2016年一级建造师《工程法规》模拟测试及答案(1)

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟测试及答案(1)，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　21.某建设项目经评标委员会评标后，最终确定甲单位中标，评标委员会于2007年12月15日出具了评标报告，招标人在公示后于2007年 12月23日向甲单位发出了中标通知书，甲单位于2007年12月26日收到中标通知书，则该中标通知书于( )对招标人和中标人产生法律效力。

　　A.2007年12月15日　 B.2007年12月23日

　　C.2007年12月26日　 D.公示期满

　　22.下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是( )。

　　A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价

　　B.招标人在招标前预先内定中标人

　　C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价

　　D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格

　　23.以下关于注册建造师信用档案信息的陈述，错误的是( )。

　　A.信用档案信息的内容由注册建造师及其聘用单位提供

　　B.被投诉举报和处理应记人信用档案

　　C.注册建造师的业绩情况应记人信用档案

　　D.注册建造师信用档案信息按照有关规定只向需求方查询公示

　　24.甲施工企业于2月1日向乙材料供应商邮寄了签订合同的信函。乙企业2月5日的信函。乙企业2月5日先收到了甲企业声明该信函作废的传真，2月7日才收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于( )。

　　A.要约撤销　 B.要约邀请　C.要约撤回　D.要约生效

　　25.合同解除后，合同约定的权利义务终止，合同中的结算条款( )。

　　A.同时解除　B.若当事人不能协商一致，条款无效

　　C.尚未履行的终止履行　D.依然有效

　　26.以下合同类型，不属于《合同法》有名合同的是( )。

　　A.建设工程施工合同 B.建设工程勘察设计合同

　　C.房地产项目贷款合同 D.房地产项目合作开发合同

　　27.某工程项目，发、承包双方约定双方达成结算一致意见后，发包方支付剩余结算款项。本工程项目于2007年8月15日通过竣工验收，同月 22日交付发包人投入使用，承包人于同年9月5日向发包人提交竣工结算文件，后由于双方无法达成一致意见，承包人于2008年4月28日向法院提起诉讼，则剩余结算款的应付时间为( )。

　　A.2007年8月15日　 B.2007年8月22日

　　C.2007年9月5日　D.2008年4月28日

　　28.承、发包人以《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013--0201版)签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是( )。

　　A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收

　　B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

　　C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日

　　D.继续等待验收

　　29.发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同( )。

　　A.没有成立　 B.有效成立　C.效力有待确定　 D.竣工验收合格后方有效

　　30.某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由( )承担。

　　A.总承包人　B.防水分包人　C.业主　 D.物业公司

　　31.某一购销合同约定交货日期为2007年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2007年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由( )承担。

　　A.供货方甲　 B.材料商乙　C.买受人丙　 D.都不承担责任

　　32.某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是( )。

　　A.按照原无效合同约定　B.参照原无效合同约定

　　C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式　D.不予结算

　　33.某承包人通过招标投标程序中标某高校办公楼建筑工程，双方以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续，不久发包人进一步要求承包人降低价格，为此双方又签订了中标价格基础上让利12%的补充协议，后承包人以补充协议约定显失公平为由主张撤销，则承包人行使该撤销权的行使须在补充协议订立后( )内行使。

　　A.1年　 B.2年　C.5年　D.不限定时间

　　34.评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是( )。

　　A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审

　　B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审

　　C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审

　　D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标

　　35.某建设项目在投标答疑阶段，投标人甲就招标文件某一设备型号提出的疑问，招标人在进一步澄清时，须( )。

　　A.书面通知投标人甲　 B.书面通知所有的投标人

　　C.口头通知投标人甲即可　 D.口头通知所有的投标人

　　36.某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2008年3月1日向中标人发出了中标通知书，中标人于2008年3月5日收到，则招标人和中标人至少应在( )前签订书面建设工程施工合同。

　　A.2008年3月15日　 B.2008年4月1日　C.2008年3月20日　 D.2008年4月5日

　　37.某建设工程总造价为3500万元。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10万元。后工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是( )。

