材料C1实际采购价格为70元/m2（含可抵扣进项税，税率为3%） 。3.承包人索赔的含税工程款为4万元。其余工程内容的施工时间和价款均与签约合同相符。【问题】1.该工程签约合同价（含税）为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的工程预付款和安全生产措施费工程款分别为多少万元？2.第2个月，发包人应支付给承包人的工程款为多少万元？截至第2个月末，分部分项工程的拟完工程计划投资、已完工程计划投资分别为多少万元？工程进度偏差为多少万元？并根据计算结果说明进度快慢情况。3.工程材料C1的不含税采购价格为多少元/ m2？如果除工程材料C1外的其他进项税额为2.8万元（其中，可抵扣进项税额为2.1万元），则分部分项工程 C 的销项税额、可抵扣进项税额和应缴纳增值税额分别为多少万元？4.该工程实际总造价（含税）比签约合同价（含税）增加（或减少）多少万元？假定在办理竣工结算前发包人己支付给承包人的工程款（不含工程预付款）累计为110万元，则竣工结算时，发包人应支付给承包人的结算尾款为多少万元？ （计算结果以元为单位的保留2位小数，以万元为单位的保留3位小数） 四、案例四（20分） 1.某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，工期5个月。分项工程项目的造价数据与经批准的施工进度计划如表5.1所示；措施项目费用9万元（其中含安全生产措施费3万元）：暂列金额12万元。管理费和利润为人材机费用之和的15%，税金为9%。 有关工程价款结算与支付的合同约定如下： 1.开工前发包人向承包人支付签约合同价（扣除措施费与暂列金额）的20%作为工程预付款，工程预付款在3、4个月平均扣除； 2.安全生产措施费工程款于开工前一次性支付；除安全生产措施费之外的措施项目费用工程款在开工后的前3个月平均支付； 3.施工期间除措施项目费用外的工程款按实际施工进度逐月结算； 4.发包人按每次承包人应得的工程款的85%支付； 5.竣工验收通过后的60天内进行工程竣工结算，竣工结算时扣除工程实际总价的3%作为工程质量保证金，剩余工程款一次性支付； 6.C分项工程所需的甲种材料用量为500m³，在招标时确定的暂估价为80元/m³,乙种材料用量为400m³，投标报价为40元/m³。工程款逐月结算时，甲种材料按实际购买价格调整，乙种材料当购买价在投标报价的±5%以内变动时，C分项工程的综合单价不予调整，变动超过±5%以上时，超过部分的价格调整至C分项综合单价中。 该工程如期开工，施工中发生了经承发包双方确认的以下事项： （1）B分项工程实的实际施工时间为2～4月； （2）C分项工程甲种材料实际购买价为85元/m3,乙种材料实际购买时50元/m3； （3）4月发生计日工费用2.4万元。 【问题】 1.签约合同价为多少万元？开工前支付的工程预付款和安全生产措施工程款分别为多少万元？ 2.求C分项工程结算时，应采用的综合单价是多少元/m³？第3月的分部分项工程费用是多少万元？3月份业主应付的工程款是多少万元？ 3.列式计算第3月末累计分项工程项目拟完工程计划投资、已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析进度偏差与投资偏差。 4.除计日工费用外，若工程实际发生其他项目费用8.7万元，试计算工程实际造价及竣工结算价款。 （计算结果均保留三位小数）、 试题四：某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定了甲公司为中标人，并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：1．工程价款（1）分部分项工程项目清单，含有甲、乙两项混凝土工程及其模板工程，其中：甲项混凝土工程费为174.8万元（工程量2300m³，综合单价760元/m³），乙项混凝土工程费为233.6万元（工程量3200m3，综合单价730 /m³） ；甲项混凝土模板工程费为22万元，乙项混凝土模板工程费为26万元。除甲、乙两项混凝土及其模板工程外的其他分部分项工程费为110万元。当某一混凝土工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（或1.10）；模板工程费在竣工结算时按相应混凝土工程的工程量变化比例调整，其他分部分项工程费不予调整。（2）措施项目清单，含有脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、临时设施、文明施工、环境保护、安全生产、已完工程及设备保护等八项，总费用96万元，其中：安全生产措施费、已完工程及设备保护费分别为24万元、10万元。竣工结算时，已完工程及设备保护费按分部分项工程项目费变化额的1%调整，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价变化额的3%调整其余措施项目费不予调整。 （3）其他项目清单，含有暂列金额5万元、专业工程暂估价32.7万元和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。 （4）增值税税率为9%。2．工程预付款与进度款（1）开工之日10d前，业主向承包商支付工程预付款和安全生产措施费预付款。工程预付款为工程签约合同额（扣除暂列金额和安全生产措施费）的20%，在施工期的最后两个月工程款中平均扣回；安全生产措施费按其签约合同额的70%与工程预付款一起支付给承包商。（2）甲、乙两项混凝土工程进度款按每月已完工程量计算与支付，模板工程和其余分部分项工程进度款按签约合同价在施工期内每月平均支付。（3）措施项目费除预付的安全生产措施费外，其余部分按签约合同额在施工期内第2~3月平均支付。（4）其他项目费在发生当月按实结算。（5）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。（6）由业主组织进行专业分包的公开招标事宜。3．竣工结算（1）竣工验收通过后30d内结算。（2）模板工程费、措施项目费按合同约定，在竣工结算时根据取费基数的变化调整。（3）业主按竣工结算总造价的3%扣留工程质量保证金，其余工程款在收到承包商竣工结算支付申请后14d内支付。 承包商每月实际完成并经现场计量确认的混凝土工程工程量如表6－5所示。 施工期间，第2月发生零星工作计日工费4.7万元；最终业主与甲公司签订了专业分包合同，于第3个月进行，实际造价为31万元。【问题】1．该工程不含税、含税签约合同价分别为多少万元？开工前业主应支付给承包商的工程预付款和安全生产措施费预付款分别为多少万元？2．施工期间，每月承包商已完工程款为多少万元？每月业主应向承包商支付工程款为多少万元？到每月底累计支付工程款为多少万元？3．分部分项工程费、措施项目费调整额为多少万元？竣工结算总造价为多少万元？4．工程质量保证金为多少万元？竣工结算款为多少万元？ 计算结果以万元为单位的保留3位小数。

当月已完工程款（累计）

某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定中标人，并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：1．工程价款（1）分部分项工程项目清单，含有甲、乙两项混凝土工程及其模板工程，其中：甲项混凝土工程费为174.8万元（工程量2300m³，综合单价760元/m³），乙项混凝土工程费为233.6万元（工程量3200m3，综合单价730 /m³） ；甲项混凝土模板工程费为22万元，乙项混凝土模板工程费为26万元。除甲、乙两项混凝土及其模板工程外的其他分部分项工程费为110万元。当某一混凝土工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（或1.10）；模板工程费在竣工结算时按相应混凝土工程的工程量变化比例调整，其他分部分项工程费不予调整。（2）措施项目清单，含有脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、临时设施、文明施工、环境保护、安全生产、已完工程及设备保护等八项，总费用96万元，其中：安全生产措施费、已完工程及设备保护费分别为24万元、10万元。竣工结算时，已完工程及设备保护费按分部分项工程项目费变化额的1%调整，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价变化额的3%调整其余措施项目费不予调整。（3）其他项目清单，含有暂列金额5万元、专业工程暂估价30万元（不含税）和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。（4）增值税税率为9%。2．工程预付款与进度款（1）开工之日10d前，业主向承包商支付工程预付款和安全生产措施费预付款。工程预付款为工程签约合同额（扣除暂列金额和安全生产措施费）的20%，在施工期的最后两个月工程款中平均扣回；安全生产措施费按其签约合同额的70%与工程预付款一起支付给承包商。（2）甲、乙两项混凝土工程进度款按每月已完工程量计算与支付，模板工程和其余分部分项工程进度款按签约合同价在施工期内每月平均支付。（3）措施项目费除预付的安全生产措施费外，其余部分按签约合同额在施工期内第2~3月平均支付。（4）其他项目费在发生当月按实结算。（5）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。3．竣工结算（1）竣工验收通过后30d内结算。（2）模板工程费、措施项目费按合同约定，在竣工结算时根据取费基数的变化调整。（3）业主按竣工结算总造价的3%扣留工程质量保证金，其余工程款在收到承包商竣工结算支付申请后14d内支付。 承包商每月实际完成并经现场计量确认的混凝土工程工程量如表6－5所示。 施工期间，第2月发生零星工作计日工费4.7万元；专业工程分包在第3月进行，实际造价为31万元（不含税）。【问题】1．该工程不含税、含税签约合同价分别为多少万元？开工前业主应支付给承包商的工程预付款和安全生产措施费预付款分别为多少万元？2．施工期间，每月承包商已完工程款为多少万元？每月业主应向承包商支付工程款为多少万元？到每月底累计支付工程款为多少万元？3．分部分项工程费、措施项目费调整额为多少万元？竣工结算总造价为多少万元？4．工程质量保证金为多少万元？竣工结算款为多少万元？ 计算结果以万元为单位的保留3位小数。 试题四：某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定了甲公司为中标人，并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：1．工程价款（1）分部分项工程项目清单，含有甲、乙两项混凝土工程及其模板工程，其中：甲项混凝土工程费为174.8万元（工程量2300m³，综合单价760元/m³），乙项混凝土工程费为233.6万元（工程量3200m3，综合单价730 /m³） ；甲项混凝土模板工程费为22万元，乙项混凝土模板工程费为26万元。除甲、乙两项混凝土及其模板工程外的其他分部分项工程费为110万元。当某一混凝土工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（或1.10）；模板工程费在竣工结算时按相应混凝土工程的工程量变化比例调整，其他分部分项工程费不予调整。（2）措施项目清单，含有脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、临时设施、文明施工、环境保护、安全生产、已完工程及设备保护等八项，总费用96万元，其中：安全生产措施费、已完工程及设备保护费分别为24万元、10万元。竣工结算时，已完工程及设备保护费按分部分项工程项目费变化额的1%调整，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价变化额的3%调整其余措施项目费不予调整。 （3）其他项目清单，含有暂列金额5万元、专业工程暂估价32.7万元和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。 （4）增值税税率为9%。2．工程预付款与进度款（1）开工之日10d前，业主向承包商支付工程预付款和安全生产措施费预付款。工程预付款为工程签约合同额（扣除暂列金额和安全生产措施费）的20%，在施工期的最后两个月工程款中平均扣回；安全生产措施费按其签约合同额的70%与工程预付款一起支付给承包商。（2）甲、乙两项混凝土工程进度款按每月已完工程量计算与支付，模板工程和其余分部分项工程进度款按签约合同价在施工期内每月平均支付。（3）措施项目费除预付的安全生产措施费外，其余部分按签约合同额在施工期内第2~3月平均支付。（4）其他项目费在发生当月按实结算。（5）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。（6）由业主组织进行专业分包的公开招标事宜。3．竣工结算（1）竣工验收通过后30d内结算。（2）模板工程费、措施项目费按合同约定，在竣工结算时根据取费基数的变化调整。（3）业主按竣工结算总造价的3%扣留工程质量保证金，其余工程款在收到承包商竣工结算支付申请后14d内支付。 承包商每月实际完成并经现场计量确认的混凝土工程工程量如表6－5所示。 施工期间，第2月发生零星工作计日工费4.7万元；最终业主与甲公司签订了专业分包合同，于第3个月进行，实际造价为31万元。【问题】1．该工程不含税、含税签约合同价分别为多少万元？开工前业主应支付给承包商的工程预付款和安全生产措施费预付款分别为多少万元？2．施工期间，每月承包商已完工程款为多少万元？每月业主应向承包商支付工程款为多少万元？到每月底累计支付工程款为多少万元？3．分部分项工程费、措施项目费调整额为多少万元？竣工结算总造价为多少万元？4．工程质量保证金为多少万元？竣工结算款为多少万元？ 计算结果以万元为单位的保留3位小数。

