短信预约提醒成功
【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟测试及答案(3)，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。
一、单项选择题(每题1分)
第 1 题 部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该( )。
A.由国务院裁决 B.由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决
C.由制定机关裁决 D.决定在该地方适用地方性法规的规定
正确答案：A,
第 2 题 甲.乙.丙三人拟成立一建筑公司，三人于2010年3月15日签订资金认购协议，4月10日各方资金到位，5月18日工商行政管理机关核准登记，6月1日正式挂牌营业。该建筑公司取得法人资格的时间为( )日。
A.3月15日 B.4月10日 C.5月18日 D.6月1日
正确答案：C,
第 3 题 只构成委托代理终止条件的是( )。
A.代理人死亡 B.代理期间届满
C.被代理人恢复民事行为能力 D.人民法院取消指定
正确答案：B,
第 4 题 某人通过购买本单位建造的住房取得了房屋所有权和土地使用权，其中土地使用权是对国有土地享有的( )。
A.所有权 B.担保物权 C.用益物权 D.占有权
正确答案：C,
第 5 题 甲将自己的自行车出租给乙，租期1个月，在租期未满时，将该自行车出售给丙，于是甲通知乙，在租期期满的时候将自行车交付给丙。甲丙之间对自行车的交付方式为( )。
A.直接交付 B.简易交付 C.指示交付 D.占有改定
正确答案：C,
第 6 题 下列关于不动产物权的设立.变更.转让和消灭的叙述，正确的是( )。
A.土地承包经营权自土地承包经营合同生效时设立
B.该物权在登记后发生效力
C.公证时，发生效力
D.属于国家所有的自然资源，所有权也必须登记
正确答案：A,
第 7 题 由于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上多出54000元现金，储户没有表态便离开现场，下午结帐时银行发现款数不对，经查账发现该储户的帐目可能有问题，根据住址找到该储户，则银行与储户之间的债产生的原因是( )。
A.不当得利 B.无因管理 C.合同 D.侵权
正确答案：A,
第 8 题 某生产厂家，生产“长城牌”电风扇，下列行为中，属于侵犯其商标专用权的行为是( )。
A.甲企业生产“长城牌”电脑 B.乙企业生产“八达岭牌”空调
C.丙企业生产“八达岭牌”签字笔 D.丁企业出售“长城牌”电风扇
正确答案：B,
第 9 题 下列抵押物中，抵押权自抵押合同生效时设立的是( )。
A.建设用地使用权 B.船舶 C.荒山承包经营权 D.正在建造的建筑物
正确答案：B,
第 10 题 根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是( )
A.保证 B.抵押 C.留置 D.定金
正确答案：A,
第 11 题 2006年4月，甲企业与乙银行签订借款合同，借款金额为10万元人民币，借款期限为1年，由丙企业作为保证人。合同签订3个月后，甲企业因扩大生产规模急需资金，遂与乙银行协商，将贷款金额增加到15万元，甲企业和乙银行通知了丙企业，丙企业未予答复。后甲企业到期不能偿还债务。下列表述中，合法的是( )。
A.丙企业不再承担保证责任，因为甲乙变更借款合同未得到丙的同意
B.丙企业对10万元应承担保证责任，对增加的5万元不承担保证责任
C.丙企业应承担15万元的保证责任，因为丙企业对于甲企业和乙银行的通知未予答复，视为同意
D.丙企业不再承担保证责任，因为保证合同因甲.乙变更合同金额而致使保证合同无效
正确答案：B,
第 12 题 根据《保险法》，建筑工程一切险的保险责任自( )之时起。
A.第一批工人进入保险工程工地 B.用于保险工程的材料.设备运抵工地
C.双方签订施工合同 D.水电接通
正确答案：B,
第 13 题 下列不属于行政处罚的是( )。
A.警告 B.罚款 C.没收财产 D.支付违约金
正确答案：D,
第 14 题 建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取( )。
A.建设用地规划许可证 B.建设工程规划许可证
C.施工许可证 D.安全生产许可证
正确答案：C,
第 15 题 某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有( )。
A.应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告
B.应当自中止施工之日起三个月内，申请延期
C.应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证
D.应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证
正确答案：A,
第 16 题 赵李孙张四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，各自找到一个单位申请注册，则( )。
A.赵某达到注册建造师继续教育要求，可以注册
B.李某因执业活动受到行政处罚已经执行完毕满2年，可以注册
C.孙某被吊销职业证书，已满1年，可以注册
D.张某在2个单位申请注册，可以注册
正确答案：A,
第 17 题 下列选项中，既属于注册建造师享有的权利又属于义务的是( )。
A.使用注册建造师名称 B.遵守法律法规和有关规定
C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章 D.接受继续教育
正确答案：D,
第 18 题 某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目( )。
A. 必须公开招标 B. 必须邀请招标
C. 可直接委托发包 D. 必须聘请招标代理机构委托发包
正确答案：C,
第 19 题 某必须招标的建设项目，共有甲乙丙丁四家单位投标，其中甲未按招标文件要求提交投标保证金，乙在资格预审后投标人的名称发生了变化。则下列说法中，正确的是( )。
A.评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标
B.评标委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包
C.资格预审后法人名称的改变对招标不产生影响，招标人可在乙.丙.丁三家中进行评审
D.评标委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包
正确答案：A,
第 20 题 根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的( )公开进行。
A.任意时间 B.投标有效期内
C.提交投标文件截止时间的同一时间 D.提交投标文件截止时间之后三日内
正确答案：C,
环球网校友情提示：环球网校一级建造师频道为大家提供一级建造师论坛，为大家提供更多免费试题与资料!
