2016年一级建造师考试《工程法规》备考基础练习卷一

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关练习题，并附参考答案与解析，本文为：2016年一级建造师考试《工程法规》备考基础练习卷一，希望各位一级建造师考生通过做练习题提高自己。更多资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　11、建设行政主管部门应当自收到施工许可证申请之日起(　　)日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

　　A.10

　　B.15

　　C.25

　　D.30

　　12、发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7 d内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，(　　)。

　　A.责任由发包人自负

　　B.责任由承包人自负

　　C.责任由发包人和承包人按比例承担

　　D.由发包人承担主要责任

　　13、在一般情况下，事故现场有关人员应当先向(　　)报告事故。

　　A.安全生产监督管理部门

　　B.本级人民政府建设行政主管部门

　　C.本单位负责人

　　D.负有安全生产监督管理职责的有关部门

　　14、关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中，不正确的是(　　)。

　　A.劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同

　　B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬

　　C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬

　　D.劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议

　　15、《外商投资建筑业企业管理规定》规定，外资建筑业企业超越资质许可的业务范围承包工程的，处(　　)。

　　A.工程合同价款2%以上4%以下的罚款

　　B.工程合同价款5%以上10%以下的罚款

　　C.工程合同价款2%以上4%以下的罚款并降低资质等级

　　D.工程合同价款5%以上10%以下的罚款并吊销资质证书

　　16、下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是(　　)。

　　A.调解和好的离婚案件

　　B.调解维持收养关系的案件

　　C.能够即时履行的案件

　　D.调解解决租赁合同纠纷的案件

　　17、关于行政诉讼主要特征的表述中，不正确的是(　　)。

　　A.行政诉讼的被告与原告是恒定的

　　B.行政诉讼的原告与被告可以互易诉讼身份

　　C.行政诉讼为公民、法人或其他组织提供法律救济的同时，具有监督行政机关依法行政的功能

　　D.行政诉讼是法院解决行政机关实施具体行政行为时与公民、法人或其他组织发生的争议

　　18、 2009年6月20日，某建筑工程公司的工人甲在工作期间被高空落下的钢筋砸伤，甲就身体受到伤害的赔偿要求，应在(　　)之前向该建筑工程公司提出。

　　A.2010年6月21日

　　B.2011年6月21日

　　C.2012年6月21日

　　D.2013年6月21日

　　19、某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由，拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求，(　　)。

　　A.应予支持

　　B.不予支持

　　C.如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持

　　D.如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持

　　20、设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起(　　)年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

希望通过一级建造师考试论坛下载!

编辑推荐：

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关练习题，并附参考答案与解析，本文为：2016年一级建造师考试《工程法规》备考基础练习卷一，希望各位一级建造师考生通过做练习题提高自己。更多资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　21、甲、乙双方于2009年3月10日签订了一份施工合同。2009年3月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加支出近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在(　　)之前向法院或仲裁机构申请。

　　A.2009年3月10日

　　B.2009年3月20日

　　C.2010年3月10日

　　D.2010年3月20日

　　22、在某项目的评标中，某施工单位的投标报价为5000万元人民币，考虑其工期提前获得优惠200万元人民币，评标价为4800万元人民币。该施工单位中标后，招标人要求其压低报价，出于长期合作等因素的考虑，施工单位同意了招标人的要求，双方按照4900万元人民币的价格另外签订了一份施工合同。双方后来因工程款结算产生纠纷，施工单位将招标人诉至法院，根据有关司法解释，该工程的竣工结算价格应为(　　)万元人民币。

　　A.4700

　　B.4800

　　C.4900

　　D.5000

　　5 000

　　23、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》规定，证据交换应当在(　　)的主持下进行。

　　A.仲裁员

　　B.审判人员

　　C.人民法院院长

　　D.书记员

　　24、使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在(　　)万元以上的，必须进行招标。

　　A.50

　　B.100

　　C.200

　　D.3000

　　25、工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起(　　)日内，向备案机关提交工程质量监督报告。