当月应支付工程款（累计）

某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定中标人，并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：1．工程价款（1）分部分项工程项目清单，含有甲、乙两项混凝土工程及其模板工程，其中：甲项混凝土工程费为174.8万元（工程量2300m³，综合单价760元/m³），乙项混凝土工程费为233.6万元（工程量3200m3，综合单价730 /m³） ；甲项混凝土模板工程费为22万元，乙项混凝土模板工程费为26万元。除甲、乙两项混凝土及其模板工程外的其他分部分项工程费为110万元。当某一混凝土工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（或1.10）；模板工程费在竣工结算时按相应混凝土工程的工程量变化比例调整，其他分部分项工程费不予调整。（2）措施项目清单，含有脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、临时设施、文明施工、环境保护、安全生产、已完工程及设备保护等八项，总费用96万元，其中：安全生产措施费、已完工程及设备保护费分别为24万元、10万元。竣工结算时，已完工程及设备保护费按分部分项工程项目费变化额的1%调整，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价变化额的3%调整其余措施项目费不予调整。（3）其他项目清单，含有暂列金额5万元、专业工程暂估价30万元（不含税）和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。（4）增值税税率为9%。2．工程预付款与进度款（1）开工之日10d前，业主向承包商支付工程预付款和安全生产措施费预付款。工程预付款为工程签约合同额（扣除暂列金额和安全生产措施费）的20%，在施工期的最后两个月工程款中平均扣回；安全生产措施费按其签约合同额的70%与工程预付款一起支付给承包商。（2）甲、乙两项混凝土工程进度款按每月已完工程量计算与支付，模板工程和其余分部分项工程进度款按签约合同价在施工期内每月平均支付。（3）措施项目费除预付的安全生产措施费外，其余部分按签约合同额在施工期内第2~3月平均支付。（4）其他项目费在发生当月按实结算。（5）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。3．竣工结算（1）竣工验收通过后30d内结算。（2）模板工程费、措施项目费按合同约定，在竣工结算时根据取费基数的变化调整。（3）业主按竣工结算总造价的3%扣留工程质量保证金，其余工程款在收到承包商竣工结算支付申请后14d内支付。 承包商每月实际完成并经现场计量确认的混凝土工程工程量如表6－5所示。 施工期间，第2月发生零星工作计日工费4.7万元；专业工程分包在第3月进行，实际造价为31万元（不含税）。【问题】1．该工程不含税、含税签约合同价分别为多少万元？开工前业主应支付给承包商的工程预付款和安全生产措施费预付款分别为多少万元？2．施工期间，每月承包商已完工程款为多少万元？每月业主应向承包商支付工程款为多少万元？到每月底累计支付工程款为多少万元？3．分部分项工程费、措施项目费调整额为多少万元？竣工结算总造价为多少万元？4．工程质量保证金为多少万元？竣工结算款为多少万元？ 计算结果以万元为单位的保留3位小数。 试题四：某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定了甲公司为中标人，并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：1．工程价款（1）分部分项工程项目清单，含有甲、乙两项混凝土工程及其模板工程，其中：甲项混凝土工程费为174.8万元（工程量2300m³，综合单价760元/m³），乙项混凝土工程费为233.6万元（工程量3200m3，综合单价730 /m³） ；甲项混凝土模板工程费为22万元，乙项混凝土模板工程费为26万元。除甲、乙两项混凝土及其模板工程外的其他分部分项工程费为110万元。当某一混凝土工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（或1.10）；模板工程费在竣工结算时按相应混凝土工程的工程量变化比例调整，其他分部分项工程费不予调整。（2）措施项目清单，含有脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、临时设施、文明施工、环境保护、安全生产、已完工程及设备保护等八项，总费用96万元，其中：安全生产措施费、已完工程及设备保护费分别为24万元、10万元。竣工结算时，已完工程及设备保护费按分部分项工程项目费变化额的1%调整，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价变化额的3%调整其余措施项目费不予调整。 （3）其他项目清单，含有暂列金额5万元、专业工程暂估价32.7万元和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。 （4）增值税税率为9%。2．工程预付款与进度款（1）开工之日10d前，业主向承包商支付工程预付款和安全生产措施费预付款。工程预付款为工程签约合同额（扣除暂列金额和安全生产措施费）的20%，在施工期的最后两个月工程款中平均扣回；安全生产措施费按其签约合同额的70%与工程预付款一起支付给承包商。（2）甲、乙两项混凝土工程进度款按每月已完工程量计算与支付，模板工程和其余分部分项工程进度款按签约合同价在施工期内每月平均支付。（3）措施项目费除预付的安全生产措施费外，其余部分按签约合同额在施工期内第2~3月平均支付。（4）其他项目费在发生当月按实结算。（5）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。（6）由业主组织进行专业分包的公开招标事宜。3．竣工结算（1）竣工验收通过后30d内结算。（2）模板工程费、措施项目费按合同约定，在竣工结算时根据取费基数的变化调整。（3）业主按竣工结算总造价的3%扣留工程质量保证金，其余工程款在收到承包商竣工结算支付申请后14d内支付。 承包商每月实际完成并经现场计量确认的混凝土工程工程量如表6－5所示。 施工期间，第2月发生零星工作计日工费4.7万元；最终业主与甲公司签订了专业分包合同，于第3个月进行，实际造价为31万元。【问题】1．该工程不含税、含税签约合同价分别为多少万元？开工前业主应支付给承包商的工程预付款和安全生产措施费预付款分别为多少万元？2．施工期间，每月承包商已完工程款为多少万元？每月业主应向承包商支付工程款为多少万元？到每月底累计支付工程款为多少万元？3．分部分项工程费、措施项目费调整额为多少万元？竣工结算总造价为多少万元？4．工程质量保证金为多少万元？竣工结算款为多少万元？ 计算结果以万元为单位的保留3位小数。

当月支付进度款（累计）

某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定中标人，并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：1．工程价款（1）分部分项工程项目清单，含有甲、乙两项混凝土工程及其模板工程，其中：甲项混凝土工程费为174.8万元（工程量2300m³，综合单价760元/m³），乙项混凝土工程费为233.6万元（工程量3200m3，综合单价730 /m³） ；甲项混凝土模板工程费为22万元，乙项混凝土模板工程费为26万元。除甲、乙两项混凝土及其模板工程外的其他分部分项工程费为110万元。当某一混凝土工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（或1.10）；模板工程费在竣工结算时按相应混凝土工程的工程量变化比例调整，其他分部分项工程费不予调整。（2）措施项目清单，含有脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、临时设施、文明施工、环境保护、安全生产、已完工程及设备保护等八项，总费用96万元，其中：安全生产措施费、已完工程及设备保护费分别为24万元、10万元。竣工结算时，已完工程及设备保护费按分部分项工程项目费变化额的1%调整，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价变化额的3%调整其余措施项目费不予调整。（3）其他项目清单，含有暂列金额5万元、专业工程暂估价30万元（不含税）和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。（4）增值税税率为9%。2．工程预付款与进度款（1）开工之日10d前，业主向承包商支付工程预付款和安全生产措施费预付款。工程预付款为工程签约合同额（扣除暂列金额和安全生产措施费）的20%，在施工期的最后两个月工程款中平均扣回；安全生产措施费按其签约合同额的70%与工程预付款一起支付给承包商。（2）甲、乙两项混凝土工程进度款按每月已完工程量计算与支付，模板工程和其余分部分项工程进度款按签约合同价在施工期内每月平均支付。（3）措施项目费除预付的安全生产措施费外，其余部分按签约合同额在施工期内第2~3月平均支付。（4）其他项目费在发生当月按实结算。（5）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。3．竣工结算（1）竣工验收通过后30d内结算。（2）模板工程费、措施项目费按合同约定，在竣工结算时根据取费基数的变化调整。（3）业主按竣工结算总造价的3%扣留工程质量保证金，其余工程款在收到承包商竣工结算支付申请后14d内支付。 承包商每月实际完成并经现场计量确认的混凝土工程工程量如表6－5所示。 施工期间，第2月发生零星工作计日工费4.7万元；专业工程分包在第3月进行，实际造价为31万元（不含税）。【问题】1．该工程不含税、含税签约合同价分别为多少万元？开工前业主应支付给承包商的工程预付款和安全生产措施费预付款分别为多少万元？2．施工期间，每月承包商已完工程款为多少万元？每月业主应向承包商支付工程款为多少万元？到每月底累计支付工程款为多少万元？3．分部分项工程费、措施项目费调整额为多少万元？竣工结算总造价为多少万元？4．工程质量保证金为多少万元？竣工结算款为多少万元？ 计算结果以万元为单位的保留3位小数。 试题四：（1）采用单价合同，分项工程项目费用合计192万元，费用数据与施工进度计划，如表6.3所示。（2）措施项目费用38.40万元，其中安全生产措施费8万元（安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前造价变化额的3%按实调整，在施工期间当月调整并支付）。（3）其他项目费仅包括暂列金额10万元。（4）上述工程费用均不包含增值税可抵扣进项税额。（5）管理费和利润按人材机费用之和的15%，增值税税率为9%。 表6.3  分项工程费用数据与施工进度计划表 工程款支付方面：（1）开工前，发包人按分项工程签约合同价的20%支付给承包人作为预付款（在施工期间的第2～4个月的工程款中平均扣回），同时将安全生产措施费一次性按工程款支付方式提前支付给承包人。（2）分项工程项目工程款逐月结算支付。（3）除安全生产措施费工程款之外的措施项目工程款，按签约合同价在施工期第2、4、6月末，分3次平均支付。（4）其他项目工程款在发生当月支付。（5）发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。（6）竣工验收通过后30天内进行工程结算，承包人按发包人要求提供工程质量保函（额度为竣工结算总造价的3%）后，一次性结清竣工结算款。3.开工前，发包人因变更导致内容发生如下：（1）承包人发现设计图纸注明分项工程B混凝土等级为C40，分项工程B项目特征要求混凝土等级为C30；发包人提出混凝土等级按C40调整。（2）分项工程D工程量减少20%。应发包人要求分项工程D施工进度计划调整为第6、7、8月施工。发包人与承包人商定合同价款调整如下：分项工程B购入C40混凝土除税价格为440.8元/m3，比投标单价上涨16%，损耗率为2%，因混调整凝土等级产生的材料费差额只计取安全生产措施费、增值税，不考虑其他费用。分项工程D每平方米人工和机械费用增加80元。4.施工中发生内容：第5个月索赔（含税）工程款共计14万元。【问题】1.签约合同价为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的预付款和安全生产措施费工程款分别为多少万元？2.分项工程B调整混凝土等级后综合单价为多少元/m3？施工至第4个月末，发包人累计应支付给承包人工程款（包括开工前支付的工程款）为多少万元？分项工程B费用偏差（考虑安全生产措施费的影响）为多少万元？3.合同价增减额是多少万元？如果在开工前和施工期间发包人均已按合同约定支付了承包人预付款和各项工程款，若已支付工程款256.634万元（含预付款），则竣工结算时，发包人完成结清支付时，应支付给承包人的结算款为多少万元？ （计算过程和结果有小数时，以元为单位的保留两位小数，以万元为单位保留三位小数）  