编辑推荐：
【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟测试及答案(3)，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。
第 21 题 某建设工程进行招标，某甲投标文件中报价1000万，评标价950万，双方签订合同时合同价为980万，但向建设行政主管部门仍以1000万进行备案。双方进行结算工程款时发生争议，人民法院在处理该案件时，应以 ( )为根据。
A.1000万 B.950万 C.980万 D. 建设工程所在地价格部门发布的指导价
正确答案：A,
第 22 题 某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币8000万元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为( )元。
A. 160万 B.120万 C.80万 D. 20万
正确答案：C,
第 23 题 根据《招标投标法》，招标人与中标人订立书面合同的法定时间是( )。
A.自中标通知书发出之日起30日内 B.自中标通知书发出之日起15日内
C.自中标通知书到达中标人之日起30日内 D.自中标通知书到达中标人之日起28日内
正确答案：A,
第 24 题 某大型工程由甲乙两个公司联合承包，并确定由甲单位为项目总负责，甲乙两单位约定，因非过错责任导致的工程质量问题各承担50%，结果乙单位因自己的过失造成工程部分出现质量问题，给建设单位造成损失，对于甲乙两单位来讲，其质量责任的承担方式是( )。
A.乙单位承担全部责任 B.各承担50% C.由乙单位承担主要责任 D.连带责任
正确答案：D,
第 25 题 下列关于要约撤回的叙述，错误的是( )。
A.要约发生法律效力之后，要约可以撤回
B.要约人使要约不发生法律效力而取消要约的行为
C.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前到达受要约人
D.撤回要约的通知可以与要约同时到达受要约人
正确答案：A,
第 26 题 下列选项中，属于承诺对要约内容的非实质性变更的是( )。
A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更
B.承诺中增加的建议性条款 C.承诺中要求增加价款
D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张
正确答案：B,
第 27 题 2009年1月6日建筑公司向水泥厂发出要约，要求购买水泥200吨，且说明本要约3日内答复有效。水泥厂于2009年1月9日下午5:45发出电子邮件承诺。正常情况下，建筑公司随即可收到承诺，但是由于网络原因该承诺1月10日上午才收到。对此，理解正确的是( )。
A.该承诺没能在有效期限内到达，建筑公司认为该承诺无效，可以不回应水泥厂
B.建筑公司未通知水泥厂，水泥厂认为因承诺过期而无效
C.水泥厂认为，自己在有效期内做出的承诺由于外界原因造成延期，自己不承担责任，该承诺是有效的
D.建筑公司未能及时通知水泥厂该承诺因延误无效，则该承诺有效
正确答案：D,
第 28 题 中外合资经营合同经双方当事人签字盖章后必须经过政府主管部门批准后才成立，合同属于( )。
A.不要式合同 B.要式合同 C.单务合同 D.无偿合同
正确答案：B,
第 29 题 甲公司将一自己闲置不用的工程设备出售给乙公司，合同约定3天后交付设备。第二日，甲公司又与丙公司(丙公司不知甲公司与乙公司之间的合同关系)签订合同，将该设备卖给丙公司，并向丙公司交付了该设备。甲公司与乙公司.丙公司之间的合同效力是( )。
