2017年造价工程师《工程计价》精选试题一

　　【摘要】2017年造价工程师报名已经开始，大家的备考更要紧张起来了。小编给各位整理了2017年造价工程师《工程计价》精选试题一，希望大家在看教材的同时，多做优质试题。

　　1. 对于2004年发生海啸后的救灾工程，宜选用施工合同中的( )。

　　A.固定总价合同

　　B.可调总价合同

　　C.成本加酬金合同

　　D.单价合同

　　答案：C

　　[解题要点] 成本价酬金合同适用于以下项目：①需要立即开展工作的项目;②新型的工程项目，或对项目工程内容和技术经济指标未确定;③风险很大的项目。海啸后的救灾工程属于第一种情况，因而选择C。

　　2. 最高限额成本加固定最大酬金确定的合同形式中，首先要确定( )。

　　A.报价成本，最低成本，实际成本

　　B.限额成本，报价成本，实际成本

　　C.实际成本，限额成本，最低成本

　　D.最低成本，限额成本，报价成本

　　答案：D

　　解题要点：首先要确定限额成本、报价成本和最低成本，当实际成本没有超过最低成本时，承包人花费的成本费用及应得酬金等都可得到发包人的支付，并与发包人分享节约额;如果实际工程成本在最低成本和报价成本之间，承包人只能得到成本和酬金;如果实际工程成本在报价成本与最高限额成本之间，则只能得到全部成本;实际工程成本超过最高限额成本时，则超过部分发包人不予支付。

　　3. 关于标底，说法正确的是( )。

　　A.标底是指投标人根据招标项目的具体情况，编制的完成投标项目所需的全部费用

　　B.标底有成本、利润、税金等组成，一般应控制在批准的总概算及投资包干限额的120%以内

　　C.我国《招标投标法》明确规定招标工程必须设置标底价格

　　D.标底是根据国家规定的计价依据和计价办法计算出来的工程造价，是招标人对建设工程的期望价格

　　答案：D

　　[解题要点] 标底不是投标人编制的，而是招标人编制的，排除A;标底应该控制在批准的总概算及投资包干限额内，一般不能超出，排除B;我国《招标投标法》没有明确规定招标工程必须设置标底价格，招标人可根据工程的实际情况自己决定是否需要编制标底，排除C。

　　4. 某工程采用最高限额成本加最大酬金合同。合同规定的最低成本为1800万元，报价成本为2400万元，最高限额成本为2600万元，酬金数额为460万元，同时规定成本节约额合同双方各50%，若最后乙方完成工程的实际成本为2650万元，则乙方能够获得的支付款额为( )万元。

　　A.2100

　　B.2600

　　C.2650

　　D.3110

　　答案：B

　　解题要点：最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价：首先要确定限额成本、报价成本和最低成本，当实际成本没有超过最低成本时，承包人花费的成本费用及应得酬金等都可得到发包人的支付，并与发包人分享节约额;如果实际工程成本在最低成本和报价成本之间，承包人只能得到成本和酬金;如果实际工程成本在报价成本与最高限额成本之间，则只能得到全部成本;实际工程成本超过最高限额成本时，则超过部分发包人不予支付。

　　5. 某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是( )。

　　A.费用由工程师承担，工期由承包人承担

　　B.费用由承包人承担，工期由发包人承担

　　C.费用由承包人承担，工期由承发包双方协商

　　D.费用和工期由承包人承担

　　答案：D

　　[解题要点] 此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。本题的考核点在于对于隐蔽工程的重新检验时，检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

　　6. FIDIC合同条件规定，尽管暂列金额计入合同价格中，但其使用却归( )控制。

　　A.工程师

　　B.业主

　　C.指定分包

　　D.商承包商

　　答案：A

　　解题要点：包含在合同价格之内的暂列金额。某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，尽管这笔款额计入在合同价格内，但其使用却归工程师控制。暂列金额实际上是一笔业主方的备用金，用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经业主同意后，用于施工或提供物资、设备，以及技术服务等内容的开支，也可以作为供意外用途的开支。他有权全部使用、部分使用或完全不用。工程师可以发布指示，要求承包商或其他人完成暂列金额项内开支的工作，因此，只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其中获得相应支付。由于暂列金额是用于招标文件规定承包商必须完成的承包工作之外的费用，承包商报价时不将承包范围内发生的间接费、利润、税金等摊入其中，所以他未获得暂列金额内的支付并不损害其利益。承包人接受工程师的指示完成暂列金额项内支付酌工作时，应按工程师的要求提供有关凭证，包括报价单、发票、收据等结算支付的证明材料。

