环球网校2020年一建《工程法规》考前集训模拟题9

编辑推荐：环球网校2020年一建《工程法规》考前集训模拟题汇总

环球网校2020年一建《工程法规》考前集训模拟题9

一、单项选择题

1某房屋建筑工程于2008年3月15日通过竣工验收，建设单位于2008年3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是(　)。

A.2010年3月15日

B.2010年3月31日

C.2012年3月15日

D.2012年3月31日

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是建设工程质量的最低保修期限。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。电气管线的最低保修期限为2年。

2国家融资项目的范围不包括(　)。

A.使用企业发行股票所筹资金的项目

B.国家授权投资主体融资的项目

C.使用国家政策性贷款的项目

D.使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是国家融资项目的范围。国家融资项目的范围包括：①使用国家发行债券所筹资金的项目;②使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目;③使用国家政策性贷款的项目;④国家授权投资主体融资的项目。

3关于合同解除特征的表述中，不正确的是(　)。

A.合同的解除适用于可撤销合同

B.合同解除须具备法律规定的条件

C.合同解除须有解除的行为

D.合同解除使合同关系自始消灭或者向将来消灭

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是合同解除的特征。合同解除具有如下特征：①合同的解除适用于合法有效的合同，而无效合同、可撤销合同不发生合同解除。②合同解除须具备法律规定的条件。非依照法律规定，当事人不得随意解除合同。我国法律规定的合同解除条件主要有约定解除和法定解除。③合同解除须有解除的行为。无论哪一方当事人享有解除合同的权利，其必须向对方提出解除合同的意思表示，才能达到合同解除的法律后果。④合同解除使合同关系自始消灭或者向将来消灭，可视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不再履行。

4用人单位需要裁减人员(　)人以上的，应当提前30日向工会或者全体职工说明情况，在听取意见后将裁减人员方案向劳动行政部门报告。

A.10

B.15

C.20

D.30

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是用人单位经济性裁员的规定。有下列情形之一，需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的，用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员：①依照企业破产法规定进行重整的;②生产经营发生严重困难的;③企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的;④其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。

5《注册建造师管理规定》中规定，未取得注册证书和执业印章，担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建造师的名义从事相关活动的，其所签署的工程文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令停止违法活动，并可处以(　)的罚款。

A.1万元以下

B.5万元以上10万元以下

C.1万元以上3万元以下

D.10万元以上50万元以下

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是无证执业应承担的法律责任。《注册建造师管理规定》中规定，未取得注册证书和执业印章，担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建造师的名义从事相关活动的，其所签署的工程文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令停止违法活动，并可处以1万元以上3万元以下的罚款。

6某建筑公司首次进入某省施工，为创造良好的社会效益，项目经理决定暗自修改水泥混凝土的配合比，使得修改以后的混凝土强度远远高于原配合比的混凝土强度，项目经理部也愿意承担所增加的费用，这个决定的实施(　)。

A.违反了依法承揽工程的责任

B.违反了建立质量保证体系的责任

C.违反了按图施工的责任

D.违反了对建筑材料、构(配)件和设备进行检验的责任

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是施工单位的质量责任和义务。按工程设计图纸施工，是保证工程实现设计意图的前提，也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。如果施工单位不按图施工或不经原设计单位同意就擅自修改工程设计，其直接的后果往往是违反了原设计的意图，严重的将给工程结构安全留下隐患;间接的后果是在原设计有缺陷或出现工程质量事故的情况下，由于施工单位擅自修改了设计，将会混淆设计、施工单位各自的质量责任。所以，按图施工、不擅自修改设计，是施工单位保证工程质量的最基本要求。

7根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程(　)分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误

B.投资失控

C.质量事故

D.施工组织

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是依法参与建设工程质量事故分析。《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

8按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位(　)指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

A.可以

B.不得

C.经监理工程师认可可以

D.经本级人民政府核准可以

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是建设工程承包制度。按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

9《合同法》规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，(　)。

A.承包人不得顺延工程日期，但有权要求赔偿停工、窝工等损失

B.承包人不得顺延工程日期，也不得要求赔偿停工、窝工等损失

C.承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失

D.承包人可以顺延工程日期，但不得要求赔偿损失

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是建设工程施工合同中的损失赔偿。《合同法》规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