A.甲公司与乙公司之间的合同无效，甲公司与丙公司之间的合同有效
B. 甲公司与乙公司之间的合同有效，甲公司与丙公司之间的合同无效
C. 甲公司与乙公司.丙公司之间的合同均有效
D. 甲公司与乙公司之间的合同先生效后失效，甲公司与丙公司之间的合同有效
正确答案：C,
第 30 题根据《合同法》，对格式条款有两种以上解释的，应当( )。
A.以合同中规定的有解释权一方的解释为准 B.以制定格式条款一方的解释为准
C.作出不利于提供格式条款一方的解释 D.按照民法自愿原则处理
正确答案：C,
第 31 题 王某将手机借给李某使用，李某却将手机送给张某。依据《合同法》规定，李某与张某之间的合同属于( )。
A.无效合同 B.可撤销的合同 C.效力待定的合同 D.有效合同
正确答案：C,
第 32 题 当事人对合同变更的内容约定不明确的，( )。
A.按国家标准变更 B.可以协议补充 C.由权利方确定 D.推定为未变更
正确答案：D,
第 33 题 依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是( )。
A.建设资金未能按计划到位的施工暂停
B.发包人改变项目建设方案的工程停建
C.传染病流行导致施工暂停
D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误
正确答案：C,
第 34 题 下列属于先期违约的是( )。
A.当事人一方在合同约定的期限届满之前，明确表示其将来不能履行合同
B.合同约定的期限届满，当事人一方明确表示不履行合同义务
C.合同约定的期限届满，当事人一方以自己的行为表明不履行合同义务
D.当事人一方的行为是对应尽义务的违反
正确答案：A,
第 35 题 合同当事人违反合同后，非违约方有权要求其依照合同约定继续履行合同，可以继续履行的情形是( )。
A.合同约定的标的物仍有继续履行的可能
B.事实上不能履行的非金钱债务
C.履行费用过高的债务
D.债权人在合理期限内未要求履行的
正确答案：A,
第 36 题 某建筑公司和开发商签订工程承包合同，约定了违约金，建筑公司又交付定金，开发商违约未能按期提供场地，造成建筑公司窝工损失，则( )。
A.建筑公司可以要求开发商支付违约金并双倍返回定金
B.建筑公司可以选择违约金或者定金条款，二者不得同时使用
C.建筑公司选择违约金条款后，不得要求返还定金
D.开发商有权选择定金或违约金支付
正确答案：B,
第 37 题 建设工程施工合同无效，承包人请求支付工程价款的( )。
A.建设工程经竣工验收合格，应予支持
B.建设工程经竣工验收不合格，不予支持
C.发包人以合同无效为由不支付工程款的，应予支持
D.发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持
正确答案：A,
第 38 题 某施工项目由于发包人未能按专用条款的约定提供图纸致使不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( )。
A. 无须赔偿承包人损失，工期也不顺延 B. 无须赔偿承包人损失，工期应予顺延
C. 应当赔偿承包人损失，工期应予顺延 D. 应当赔偿承包人损失，工期不予顺延
正确答案：C,
第 39 题 建设工程施工合同解除后的法律后果是( )。
A.尚未履行的，继续履行 B.已经履行的，恢复原状
C.质量合格的，支付相应的工程价款 D.验收不合格的，赔偿损失
正确答案：C,
第 40 题 租赁合同中，租赁期限超过( )年的，超过部分无效。
A.10 B.20 C.5 D.15
正确答案：B,
环球网校友情提示：环球网校一级建造师频道为大家提供一级建造师论坛，为大家提供更多免费试题与资料!