费用偏差

试题四：（1）采用单价合同，分项工程项目费用合计192万元，费用数据与施工进度计划，如表6.3所示。（2）措施项目费用38.40万元，其中安全生产措施费8万元（安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前造价变化额的3%按实调整，在施工期间当月调整并支付）。（3）其他项目费仅包括暂列金额10万元。（4）上述工程费用均不包含增值税可抵扣进项税额。（5）管理费和利润按人材机费用之和的15%，增值税税率为9%。 表6.3  分项工程费用数据与施工进度计划表 工程款支付方面：（1）开工前，发包人按分项工程签约合同价的20%支付给承包人作为预付款（在施工期间的第2～4个月的工程款中平均扣回），同时将安全生产措施费一次性按工程款支付方式提前支付给承包人。（2）分项工程项目工程款逐月结算支付。（3）除安全生产措施费工程款之外的措施项目工程款，按签约合同价在施工期第2、4、6月末，分3次平均支付。（4）其他项目工程款在发生当月支付。（5）发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。（6）竣工验收通过后30天内进行工程结算，承包人按发包人要求提供工程质量保函（额度为竣工结算总造价的3%）后，一次性结清竣工结算款。3.开工前，发包人因变更导致内容发生如下：（1）承包人发现设计图纸注明分项工程B混凝土等级为C40，分项工程B项目特征要求混凝土等级为C30；发包人提出混凝土等级按C40调整。（2）分项工程D工程量减少20%。应发包人要求分项工程D施工进度计划调整为第6、7、8月施工。发包人与承包人商定合同价款调整如下：分项工程B购入C40混凝土除税价格为440.8元/m3，比投标单价上涨16%，损耗率为2%，因混调整凝土等级产生的材料费差额只计取安全生产措施费、增值税，不考虑其他费用。分项工程D每平方米人工和机械费用增加80元。4.施工中发生内容：第5个月索赔（含税）工程款共计14万元。【问题】1.签约合同价为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的预付款和安全生产措施费工程款分别为多少万元？2.分项工程B调整混凝土等级后综合单价为多少元/m3？施工至第4个月末，发包人累计应支付给承包人工程款（包括开工前支付的工程款）为多少万元？分项工程B费用偏差（考虑安全生产措施费的影响）为多少万元？3.合同价增减额是多少万元？如果在开工前和施工期间发包人均已按合同约定支付了承包人预付款和各项工程款，若已支付工程款256.634万元（含预付款），则竣工结算时，发包人完成结清支付时，应支付给承包人的结算款为多少万元？ （计算过程和结果有小数时，以元为单位的保留两位小数，以万元为单位保留三位小数）   四、案例四（20分） 1.某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，工期5个月。分项工程项目的造价数据与经批准的施工进度计划如表5.1所示；措施项目费用9万元（其中含安全生产措施费3万元）：暂列金额12万元。管理费和利润为人材机费用之和的15%，税金为9%。 有关工程价款结算与支付的合同约定如下： 1.开工前发包人向承包人支付签约合同价（扣除措施费与暂列金额）的20%作为工程预付款，工程预付款在3、4个月平均扣除； 2.安全生产措施费工程款于开工前一次性支付；除安全生产措施费之外的措施项目费用工程款在开工后的前3个月平均支付； 3.施工期间除措施项目费用外的工程款按实际施工进度逐月结算； 4.发包人按每次承包人应得的工程款的85%支付； 5.竣工验收通过后的60天内进行工程竣工结算，竣工结算时扣除工程实际总价的3%作为工程质量保证金，剩余工程款一次性支付； 6.C分项工程所需的甲种材料用量为500m³，在招标时确定的暂估价为80元/m³,乙种材料用量为400m³，投标报价为40元/m³。工程款逐月结算时，甲种材料按实际购买价格调整，乙种材料当购买价在投标报价的±5%以内变动时，C分项工程的综合单价不予调整，变动超过±5%以上时，超过部分的价格调整至C分项综合单价中。 该工程如期开工，施工中发生了经承发包双方确认的以下事项： （1）B分项工程实的实际施工时间为2～4月； （2）C分项工程甲种材料实际购买价为85元/m3,乙种材料实际购买时50元/m3； （3）4月发生计日工费用2.4万元。 【问题】 1.签约合同价为多少万元？开工前支付的工程预付款和安全生产措施工程款分别为多少万元？ 2.求C分项工程结算时，应采用的综合单价是多少元/m³？第3月的分部分项工程费用是多少万元？3月份业主应付的工程款是多少万元？ 3.列式计算第3月末累计分项工程项目拟完工程计划投资、已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析进度偏差与投资偏差。 4.除计日工费用外，若工程实际发生其他项目费用8.7万元，试计算工程实际造价及竣工结算价款。 （计算结果均保留三位小数）、

进度偏差

试题四：（1）采用单价合同，分项工程项目费用合计192万元，费用数据与施工进度计划，如表6.3所示。（2）措施项目费用38.40万元，其中安全生产措施费8万元（安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前造价变化额的3%按实调整，在施工期间当月调整并支付）。（3）其他项目费仅包括暂列金额10万元。（4）上述工程费用均不包含增值税可抵扣进项税额。（5）管理费和利润按人材机费用之和的15%，增值税税率为9%。 表6.3  分项工程费用数据与施工进度计划表 工程款支付方面：（1）开工前，发包人按分项工程签约合同价的20%支付给承包人作为预付款（在施工期间的第2～4个月的工程款中平均扣回），同时将安全生产措施费一次性按工程款支付方式提前支付给承包人。（2）分项工程项目工程款逐月结算支付。（3）除安全生产措施费工程款之外的措施项目工程款，按签约合同价在施工期第2、4、6月末，分3次平均支付。（4）其他项目工程款在发生当月支付。（5）发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。（6）竣工验收通过后30天内进行工程结算，承包人按发包人要求提供工程质量保函（额度为竣工结算总造价的3%）后，一次性结清竣工结算款。3.开工前，发包人因变更导致内容发生如下：（1）承包人发现设计图纸注明分项工程B混凝土等级为C40，分项工程B项目特征要求混凝土等级为C30；发包人提出混凝土等级按C40调整。（2）分项工程D工程量减少20%。应发包人要求分项工程D施工进度计划调整为第6、7、8月施工。发包人与承包人商定合同价款调整如下：分项工程B购入C40混凝土除税价格为440.8元/m3，比投标单价上涨16%，损耗率为2%，因混调整凝土等级产生的材料费差额只计取安全生产措施费、增值税，不考虑其他费用。分项工程D每平方米人工和机械费用增加80元。4.施工中发生内容：第5个月索赔（含税）工程款共计14万元。【问题】1.签约合同价为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的预付款和安全生产措施费工程款分别为多少万元？2.分项工程B调整混凝土等级后综合单价为多少元/m3？施工至第4个月末，发包人累计应支付给承包人工程款（包括开工前支付的工程款）为多少万元？分项工程B费用偏差（考虑安全生产措施费的影响）为多少万元？3.合同价增减额是多少万元？如果在开工前和施工期间发包人均已按合同约定支付了承包人预付款和各项工程款，若已支付工程款256.634万元（含预付款），则竣工结算时，发包人完成结清支付时，应支付给承包人的结算款为多少万元？ （计算过程和结果有小数时，以元为单位的保留两位小数，以万元为单位保留三位小数）   四、案例四（20分）【工程结算】背景： 某工程项目发承包双方签订了工程施工合同，工期5个月。合同约定的工程内容及其价款包括：分部分项工程项目4项，费用数据与施工进度计划见表；措施项目费用10万元（其中含安全生产措施费6万元）；暂列金额费用5万元；管理费和利润为不含税人材机费用之和的12%；增值税率为9%。   有关工程价款支付条款如下：1.开工前，发包人按签约含税合同价（扣除安全生产措施费和暂列金额）的20%作为预付款支付承包人，工程预付款在施工期间的第2～5个月平均扣回，同时将安全生产措施费的70%作为提前支付的工程款。2.分部分项工程项目工程款在施工期间逐月结算支付。3.分部分项工程C所需的工程材料C1用量1250m2，承包人的投标报价为60元/m2（不含税）。当工程材料C1的实际采购价格在投标报价的±5%以内时，分部分项工程C的综合单价不予调整；当变动幅度超过该范围时，按超过的部分调整分部分项工程C的综合单价。4.除开工前提前支付的安全生产措施费工程款之外的措施项目工程款，在施工期间的第1～4个月平均支付。5.发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。6.竣工验收通过后45天内办理竣工结算，扣除实际工程含税总价款的3%作为工程质量保证金，其余工程款发承包双方一次性结清。该工程如期开工，施工中发生了经发承包双方确认的下列事项：1.分部分项工程B的实际施工时间为第2～4月。2.分部分项工程C所需的工程材料C1实际采购价格为70元/m2（含可抵扣进项税，税率为3%） 。3.承包人索赔的含税工程款为4万元。其余工程内容的施工时间和价款均与签约合同相符。【问题】1.该工程签约合同价（含税）为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的工程预付款和安全生产措施费工程款分别为多少万元？2.第2个月，发包人应支付给承包人的工程款为多少万元？截至第2个月末，分部分项工程的拟完工程计划投资、已完工程计划投资分别为多少万元？工程进度偏差为多少万元？并根据计算结果说明进度快慢情况。3.工程材料C1的不含税采购价格为多少元/ m2？如果除工程材料C1外的其他进项税额为2.8万元（其中，可抵扣进项税额为2.1万元），则分部分项工程 C 的销项税额、可抵扣进项税额和应缴纳增值税额分别为多少万元？4.该工程实际总造价（含税）比签约合同价（含税）增加（或减少）多少万元？假定在办理竣工结算前发包人己支付给承包人的工程款（不含工程预付款）累计为110万元，则竣工结算时，发包人应支付给承包人的结算尾款为多少万元？ （计算结果以元为单位的保留2位小数，以万元为单位的保留3位小数） 四、案例四（20分） 1.某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，工期5个月。分项工程项目的造价数据与经批准的施工进度计划如表5.1所示；措施项目费用9万元（其中含安全生产措施费3万元）：暂列金额12万元。管理费和利润为人材机费用之和的15%，税金为9%。 有关工程价款结算与支付的合同约定如下： 1.开工前发包人向承包人支付签约合同价（扣除措施费与暂列金额）的20%作为工程预付款，工程预付款在3、4个月平均扣除； 2.安全生产措施费工程款于开工前一次性支付；除安全生产措施费之外的措施项目费用工程款在开工后的前3个月平均支付； 3.施工期间除措施项目费用外的工程款按实际施工进度逐月结算； 4.发包人按每次承包人应得的工程款的85%支付； 5.竣工验收通过后的60天内进行工程竣工结算，竣工结算时扣除工程实际总价的3%作为工程质量保证金，剩余工程款一次性支付； 6.C分项工程所需的甲种材料用量为500m³，在招标时确定的暂估价为80元/m³,乙种材料用量为400m³，投标报价为40元/m³。工程款逐月结算时，甲种材料按实际购买价格调整，乙种材料当购买价在投标报价的±5%以内变动时，C分项工程的综合单价不予调整，变动超过±5%以上时，超过部分的价格调整至C分项综合单价中。 该工程如期开工，施工中发生了经承发包双方确认的以下事项： （1）B分项工程实的实际施工时间为2～4月； （2）C分项工程甲种材料实际购买价为85元/m3,乙种材料实际购买时50元/m3； （3）4月发生计日工费用2.4万元。 【问题】 1.签约合同价为多少万元？开工前支付的工程预付款和安全生产措施工程款分别为多少万元？ 2.求C分项工程结算时，应采用的综合单价是多少元/m³？第3月的分部分项工程费用是多少万元？3月份业主应付的工程款是多少万元？ 3.列式计算第3月末累计分项工程项目拟完工程计划投资、已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析进度偏差与投资偏差。 4.除计日工费用外，若工程实际发生其他项目费用8.7万元，试计算工程实际造价及竣工结算价款。 （计算结果均保留三位小数）、