　　A.5

　　B.7

　　C.10

　　D.14

　　26、《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经(　　)认可。

　　A.监理单位

　　B.建设单位

　　C.设计单位

　　D.工程所在地人民政府建设行政主管部门

　　27、下列事故中，不属于较大事故的是(　　)。

　　A.造成3人以上10人以下死亡的事故

　　B.造成10人以上50人以下重伤的事故

　　C.造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故

　　D.造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故

　　28、法人进行民事活动的物质基础是(　　)。

　　A.依法成立

　　B.有必要的财产或者经费

　　C.有自己的名称

　　D.能够独立承担民事责任

　　29、在《民法通则》对民事权利的分类中，只有(　　)具有财产权和人身权的双重属性。

　　A.知识产权

　　B.劳动权

　　C.债权

　　D.物权

　　30、《建筑业企业资质管理规定》中规定，对在资质有效期内遵守有关法律、法规、规章、技术标准，信用档案中无不良行为记录，且注册资本、专业技术人员满足资质标准要求的企业，经资质许可机关同意，有效期延续(　　)年。

　　A.3

　　B.5

　　C.6

　　D.7

希望通过一级建造师考试论坛下载!

编辑推荐：

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关练习题，并附参考答案与解析，本文为：2016年一级建造师考试《工程法规》备考基础练习卷一，希望各位一级建造师考生通过做练习题提高自己。更多资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　31、全国重点文物保护单位的建设控制地带，经(　　)批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。

　　A.县级以上地方人民政府

　　B.社区的市级人民政府

　　C.省、自治区、直辖市人民政府

　　D.国务院

　　32、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，管理人员和作业人员每年至少进行(　　)次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　33、临时性的行政许可实施满(　　)需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。

　　A.3个月

　　B.1年

　　C.9个月

　　D.6个月

　　34、抵押担保的范围包括(　　)。

　　A.主债权及利息和违约金

　　B.损害赔偿金和实现抵押权的费用

　　C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用

　　D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用

　　35、《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24 h内赶赴现场，并在(　　)日内提出处理意见。

　　A.7

　　B.10

　　C.14

　　D.20

　　36、某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为(　　)合同。

　　A.效力待定

　　B.无效

　　C.可撤销

　　D.有效

　　37、《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处(　　)的罚款。

　　A.2万元以上10万元以下

　　B.5万元以上25万元以下

　　C.10万元以上30万元以下

　　D.20万元以上50万元以下

　　38、根据《建设工程质量管理条例》的规定，(　　)应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门审查，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

　　A.监理单位

　　B.设计单位

　　C.建设单位

　　D.施工单位

　　39、行政复议机关应当在受理行政复议申请之日起(　　)E1内作出行政复议决定。

　　A.15

　　B.30

　　C.45

　　D.60

　　40、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的(　　)应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。

　　A.主要负责人

　　B.项目负责人

　　C.专职安全生产管理人员

　　D.安全生产管理人员

希望通过一级建造师考试论坛下载!

编辑推荐：

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关练习题，并附参考答案与解析，本文为：2016年一级建造师考试《工程法规》备考基础练习卷一，希望各位一级建造师考生通过做练习题提高自己。更多资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　41、中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其(　　)参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

　　A.1年至3年内

　　B.2年至5年内

　　C.3年至7年内

　　D.终身

　　42、关于人身保险合同的表述中，不正确的是(　　)。

　　A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同

　　B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况

　　C.投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费

　　D.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付

　　43、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2011年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，施工单位于2011年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。那么，施工单位的诉讼时效期间届满的时间为(　　)。