10甲某擅自代替某建筑公司与某钢材供应商签订了一个钢材订货合同，该合同(　)。

A.是否有效取决于钢材供应商是否有正当理由相信甲某有代理权

B.无效

C.是否有效取决于钢材供应商的意愿

D.是否有效取决于所签订的合同是不是书面合同

参考答案：A

参考解析：

本题涉及的考点是表见代理。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

11某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是(　)。

A.甲不能同时担任该2个项目的项目经理

B.经建设单位同意，甲可以同时担任该2个项目的项目经理

C.经施工单位同意，甲可以同时担任该2个项目的项目经理

D.经建设主管部门同意，甲可以同时担任该2个项目的项目经理

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是执业岗位范围。大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任。一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：①同一工程相邻分段发包或分期施工的;②合同约定的工程验收合格的;③因非承包方原因致使工程项目停工超过120日(含)，经建设单位同意的。

12下列关于借款合同的表述中，错误的是(　)。

A.借款合同的标的物是作为一般等价交换物的货币

B.借款合同原则上为有偿合同，但也可以是无偿合同

C.借款合同的内容包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款

D.自然人之间的借款合同如果没有约定利息按银行同期利率计算

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是借款合同的特征。借款合同原则上为有偿合同(有息借款)，也可以是无偿合同(无息借款)。自然人之间的借款合同如果没有约定利息，贷款人主张利息的，人民法院不予支持。

13申请专利的发明创造在申请日前(　)个月内，在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的不丧失其新颖性。

A.1

B.2

C.3

D.6

参考答案：D

参考解析：

本题涉及的考点是授予专利权的新颖性。申请专利的发明创造在申请日前6个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：①在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;②在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;③他人未经申请人同意而泄露其内容的。

14《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，违法行为记录公告期限为(　)。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.1年

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是建筑市场诚信行为的公布。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，违法行为记录公告期限为6个月。

15甲公司向乙施工企业发出要约：“我公司现有φ25螺纹钢30t，单价为3200元/吨，运杂费5000元，买方应于2008年6月10日前付清全部款项，我公司于全部货款收齐后10日内发货，2008年5月31日前答复有效。”乙企业无意购买，遂将此信息告知丙施工企业。丙企业遂于2008年5月25日致电甲公司表示完全接受其要约。至此，甲公司与丙企业之间(　)。

A.合同成立

B.合同不成立

C.乙同意后合同成立

D.登记备案后合同生效

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是要约与承诺。要约是希望和他人订立合同的意思表示，要约的对象特定，丙企业并非要约相对人，因此，丙企业发出的通知属于要约。合同成立一般要经过要约和承诺两个阶段。

16《合同法》规定，债权人转让权利的，(　)。

A.无须通知债务人

B.应当通知债务人

C.必须征得债务人的同意

D.是否需经债务人同意由双方约定

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是合同权利的转让应当通知债务人。《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。

17下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类是(　)。

A.书证

B.证人证言

C.律师代理意见

D.鉴定结论

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是证据的种类。根据《民事诉讼法》的规定，根据表现形式的不同，民事证据有以下8种，分别是：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。

18施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于(　)。

A.要约邀请

B.承诺

C.新要约

D.部分承诺

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是要约与承诺的构成要件。若受要约人对要约的内容作实质性变更，则不为承诺，而视为新要约。

19建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是(　)。

A.法院对垫资应当按照工程欠款处理

B.由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效

C.法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持

D.法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持

参考答案：C

参考解析：

本题涉及的考点是工程垫资的处理。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。

20某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2010年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是(　)。

A.2011年8月，施工单位所在地突发洪灾，1个月后恢复生产

B.2012年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，1个月后恢复生产

C.2012年7月，施工单位法定代表人生病住院，1个月后痊愈出院

D.2012年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

参考答案：B

参考解析：

本题涉及的考点是诉讼时效的中止。诉讼时效中止，应当同时满足以下两个条件：①权利人由于不可抗力或者其他障碍，不能行使请求权;②导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月。A、B、C三项只有B选项符合，因为诉讼时效期间为2年，本题中从2010年11月一2012年11月为诉讼时效期间。而D选项属于中断。