　　A.施工方只能按照约定支付1200万元违约金

　　B.合同约定的违约责任不符合公平原则

　　C.施.工方可以违约金数额过高为由主张无效

　　D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效

　　38.某建设方根据评标结果向中标人发出了中标通知书，此中标通知书属于( )。

　　A.要约　B.承诺　C.要约邀请　D.承诺邀请

　　39.当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，( )承担违约责任。

　　A.债务人应当向债权人　 B.第三人应当向债务人

　　C.第三人应当向债权人　 D.债务人应当向第三人

　　40.某建设工程施工合同签订于2008年3月2日，合同约定工程开、竣工日期分别为2008年3月10和2009年10月1日;后工程于2009年10月15日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在( )前行使。

　　A.2010年4月1日　 B.2010年10月1日

　　C.2010年4月15日　 D.2010年10月15日

　　环球网校小编友情提示：本文为：一级建造师论坛，可以与更多考生朋友学习、交流、互动!各位一级建造师考生，关注环球网校一级建造师考试频道，可获取更多免费试题与资料。小编持续更新相关资讯，欢迎关注。

　　编辑推荐：

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟测试及答案(1)，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　41.甲为某公司的法定代表人，某日与材料商乙签订了一份采购合同。按照公司章程的规定，甲已经超越了其法人对其代表权限的限制，但是，乙却不知情，则该合同( )。

　　A.无效　 B.有效　C.部分有效　 D.效力待定

　　42.某房地产开发商与施工单位签订了一份总承包合同，合同中约定施工单位每月20日向开发商上报本月的已完工程量进行计量审核，开发公司根据审核后工程量支付工程进度款，则( )。

　　A.不管出现什么情况，施工单位都必须先行施工，否则就要承担违约责任工，否则就要承担违约责任

　　B.如果施工单位有确切证据开发商不能支付工程款，就可以中止履行合同

　　C.如果施工单位有确切证据证明开发商不能支付工程款，就可以终止履行合同

　　D.开发商不能以施工单位未及时申报已完工程量为由拒绝付款

　　43.甲、乙于2006年5月31日签订商品混凝土买卖合同，约定甲于2006年7月1日开始供应现场，乙于供货后每月15日付款。2006年 6月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1日并没有供应商品混凝土。则下列表述正确的是( )。

　　A.甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同

　　B.如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力

　　C.甲有权中止合同，但无权解除合同

　　D.甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任

　　44.建设工程施工合同签订后，发包人合同外园区市政附属工程委托承包人施工，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款应按( )市场价格履行。

　　A.订立合同时合同签订地　B.订立合同时合同履行地

　　C.履行合同时合同签订地　 D.履行合同时合同履行地

　　45.对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是( )。

　　A.时效期间为2个月

　　B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年

　　C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算

　　D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请

　　46.某建筑公司在施工过程中，需要向流经工地的河流排放大量的含热沸水。根据《水污染防治法》的规定，建筑公司在排放水时，需要保证( )。

　　A.其下游最近灌溉取水点水质符合农灌标准　B.水体水温符合水环境质量标准

　　C.有防溢液、防溢流的具体措施　D.消毒达标后排放

　　47.某建筑项目位于城市市区内，按照《环境噪声污染防治法》要求，施工中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定( )排放标准。

　　A.建筑施工场界环境噪声　 B.建筑施工机械噪声

　　C.城市市区环境噪声　 D.城市生活区环境噪声

　　48.根据《绿色施工导则》规定，施工现场内为减少道路占用土地，通路宜设置成( )。

　　A.环形　B.网格形　C.发散形　 D.对角线形

　　49.按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取措施的是( )。

　　A.停止施工，配合保护现场　 B.报告当地文物行政部门

　　C.进行发掘并移交发掘物品　D.发掘未结束前不得继续施工

　　50.某建筑施工企业于2005年3月1日申请安全生产许可证，2005年3月20日取得安全生产许可证，该许可证至( )届满。

　　A.2007年3月1日　 B.2007年3月20日

　　C.2008年3月1日　D.2008年3月20日

　　51.下列施工作业人员的做法中，( )属于正当行使紧急避险权。

　　A.甲凭经验判断脚手架可能不稳而应急撤离了现场

　　B.乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石有滑落，在加快作业后撤离了现场

　　C.丙发现危险后先采取了应急措施，无效后撤离了现场

　　D.丁发现施工现场存在极大安全隐患而拒绝进入岗位作业

　　52.某施工现场所需主要临时用电设备包括1台起重机械和3台电焊机，则施工单位应当( )。

　　A.单独设计配电系统　B.编制用电组织设计

　　C.制定安全用电措施和电气防火措施　D.确定用电安全防护措施

　　53.某工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方只好将设备撤场，作业人员同时也转场施工，此时施工现场的安全防护应由( )负责。