　　A.2012年4月1日

　　B.2012年8月1日

　　C.2013年4月1日

　　D.2013年8月1日

　　44、关于变更劳动合同时注意事项的表述中，不正确的是(　　)。

　　A.劳动合同的变更可以采用口头形式

　　B.不得违反法律法规的强制性规定

　　C.必须坚持平等自愿、协商一致的原则，即须经用人单位和劳动者双方当事人的同意

　　D.必须在劳动合同依法订立之后，在合同没有履行或者尚未履行完毕之前的有效时间内进行

　　45、甲施工企业与乙建筑设备租赁公司签订的脚手架租赁合同到期后，甲施工企业继续使用并向乙建筑设备租赁公司缴纳了租金，乙建筑设备租赁公司也接受了甲施工企业缴纳的租金。关于甲、乙的行为，下列说法中，正确的是(　　)。

　　A.该合同属于租赁合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效

　　B.该合同属于建设工程合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效

　　C.甲、乙的行为有效，但由于未签订书面的合同，续期租赁合同未成立

　　D.甲、乙的行为有效，由于乙建筑设备租赁公司已经接受了甲施工企业的实际履行，续期租赁合同成立

　　46、下列选项中，由当事人协议选择管辖法院的是(　　)。

　　A.甲公司与乙公司因建材买卖合同产生的纠纷

　　B.甲公司与丙公司因土地使用权权属产生的纠纷

　　C.甲公司与丁公司因不动产买卖合同产生的纠纷

　　D.甲公司与戊公司侵权行为产生的纠纷

　　47、环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起(　　)日内，完成验收。

　　A.30

　　B.45

　　C.60

　　D.90

　　48、财产所有权的权能中，(　　)是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

　　A.收益权

　　B.处分权

　　C.使用权

　　D.占有权

　　49、甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公司的供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工，则施工企业的损失应当(　　)。

　　A.甲公司承担

　　B.乙公司承担

　　C.施工企业承担

　　D.甲公司和乙公司连带承担

　　50、 2009年2月2日，甲与乙签订了一份租赁合同，合同中约定：甲将自己唯一的挖掘机租给乙，租期为2009年3月1日至2010年3月1日。但是在2009年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为2009年2月25日至2009年6月25日，则(　　)。

　　A.甲要承担缔约过失责任

　　B.乙在2009年2月25日即可要求甲承担违约责任

　　C.乙在2009年3月1日方可要求甲承担违约责任

　　D.乙在2010年3月1日方可要求甲承担违约责任

希望通过一级建造师考试论坛下载!

编辑推荐：

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关练习题，并附参考答案与解析，本文为：2016年一级建造师考试《工程法规》备考基础练习卷一，希望各位一级建造师考生通过做练习题提高自己。更多资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　51、《招标投标法》规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标(　　)。

　　A.无效

　　B.有效

　　C.效力待定

　　D.可撤销

　　52、根据我国《合同法》的规定，建设工程施工合同不属于(　　)。

　　A.双务合同

　　B.有偿合同

　　C.要式合同

　　D.实践合同

　　53、根据《合同法》的规定，下列行为属于可撤销合同的是(　　)。

　　A.以合法形式掩盖非法目的

　　B.因欺诈胁迫而订立的合同

　　C.违反法律、行政法规的强制性规定

　　D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同

　　54、民事诉讼中，不属于不能单独作为认定案件事实的证据是(　　)。

　　A.存有疑点的视听资料

　　B.有正当理由未出庭作证的证人证言

　　C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品

　　D.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

　　55、《刑法》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处(　　)年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

　　A.3

　　B.4

　　C.5

　　D.7

　　56、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，下列试块、试件和材料无需实施见证取样和送检的是(　　)。

　　A.用于承重墙体的砌筑砂浆试块

　　B.用于承重结构的混凝土试块

　　C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

　　D.用于非承重结构的混凝土中使用的掺加剂

　　57、根据《民事诉讼法》的规定，下列不属于证据种类的是(　　)。

　　A.律师代理意见

　　B.书证

　　C.视听资料

　　D.勘验笔录

　　58、甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲、乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应(　　)。

　　A.对该诉讼请求予以支持

　　B.对该诉讼请求不予支持

　　C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

　　D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

　　59、监理人应在计划开工日期(　　)d前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

　　A.7

　　B.5

　　C.3

　　D.10

　　60、代理人为处理代理事务，为被代理人选任其他人进行代理被称为(　　)。

　　A.委托代理

　　B.复代理

　　C.指定代理

　　D.法定代理

希望通过一级建造师考试论坛下载!