二、多项选择题

1根据《立法法》，(　)之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

A.部门规章

B.地方政府规章与部门规章

C.同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定

D.部门规章与地方性法规

E.地方性法规与地方政府规章

参考答案：A,B

参考解析：

本题涉及的考点是需要由有关机关裁决适用的特殊情况。地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：①同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。②地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定;认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。③部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

2地役权合同一般应包括(　)等条款。

A.当事人的姓名或者名称和住所

B.供役地和需役地的位置

C.利用目的和方法

D.违约责任

E.解决争议的方法

参考答案：A,B,C,E

参考解析：

本题涉及的考点是地役权合同的内容。地役权合同一般包括下列条款：①当事人的姓名或者名称和住所;②供役地和需役地的位置;③利用目的和方法;④利用期限;⑤费用及其支付方式;⑥解决争议的方法。

3关于仲裁协议，下列说法正确的有(　)。

A.仲裁协议是仲裁的前提，没有仲裁协议就不存在有效的仲裁

B.仲裁协议可以采用书面形式、口头形式或其他有效形式

C.仲裁协议可以表现为合同中的仲裁条款，可以表现为独立于合同而存在的仲裁协议书

D.在实践中仲裁条款是最常见的仲裁协议形式

E.仲裁协议的内容包括请求仲裁的意思表示、仲裁事项及选定的仲裁委员会

参考答案：A,C,D,E

参考解析：

本题涉及的考点是仲裁协议。仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。仲裁协议既可以表现为合同中的仲裁条款，也可以表现为独立于合同而存在的仲裁协议书。在实践中，合同中的仲裁条款是最常见的仲裁协议形式。仲裁协议应当具有下列内容：请求仲裁的意思表示;仲裁事项;选定的仲裁委员会。

4施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有(　)。

A.建设单位不同意鉴定结论

B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格

C.鉴定程序严重违法

D.鉴定结论明显依据不足

E.经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用

参考答案：B,C,D,E

参考解析：

本题涉及的考点是申请重新鉴定。当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：①鉴定程序或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的;②鉴定程序严重违法的;③鉴定结论明显依据不足的;④经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。

5下列诉讼时效为短期诉讼时效的有(　)。

A.身体受到伤害要求赔偿的

B.寄存财物丢失或损毁的

C.海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权的

D.延付或拒付租金的

E.国际货物买卖合同和技术进出口合同存在争议的

参考答案：A,B,D

参考解析：

本题涉及的考点是短期诉讼时效。下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的;延付或拒付租金的;出售质量不合格的商品未声明的;寄存财物被丢失或损毁的。C、E选项属于特殊诉讼时效。

6仲裁员有(　)情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请。

A.是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属

B.与本案有利害关系

C.与本案鉴定人员有利害关系

D.与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的

E.私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的

参考答案：A,B,D,E

参考解析：

本题涉及的考点是仲裁员的回避。仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：①是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属;②与本案有利害关系;③与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的;④私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。

7《合同法》规定，有(　)情形的，合同的权利义务终止。

A.合同解除

B.债务相互抵消

C.债务已经按照约定履行

D.在订立合同时显失公平

E.债权人免除债务

参考答案：A,B,C,E

参考解析：

本题涉及的考点是合同的终止。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：①债务已经按照约定履行;②合同解除;③债务相互抵消;④债务人依法将标的物提存;⑤债权人免除债务;⑥债权债务同归于一人;⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

8《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向(　)作出详细说明。

A.监理工程师

B.施工作业班组

C.施工作业人员

D.现场安全员E.现场技术员

参考答案：B,C

参考解析：

本题涉及的考点是安全施工技术交底。《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

9《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行的活动包括(　)。

A.在历史建筑上刻划、涂污

B.占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等

C.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动

D.修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等

E.在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

本题涉及的考点是在历史文化名城名镇名村保护范围内从事建设活动的相关规定。《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：①开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动;②占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等;③修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等;④在历史建筑上刻划、涂污。