　　A.发包人　 B.施工方　C.发包人和施工方共同　 D.监理方

　　54.下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是( )。

　　A.应急预案应当至少每2年修订一次

　　B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案

　　C.修订后的应急预案应当重新备案

　　D.预案修订情况应有记录并归档

　　55.监理单位审查安全技术措施和专项施工方案的重点是( )。

　　A.是否符合建设单位的要求　 B.是否符合合同约定

　　C.是否符合工程建设强制性标准　D.是否符合监理要求

　　56.在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设( )阶段执行强制性标准的情况实施监督。

　　A.规划　B.设计　C.施工　 D.验收

　　57.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于技术标准中规定数量的( )。

　　A.l00% 　B.80%　D.30～60%　C.50%

　　58.某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是( )。

　　A.由建设单位承担全部责任　B.由监理单位承担主要责任

　　C.由建设单位和监理单位承担全部责任　D.由施工单位承担主要责任

　　59.根据《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程监理单位实施监理依据的是( )。

　　A.法律、法规　B.施工合同中约定采用的推荐性标准

　　C.工程施工图纸　 D.工程监理合同

　　60.某建设工程项目于2005年6月1日经竣工验收合格，2005年6月10日交付投入使用，按照《城市建设档案管理规定》的规定，建设单位最迟应当在( )前，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

　　A.2005年8月1日　 B.2005年8月10日

　　C.2005年9月1日　 D.2005年9月10日

　　环球网校小编友情提示：本文为：一级建造师论坛，可以与更多考生朋友学习、交流、互动!各位一级建造师考生，关注环球网校一级建造师考试频道，可获取更多免费试题与资料。小编持续更新相关资讯，欢迎关注。

　　编辑推荐：

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟测试及答案(1)，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　61.某工程因施工方原因造成质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是( )。

　　A.建设方可以解除合同　B.建设方可以要求减少支付工程款

　　C.建设方可以要求施工方承担违约责任　D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款

　　62.某住宅工程交付使用十年后，发现因施工原因造成地基基础局部下沉，承重梁出现裂缝，对此应承担责任的是( )。

　　A.设计单位　 B.住户集体　C.建设单位　 D.施工单位

　　63.仲裁调解书应于( )生效。

　　A.仲裁庭作出时　 B.双方达成合意时

　　C.仲裁调解书送达时　D.双方签收调解书后

　　64.下列关于民事诉讼证人出庭作证的表述中，不正确的是( )。

　　A.证人应当出庭作证

　　B.证人作证时应当接受当事人的质询

　　C.当事人申请证人出庭作证，应当在举证期限届满前10日提出，并经人民法院许可

　　D.证人在法院组织双方当事人交换证据时出席陈述证言后，还必须出庭作证

　　65.下列关于民事诉讼期间的表述，不正确的是( )。

　　A.当事人不服地方人民法院一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉

　　B.当事人不服地方人民法院一审裁定的，有权在裁定书送达之日起15日内提起上诉

　　C.适用简易程序的案件，应当在立案之日起3个月内审结

　　D.第一审普通程序案件，应当在立案之日起6个月内审结，有特殊情况可以延长

　　66.下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是( )。

　　A.存有疑点的视听资料　B.与原件核对无异的复印件

　　C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言　D.无正当理由未出庭作证的证人证言

　　67.按照《行政许可法》规定，行政机关作出行政许可决定的期限是( )。

　　A.收到行政许可申请之日起15日内　B.收到行政许可申请之日起20日内

　　C.受理行政许可申请之日起15日内　D.受理行政许可申请之日起20日内

　　68.某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件，仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见，本案中有关建设工程施工合同效力问题应( )裁决。

　　A.按首席仲裁员的意见作出　B.由人民法院审理

　　C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出　D.重新组成仲裁庭经评议后作出

　　69.在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在

　　下列解决方式中，由( )主持或参与的调解，属于行政调解。

　　A.施工方上级单位　 B.建设方　C.当地建设行政管理部门　 D.人民法院

　　70.下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是( )。

　　A.吊销企业营业执照　 B.行政罚款　C.逮捕　D.行政拘留

　　环球网校小编友情提示：本文为：一级建造师论坛，可以与更多考生朋友学习、交流、互动!各位一级建造师考生，关注环球网校一级建造师考试频道，可获取更多免费试题与资料。小编持续更新相关资讯，欢迎关注。