编辑推荐：

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关练习题，并附参考答案与解析，本文为：2016年一级建造师考试《工程法规》备考基础练习卷一，希望各位一级建造师考生通过做练习题提高自己。更多资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　61、项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由(　　)承担违约责任。

　　A.项目经理

　　B.建立单位

　　C.项目主要负责人

　　D.施工企业

　　62、按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，主要的节能激励措施不包括(　　)。

　　A.信贷支持

　　B.税收优惠

　　C.价格政策

　　D.加强监管

　　63、《招标投标法》规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目(　　)的罚款。

　　A.成本金额5‰以上10‰以下

　　B.合同金额5‰以上10‰以下

　　C.成本金额10‰以上20‰以下

　　D.合同金额10‰以上20‰以下

　　64、某项目在施工过程中，施工单位在抽排地下水时未采取防护措施，致使邻近的甲单位印刷设备基础倾斜，因此造成甲单位损失了8万元人民币，根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，甲单位(　　)。

　　A.只能自行承担这一损失

　　B.可以要求施工单位赔偿

　　C.应当要求监理单位赔偿

　　D.应当要求设计单位赔偿

　　65、《注册建造师管理规定》中规定，建造师注册有效期满需继续执业的，延续注册的，有效期为(　　)年。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.5

　　66、某承包单位以建设单位不及时支付工程款为由，请求将所建造的房屋拍卖并就所得款项优先受偿。但是，某银行也以建设单位已经用此房屋作为抵押物，对贷款作了抵押，而请求就拍卖所得款项优先受偿，则(　　)。

　　A.如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过6个月，则优先支付给承包单位

　　B.应该优先支付给承包单位

　　C.应该优先支付给银行

　　D.如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过6个月，则优先支付给银行

　　67、造成大气污染事故的企业事业单位，由所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门根据所造成的危害后果处直接经济损失50%以下罚款，但(　　)。

　　A.最低不得低于10万元

　　B.最低不得低于20万元

　　C.最高不超过50万元

　　D.最高不超过80万元

　　68、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是(　　)。

　　A.丙公司应代甲清偿

　　B.乙可要求甲或丙清偿

　　C.只能由甲先行清偿

　　D.不可能由甲或丙共同清偿

　　69、某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标投标过程中的行为，下列说法中，正确的是(　　)。

　　A.投标人购买招标文件，属要约行为

　　B.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请

　　C.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为

　　D.投标人参加现场考察，属要约行为

　　70、对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起(　　)个月内审查完毕，符合《商标法》有关规定的，予以初步审定公告。

　　A.6

　　B.9

　　C.12

　　D.18

希望通过一级建造师考试论坛下载!

编辑推荐：

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关练习题，并附参考答案与解析，本文为：2016年一级建造师考试《工程法规》备考基础练习卷一，希望各位一级建造师考生通过做练习题提高自己。更多资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选每个选项得0.5分)

　　71、某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2010年8月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中符合法律法规要求的有(　　)。