增值税

四、案例四（20分）【工程结算】背景： 某工程项目发承包双方签订了工程施工合同，工期5个月。合同约定的工程内容及其价款包括：分部分项工程项目4项，费用数据与施工进度计划见表；措施项目费用10万元（其中含安全生产措施费6万元）；暂列金额费用5万元；管理费和利润为不含税人材机费用之和的12%；增值税率为9%。   有关工程价款支付条款如下：1.开工前，发包人按签约含税合同价（扣除安全生产措施费和暂列金额）的20%作为预付款支付承包人，工程预付款在施工期间的第2～5个月平均扣回，同时将安全生产措施费的70%作为提前支付的工程款。2.分部分项工程项目工程款在施工期间逐月结算支付。3.分部分项工程C所需的工程材料C1用量1250m2，承包人的投标报价为60元/m2（不含税）。当工程材料C1的实际采购价格在投标报价的±5%以内时，分部分项工程C的综合单价不予调整；当变动幅度超过该范围时，按超过的部分调整分部分项工程C的综合单价。4.除开工前提前支付的安全生产措施费工程款之外的措施项目工程款，在施工期间的第1～4个月平均支付。5.发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。6.竣工验收通过后45天内办理竣工结算，扣除实际工程含税总价款的3%作为工程质量保证金，其余工程款发承包双方一次性结清。该工程如期开工，施工中发生了经发承包双方确认的下列事项：1.分部分项工程B的实际施工时间为第2～4月。2.分部分项工程C所需的工程材料C1实际采购价格为70元/m2（含可抵扣进项税，税率为3%） 。3.承包人索赔的含税工程款为4万元。其余工程内容的施工时间和价款均与签约合同相符。【问题】1.该工程签约合同价（含税）为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的工程预付款和安全生产措施费工程款分别为多少万元？2.第2个月，发包人应支付给承包人的工程款为多少万元？截至第2个月末，分部分项工程的拟完工程计划投资、已完工程计划投资分别为多少万元？工程进度偏差为多少万元？并根据计算结果说明进度快慢情况。3.工程材料C1的不含税采购价格为多少元/ m2？如果除工程材料C1外的其他进项税额为2.8万元（其中，可抵扣进项税额为2.1万元），则分部分项工程 C 的销项税额、可抵扣进项税额和应缴纳增值税额分别为多少万元？4.该工程实际总造价（含税）比签约合同价（含税）增加（或减少）多少万元？假定在办理竣工结算前发包人己支付给承包人的工程款（不含工程预付款）累计为110万元，则竣工结算时，发包人应支付给承包人的结算尾款为多少万元？ （计算结果以元为单位的保留2位小数，以万元为单位的保留3位小数） 四、案例四（20分） 1.某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，工期5个月。分项工程项目的造价数据与经批准的施工进度计划如表5.1所示；措施项目费用9万元（其中含安全生产措施费3万元）：暂列金额12万元。管理费和利润为人材机费用之和的15%，税金为9%。 有关工程价款结算与支付的合同约定如下： 1.开工前发包人向承包人支付签约合同价（扣除措施费与暂列金额）的20%作为工程预付款，工程预付款在3、4个月平均扣除； 2.安全生产措施费工程款于开工前一次性支付；除安全生产措施费之外的措施项目费用工程款在开工后的前3个月平均支付； 3.施工期间除措施项目费用外的工程款按实际施工进度逐月结算； 4.发包人按每次承包人应得的工程款的85%支付； 5.竣工验收通过后的60天内进行工程竣工结算，竣工结算时扣除工程实际总价的3%作为工程质量保证金，剩余工程款一次性支付； 6.C分项工程所需的甲种材料用量为500m³，在招标时确定的暂估价为80元/m³,乙种材料用量为400m³，投标报价为40元/m³。工程款逐月结算时，甲种材料按实际购买价格调整，乙种材料当购买价在投标报价的±5%以内变动时，C分项工程的综合单价不予调整，变动超过±5%以上时，超过部分的价格调整至C分项综合单价中。 该工程如期开工，施工中发生了经承发包双方确认的以下事项： （1）B分项工程实的实际施工时间为2～4月； （2）C分项工程甲种材料实际购买价为85元/m3,乙种材料实际购买时50元/m3； （3）4月发生计日工费用2.4万元。 【问题】 1.签约合同价为多少万元？开工前支付的工程预付款和安全生产措施工程款分别为多少万元？ 2.求C分项工程结算时，应采用的综合单价是多少元/m³？第3月的分部分项工程费用是多少万元？3月份业主应付的工程款是多少万元？ 3.列式计算第3月末累计分项工程项目拟完工程计划投资、已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析进度偏差与投资偏差。 4.除计日工费用外，若工程实际发生其他项目费用8.7万元，试计算工程实际造价及竣工结算价款。 （计算结果均保留三位小数）、