　　7. 某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200d。合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟 30d，因异常恶劣气候停工10d，因季节性大雨停工5d，因设计分包单位延期交图停工7d，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( )万元。

　　A.0.7

　　B.3.7

　　C.4.7

　　D.5.2

　　答案：A

　　[解题要点] 此题为2004年考题，首先应该判断哪些事件引起的工程延误，工程延期时，保函手续费相应增加，反之，取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时，承包人的保函金额相应折减，则计入合同价内的保函手续费也应扣减。

　　显然，因设计分包单位延期交图停工7d，甲施工总包单位可索赔的保函手续费=7×200000/200=7000元=0.7万元。

　　8. 在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是( )。

　　A.容易取得索赔成功的一种方式

　　B.通常采用的一种方式

　　C.特定情况下，被迫采用的一种方式

　　D.解决起来较容易的一种方式

　　答案：C

　　解题要点：在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是特定情况下，被迫采用的一种方式。

　　9. 根据有关规定，工程保修金扣除的正确做法是( )。

　　A.累计拨付款额达到建安工程造价的一定比例停止支付

　　B.在第一次结算工。程款中一次扣留

　　B. 在施工前预交保修金

　　D.在竣工决算时一次扣留.

　　[解题要点] 本题为2001年全国造价工程师执业资格考试试题。工程保修金扣除的正确做法有两种：累计拨付款额达到建安工程造价的一定比例停止支付;按照国家颁布的《招标文件范本》的规定，工程保修金可以从发包方向承包方第一次支付的工程进度款开始，在每次承包方应得的工程款中扣留投标书附录中规定金额作为工程保修金，直至工程保修金达到投标书附录中规定的限额为止。可见，此题只能选A。

　　10. 某工程主要设备的采购合同价为820万元，签订合同时原料的基本物价指数为105%，行业人工成本指数为115%，管理费和利润、原料成本、人工成本分别占合同价的18%、66%、16%，当设备交付使用时原料的物价指数为118%，行业人工成本指数为121%，则.该设备的动态结算款为( )万元。

　　A.820

　　B.833

　　C.850

　　D.894

　　答案：D

　　解题要点：设备的动态结算款=820×16%×121/115+820×66%×118/105%+820×18%=894万元

　  环球网校友情提醒：更多关于2017年造价工程师模拟试题请随时关注环球网校造价工程师频道或登录造价工程师论坛，与各位准造价师交流经验！

    编辑推荐：

    造价工程师考试押题要有用？还买教材做什么？

    造价师如何复习？答案只有一个

    考造价师看不进书可咋办？

　　精品课程套餐推荐：

　　【摘要】2017年造价工程师报名已经开始，大家的备考更要紧张起来了。小编给各位整理了2017年造价工程师《工程计价》精选试题一，希望大家在看教材的同时，多做优质试题。

　　11. 某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同;合同约定的土方工程量为8000m3合同期为6d，合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200 m3，则施工方可提出的工期索赔为( )d。(结果四舍五入取整)

　　A.1

　　B.4

　　C.17

　　D.14

　　答案：D

　　[解题要点] 此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。

　　解题步骤如下：不索赔的土方工程量为：8000×1.2=9600(m3)

　　工期索赔量为：(8000+10200-9600)/9600=14

　　这道题有两个陷阱。第一，土方量增加了10200m3，而不是增加到10200m3，考生一定要谨慎审题;第二，在计算工期索赔量时，是(8.000+ 10200-9600)/9600而不是10200/9600×16，也不是10200/8000×16如果这两个问题都忽视了，就会得到其他的错误答案。

　　12. 若工程师不同意乙方提出的变更价款，可由( )进行调解。

　　A.仲裁机构

　　B.人民法院

　　C.双方所共同认可的第三人

　　D.工程造价管理部门

　　答案：D

　　解题要点：在变更后合同价款的确定上，首先应当考虑适用合同中已有的、能够适用或者能够参照适用的，其原因在于在合同中已经订立的价格(二般是通过招标投标)是较为公平合理的，因此应当尽量适用。由承包人提出的变更价格，工程师如果能够确认，则按照这一价格执行。如果工程师不确认，则应当提出新的价格，由双方协商，按照协商一致的价格执行。如果无法协商一致，可以由工程造价部门调解，如果双方或者一方无法接受，则应当按照合同纠纷的解决方法解决。