　　编辑推荐：

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟测试及答案(1)，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选每个选项得0.5分)

　　1.建设法律既包括专门的建设领域的法律，也包括与建设活动相关的其他法律。其中应当由全国人民代表大会制定的法律是( )。

　　A.《合同法》 B.《建筑法》　C.《招标投标法》 D.《物权法》　E.《城市房地产管理法》

　　2.某县县内公路改造工程，该县政府与施工单位签订了工程承包合同。工程竣工后，县审计局依法出具《审计决定书》，县政府依照《审计决定》结算了工程价款。就上述案情，下列表述正确的是( )。

　　A.县政府与施工单位依工程承包合同形成行政法律关系

　　B.依据审计结果，施工单位与县审计局形成行政法律关系

　　C.《审计决定书》送达时，对施工单位产生法律约束力

　　D.对《审计决定书》不服时，应当先申请行政复议

　　E.施工单位可以以县政府为被告提起民事诉讼

　　3.在工程建设领域，参与建设活动的各方主体中，必须具有企业法人资格的是( )。

　　A.施工单位 B.设计单位　C.监理单位 D.建设单位　E.勘察单位

　　4.某建筑公司为施工需要委派王某外出采购建材，王某接到任务后突发急病，便委托自己的亲属代为采购了一批建材。事后，王某将此事如实汇报给公司，公司认为当时可以换人去完成任务因此不予认可。对此案，下列说法正确的是( )。

　　A.王某委托亲属的行为构成指定代理

　　B.王某委托亲属的行为应事先征得公司同意

　　C.王某委托亲属的行为事后通知公司即对公司产生约束力

　　D.王某应对委托亲属的行为承担责任

　　E.王某的亲属应对此承担责任

　　5.某施工项目在施工过程中，施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商，则下列表述中正确的是( )。

　　A.施工单位与A材料上之间存在合同之债　B.A材料商与B材料商之间存在无因管理之债

　　C.施工单位与B材料商存在不当得利之债　D.A、B材料商之间不存在债的关系

　　E.施工单位与B材料商之间存在侵权之债

　　6.在工程建设领域，下列( )可以由相关权利人享有著作权。

　　A.建设单位编制的招标文件 B.有法定代表人签字的授权委托书

　　C.项目经理完成的工作报告 I).工程设计图纸

　　E.监理会议纪要

　　7.某建筑公司同某混凝土站签订了商品混凝土供货合同，合同约定建筑公司于合同签订后5日内支付60%货款，后建筑公司听说混凝土站负债累累，担心付款后不能供应商品混凝土，遂在合同约定付款期内拒绝付款。对此，下列表述正确的是( )。

　　A.建筑公司不付款的行为属于违约 B.建筑公司有权主张解除合同

　　C.混凝土站有权要求建筑公司付款 D.建筑公司有权要求混凝土站提供担保

　　E.建筑公司行使的是不安抗辩权

　　8.下列选项中不符合法定的颁发施工许可证条件的有( )。

　　A.已经按约支付了土地出让金，但土地证尚未办好

　　B.没有建设工程规划许可证，但规划局出具了的许可证正在办理的便函

　　C.有拆迁许可证，但工程拆迁还有一点没有扫尾

　　D.已经订立施工合同，但中标施工企业的资质不能满足规定要求

　　E.建设资金已经落实

　　9.对于中标通知书的法律效力下列说法不正确的是( )。

　　A.中标通知书就是正式合同 B.中标通知书是要约邀请

　　C.中标通知书是要约 D.中标通知书是承诺

　　E.中标通知书只是单方意思表示

　　10.下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有( )。

　　A.未达到注册建造师继续教育要求 B.聘用单位破产

　　C.聘用单位被吊销营业执照 D.与聘用单位解除了合同关系

　　E.注册有效期满但未延续注册

　　11.依据不同的标准，可以将合同划分为不同种类。下列分类中，建设工程合同所属的分类包括( )。

　　A.有名合同 B.双务合同　C.单务合同 D.无偿合同　E.有偿合同

　　12.某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是( )。

　　A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成

　　B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状

　　C.合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效

　　D.合同解除后，对于未完部分的工程终止履行

　　E.施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失

　　13.关于劳动合同中试用期的约定，错误的是( )。

　　A.劳动合同期限3个月以下，试用期不得超过1个月

　　B.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过3个月

　　C.无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月

　　D.用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期，但累计不得超过6个月

　　E.完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期

　　14.某建筑公司根据施工需要，委托加工厂加工构件，后由于意外情况，建筑公司通知加工厂取消合同;加工厂认为自己已经完成了60%的工作，应当继续履行合同;则下列说法中正确的是( )。