实际总造价

某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定中标人，并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：1．工程价款（1）分部分项工程项目清单，含有甲、乙两项混凝土工程及其模板工程，其中：甲项混凝土工程费为174.8万元（工程量2300m³，综合单价760元/m³），乙项混凝土工程费为233.6万元（工程量3200m3，综合单价730 /m³） ；甲项混凝土模板工程费为22万元，乙项混凝土模板工程费为26万元。除甲、乙两项混凝土及其模板工程外的其他分部分项工程费为110万元。当某一混凝土工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（或1.10）；模板工程费在竣工结算时按相应混凝土工程的工程量变化比例调整，其他分部分项工程费不予调整。（2）措施项目清单，含有脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、临时设施、文明施工、环境保护、安全生产、已完工程及设备保护等八项，总费用96万元，其中：安全生产措施费、已完工程及设备保护费分别为24万元、10万元。竣工结算时，已完工程及设备保护费按分部分项工程项目费变化额的1%调整，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价变化额的3%调整其余措施项目费不予调整。（3）其他项目清单，含有暂列金额5万元、专业工程暂估价30万元（不含税）和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。（4）增值税税率为9%。2．工程预付款与进度款（1）开工之日10d前，业主向承包商支付工程预付款和安全生产措施费预付款。工程预付款为工程签约合同额（扣除暂列金额和安全生产措施费）的20%，在施工期的最后两个月工程款中平均扣回；安全生产措施费按其签约合同额的70%与工程预付款一起支付给承包商。（2）甲、乙两项混凝土工程进度款按每月已完工程量计算与支付，模板工程和其余分部分项工程进度款按签约合同价在施工期内每月平均支付。（3）措施项目费除预付的安全生产措施费外，其余部分按签约合同额在施工期内第2~3月平均支付。（4）其他项目费在发生当月按实结算。（5）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。3．竣工结算（1）竣工验收通过后30d内结算。（2）模板工程费、措施项目费按合同约定，在竣工结算时根据取费基数的变化调整。（3）业主按竣工结算总造价的3%扣留工程质量保证金，其余工程款在收到承包商竣工结算支付申请后14d内支付。 承包商每月实际完成并经现场计量确认的混凝土工程工程量如表6－5所示。 施工期间，第2月发生零星工作计日工费4.7万元；专业工程分包在第3月进行，实际造价为31万元（不含税）。【问题】1．该工程不含税、含税签约合同价分别为多少万元？开工前业主应支付给承包商的工程预付款和安全生产措施费预付款分别为多少万元？2．施工期间，每月承包商已完工程款为多少万元？每月业主应向承包商支付工程款为多少万元？到每月底累计支付工程款为多少万元？3．分部分项工程费、措施项目费调整额为多少万元？竣工结算总造价为多少万元？4．工程质量保证金为多少万元？竣工结算款为多少万元？ 计算结果以万元为单位的保留3位小数。 某承包商于2024年6月与某业主签订了某工程施工合同。合同约定，不含税造价为720万元，增值税税率为9%。施工期间发生的合同内工程费用支出及票据情况见表6-4。 施工期间还增加了经业主确认的合同外工程内容(签订了补充协议)，含税造价40万元，实际费用支出(不含税)35万元，进项税额2.6万元(其中:普通发票0.9万元专用发票 1.7万元)。问题：1.合同内工程应计增值税额为多少万元?含税总造价为多少万元?2.汇总表中前3项进项税额分别为多少万元?对于合同内工程，根据实际发生情况可抵扣进项税额为多少万元?不可抵扣进项税额为多少万元?进项税额合计为多少万元?3.合同外应计增值税额为多少万元?4.承包商总计应向税务部门缴纳增值税额为多少万元? 计算结果保留2位小数 试题四：（1）采用单价合同，分项工程项目费用合计192万元，费用数据与施工进度计划，如表6.3所示。（2）措施项目费用38.40万元，其中安全生产措施费8万元（安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前造价变化额的3%按实调整，在施工期间当月调整并支付）。（3）其他项目费仅包括暂列金额10万元。（4）上述工程费用均不包含增值税可抵扣进项税额。（5）管理费和利润按人材机费用之和的15%，增值税税率为9%。 表6.3  分项工程费用数据与施工进度计划表 工程款支付方面：（1）开工前，发包人按分项工程签约合同价的20%支付给承包人作为预付款（在施工期间的第2～4个月的工程款中平均扣回），同时将安全生产措施费一次性按工程款支付方式提前支付给承包人。（2）分项工程项目工程款逐月结算支付。（3）除安全生产措施费工程款之外的措施项目工程款，按签约合同价在施工期第2、4、6月末，分3次平均支付。（4）其他项目工程款在发生当月支付。（5）发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。（6）竣工验收通过后30天内进行工程结算，承包人按发包人要求提供工程质量保函（额度为竣工结算总造价的3%）后，一次性结清竣工结算款。3.开工前，发包人因变更导致内容发生如下：（1）承包人发现设计图纸注明分项工程B混凝土等级为C40，分项工程B项目特征要求混凝土等级为C30；发包人提出混凝土等级按C40调整。（2）分项工程D工程量减少20%。应发包人要求分项工程D施工进度计划调整为第6、7、8月施工。发包人与承包人商定合同价款调整如下：分项工程B购入C40混凝土除税价格为440.8元/m3，比投标单价上涨16%，损耗率为2%，因混调整凝土等级产生的材料费差额只计取安全生产措施费、增值税，不考虑其他费用。分项工程D每平方米人工和机械费用增加80元。4.施工中发生内容：第5个月索赔（含税）工程款共计14万元。【问题】1.签约合同价为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的预付款和安全生产措施费工程款分别为多少万元？2.分项工程B调整混凝土等级后综合单价为多少元/m3？施工至第4个月末，发包人累计应支付给承包人工程款（包括开工前支付的工程款）为多少万元？分项工程B费用偏差（考虑安全生产措施费的影响）为多少万元？3.合同价增减额是多少万元？如果在开工前和施工期间发包人均已按合同约定支付了承包人预付款和各项工程款，若已支付工程款256.634万元（含预付款），则竣工结算时，发包人完成结清支付时，应支付给承包人的结算款为多少万元？ （计算过程和结果有小数时，以元为单位的保留两位小数，以万元为单位保留三位小数）   四、案例四（20分）【工程结算】背景： 某工程项目发承包双方签订了工程施工合同，工期5个月。合同约定的工程内容及其价款包括：分部分项工程项目4项，费用数据与施工进度计划见表；措施项目费用10万元（其中含安全生产措施费6万元）；暂列金额费用5万元；管理费和利润为不含税人材机费用之和的12%；增值税率为9%。   有关工程价款支付条款如下：1.开工前，发包人按签约含税合同价（扣除安全生产措施费和暂列金额）的20%作为预付款支付承包人，工程预付款在施工期间的第2～5个月平均扣回，同时将安全生产措施费的70%作为提前支付的工程款。2.分部分项工程项目工程款在施工期间逐月结算支付。3.分部分项工程C所需的工程材料C1用量1250m2，承包人的投标报价为60元/m2（不含税）。当工程材料C1的实际采购价格在投标报价的±5%以内时，分部分项工程C的综合单价不予调整；当变动幅度超过该范围时，按超过的部分调整分部分项工程C的综合单价。4.除开工前提前支付的安全生产措施费工程款之外的措施项目工程款，在施工期间的第1～4个月平均支付。5.发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。6.竣工验收通过后45天内办理竣工结算，扣除实际工程含税总价款的3%作为工程质量保证金，其余工程款发承包双方一次性结清。该工程如期开工，施工中发生了经发承包双方确认的下列事项：1.分部分项工程B的实际施工时间为第2～4月。2.分部分项工程C所需的工程材料C1实际采购价格为70元/m2（含可抵扣进项税，税率为3%） 。3.承包人索赔的含税工程款为4万元。其余工程内容的施工时间和价款均与签约合同相符。【问题】1.该工程签约合同价（含税）为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的工程预付款和安全生产措施费工程款分别为多少万元？2.第2个月，发包人应支付给承包人的工程款为多少万元？截至第2个月末，分部分项工程的拟完工程计划投资、已完工程计划投资分别为多少万元？工程进度偏差为多少万元？并根据计算结果说明进度快慢情况。3.工程材料C1的不含税采购价格为多少元/ m2？如果除工程材料C1外的其他进项税额为2.8万元（其中，可抵扣进项税额为2.1万元），则分部分项工程 C 的销项税额、可抵扣进项税额和应缴纳增值税额分别为多少万元？4.该工程实际总造价（含税）比签约合同价（含税）增加（或减少）多少万元？假定在办理竣工结算前发包人己支付给承包人的工程款（不含工程预付款）累计为110万元，则竣工结算时，发包人应支付给承包人的结算尾款为多少万元？ （计算结果以元为单位的保留2位小数，以万元为单位的保留3位小数） 四、案例四（20分） 1.某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，工期5个月。分项工程项目的造价数据与经批准的施工进度计划如表5.1所示；措施项目费用9万元（其中含安全生产措施费3万元）：暂列金额12万元。管理费和利润为人材机费用之和的15%，税金为9%。 有关工程价款结算与支付的合同约定如下： 1.开工前发包人向承包人支付签约合同价（扣除措施费与暂列金额）的20%作为工程预付款，工程预付款在3、4个月平均扣除； 2.安全生产措施费工程款于开工前一次性支付；除安全生产措施费之外的措施项目费用工程款在开工后的前3个月平均支付； 3.施工期间除措施项目费用外的工程款按实际施工进度逐月结算； 4.发包人按每次承包人应得的工程款的85%支付； 5.竣工验收通过后的60天内进行工程竣工结算，竣工结算时扣除工程实际总价的3%作为工程质量保证金，剩余工程款一次性支付； 6.C分项工程所需的甲种材料用量为500m³，在招标时确定的暂估价为80元/m³,乙种材料用量为400m³，投标报价为40元/m³。工程款逐月结算时，甲种材料按实际购买价格调整，乙种材料当购买价在投标报价的±5%以内变动时，C分项工程的综合单价不予调整，变动超过±5%以上时，超过部分的价格调整至C分项综合单价中。 该工程如期开工，施工中发生了经承发包双方确认的以下事项： （1）B分项工程实的实际施工时间为2～4月； （2）C分项工程甲种材料实际购买价为85元/m3,乙种材料实际购买时50元/m3； （3）4月发生计日工费用2.4万元。 【问题】 1.签约合同价为多少万元？开工前支付的工程预付款和安全生产措施工程款分别为多少万元？ 2.求C分项工程结算时，应采用的综合单价是多少元/m³？第3月的分部分项工程费用是多少万元？3月份业主应付的工程款是多少万元？ 3.列式计算第3月末累计分项工程项目拟完工程计划投资、已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析进度偏差与投资偏差。 4.除计日工费用外，若工程实际发生其他项目费用8.7万元，试计算工程实际造价及竣工结算价款。 （计算结果均保留三位小数）、 某施工项目发承包双方签订了工程合同，工期6个月。工程内容及其价款约定如下：1.单价合同，分项工程项目4项，有关数据见表4.1。2.措施项目费合计28万元,其中安全生产措施费为10万元，竣工结算时，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前造价变化额的3%调整，其余措施项目费不予调整。3.其他项目费包括，暂列金额18万元，专业工程暂估价20万元和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。4.管理费、利润为不含税人材机费之和的15%，增值税率为9%。 表4.1分项工程每月计划完工表 有关工程价款调整与支付条款规定如下：1.开工日期10日前，发包人按分项工程项目签约合同价的20%支付给承包人作为工程预付款在施工期间2～5月每月工程款中等额扣回。2.安全生产措施项目费工程款分2次支付，在开工前支付签约合同价的70%，其余部分在施工期间第3个月支付。3.除安全生产措施费之外的措施项目工程款，按签约合同价在施工期间1～5月分5次平均支付。4.分项工程项目工程款按施工期间实际完成工程量逐月支付，当分项工程项目累计完成工程量增加（或减少）超过计划总工程量15%以上时，人材机费减少（或增加）50元。5.其他项目工程款在发生当月支付。6.开工前和施工期间，发包人按承包人每次应得工程款的90%支付。7.发包人在承包人提交竣工结算报告后20天内完成审查工作，并在承包人提供所在开户行出具的工程质量保函（额度为工程竣工结算总造价的3%）后，一次性结清竣工结算款。该工程如期开工，施工期间发生了经发承包双方确认的下列事项：1.发包人提出设计变更，分项工程B的实际工程量比原计划工程量增加300m3。2.因劳务作业调整使分项工程C开始作业时间推迟1个月，作业时间不变。3.除分项工程C外，各分项工程项目实际施工时间均与计划施工时间相符；B、C分项工程项目在计划和实际施工时间内各月工程量均等。4.经发承包双方共同确认：分包专业工程在第3、4月平均完成，工程造价比专业工程暂估价增加20万元。5.其他内容与合同相符。【问题】1.该施工项目签约合同价中为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的工程预付款和安全生产措施项目费工程款分别为多少万元？2.截至到第2个月末，分项工程项目的拟完工程计划投资、已完工程计划投资和已完工程实际投资分别为多少万元（不考虑措施项目费的影响）？投资偏差和进度偏差分别为多少万元？3.第3个月，承包人完成分项工程项目费用为多少万元？该月发包人应支付给承包人的工程款为多少万元？ 4.分项工程B按调整后的综合单价计算费用的工程量为多少立方米？调整后的综合单价为多少元每立方米？分项工程项目费用、措施项目费用分别增加多少万元？竣工结算时，发包人应支付给承包人的竣工结算款为多少万元？（以万元为单位的，计算过程和结果保留三位小数；以元为单位的保留两位小数） 试题四：某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定了甲公司为中标人，并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：1．工程价款（1）分部分项工程项目清单，含有甲、乙两项混凝土工程及其模板工程，其中：甲项混凝土工程费为174.8万元（工程量2300m³，综合单价760元/m³），乙项混凝土工程费为233.6万元（工程量3200m3，综合单价730 /m³） ；甲项混凝土模板工程费为22万元，乙项混凝土模板工程费为26万元。除甲、乙两项混凝土及其模板工程外的其他分部分项工程费为110万元。当某一混凝土工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（或1.10）；模板工程费在竣工结算时按相应混凝土工程的工程量变化比例调整，其他分部分项工程费不予调整。（2）措施项目清单，含有脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、临时设施、文明施工、环境保护、安全生产、已完工程及设备保护等八项，总费用96万元，其中：安全生产措施费、已完工程及设备保护费分别为24万元、10万元。竣工结算时，已完工程及设备保护费按分部分项工程项目费变化额的1%调整，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价变化额的3%调整其余措施项目费不予调整。 （3）其他项目清单，含有暂列金额5万元、专业工程暂估价32.7万元和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。 （4）增值税税率为9%。2．工程预付款与进度款（1）开工之日10d前，业主向承包商支付工程预付款和安全生产措施费预付款。工程预付款为工程签约合同额（扣除暂列金额和安全生产措施费）的20%，在施工期的最后两个月工程款中平均扣回；安全生产措施费按其签约合同额的70%与工程预付款一起支付给承包商。（2）甲、乙两项混凝土工程进度款按每月已完工程量计算与支付，模板工程和其余分部分项工程进度款按签约合同价在施工期内每月平均支付。（3）措施项目费除预付的安全生产措施费外，其余部分按签约合同额在施工期内第2~3月平均支付。（4）其他项目费在发生当月按实结算。（5）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。（6）由业主组织进行专业分包的公开招标事宜。3．竣工结算（1）竣工验收通过后30d内结算。（2）模板工程费、措施项目费按合同约定，在竣工结算时根据取费基数的变化调整。（3）业主按竣工结算总造价的3%扣留工程质量保证金，其余工程款在收到承包商竣工结算支付申请后14d内支付。 承包商每月实际完成并经现场计量确认的混凝土工程工程量如表6－5所示。 施工期间，第2月发生零星工作计日工费4.7万元；最终业主与甲公司签订了专业分包合同，于第3个月进行，实际造价为31万元。【问题】1．该工程不含税、含税签约合同价分别为多少万元？开工前业主应支付给承包商的工程预付款和安全生产措施费预付款分别为多少万元？2．施工期间，每月承包商已完工程款为多少万元？每月业主应向承包商支付工程款为多少万元？到每月底累计支付工程款为多少万元？3．分部分项工程费、措施项目费调整额为多少万元？竣工结算总造价为多少万元？4．工程质量保证金为多少万元？竣工结算款为多少万元？ 计算结果以万元为单位的保留3位小数。