　　A.基础工程的保修期限为50年

　　B.屋面防水工程的保修期限为8年

　　C.供热系统的保修期限为自2010年采暖期起，到2011年采暖期结束日止

　　D.设备安装工程的保修期限为1年

　　E.电气管线工程的保修期限为2年

　　72、建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有(　　)。

　　A.应当向登记机构申请变更登记

　　B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

　　C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同

　　D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分

　　E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限

　　73、工程监理的依据包括(　　)。

　　A.《建筑法》、《合同法》

　　B.设计文件

　　C.有关技术标准

　　D.监理合同

　　E.建设工程承包合同

　　74、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括(　　)。

　　A.供水、供电、供气、供热等市政工程项目

　　B.科技、教育、文化等项目

　　C.体育、旅游等项目

　　D.卫生、社会福利等项目

　　E.使用各级财政预算资金的项目

　　75、《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取(　　)等形式，对建设工程实施监理。

　　A.旁站

　　B.巡视

　　C.重点抽查

　　D.专项检查

　　E.平行检验

　　76、《城市地下管线工程档案管理办法》规定，建设单位在地下管线工程竣工验收备案前，应当向城建档案管理机构移交的档案资料包括(　　)。

　　A.《住宅质量保证书》

　　B.竣工图

　　C.地下管线竣工测量成果

　　D.施工文件、竣工验收文件

　　E.地下管线工程项目准备阶段文件

　　77、《行政诉讼法》规定，法院受理公民、法人和其他组织对(　　)等具体行政行为不服提起的诉讼。

　　A.对限制人身自由不服的

　　B.认为行政机关违法要求履行义务的

　　C.对国防、外交等国家行为不服的

　　D.认为行政机关没有依法发给抚恤金的

　　E.对行政机关工作人员任免决定不服的

　　78、用人单位如果(　　)，不影响劳动合同的履行。

　　A.变更名称

　　B.变更法定代表人

　　C.宣布破产

　　D.变更主要负责人

　　E.变更投资人

　　79、根据《招标投标法》的规定，招标方式可分为(　　)。

　　A.强制招标

　　B.自行招标

　　C.邀请招标

　　D.委托招标

　　E.公开招标

　　80、法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，而非企业法人又包括(　　)。

　　A.国内法人

　　B.行政法人

　　C.外国法人

　　D.事业法人

　　E.社团法人

希望通过一级建造师考试论坛下载!

编辑推荐：

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关练习题，并附参考答案与解析，本文为：2016年一级建造师考试《工程法规》备考基础练习卷一，希望各位一级建造师考生通过做练习题提高自己。更多资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　81、国务院建设主管部门负责实施(　　)的许可。

　　A.施工总承包序列特级资质、一级资质

　　B.铁路、民航方面的专业承包序列一级、二级资质

　　C.水利、交通、信息产业方面的专业承包序列一级资质

　　D.公路交通工程专业承包不分等级资质、城市轨道交通专业承包不分等级资质

　　E.专业承包序列三级资质

　　82、知识产权的法律特征体现在(　　)。

　　A.专有性

　　B.地域性

　　C.期限性

　　D.独立性

　　E.财产权和人身权的双重属性

　　83、投标保证金除现金外，可以是(　　)。

　　A.银行保函

　　B.银行汇票

　　C.现金支票

　　D.保兑支票

　　E.实物

　　84、对工程建设强制性标准的监督机构中，下列叙述错误的是(　　)。

　　A.建设项目规划审查机关应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督

　　B.建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督

　　C.工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督

　　D.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式

　　E.施工图设计审查单位应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督

　　85、在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止焚烧(　　)以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

　　A.沥青、油毡

　　B.橡胶、塑料

　　C.皮革

　　D.垃圾

　　E.木材

　　86、地役权合同一般包括(　　)等条款。

　　A.合同的公证机关

　　B.供役地和需役地的位置

　　C.利用目的和方法

　　D.利用期限

　　E.费用及其支付方式

　　87、国家融资项目的范围包括(　　)。

　　A.使用国家发行债券所筹资金的项目

　　B.使用国家政策性贷款的项目

　　C.使用外国政府及其机构贷款资金的项目

　　D.国家授权投资主体融资的项目

　　E.使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目

　　88、依据《建设工程质量检测管理办法》明确规定，检测机构应当将检测过程中发现的(　　)违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。

　　A.建设单位

　　B.监理单位

　　C.施工单位

　　D.设计单位

　　E.勘察单位

　　89、物权受到侵害的，权利人可以通过(　　)等途径解决。

　　A.仲裁

　　B.调解

　　C.诉讼

　　D.行政机关

　　E.恢复原状

　　90、根据《工程建设行业标准管理办法》的规定，下列工程建设行业标准属于强制性标准的是(　　)。

　　A.工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准

　　B.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准

　　C.工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准

　　D.工程建设重要的行业专用的信息技术标准

　　E.工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准

希望通过一级建造师考试论坛下载!