编辑推荐：
【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟测试及答案(3)，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。
第 41 题 A公司委托运输公司将10吨蔬菜由甲地运往乙地。运输公司按合同约定的方式将其运到乙地后，A公司发现蔬菜有少量腐烂导致当数量短少， A公司要求运输公司赔偿损失。经查其在合理损耗范围内，运输公司正确的作法是( )。
A.应当赔偿短少部分的损失
B.不应赔偿，因为短少是由于不可抗力造成
C.不应赔偿，因为短少是由于货物本身的合理损耗造成
D.应当与A公司分担损失，因为A公司对损失的发生也有过错
正确答案：C,
第 42 题 工人李小龙，欲跳槽，向企业提出辞职，后因待遇原因并未成功就业，下岗前已缴纳失业保险6年，他可以领取失业保险金的最长期限是( )。
A.不能领取 B.12个月 C.18个月 D.24个月
正确答案：A,
第 43 题 用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，对患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的职工，用人单位( )。
A.可以预告解除劳动合同 B.可以经济性裁员
C.不得解除劳动合同 D.可以随时解除劳动合同
正确答案：C,
第 44 题 采用欺诈.胁迫等手段订立的劳动合同是( )劳动合同。
A.有效 B.无效 C.可变更或可撤销 D.效力待定
正确答案：B,
第 45 题 下列情形中，应当视同为工伤的情形是( )。
A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
B.在工作单位突发疾病，并在24小时内死亡
C.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
D.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通.客运轮渡.火车事故伤害的;
正确答案：B,
第 46 题 在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工( )日前向工程所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报。
A.10 B.15 C.20 D.30
正确答案：B,
第 47 题 在城市的下列区域，禁止夜间进行产生噪声施工作业的是( )。
A.市中心区 B.中央商务区 C.风景名胜区 D.噪声敏感区
正确答案：D,
第 48 题 对固体废物污染环境防治设施的验收应当( )。
A.与对主体工程的验收同时进行 B.在主体工程的验收之前进行
C.在主体工程的验收之后进行 D.单独由环境保护部门进行
正确答案：A,
第 49 题 安全生产许可证的有效期为( )年，建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前( )月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
A.3.3 B.3.6 C.5.3 D.5.6
正确答案：A,
第 50 题 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位采取新技术.新工艺.新设备.新材料时，应对作业人员进行相应的( )。
A.技术交底 B.安全生产教育培训 C.质量培训 D.技术培训
正确答案：B,
第 51 题 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为( )办理意外伤害保险。
A.施工现场从事危险作业的人员 B.施工现场所有的人员
C.施工现场从事特殊工种的人员 D.施工现场的专职安全管理人员
正确答案：A,
第 52 题 《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是( )。
A.编制安全技术措施及专项施工方案 B.审查安全技术措施及专项施工方案
C.报告安全生产事故隐患 D.承担建设工程安全生产监理责任
正确答案：A,
第 53 题 甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。丙单位是该工程的建设单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由( )向负有安全生产监督管理职责的部门报告。
A.甲建筑公司或乙建筑公司 B.甲建筑公司 C.乙建筑公司 D.丙单位
正确答案：B,
第 54 题 下面关于标准的说法，正确的是( )。
A.所有的强制性标准都必须执行，所有的推荐性标准，都可以不执行
B.如果是推荐性国家标准，也必须要执行
C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行
D.即使是推荐性标准，只有当事人约定采用，就必须采用。
正确答案：D,
第 55 题 甲单位建一办公楼，将其承包给乙施工企业，乙将其承包工程的电梯安装工程分包给丙公司，丁监理公司负责该办公楼的监理工作。本工程竣工时，按照国家相关法律规定，应由( )组织竣工验收。
A.甲单位 B.乙单位 C.丙单位 D.丁单位
正确答案：A,
第 56 题 某项列入城建档案馆接收范围的工程，建设单位于2009年1月1日接到施工单位提交的竣工验收报告，2月1日竣工验收顺利通过，建设单位最晚应于( )前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。
A.2009年4月1日 B.2009年5月1日 C.2009年7月1日 D.2009年8月1日
正确答案：B,
第 57 题 某建设单位根据城市市政有关部门提供的地下管线资料提交施工单位施工，由于该资料的准确性有误差，导致施工过程中出现挖断管道的工程事故，造成施工单位经济损失，施工单位应该( )。
A.就此向建设单位要求赔偿 B.就此向市政有关部门要求赔偿
C.施工单位自行负担一切损失 D.建设单位和市政管理部门承担连带责任
正确答案：A,
第 58 题 施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，( )后方可使用。
A.应当委托具有相应资质的检验检测机构进行验收
B.由施工总承包单位.分包单位.出租单位和安装单位共同进行验收
C.应当进行自检合格
D.应当取得生产许可证和安全使用证
正确答案：B,
第 59 题 施工单位为了保证工程质量而提高混凝土标号一个等级，此行为属于( )。
A.擅自修改标准行为 B.擅自修改设计行为 C.偷工减料行为 D.正常行为
正确答案：B,
第 60 题 关于分包单位在工程中出现质量问题，给建设单位造成损失，建设单位的正确做法是( )。
A.因为与总承包单位是合同关系，因此只能要求总承包单位赔偿
B.因为与分包单位没有合同关系，建设单位可以通过总承包单位要求分包单位赔偿
C.因为总包单位与分包单位是连带责任，可以直接要求分包单位承担损害赔偿责任
D.因为总包单位与分包单位是连带责任，只能要求总承包单位和分包单位共同赔偿
正确答案：C,
环球网校友情提示：环球网校一级建造师频道为大家提供一级建造师论坛，为大家提供更多免费试题与资料!