合同增减额

某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定中标人，并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：1．工程价款（1）分部分项工程项目清单，含有甲、乙两项混凝土工程及其模板工程，其中：甲项混凝土工程费为174.8万元（工程量2300m³，综合单价760元/m³），乙项混凝土工程费为233.6万元（工程量3200m3，综合单价730 /m³） ；甲项混凝土模板工程费为22万元，乙项混凝土模板工程费为26万元。除甲、乙两项混凝土及其模板工程外的其他分部分项工程费为110万元。当某一混凝土工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（或1.10）；模板工程费在竣工结算时按相应混凝土工程的工程量变化比例调整，其他分部分项工程费不予调整。（2）措施项目清单，含有脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、临时设施、文明施工、环境保护、安全生产、已完工程及设备保护等八项，总费用96万元，其中：安全生产措施费、已完工程及设备保护费分别为24万元、10万元。竣工结算时，已完工程及设备保护费按分部分项工程项目费变化额的1%调整，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价变化额的3%调整其余措施项目费不予调整。（3）其他项目清单，含有暂列金额5万元、专业工程暂估价30万元（不含税）和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。（4）增值税税率为9%。2．工程预付款与进度款（1）开工之日10d前，业主向承包商支付工程预付款和安全生产措施费预付款。工程预付款为工程签约合同额（扣除暂列金额和安全生产措施费）的20%，在施工期的最后两个月工程款中平均扣回；安全生产措施费按其签约合同额的70%与工程预付款一起支付给承包商。（2）甲、乙两项混凝土工程进度款按每月已完工程量计算与支付，模板工程和其余分部分项工程进度款按签约合同价在施工期内每月平均支付。（3）措施项目费除预付的安全生产措施费外，其余部分按签约合同额在施工期内第2~3月平均支付。（4）其他项目费在发生当月按实结算。（5）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。3．竣工结算（1）竣工验收通过后30d内结算。（2）模板工程费、措施项目费按合同约定，在竣工结算时根据取费基数的变化调整。（3）业主按竣工结算总造价的3%扣留工程质量保证金，其余工程款在收到承包商竣工结算支付申请后14d内支付。 承包商每月实际完成并经现场计量确认的混凝土工程工程量如表6－5所示。 施工期间，第2月发生零星工作计日工费4.7万元；专业工程分包在第3月进行，实际造价为31万元（不含税）。【问题】1．该工程不含税、含税签约合同价分别为多少万元？开工前业主应支付给承包商的工程预付款和安全生产措施费预付款分别为多少万元？2．施工期间，每月承包商已完工程款为多少万元？每月业主应向承包商支付工程款为多少万元？到每月底累计支付工程款为多少万元？3．分部分项工程费、措施项目费调整额为多少万元？竣工结算总造价为多少万元？4．工程质量保证金为多少万元？竣工结算款为多少万元？ 计算结果以万元为单位的保留3位小数。 某承包商于2024年6月与某业主签订了某工程施工合同。合同约定，不含税造价为720万元，增值税税率为9%。施工期间发生的合同内工程费用支出及票据情况见表6-4。 施工期间还增加了经业主确认的合同外工程内容(签订了补充协议)，含税造价40万元，实际费用支出(不含税)35万元，进项税额2.6万元(其中:普通发票0.9万元专用发票 1.7万元)。问题：1.合同内工程应计增值税额为多少万元?含税总造价为多少万元?2.汇总表中前3项进项税额分别为多少万元?对于合同内工程，根据实际发生情况可抵扣进项税额为多少万元?不可抵扣进项税额为多少万元?进项税额合计为多少万元?3.合同外应计增值税额为多少万元?4.承包商总计应向税务部门缴纳增值税额为多少万元? 计算结果保留2位小数 试题四：（1）采用单价合同，分项工程项目费用合计192万元，费用数据与施工进度计划，如表6.3所示。（2）措施项目费用38.40万元，其中安全生产措施费8万元（安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前造价变化额的3%按实调整，在施工期间当月调整并支付）。（3）其他项目费仅包括暂列金额10万元。（4）上述工程费用均不包含增值税可抵扣进项税额。（5）管理费和利润按人材机费用之和的15%，增值税税率为9%。 表6.3  分项工程费用数据与施工进度计划表 工程款支付方面：（1）开工前，发包人按分项工程签约合同价的20%支付给承包人作为预付款（在施工期间的第2～4个月的工程款中平均扣回），同时将安全生产措施费一次性按工程款支付方式提前支付给承包人。（2）分项工程项目工程款逐月结算支付。（3）除安全生产措施费工程款之外的措施项目工程款，按签约合同价在施工期第2、4、6月末，分3次平均支付。（4）其他项目工程款在发生当月支付。（5）发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。（6）竣工验收通过后30天内进行工程结算，承包人按发包人要求提供工程质量保函（额度为竣工结算总造价的3%）后，一次性结清竣工结算款。3.开工前，发包人因变更导致内容发生如下：（1）承包人发现设计图纸注明分项工程B混凝土等级为C40，分项工程B项目特征要求混凝土等级为C30；发包人提出混凝土等级按C40调整。（2）分项工程D工程量减少20%。应发包人要求分项工程D施工进度计划调整为第6、7、8月施工。发包人与承包人商定合同价款调整如下：分项工程B购入C40混凝土除税价格为440.8元/m3，比投标单价上涨16%，损耗率为2%，因混调整凝土等级产生的材料费差额只计取安全生产措施费、增值税，不考虑其他费用。分项工程D每平方米人工和机械费用增加80元。4.施工中发生内容：第5个月索赔（含税）工程款共计14万元。【问题】1.签约合同价为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的预付款和安全生产措施费工程款分别为多少万元？2.分项工程B调整混凝土等级后综合单价为多少元/m3？施工至第4个月末，发包人累计应支付给承包人工程款（包括开工前支付的工程款）为多少万元？分项工程B费用偏差（考虑安全生产措施费的影响）为多少万元？3.合同价增减额是多少万元？如果在开工前和施工期间发包人均已按合同约定支付了承包人预付款和各项工程款，若已支付工程款256.634万元（含预付款），则竣工结算时，发包人完成结清支付时，应支付给承包人的结算款为多少万元？ （计算过程和结果有小数时，以元为单位的保留两位小数，以万元为单位保留三位小数）   四、案例四（20分）【工程结算】背景： 某工程项目发承包双方签订了工程施工合同，工期5个月。合同约定的工程内容及其价款包括：分部分项工程项目4项，费用数据与施工进度计划见表；措施项目费用10万元（其中含安全生产措施费6万元）；暂列金额费用5万元；管理费和利润为不含税人材机费用之和的12%；增值税率为9%。   有关工程价款支付条款如下：1.开工前，发包人按签约含税合同价（扣除安全生产措施费和暂列金额）的20%作为预付款支付承包人，工程预付款在施工期间的第2～5个月平均扣回，同时将安全生产措施费的70%作为提前支付的工程款。2.分部分项工程项目工程款在施工期间逐月结算支付。3.分部分项工程C所需的工程材料C1用量1250m2，承包人的投标报价为60元/m2（不含税）。当工程材料C1的实际采购价格在投标报价的±5%以内时，分部分项工程C的综合单价不予调整；当变动幅度超过该范围时，按超过的部分调整分部分项工程C的综合单价。4.除开工前提前支付的安全生产措施费工程款之外的措施项目工程款，在施工期间的第1～4个月平均支付。5.发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。6.竣工验收通过后45天内办理竣工结算，扣除实际工程含税总价款的3%作为工程质量保证金，其余工程款发承包双方一次性结清。该工程如期开工，施工中发生了经发承包双方确认的下列事项：1.分部分项工程B的实际施工时间为第2～4月。2.分部分项工程C所需的工程材料C1实际采购价格为70元/m2（含可抵扣进项税，税率为3%） 。3.承包人索赔的含税工程款为4万元。其余工程内容的施工时间和价款均与签约合同相符。【问题】1.该工程签约合同价（含税）为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的工程预付款和安全生产措施费工程款分别为多少万元？2.第2个月，发包人应支付给承包人的工程款为多少万元？截至第2个月末，分部分项工程的拟完工程计划投资、已完工程计划投资分别为多少万元？工程进度偏差为多少万元？并根据计算结果说明进度快慢情况。3.工程材料C1的不含税采购价格为多少元/ m2？如果除工程材料C1外的其他进项税额为2.8万元（其中，可抵扣进项税额为2.1万元），则分部分项工程 C 的销项税额、可抵扣进项税额和应缴纳增值税额分别为多少万元？4.该工程实际总造价（含税）比签约合同价（含税）增加（或减少）多少万元？假定在办理竣工结算前发包人己支付给承包人的工程款（不含工程预付款）累计为110万元，则竣工结算时，发包人应支付给承包人的结算尾款为多少万元？ （计算结果以元为单位的保留2位小数，以万元为单位的保留3位小数） 四、案例四（20分） 1.某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，工期5个月。分项工程项目的造价数据与经批准的施工进度计划如表5.1所示；措施项目费用9万元（其中含安全生产措施费3万元）：暂列金额12万元。管理费和利润为人材机费用之和的15%，税金为9%。 有关工程价款结算与支付的合同约定如下： 1.开工前发包人向承包人支付签约合同价（扣除措施费与暂列金额）的20%作为工程预付款，工程预付款在3、4个月平均扣除； 2.安全生产措施费工程款于开工前一次性支付；除安全生产措施费之外的措施项目费用工程款在开工后的前3个月平均支付； 3.施工期间除措施项目费用外的工程款按实际施工进度逐月结算； 4.发包人按每次承包人应得的工程款的85%支付； 5.竣工验收通过后的60天内进行工程竣工结算，竣工结算时扣除工程实际总价的3%作为工程质量保证金，剩余工程款一次性支付； 6.C分项工程所需的甲种材料用量为500m³，在招标时确定的暂估价为80元/m³,乙种材料用量为400m³，投标报价为40元/m³。工程款逐月结算时，甲种材料按实际购买价格调整，乙种材料当购买价在投标报价的±5%以内变动时，C分项工程的综合单价不予调整，变动超过±5%以上时，超过部分的价格调整至C分项综合单价中。 该工程如期开工，施工中发生了经承发包双方确认的以下事项： （1）B分项工程实的实际施工时间为2～4月； （2）C分项工程甲种材料实际购买价为85元/m3,乙种材料实际购买时50元/m3； （3）4月发生计日工费用2.4万元。 【问题】 1.签约合同价为多少万元？开工前支付的工程预付款和安全生产措施工程款分别为多少万元？ 2.求C分项工程结算时，应采用的综合单价是多少元/m³？第3月的分部分项工程费用是多少万元？3月份业主应付的工程款是多少万元？ 3.列式计算第3月末累计分项工程项目拟完工程计划投资、已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析进度偏差与投资偏差。 4.除计日工费用外，若工程实际发生其他项目费用8.7万元，试计算工程实际造价及竣工结算价款。 （计算结果均保留三位小数）、 试题四：某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定了甲公司为中标人，并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：1．工程价款（1）分部分项工程项目清单，含有甲、乙两项混凝土工程及其模板工程，其中：甲项混凝土工程费为174.8万元（工程量2300m³，综合单价760元/m³），乙项混凝土工程费为233.6万元（工程量3200m3，综合单价730 /m³） ；甲项混凝土模板工程费为22万元，乙项混凝土模板工程费为26万元。除甲、乙两项混凝土及其模板工程外的其他分部分项工程费为110万元。当某一混凝土工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（或1.10）；模板工程费在竣工结算时按相应混凝土工程的工程量变化比例调整，其他分部分项工程费不予调整。（2）措施项目清单，含有脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、临时设施、文明施工、环境保护、安全生产、已完工程及设备保护等八项，总费用96万元，其中：安全生产措施费、已完工程及设备保护费分别为24万元、10万元。竣工结算时，已完工程及设备保护费按分部分项工程项目费变化额的1%调整，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价变化额的3%调整其余措施项目费不予调整。 （3）其他项目清单，含有暂列金额5万元、专业工程暂估价32.7万元和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。 （4）增值税税率为9%。2．工程预付款与进度款（1）开工之日10d前，业主向承包商支付工程预付款和安全生产措施费预付款。工程预付款为工程签约合同额（扣除暂列金额和安全生产措施费）的20%，在施工期的最后两个月工程款中平均扣回；安全生产措施费按其签约合同额的70%与工程预付款一起支付给承包商。（2）甲、乙两项混凝土工程进度款按每月已完工程量计算与支付，模板工程和其余分部分项工程进度款按签约合同价在施工期内每月平均支付。（3）措施项目费除预付的安全生产措施费外，其余部分按签约合同额在施工期内第2~3月平均支付。（4）其他项目费在发生当月按实结算。（5）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。（6）由业主组织进行专业分包的公开招标事宜。3．竣工结算（1）竣工验收通过后30d内结算。（2）模板工程费、措施项目费按合同约定，在竣工结算时根据取费基数的变化调整。（3）业主按竣工结算总造价的3%扣留工程质量保证金，其余工程款在收到承包商竣工结算支付申请后14d内支付。 承包商每月实际完成并经现场计量确认的混凝土工程工程量如表6－5所示。 施工期间，第2月发生零星工作计日工费4.7万元；最终业主与甲公司签订了专业分包合同，于第3个月进行，实际造价为31万元。【问题】1．该工程不含税、含税签约合同价分别为多少万元？开工前业主应支付给承包商的工程预付款和安全生产措施费预付款分别为多少万元？2．施工期间，每月承包商已完工程款为多少万元？每月业主应向承包商支付工程款为多少万元？到每月底累计支付工程款为多少万元？3．分部分项工程费、措施项目费调整额为多少万元？竣工结算总造价为多少万元？4．工程质量保证金为多少万元？竣工结算款为多少万元？ 计算结果以万元为单位的保留3位小数。