　　13. 在FIDIC合同条件中，有关索赔内容的论述正确的是( )。

　　A.可索赔工期时，一定可以索赔费用

　　B.可索赔费用时，一定可索赔工期

　　C.可索赔利润时，一定可以索赔费用

　　D.可索赔工期时，一定可索赔利润

　　答案：C

　　[解题要点] 此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。本题答案可见上述知识点集成中的表格7-4。从表中我们可以看出，凡是可以索赔利润的事件，都可以索赔费用。

　　14. 关于竣工决算，说法正确的是( )。

　　A.建设项目竣工决算应包括从筹划到竣工投产全过程的全部费用

　　B.已具备竣工验收条件的项目，如半年内不办理竣工验收和固定资产移交手续则视同项目已正式投产

　　C.新增固定资产价值的计算应以建设项目为对象

　　D，建设项目竣工决算应包括从动工到竣工投产全过程的全部费用

　　答案：A

　　解题要点：竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务情况的总结性文件，是竣工验收报告的重要组成部分，竣工决算是正确核定新增固定资产价值，考核分析投资效果，建立健全经济责任制的依据，是反映建设项目实际造价和投资效果的文件。

　　15. 在用调值公式法对工程价款价差进行调整时，固定要素通常的取值范围为( )，承包商采用的固定要素取值要尽可能( )。

　　A.0.15-0.35，大

　　B.0.15-0.35，小

　　C.0.05-0.25，小

　　D.0.05-0.25，大

　　答案：B

　　[解题要点] 固定要素对调价的结果影响很大，通常取值在0.15-0.35之间，它与调价余额成反比例关系，因而对于承包商来说，这个值应该尽可能小。

　　16. 建设项目通过竣工验收后，由施工单位移交建设单位使用，并办理各种移交手续，这时标志着建设项目全部结束，即( )。

　　A.工程使用年限开始计算

　　B.建设资金转化为使用价值

　　C.工程可以使用

　　D.工程再投资属于维护

　　答案：B

　　解题要点：建设项目通过竣工验收后，由施工单位移交建设单位使用，并办理各种移交手续，这时标志着建设项目全部结束，即建设资金转化为使用价值。

　　17. 工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是( )。

　　A.施工单位

　　B.设计单位

　　C.建设单位

　　D.监理单位

　　答案：C

　　[解题要点] 《中华人民共和国建筑法》规定，因地震、洪水、台风等不可抗拒的原因造成的损坏情况，施工单位、设计单位不承担经济责任，由建设单位负责处理。

　　18. 竣工决算报告情况说明书主要反映( )，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结。

　　A.竣工工程建设资金使用情况

　　B.竣工工程建设成果和经验

　　C.竣工工程建设决算情况

　　D.竣工工程建设概况

　　答案：B

　　解题要点：竣工决算报告情况说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结。

　　19. 某建设项目，基建拨款为2800万元，项目资金为800万元，项目资本公积金100万元，基建投资借款1000万元，企业债券400万元，待冲基建支出300万元，应收生产单位投资借款1500万元，基本建设支出1200万元，则基建结余资金为( )万元。

　　A.1300

　　B.2700

　　C.3000

　　D.5100

　　答案：B

　　[解题要点] 本题主要考察竣工决算中项目竣工财务决算表的情况。计算公式为：

　　基建结余资金=基建拨款+项目资本+项目资本公积金+基建投资借款+企业债券基金+待冲基建支出—基本建设支出—应收生产单位投资借款。

　　计算过程为：2800+800+100+1000+400+300-1500-1200=2700

　　20. 因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题，由( )负责处理。

　　A.建设单位

　　B.监理单位

　　C.施工单位

　　D.使用单位

　　答案：A

　　解题要点：因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题，施工单位、设计单位不承担经济责任，由建设单位负责处理。

　  环球网校友情提醒：更多关于2017年造价工程师模拟试题请随时关注环球网校造价工程师频道或登录造价工程师论坛，与各位准造价师交流经验！

    编辑推荐：

    造价工程师考试押题要有用？还买教材做什么？

    造价师如何复习？答案只有一个

    考造价师看不进书可咋办？

　　精品课程套餐推荐：