编辑推荐：
【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟测试及答案(3)，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。
第 61 题 建设单位不得明示或暗示施工单位违反( )标准。
A.工程建设国家 B.工程建设行业标准
C.工程建设强制性标准 D.工程建设企业标准
正确答案：C,
第 62 题 依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在( )时，应当向建设单位出具质量保修书。
A.工程价款结算完毕 B.施工完毕
C.提交工程竣工验收报告 D.竣工验收合格
正确答案：C,
第 63 题 施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收;同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行;10月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于( )起计算。
A.6月1日 B.8月30日 C.10月8日 D.10月20日
正确答案：A,
第 64 题 根据我国民事诉讼法的规定，因( )提起的诉讼，属于专属管辖的诉讼。
A.票据纠纷 B.涉外纠纷 C.不动产纠纷 D.军人婚姻纠纷
正确答案：C,
第 65 题 1988年2月8日夜，赵某回家路上被人用木棍从背后击伤。经过长时间的访查，赵某于2007年10月31日掌握确凿证据证明将其打伤的是钱某。赵某要求钱某赔偿的诉讼时效届满日应为( )。
A.1990年2月8日 B.2008年2月8日 C.2008年10月31日 D.2009年10月31日
正确答案：B,
第 66 题 民事诉讼中，当事人未在举证期限内向人民法院提交证据材料的，( )。
A.可以逾期提交，人民法院应当组织质证
B.应当在举证期限届满之日起5日内提交，但该证据须公证
C.视为放弃举证权利
D.如果当事人变更诉讼请求的，应当在法庭辩论终结前提出
正确答案：C,
第 67 题 我国民事诉讼中的证据交换的时间是( )。
A.诉讼答辩期届满后开庭审理前 B.起诉立案后诉讼答辩前
C.开庭审理后庭审辩论过程中 D.举证期限届满后
正确答案：A,
第 68 题 当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书书送达之日起( )日内向上一级人民法院提起上诉。
A.7 B.10 C.15 D.30
正确答案：C,
第 69 题 甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向( )的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。
A.仲裁委员会所在地 B.合同签订地 C.乙方所在地 D.建设工程所在地
正确答案：A,
第 70 题 下列对于争议解决方式中的和解方式理解正确的是( )。
A.双方当事人在自愿协商的基础上，达成的和解协议，产生法律的效力
B.当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，由仲裁庭根据和解协议作出裁决书
C.当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请
D.在诉讼中和解的，产生法律效力
正确答案：C,
环球网校友情提示：环球网校一级建造师频道为大家提供一级建造师论坛，为大家提供更多免费试题与资料!