质保金

某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定中标人，并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：1．工程价款（1）分部分项工程项目清单，含有甲、乙两项混凝土工程及其模板工程，其中：甲项混凝土工程费为174.8万元（工程量2300m³，综合单价760元/m³），乙项混凝土工程费为233.6万元（工程量3200m3，综合单价730 /m³） ；甲项混凝土模板工程费为22万元，乙项混凝土模板工程费为26万元。除甲、乙两项混凝土及其模板工程外的其他分部分项工程费为110万元。当某一混凝土工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（或1.10）；模板工程费在竣工结算时按相应混凝土工程的工程量变化比例调整，其他分部分项工程费不予调整。（2）措施项目清单，含有脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、临时设施、文明施工、环境保护、安全生产、已完工程及设备保护等八项，总费用96万元，其中：安全生产措施费、已完工程及设备保护费分别为24万元、10万元。竣工结算时，已完工程及设备保护费按分部分项工程项目费变化额的1%调整，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价变化额的3%调整其余措施项目费不予调整。（3）其他项目清单，含有暂列金额5万元、专业工程暂估价30万元（不含税）和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。（4）增值税税率为9%。2．工程预付款与进度款（1）开工之日10d前，业主向承包商支付工程预付款和安全生产措施费预付款。工程预付款为工程签约合同额（扣除暂列金额和安全生产措施费）的20%，在施工期的最后两个月工程款中平均扣回；安全生产措施费按其签约合同额的70%与工程预付款一起支付给承包商。（2）甲、乙两项混凝土工程进度款按每月已完工程量计算与支付，模板工程和其余分部分项工程进度款按签约合同价在施工期内每月平均支付。（3）措施项目费除预付的安全生产措施费外，其余部分按签约合同额在施工期内第2~3月平均支付。（4）其他项目费在发生当月按实结算。（5）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。3．竣工结算（1）竣工验收通过后30d内结算。（2）模板工程费、措施项目费按合同约定，在竣工结算时根据取费基数的变化调整。（3）业主按竣工结算总造价的3%扣留工程质量保证金，其余工程款在收到承包商竣工结算支付申请后14d内支付。 承包商每月实际完成并经现场计量确认的混凝土工程工程量如表6－5所示。 施工期间，第2月发生零星工作计日工费4.7万元；专业工程分包在第3月进行，实际造价为31万元（不含税）。【问题】1．该工程不含税、含税签约合同价分别为多少万元？开工前业主应支付给承包商的工程预付款和安全生产措施费预付款分别为多少万元？2．施工期间，每月承包商已完工程款为多少万元？每月业主应向承包商支付工程款为多少万元？到每月底累计支付工程款为多少万元？3．分部分项工程费、措施项目费调整额为多少万元？竣工结算总造价为多少万元？4．工程质量保证金为多少万元？竣工结算款为多少万元？ 计算结果以万元为单位的保留3位小数。 四、案例四（20分）【工程结算】背景： 某工程项目发承包双方签订了工程施工合同，工期5个月。合同约定的工程内容及其价款包括：分部分项工程项目4项，费用数据与施工进度计划见表；措施项目费用10万元（其中含安全生产措施费6万元）；暂列金额费用5万元；管理费和利润为不含税人材机费用之和的12%；增值税率为9%。   有关工程价款支付条款如下：1.开工前，发包人按签约含税合同价（扣除安全生产措施费和暂列金额）的20%作为预付款支付承包人，工程预付款在施工期间的第2～5个月平均扣回，同时将安全生产措施费的70%作为提前支付的工程款。2.分部分项工程项目工程款在施工期间逐月结算支付。3.分部分项工程C所需的工程材料C1用量1250m2，承包人的投标报价为60元/m2（不含税）。当工程材料C1的实际采购价格在投标报价的±5%以内时，分部分项工程C的综合单价不予调整；当变动幅度超过该范围时，按超过的部分调整分部分项工程C的综合单价。4.除开工前提前支付的安全生产措施费工程款之外的措施项目工程款，在施工期间的第1～4个月平均支付。5.发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。6.竣工验收通过后45天内办理竣工结算，扣除实际工程含税总价款的3%作为工程质量保证金，其余工程款发承包双方一次性结清。该工程如期开工，施工中发生了经发承包双方确认的下列事项：1.分部分项工程B的实际施工时间为第2～4月。2.分部分项工程C所需的工程材料C1实际采购价格为70元/m2（含可抵扣进项税，税率为3%） 。3.承包人索赔的含税工程款为4万元。其余工程内容的施工时间和价款均与签约合同相符。【问题】1.该工程签约合同价（含税）为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的工程预付款和安全生产措施费工程款分别为多少万元？2.第2个月，发包人应支付给承包人的工程款为多少万元？截至第2个月末，分部分项工程的拟完工程计划投资、已完工程计划投资分别为多少万元？工程进度偏差为多少万元？并根据计算结果说明进度快慢情况。3.工程材料C1的不含税采购价格为多少元/ m2？如果除工程材料C1外的其他进项税额为2.8万元（其中，可抵扣进项税额为2.1万元），则分部分项工程 C 的销项税额、可抵扣进项税额和应缴纳增值税额分别为多少万元？4.该工程实际总造价（含税）比签约合同价（含税）增加（或减少）多少万元？假定在办理竣工结算前发包人己支付给承包人的工程款（不含工程预付款）累计为110万元，则竣工结算时，发包人应支付给承包人的结算尾款为多少万元？ （计算结果以元为单位的保留2位小数，以万元为单位的保留3位小数） 四、案例四（20分） 1.某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，工期5个月。分项工程项目的造价数据与经批准的施工进度计划如表5.1所示；措施项目费用9万元（其中含安全生产措施费3万元）：暂列金额12万元。管理费和利润为人材机费用之和的15%，税金为9%。 有关工程价款结算与支付的合同约定如下： 1.开工前发包人向承包人支付签约合同价（扣除措施费与暂列金额）的20%作为工程预付款，工程预付款在3、4个月平均扣除； 2.安全生产措施费工程款于开工前一次性支付；除安全生产措施费之外的措施项目费用工程款在开工后的前3个月平均支付； 3.施工期间除措施项目费用外的工程款按实际施工进度逐月结算； 4.发包人按每次承包人应得的工程款的85%支付； 5.竣工验收通过后的60天内进行工程竣工结算，竣工结算时扣除工程实际总价的3%作为工程质量保证金，剩余工程款一次性支付； 6.C分项工程所需的甲种材料用量为500m³，在招标时确定的暂估价为80元/m³,乙种材料用量为400m³，投标报价为40元/m³。工程款逐月结算时，甲种材料按实际购买价格调整，乙种材料当购买价在投标报价的±5%以内变动时，C分项工程的综合单价不予调整，变动超过±5%以上时，超过部分的价格调整至C分项综合单价中。 该工程如期开工，施工中发生了经承发包双方确认的以下事项： （1）B分项工程实的实际施工时间为2～4月； （2）C分项工程甲种材料实际购买价为85元/m3,乙种材料实际购买时50元/m3； （3）4月发生计日工费用2.4万元。 【问题】 1.签约合同价为多少万元？开工前支付的工程预付款和安全生产措施工程款分别为多少万元？ 2.求C分项工程结算时，应采用的综合单价是多少元/m³？第3月的分部分项工程费用是多少万元？3月份业主应付的工程款是多少万元？ 3.列式计算第3月末累计分项工程项目拟完工程计划投资、已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析进度偏差与投资偏差。 4.除计日工费用外，若工程实际发生其他项目费用8.7万元，试计算工程实际造价及竣工结算价款。 （计算结果均保留三位小数）、