编辑推荐：

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关练习题，并附参考答案与解析，本文为：2016年一级建造师考试《工程法规》备考基础练习卷一，希望各位一级建造师考生通过做练习题提高自己。更多资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　91、《合同法》规定，有(　　)情形之一的，合同的权利义务终止。

　　A.债务已经按照约定履行

　　B.债务履行期限延长

　　C.债务相互抵消

　　D.债务人依法将标的物提存

　　E.债权债务同归于一人

　　92、仲裁法律的基本制度包括(　　)。

　　A.协议仲裁制度

　　B.回避制度

　　C.或裁或审制度

　　D.公开审判制度

　　E.一裁终局制度

　　93、根据《合同法》的规定，以下属于导致合同无效的原因有(　　)。

　　A.损害社会公共利益

　　B.违反法律、行政法规的一般性规定

　　C.以合法形式掩盖非法目的

　　D.一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益

　　E.一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益

　　94、关于缺陷责任期确定的表述中，正确的有(　　)。

　　A.缺陷责任期一般为3个月、6个月或12个月

　　B.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计

　　C.缺陷责任期可由发承包双方在合同中约定

　　D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90d后，工程自动进入缺陷责任期

　　E.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计

　　95、民事纠纷的特点包括(　　)。

　　A.民事纠纷具有可处分性

　　B.民事纠纷具有一定的裁量性

　　C.民事纠纷是靠国家强制力保障解决的

　　D.民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议

　　E.民事纠纷主体之间的法律地位平等

　　96、《行政许可法》规定，下列事项可以设定行政许可的有(　　)。

　　A.直接涉及国家安全、公共安全需要按照法定条件予以批准的事项

　　B.直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项

　　C.市场竞争机制能够有效调节的

　　D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项

　　E.市场竞争机制能够有效调节的

　　97、使用国有资金投资项目的范围包括(　　)。

　　A.使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目

　　B.使用各级财政预算资金的项目

　　C.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目

　　D.国家授权投资主体融资的项目

　　E.使用国有企业事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目

　　98、在借款合同中，借款人的主要义务包括(　　)。

　　A.不得预扣利息

　　B.提供借款

　　C.借款人应提供与借款有关的业务活动或者财务状况的真实情况

　　D.按照约定用途使用借款

　　E.按期归还本金和利息

　　99、资质不良行为认定标准包括(　　)。

　　A.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的

　　B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

　　C.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

　　D.将承包的工程转包或违法分包的

　　E.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

　　100、招标人的下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有(　　)。

　　A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息

　　B.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准

　　C.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商

　　D.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要相适应的

　　E.依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式

希望通过一级建造师考试论坛下载!

编辑推荐：

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关练习题，并附参考答案与解析，本文为：2016年一级建造师考试《工程法规》备考基础练习卷一，希望各位一级建造师考生通过做练习题提高自己。更多资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　参考答案

　　1-10CDCBD ACBCA

　　11-20BBCDA DBAAA

　　21-30DDBBA BCBAB

　　31-40CABCA DBCDB

　　41-50BDDAD AABAB

　　51-60ADBBC DACAB

　　61-70DDBBC ACCBB

　　71BCE 72ABE 73ABCE 74ABCD 75ABE

　　76BCDE 77ABD 78ABDE 79CE 80BDE

　　81ABCD 82ABCE 83ABCD 84AE 85ABCD

　　86BCDE 87ABDE 88ABC 89ABC 90BDE

　　91ACDE 92ACE 93ACDE 94BCDE 95ADE

　　96ABD 97BCE 98CDE 99ABE 100ABCE

希望通过2016年一级建造师考试《工程法规》备考基础练习卷一的练习，各位一级建造师考生有所提高，更多完整、专业试题，请到环球网校一级建造师考试论坛下载!

编辑推荐：