　　A.建筑公司取消合同属于违约行为 B.已完工作量超过一半，应当继续履行合同

　　C.建筑公司有权取消合同 D.加工厂不得要求继续履行　E.建筑公司应赔偿加工厂损失

　　15.下列属于行政强制措施的是( )。

　　A.拘役 B.限制出境　C.罚款 D.没收财物　E.查封场所

　　环球网校小编友情提示：本文为：一级建造师论坛，可以与更多考生朋友学习、交流、互动!各位一级建造师考生，关注环球网校一级建造师考试频道，可获取更多免费试题与资料。小编持续更新相关资讯，欢迎关注。

　　编辑推荐：

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟测试及答案(1)，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　16.某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由( )共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。

　　A.总承包单位 B.监理单位　C.建设单位 D.分包单位　E.建筑设备厂

　　17.目前我国实行的强制性标准包含( )。

　　A.批准发布时已明确为强制性标准的

　　B.发布时未明确为强制性标准，但其编号中不带“/T”

　　C.自2000年后批准发布，未明确为强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文(黑体字)，编号也不带“/T”

　　D.国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的

　　E.发布标准中使用“宜”、“不宜”等用词的条文的

　　18.按照《行政许可法》规定，在地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章中不得设定的行政许可包括( )。

　　A.确定公民资格的许可　B.确定法人资质的许可

　　C.限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务

　　D.不动产登记制度的许可　E.限制其他地区的商品进入本地区市场

　　19.下列关于工程监理的质量责任中，说法正确的是( )。

　　A.工程监理业务可以依法转让

　　B.监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理

　　C.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书

　　D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装

　　E.未经总监理工程师签字施工单位不得进行下一道工序的施工，不得拨付工程款

　　20.工程项目节能工程，存在( )时，不得组织节能验收。

　　A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整

　　B.违反强制性条文的质量问题而未整改完毕

　　C.参加验收各方主体验收意见不一致的

　　D.参加验收人员不具备相应资格的

　　E.验收程序和执行标准不符合要求的

　　21.对于保修义务的承担和维修的经济责任承担，下述说法正确的是( )。

　　A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，由施工单位负责维修后向监理单位索赔

　　B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷，经施工单位检验后使用的，由施工单位承担经济责任

　　C.因使用单位使用不当造成的损坏问题，施工单位不负责维修

　　D.施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任

　　E.设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修

　　22.某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是( )。

　　A.承诺分三次偿还　B.承诺近期偿还100万元　C.承诺由物业公司偿还

　　D.提供还款的银行担保函　E.承诺出售其名下房产来偿还

　　23.某建设项目由于发生工程款纠纷，建设行政管理部门组织各方进行了调解后施工单位不服，其可以采取的纠纷解决措施包括( )。

　　A.对调解方案提出行政复议　B.根据合同约定提起仲裁　C.根据合同约定提起民事诉讼

　　D.与各方再次进行协商　E.提起行政诉讼

　　24.根据《民事诉讼法》规定，当事人可以上诉的民事判决或裁定是( )。

　　A.基层法院作出的第一审判决　B.第二审法院发回重审后的第一审判决

　　C.按照审判监督程序对的第一审法院对案件作出的判决

　　D.不予受理的裁定、对管辖有异议的裁定和驳回起诉的裁定

　　E.最高法院的一审裁判

　　25.以下关于人民法院就数个证据对同一事实证明力认定原则的表述，正确的是( )。

　　A.物证的证明力一般小于其他书证

　　B.经过公证的书证的证明力一般大于其他书证

　　C.鉴定意见的证明力一般大于其他书证

　　D.直接证据的证明力一般大于间接证据

　　E.与当事人有亲属或其他密切关系的证人证言，其证明力和其他证人相等

　　26.2007年3月，某建设单位与甲施工单位签订《施工合同》，约定由甲承建办公楼。接着甲又与乙施工单位签订一份《劳务分包合同》，约定由乙承包该办公楼的建设任务并承担所有责任。则下列说法错误的是( )。