10建设单位相关的质量责任和义务包括(　)。

A.依法发包工程

B.依法向有关单位提供原始资料

C.限制不合理的干预行为

D.依法办理工程质量监督手续

E.依法对设计文件进行技术交底

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

本题涉及的考点是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位相关的质量责任和义务：①依法发包工程;②依法向有关单位提供原始资料;③限制不合理的干预行为;④依法报审施工图设计文件;⑤依法实行工程监理;⑥依法办理工程质量监督手续;⑦依法保证建筑材料等符合要求;⑧依法进行装修工程。

11建筑业企业在资质证书有效期内(　)等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后30日内办理资质证书变更手续。

A.财务负责人

B.地址

C.注册资本

D.法定代表人

E.名称

参考答案：B,C,D,E

参考解析：

本题涉及的考点是办理企业资质证书变更手续的程序。建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后30日内办理资质证书变更手续。

12《合同法》规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内(　)。

A.无偿修理

B.返工

C.改建

D.扩建

E.承担违约责任

参考答案：A,B,C

参考解析：

本题涉及的考点是竣工工程质量争议的处理。《合同法》规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。

13使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括(　)。

A.使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目

B.使用国家政策性贷款的项目

C.使用外国政府及其机构贷款资金的项目

D.国家授权投资主体融资的项目

E.使用国际组织或者外国政府援助资金的项目

参考答案：A,C,E

参考解析：

本题涉及的考点是使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括：①使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目;②使用外国政府及其构贷款资金的项目;③使用国际组织或者外国政府援助资金的项目。

14决定撤销、变更或确认具体行政行为违法的情况包括(　)。

A.部分事实不清，证据不足的

B.适用依据错误的

C.违反法定程序的

D.超越或滥用职权的

E.具体行政行为明显不当的

参考答案：B,C,D,E

参考解析：

本题涉及的考点是行政复议决定。对于具体行政行为有下列情形之一的，应当决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法：①主要事实不清、证据不足的;②适用依据错误的;③违反法定程序的;④超越或者滥用职权的;⑤具体行政行为明显不当的。

15历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物，分为(　)。

A.珍贵文物

B.特级文物

C.一般文物

D.省级文物

E.国家级文物

参考答案：A,C

参考解析：

本题涉及的考点是文物的分级。历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物，分为珍贵文物和一般文物;珍贵文物分为一级文物、二级文物、三级文物。

16按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有(　)。

A.有完整的技术档案和施工管理资料

B.分包工程的质量必须优良

C.有施工单位签署的工程保修书

D.由勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件

E.主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定

参考答案：A,C

参考解析：

本题涉及的考点是竣工验收应当具备的法定条件。《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：①完成建设工程设计和合同约定的各项内容;②有完整的技术档案和施工管理资料;③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;④有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;⑤有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。

17根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有(　)。

A.有充分的证据

B.有明确的被告

C.属于人民法院受理民事诉讼的范围

D.原告是与本案有间接利害关系的公民

E.有书面的起诉书

参考答案：B,C

参考解析：

本题涉及的考点是民事诉讼的起诉条件。《民事诉讼法》规定，起诉必须符合下列条件：①原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;②有明确的被告;③有具体的诉讼请求、事实和理由;④属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

18建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有(　)。

A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工

B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工

C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工

D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工

E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司

参考答案：B,C

参考解析：

本题涉及的考点是建设单位的安全责任。《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。《建筑法》还规定，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担。

19当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，(　)视为应付款时间。

A.建设工程已实际交付的，为交付之日

B.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

D.建设工程已实际交付的，为竣工验收备案之日

E.建设工程没有交付的，为竣工验收之日

参考答案：A,B,C

参考解析：

本题涉及的考点是工程价款的支付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日;②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

20根据《合同法》的规定，建设工程施工合同的主要内容包括(　)。

A.工程范围

B.建设工期

C.竣工验收

D.工程造价

E.格式条款

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

本题涉及的考点是施工合同的内容。施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

温馨提示：2020年一建考试报名已经结束，为避免您备考中错过准考证打印和考试等时间，您可 免费预约短信提醒服务，及时获取报名、考试通知，同时小编还为积极备考的您准备了考点精华和考试大纲，您可点击下方按钮免费下载，祝各位复习愉快!