结算尾款

某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定中标人，并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：1．工程价款（1）分部分项工程项目清单，含有甲、乙两项混凝土工程及其模板工程，其中：甲项混凝土工程费为174.8万元（工程量2300m³，综合单价760元/m³），乙项混凝土工程费为233.6万元（工程量3200m3，综合单价730 /m³） ；甲项混凝土模板工程费为22万元，乙项混凝土模板工程费为26万元。除甲、乙两项混凝土及其模板工程外的其他分部分项工程费为110万元。当某一混凝土工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（或1.10）；模板工程费在竣工结算时按相应混凝土工程的工程量变化比例调整，其他分部分项工程费不予调整。（2）措施项目清单，含有脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、临时设施、文明施工、环境保护、安全生产、已完工程及设备保护等八项，总费用96万元，其中：安全生产措施费、已完工程及设备保护费分别为24万元、10万元。竣工结算时，已完工程及设备保护费按分部分项工程项目费变化额的1%调整，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价变化额的3%调整其余措施项目费不予调整。（3）其他项目清单，含有暂列金额5万元、专业工程暂估价30万元（不含税）和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。（4）增值税税率为9%。2．工程预付款与进度款（1）开工之日10d前，业主向承包商支付工程预付款和安全生产措施费预付款。工程预付款为工程签约合同额（扣除暂列金额和安全生产措施费）的20%，在施工期的最后两个月工程款中平均扣回；安全生产措施费按其签约合同额的70%与工程预付款一起支付给承包商。（2）甲、乙两项混凝土工程进度款按每月已完工程量计算与支付，模板工程和其余分部分项工程进度款按签约合同价在施工期内每月平均支付。（3）措施项目费除预付的安全生产措施费外，其余部分按签约合同额在施工期内第2~3月平均支付。（4）其他项目费在发生当月按实结算。（5）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。3．竣工结算（1）竣工验收通过后30d内结算。（2）模板工程费、措施项目费按合同约定，在竣工结算时根据取费基数的变化调整。（3）业主按竣工结算总造价的3%扣留工程质量保证金，其余工程款在收到承包商竣工结算支付申请后14d内支付。 承包商每月实际完成并经现场计量确认的混凝土工程工程量如表6－5所示。 施工期间，第2月发生零星工作计日工费4.7万元；专业工程分包在第3月进行，实际造价为31万元（不含税）。【问题】1．该工程不含税、含税签约合同价分别为多少万元？开工前业主应支付给承包商的工程预付款和安全生产措施费预付款分别为多少万元？2．施工期间，每月承包商已完工程款为多少万元？每月业主应向承包商支付工程款为多少万元？到每月底累计支付工程款为多少万元？3．分部分项工程费、措施项目费调整额为多少万元？竣工结算总造价为多少万元？4．工程质量保证金为多少万元？竣工结算款为多少万元？ 计算结果以万元为单位的保留3位小数。 试题四：（1）采用单价合同，分项工程项目费用合计192万元，费用数据与施工进度计划，如表6.3所示。（2）措施项目费用38.40万元，其中安全生产措施费8万元（安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前造价变化额的3%按实调整，在施工期间当月调整并支付）。（3）其他项目费仅包括暂列金额10万元。（4）上述工程费用均不包含增值税可抵扣进项税额。（5）管理费和利润按人材机费用之和的15%，增值税税率为9%。 表6.3  分项工程费用数据与施工进度计划表 工程款支付方面：（1）开工前，发包人按分项工程签约合同价的20%支付给承包人作为预付款（在施工期间的第2～4个月的工程款中平均扣回），同时将安全生产措施费一次性按工程款支付方式提前支付给承包人。（2）分项工程项目工程款逐月结算支付。（3）除安全生产措施费工程款之外的措施项目工程款，按签约合同价在施工期第2、4、6月末，分3次平均支付。（4）其他项目工程款在发生当月支付。（5）发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。（6）竣工验收通过后30天内进行工程结算，承包人按发包人要求提供工程质量保函（额度为竣工结算总造价的3%）后，一次性结清竣工结算款。3.开工前，发包人因变更导致内容发生如下：（1）承包人发现设计图纸注明分项工程B混凝土等级为C40，分项工程B项目特征要求混凝土等级为C30；发包人提出混凝土等级按C40调整。（2）分项工程D工程量减少20%。应发包人要求分项工程D施工进度计划调整为第6、7、8月施工。发包人与承包人商定合同价款调整如下：分项工程B购入C40混凝土除税价格为440.8元/m3，比投标单价上涨16%，损耗率为2%，因混调整凝土等级产生的材料费差额只计取安全生产措施费、增值税，不考虑其他费用。分项工程D每平方米人工和机械费用增加80元。4.施工中发生内容：第5个月索赔（含税）工程款共计14万元。【问题】1.签约合同价为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的预付款和安全生产措施费工程款分别为多少万元？2.分项工程B调整混凝土等级后综合单价为多少元/m3？施工至第4个月末，发包人累计应支付给承包人工程款（包括开工前支付的工程款）为多少万元？分项工程B费用偏差（考虑安全生产措施费的影响）为多少万元？3.合同价增减额是多少万元？如果在开工前和施工期间发包人均已按合同约定支付了承包人预付款和各项工程款，若已支付工程款256.634万元（含预付款），则竣工结算时，发包人完成结清支付时，应支付给承包人的结算款为多少万元？ （计算过程和结果有小数时，以元为单位的保留两位小数，以万元为单位保留三位小数）   四、案例四（20分）【工程结算】背景： 某工程项目发承包双方签订了工程施工合同，工期5个月。合同约定的工程内容及其价款包括：分部分项工程项目4项，费用数据与施工进度计划见表；措施项目费用10万元（其中含安全生产措施费6万元）；暂列金额费用5万元；管理费和利润为不含税人材机费用之和的12%；增值税率为9%。   有关工程价款支付条款如下：1.开工前，发包人按签约含税合同价（扣除安全生产措施费和暂列金额）的20%作为预付款支付承包人，工程预付款在施工期间的第2～5个月平均扣回，同时将安全生产措施费的70%作为提前支付的工程款。2.分部分项工程项目工程款在施工期间逐月结算支付。3.分部分项工程C所需的工程材料C1用量1250m2，承包人的投标报价为60元/m2（不含税）。当工程材料C1的实际采购价格在投标报价的±5%以内时，分部分项工程C的综合单价不予调整；当变动幅度超过该范围时，按超过的部分调整分部分项工程C的综合单价。4.除开工前提前支付的安全生产措施费工程款之外的措施项目工程款，在施工期间的第1～4个月平均支付。5.发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。6.竣工验收通过后45天内办理竣工结算，扣除实际工程含税总价款的3%作为工程质量保证金，其余工程款发承包双方一次性结清。该工程如期开工，施工中发生了经发承包双方确认的下列事项：1.分部分项工程B的实际施工时间为第2～4月。2.分部分项工程C所需的工程材料C1实际采购价格为70元/m2（含可抵扣进项税，税率为3%） 。3.承包人索赔的含税工程款为4万元。其余工程内容的施工时间和价款均与签约合同相符。【问题】1.该工程签约合同价（含税）为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的工程预付款和安全生产措施费工程款分别为多少万元？2.第2个月，发包人应支付给承包人的工程款为多少万元？截至第2个月末，分部分项工程的拟完工程计划投资、已完工程计划投资分别为多少万元？工程进度偏差为多少万元？并根据计算结果说明进度快慢情况。3.工程材料C1的不含税采购价格为多少元/ m2？如果除工程材料C1外的其他进项税额为2.8万元（其中，可抵扣进项税额为2.1万元），则分部分项工程 C 的销项税额、可抵扣进项税额和应缴纳增值税额分别为多少万元？4.该工程实际总造价（含税）比签约合同价（含税）增加（或减少）多少万元？假定在办理竣工结算前发包人己支付给承包人的工程款（不含工程预付款）累计为110万元，则竣工结算时，发包人应支付给承包人的结算尾款为多少万元？ （计算结果以元为单位的保留2位小数，以万元为单位的保留3位小数） 四、案例四（20分） 1.某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，工期5个月。分项工程项目的造价数据与经批准的施工进度计划如表5.1所示；措施项目费用9万元（其中含安全生产措施费3万元）：暂列金额12万元。管理费和利润为人材机费用之和的15%，税金为9%。 有关工程价款结算与支付的合同约定如下： 1.开工前发包人向承包人支付签约合同价（扣除措施费与暂列金额）的20%作为工程预付款，工程预付款在3、4个月平均扣除； 2.安全生产措施费工程款于开工前一次性支付；除安全生产措施费之外的措施项目费用工程款在开工后的前3个月平均支付； 3.施工期间除措施项目费用外的工程款按实际施工进度逐月结算； 4.发包人按每次承包人应得的工程款的85%支付； 5.竣工验收通过后的60天内进行工程竣工结算，竣工结算时扣除工程实际总价的3%作为工程质量保证金，剩余工程款一次性支付； 6.C分项工程所需的甲种材料用量为500m³，在招标时确定的暂估价为80元/m³,乙种材料用量为400m³，投标报价为40元/m³。工程款逐月结算时，甲种材料按实际购买价格调整，乙种材料当购买价在投标报价的±5%以内变动时，C分项工程的综合单价不予调整，变动超过±5%以上时，超过部分的价格调整至C分项综合单价中。 该工程如期开工，施工中发生了经承发包双方确认的以下事项： （1）B分项工程实的实际施工时间为2～4月； （2）C分项工程甲种材料实际购买价为85元/m3,乙种材料实际购买时50元/m3； （3）4月发生计日工费用2.4万元。 【问题】 1.签约合同价为多少万元？开工前支付的工程预付款和安全生产措施工程款分别为多少万元？ 2.求C分项工程结算时，应采用的综合单价是多少元/m³？第3月的分部分项工程费用是多少万元？3月份业主应付的工程款是多少万元？ 3.列式计算第3月末累计分项工程项目拟完工程计划投资、已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析进度偏差与投资偏差。 4.除计日工费用外，若工程实际发生其他项目费用8.7万元，试计算工程实际造价及竣工结算价款。 （计算结果均保留三位小数）、 某施工项目发承包双方签订了工程合同，工期6个月。工程内容及其价款约定如下：1.单价合同，分项工程项目4项，有关数据见表4.1。2.措施项目费合计28万元,其中安全生产措施费为10万元，竣工结算时，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前造价变化额的3%调整，其余措施项目费不予调整。3.其他项目费包括，暂列金额18万元，专业工程暂估价20万元和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。4.管理费、利润为不含税人材机费之和的15%，增值税率为9%。 表4.1分项工程每月计划完工表 有关工程价款调整与支付条款规定如下：1.开工日期10日前，发包人按分项工程项目签约合同价的20%支付给承包人作为工程预付款在施工期间2～5月每月工程款中等额扣回。2.安全生产措施项目费工程款分2次支付，在开工前支付签约合同价的70%，其余部分在施工期间第3个月支付。3.除安全生产措施费之外的措施项目工程款，按签约合同价在施工期间1～5月分5次平均支付。4.分项工程项目工程款按施工期间实际完成工程量逐月支付，当分项工程项目累计完成工程量增加（或减少）超过计划总工程量15%以上时，人材机费减少（或增加）50元。5.其他项目工程款在发生当月支付。6.开工前和施工期间，发包人按承包人每次应得工程款的90%支付。7.发包人在承包人提交竣工结算报告后20天内完成审查工作，并在承包人提供所在开户行出具的工程质量保函（额度为工程竣工结算总造价的3%）后，一次性结清竣工结算款。该工程如期开工，施工期间发生了经发承包双方确认的下列事项：1.发包人提出设计变更，分项工程B的实际工程量比原计划工程量增加300m3。2.因劳务作业调整使分项工程C开始作业时间推迟1个月，作业时间不变。3.除分项工程C外，各分项工程项目实际施工时间均与计划施工时间相符；B、C分项工程项目在计划和实际施工时间内各月工程量均等。4.经发承包双方共同确认：分包专业工程在第3、4月平均完成，工程造价比专业工程暂估价增加20万元。5.其他内容与合同相符。【问题】1.该施工项目签约合同价中为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的工程预付款和安全生产措施项目费工程款分别为多少万元？2.截至到第2个月末，分项工程项目的拟完工程计划投资、已完工程计划投资和已完工程实际投资分别为多少万元（不考虑措施项目费的影响）？投资偏差和进度偏差分别为多少万元？3.第3个月，承包人完成分项工程项目费用为多少万元？该月发包人应支付给承包人的工程款为多少万元？ 4.分项工程B按调整后的综合单价计算费用的工程量为多少立方米？调整后的综合单价为多少元每立方米？分项工程项目费用、措施项目费用分别增加多少万元？竣工结算时，发包人应支付给承包人的竣工结算款为多少万元？（以万元为单位的，计算过程和结果保留三位小数；以元为单位的保留两位小数） 试题四：某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定了甲公司为中标人，并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：1．工程价款（1）分部分项工程项目清单，含有甲、乙两项混凝土工程及其模板工程，其中：甲项混凝土工程费为174.8万元（工程量2300m³，综合单价760元/m³），乙项混凝土工程费为233.6万元（工程量3200m3，综合单价730 /m³） ；甲项混凝土模板工程费为22万元，乙项混凝土模板工程费为26万元。除甲、乙两项混凝土及其模板工程外的其他分部分项工程费为110万元。当某一混凝土工程实际工程量比清单工程量增加（或减少）15%以上时，应进行调价，调价系数为0.9（或1.10）；模板工程费在竣工结算时按相应混凝土工程的工程量变化比例调整，其他分部分项工程费不予调整。（2）措施项目清单，含有脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、临时设施、文明施工、环境保护、安全生产、已完工程及设备保护等八项，总费用96万元，其中：安全生产措施费、已完工程及设备保护费分别为24万元、10万元。竣工结算时，已完工程及设备保护费按分部分项工程项目费变化额的1%调整，安全生产措施费按不含安全生产措施费的税前工程造价变化额的3%调整其余措施项目费不予调整。 （3）其他项目清单，含有暂列金额5万元、专业工程暂估价32.7万元和总承包服务费三项，总承包服务费为税前专业工程分包价的5%。 （4）增值税税率为9%。2．工程预付款与进度款（1）开工之日10d前，业主向承包商支付工程预付款和安全生产措施费预付款。工程预付款为工程签约合同额（扣除暂列金额和安全生产措施费）的20%，在施工期的最后两个月工程款中平均扣回；安全生产措施费按其签约合同额的70%与工程预付款一起支付给承包商。（2）甲、乙两项混凝土工程进度款按每月已完工程量计算与支付，模板工程和其余分部分项工程进度款按签约合同价在施工期内每月平均支付。（3）措施项目费除预付的安全生产措施费外，其余部分按签约合同额在施工期内第2~3月平均支付。（4）其他项目费在发生当月按实结算。（5）业主按每次承包商应得工程款的90%支付。（6）由业主组织进行专业分包的公开招标事宜。3．竣工结算（1）竣工验收通过后30d内结算。（2）模板工程费、措施项目费按合同约定，在竣工结算时根据取费基数的变化调整。（3）业主按竣工结算总造价的3%扣留工程质量保证金，其余工程款在收到承包商竣工结算支付申请后14d内支付。 承包商每月实际完成并经现场计量确认的混凝土工程工程量如表6－5所示。 施工期间，第2月发生零星工作计日工费4.7万元；最终业主与甲公司签订了专业分包合同，于第3个月进行，实际造价为31万元。【问题】1．该工程不含税、含税签约合同价分别为多少万元？开工前业主应支付给承包商的工程预付款和安全生产措施费预付款分别为多少万元？2．施工期间，每月承包商已完工程款为多少万元？每月业主应向承包商支付工程款为多少万元？到每月底累计支付工程款为多少万元？3．分部分项工程费、措施项目费调整额为多少万元？竣工结算总造价为多少万元？4．工程质量保证金为多少万元？竣工结算款为多少万元？ 计算结果以万元为单位的保留3位小数。
历年真题
资料下载
更多试题 >
    更多资料 >

    ｜ 注册 ｜ 回到顶部

    版权所有©环球网校All Rights Reserved

    报考查询 历年真题 在线咨询 考试资料 选课中心