　　A.《施工合同》、《劳务分包合同》均有效

　　B.《施工合同》、《劳务分包合同》均无效

　　C.《施工合同》有效，《劳务分包合同》无效

　　D.《施工合同》无效，《劳务分包合同》有效

　　E.《施工合同》、《劳务分包合同》有效与否，结合履行情况而定

　　27.甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁，要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后，甲公司发现乙公司有转移其财产的行为，欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法中正确的是( )。

　　A.甲公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院

　　B.甲公司应当将财产保全申请书提交给丙仲裁委员会

　　C.丙仲裁委员会应当将该财产保全申请书提交给财产所在地人民法院

　　D.甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司住所地人民法院

　　E.甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司财产转移目的地人民法院

　　28.商事仲裁裁决生效后，应当向( )申请执行。

　　A.作出裁决的仲裁委员会

　　B.申请人住所地的中级人民法院

　　C.被执行人住所地的中级人民法院

　　D.仲裁委员会所在地的中级人民法院

　　E.被执行财产所在地的中级人民法院

　　29.某施工企业承接某高校实验楼的改造工程，后因工程款发生纠纷。仲裁庭在审理期间主持调解，对于仲裁调解，下列说法正确的是( )。

　　A.当事人不愿调解的，仲裁庭可以强制调解

　　B.调解不成的，应当及时作出裁决

　　C.仲裁庭根据调解协议可以制作调解书或裁决书

　　D.调解协议经双方签字后即具有强制力

　　E.调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力

　　30.某房地产开发商对当地建设行政主管部门的行政处罚决定不服而提起行政复议，复议机关受理后，房地产开发商( )。

　　A.不得撤回复议　B.不得同时提起行政诉讼　C.对复议结果不服不能上诉

　　D.对复议结果不服不能提起行政诉讼　E.对复议结果不服可以提起行政诉讼

　　环球网校小编友情提示：本文为：一级建造师论坛，可以与更多考生朋友学习、交流、互动!各位一级建造师考生，关注环球网校一级建造师考试频道，可获取更多免费试题与资料。小编持续更新相关资讯，欢迎关注。

　　编辑推荐：

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟测试及答案(1)，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　参考答案

　　(一)单项选择题

　　1.D; 2.B; 3.B; 4.C; 5.D; 6.D; 7.A; 8.B; 9.A; 10.B;

　　11.D; 12.D; 13.A; 14.D; 15.D; 16.C; 17.D; 18.C; 19.B; 20.13;

　　21.B; 22.D; 23.D; 24.C; 25.D; 26.D; 27.B; 28.13; 29.B; 30.C;

　　31.A; 32.B; 33.A; 34.A; 35.B; 36.13; 37.B; 38.B; 39.A; 40.C;

　　41.B; 42.B; 43.A; 44.13; 45.D; 46.B; 47.A; 48.A; 49.C; 50.D;

　　51.C; 52.C; 53.B; 54. A; 55.C; 56.C; 57.D; 58.D; 59.D; 60.C;

　　61.D; 62.D; 63.D; 64.D 65.B; 66.B; 67.D; 68.A; 69.C; 70.C

　　(二)多项选择题

　　1.A、B、D; 2.D、E; 3.A、B、C、E; 4.B、D; 5.A、C、D;

　　6.A、C、D; 7.A、C; 8.B、D; 9.A、B、C、E; 10.B、C、D、E;

　　11.A、B、E; 12.D、E; 13.A、B、D; 14.C、D、E; 15.B、E;

　　16.A、D、E; 17.A、B、C; 1_8.A、B、C、E; 19.B、C、D; 20.A、B;

　　21.D、E; 22.A、B、D、E; 23. B,C、D; 24.A、B、C、D; 25.B、C、D;

　　26.A、B、D、E; 27.B、C; 28.C、E; 29.B、C、E; 30.B、E

　　环球网校小编友情提示：本文为：一级建造师论坛，可以与更多考生朋友学习、交流、互动!各位一级建造师考生，关注环球网校一级建造师考试频道，可获取更多免费试题与资料。小编持续更新相关资讯，欢迎关注。

　　编辑推荐：