编辑推荐：
【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟测试及答案(3)，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。
二、多项选择题(每题2分)
第 71 题 根据《物权法》规定，可以作为抵押财产的有( )。
A.宅基地使用权 B.股权 C.建设用地使用权 D.原材料 E.正在建造的建筑物
正确答案：C,D,E,
第 72 题 抵押权的实现正确的是( )。
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价
B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物拍卖
C.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以直接取得抵押物的所有权
D.同一财产向两个以上债权人抵押的，可以连带清偿
E.同一财产向两个以上债权人抵押的，按照比例清偿
正确答案：A,B,
第 73 题 根据《专利法》，授予发明和实用新型专利，应具备的条件有( )。
A.新颖性 B.创造性 C.美观性 D.实用性 E.独创性
正确答案：A,B,D,
第 74 题 建筑工程一切险的被保险人具体包括( )。
A.业主 B.工程所有人 C.承包商或分包商 D.技术顾问 E.设备供应商
正确答案：A,B,C,D,
第 75 题 下列选项中，属于刑事责任中主刑的有( )。
A.管制 B.拘留 C.死刑 D.有期徒刑 E.缓刑
正确答案：A,C,D,
第 76 题 施工单位的资质是根据( )确定的。
A.注册资本 B.技术装备 C.业绩 D.企业信誉 E.专业技术人员
正确答案：A,B,C,E,
第 77 题 勘察设计可以不进行招标的项目有( )。
A.抢险救灾的项目 B.涉及国家安全.国家秘密的项目
C.建筑艺术造型有特殊要求的 D.采用特定专利或专有技术的
E.涉及公共安全的
正确答案：A,B,C,D,
第 78 题 下列投标文件，属于废标的有( )。
A.投标文件的关键内容字迹模糊.无法辨认
B.投标文件未按照招标文件的要求予以密封
C.投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函
D.投标文件中的大写金额与小写金额不一致
E.投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章
正确答案：A,C,E,
第 79 题 根据《招标投标法》，没收投标保证金的条件有( )。
A.投标人在投标有效期内撤回其投标文件
B.投标人在提交投标文件截止时间前撤回投标文件
C.中标人未能在规定期限内提交履约保证金
D.中标人未能在规定期限内完成合同任务
E.中标人未能在规定期限内与招标人签署合同
正确答案：A,C,E,
第 80 题 建筑市场诚信行为公告，在下列( )情况下可以修正或变更。
A.公布的信息有误 B.被公告的单位的整改经审核确认有实效
C.行政处罚决定经行政复议，行政执法监督被变更或撤销
D.行政处罚记录公告期间，被公告单位的经营状况恶化
E.行政处罚因行政诉讼被依法变更或撤销
正确答案：A,B,C,E,
第 81 题 根据民法理论，建筑工程施工合同属于( )。
A.诺成性合同 B.双务合同 C.要式合同 D.无偿合同 E.实践性合同
正确答案：A,B,C,
第 82 题 根据《合同法》，下列要约中，不得撤销的有( )。
A.要约人确定了承诺期限的要约
B.要约人明示不得撤销的要约
C.已经到达受要约人但受要约人尚未承诺的要约
D.受要约人有理由相信该要约不能撤销，且为履行合同做了准备的要约
E.受要约人有理由相信该要约不能撤销的要约
正确答案：A,B,D,
第 83 题
甲乙双方签订房屋买卖合同，该合同的有效要件为( )。
A.行为人具有相应的民事行为能力 B.行为人言行一致
C.行为不违反法律或者社会公共利益 D.当事人达成一致意见
E.形式符合法律要求
正确答案：A,C,E,
第 84 题 (下列合同中，无效的有( )。
A.一方以欺诈.胁迫的手段订立合同 B.恶意串通，损害第三人利益的合同
C.以合法形式掩盖非法目的合同 D.不损害社会公共利益的合同
E.违反法律.行政法规的强制性规定的合同
正确答案：B,C,E,
第 85 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 无
对效力待定合同与可撤销合同的理解错误的是( )。
A.可撤销合同属于无效合同
B.效力待定合同实际上是未发生效力的合同
C.可撤销合同在撤销前当事人负有履行的义务
D.可撤销合同的形成原因主要是当事人不具备签订此合同的相应的权利
E.可撤销合同经法院或者仲裁机构撤销后，合同自始视为无效
正确答案：A,D,
环球网校友情提示：环球网校一级建造师频道为大家提供一级建造师论坛，为大家提供更多免费试题与资料!
编辑推荐：
【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟测试及答案(3)，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。
第 86 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 无
甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格( )。
A.无论上涨或下降，仍按原定价格执行 B.遇价格上涨时，按原价格执行
C.遇价格上涨时，按新价格执行 D.遇价格下降时，按新价格执行
E.遇价格下降时，按原价格执行
正确答案：B,D,
第 87 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 无
合同转让的类型有( )。
A.以新的债权人代替了原合同的债权人 B.以新的债务人代替了原合同的债务人
C.合同权利义务概括转让 D.第三人向债权人履行债务
E.合同内容的变更
正确答案：A,B,C,
第 88 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 无
合同终止的原因有( )。
A.混同 B.解除 C.中止 D.提存 E.提议
正确答案：A,B,D,
第 89 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 无
关于损害赔偿和支付违约金的关系，下列表述正确的是( )。
A.损害赔偿和违约金都是违约责任的主要形式
B.损害赔偿主要是一种补偿性的责任形式，而违约金则是具有补偿性和惩罚性双重性质
C.损害赔偿以实际损失为前提，而违约金数额与实际损失之间并无必要联系，即使在没有损害的情况下，也可支付违约金
D.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
E.约定的违约金高于实际损失的，当事人可请求人民法院或仲裁机构予以适当减少
正确答案：A,B,C,D,
第 90 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 无
下列关于用人单位与劳动解除劳动合同时给予经济补偿的叙述，正确的有( )。
A.无论何种原因解除劳动合同，均须给予劳动者经济补偿
B.每满1年支付1个月工资
C.不满6个月的，可不予支付补偿
D.月工资指合同解除或终止前12个月的平均工资
E.工资高于政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，按3倍支付
正确答案：B,D,E,
环球网校友情提示：环球网校一级建造师频道为大家提供一级建造师论坛，为大家提供更多免费试题与资料!
编辑推荐：
【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟测试及答案(3)，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。
第 91 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 无
我国建设工程安全生产管理规定，负责高速公路工程建设安全生产监督管理的部门包括( )。
A.负责安全生产监督管理部门 B.铁路安全生产监督管理部门
C.交通安全生产监督管理部门 D.水利安全生产监督管理部门
E.建设行政主管部门
正确答案：A,C,
第 92 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 无
根据《安全生产管理条例》，属于建设单位的安全责任的有( )
A.向施工单位提供地下管线资料 B.依法履行合同
C.提供安全生产费用 D.不推销劣质材料设备
E.对分包单位安全生产全面负责
正确答案：A,B,C,D,
第 93 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 无
在有关安全生产许可证的取得.使用情况中，施工企业应负法律责任的情形有( )。
A.未取得安全许可证进行施工
B.转让或接受转让安全生产许可证
C.冒用安全生产许可证
D.安全生产许可证遗失，在公众媒体上声明作废
E.安全生产许可证期满后继续进行生产
正确答案：A,B,C,E,
第 94 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 无
行业标准中的强制性标准包括( )。
A.勘察.规划.设计专用的质量标准 B.专用的术语.符号.代号标准
C.部门专用的信息技术标准 D.企业专用的卫生的标准
E.专用的试验标准
正确答案：A,B,E,
第 95 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 无
建筑墙体.屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照监理工程规范的要求，采取( )形式实施工程监理。
A.巡查 B.抽检 C.平行检验 D.旁站 E.巡视
正确答案：C,D,E,
第 96 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 无
甲与乙签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将部分安装工程分包给丙。工程竣工后，除丙承担的安装工程验收不合格外，其他工程验收合格，甲拒绝支付全部工程款，因此引起争议。下列表述中正确的有( )。
A.乙.丙之间的分包合同有效
B.乙.丙应就安装工程的瑕疵向甲承担连带责任
C.甲有权拒绝支付全部工程款
D.乙有权对该教学楼行使留置权
E. 乙可以申请人民法院将该工程依法拍卖
正确答案：A,B,E,
第 97 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 无
根据规定，当事人基于( )提出诉讼时效抗辩，人民法院不予支持。
A.兑付国债本息请求权 B.基于投资关系产生的缴付出资请求权
C.基于合同关系产生的支付货款请求权 D.支付存款本金及利息请求权
E.支付损害赔偿金
正确答案：A,B,D,
第 98 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 无
按照《民事诉讼法》及其司法解释的规定，可以缺席判决的情形有( )。
A.原告不出庭或中途退庭按撤诉处理，被告提出反诉的
B.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或未经法庭许可中途退庭的
C.法院裁定不准撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的
D.无民事行为能力的被告人的法定代理人，经传票传唤无正当理由拒不到庭的
E.有独立请求权的第三人经法院传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的
正确答案：A,B,C,D,
第 99 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 无
根据《仲裁法》，仲裁协议应当包括的内容有( )。
A.请求仲裁的意思表示 B.仲裁的事项
C.选定的仲裁委员会 D.选定的仲裁员
E.不再向法院起诉的承诺
正确答案：A,B,C,
第 100 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 无
根据《行政诉讼法》的规定，下列情形中不属于法院受案范围的是( )。
A.公民李某符合颁发许可证的条件，但是行政机关拒绝颁发
B.王某认为工商管理局吊销其营业执照的处罚决定过重
C.张某认为行政机关违反法律规定乱收费
D.公务员赵某认为行政机关免除其公职的处分决定不合理
E.某施工单位认为某规范性文件关于罚款的规定太重，不合理
正确答案：D,E,
环球网校友情提示：环球网校一级建造师频道为大家提供一级建造师论坛，为大家提供更多免费试题与资料!
编辑推荐：