短信预约提醒成功
【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2015年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关练习题，并附 解析与参考答案，本文为一级建造师考试《工程法规》自测练习题四，希望各位一级建造师考生通过自测练习题提高自己。更多资料敬请关注环球网校一级建造师考 试频道或 【ctrl键+D】手动收藏此页面。
相关推荐：一级建造师考试各科目自测选练习题汇总
一、单选
(每题1分，在备选项中，只有一个最符合题意)
1.在我国法律体系中，《招标投标法》属于( )部门。
A.民商法
B.行政法
C.经济法
D.诉讼法
【答案】A
【解析】
本题考点是法律体系。物权法、合同法、侵权责任法、招标投标法等属于民商法;土地管理法、标准化法、节约能源法、反垄断法属于经济法。行政处罚法、行政复议法、行政许可法、环境影响评价法、建筑法等属于行政法。
2.建筑公司取得法人资格的时间为( )日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.工商行政管理机关核准登记
D.建设行政主管部门颁发资质证书
【答案】C
【解析】
该题考点是法人取得行为能力的时间。法人的行为能力始于法人的成立而止于法人的撤销。
3.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位
B.分公司
C.建设单位
D.施工企业
【答案】D
【解析】
本题考核的是“代理”的有关内容。关于代理的概念和特征：代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。按照本题的题干说明，材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应公司，分公司只是某施工企业的代理人，所以被代理人应对代理行为承担民事责任。
4.某公司于2003年10月10日申请注册某商标,2004年1月10日该商标被核准注册。依据《商标法》的规定，该公司第一次申请该商标续展注册的期限为( )。
A.2013年10月10日至2014年4月10日
B.2013年7月10日至2014年1月10日
C.2013年7月10日至2014年7月10日
D.2013年1月10日至2014年7月10日
【答案】D
【解析】三个考点，
u 是商标权的保护期限，
u 是起算时间，
u 是延展期。
我国《商标法》规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。”
本题中，商标于2004年1月10日被核准注册。则其期满日应为2014年1月10日。那么。正常情况下注册商标延展期应为2013年1月10日至2014年1月10日。但在有6个月的宽限期的情况下，其延展申请的期限为2013年1月10日至2014年7月10日。因此，本题正确答案是D.
5.甲企业将一套生产设备租给乙企业使用，租期未满，甲企业将该设备卖给了丙企业，并在买卖合同中约定将甲企业对乙企业享有的返还该设备的请求权转让给丙企业，这种交付方式是( )。
A.直接交付
C.简易交付
B.占有改定
D.指示交付
【答案】D
【解析】
本题考查动产交付中的指示交付制度。《物权法》第26条规定：“动产物权设立和转让前，第三人依法占有该动产的，负有交付义务的人可以通过转让请求第三人返还原物的权利代替交付。”该条规定的就是指示交付制度。据此可知，选项D正确。
6.在买卖合同中，标的物的所有权自( )起转移给买受人，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
A.合同生效时
B.合同订立时
C.标的物交付时
D.合同履行时
【答案】C
【解析】
本题考查买卖合同中标的物所有权的转移时间。买卖合同标的物的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
7.周某到家具店买家具，看中了一套家具，并与家具店签订了合同，合同价款8000元。周某预付货款4000元，家具店保证3天内将货送到周某家。因为车辆紧张，家具店没有在3天内送货，而第4天家具店失火，此套家具被焚毁。根据法律规定，对本案正确的处理是( )。
A.由周某承担损失，周某应补交所欠货款4000元
B.由家具店承担损失，家具店应退还周某预付货款4000元
C.由周某、家具店双方平均分担损失，周某不补交货款，家 具店不退还预付货款
D.主要由家具店承担损失，周某也应适当承担损失
【答案】B
【解析】
本题考核买卖合同的风险转移。标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。本题中标的物尚未交付，所以风险由出卖人承担。
8.某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是( )。
A.合法行为
B.无权代理
C.不正当竞争
D.滥用代理权
【答案】A
【解析】
本题很有迷惑性，表面是代理权限，其实正确答案是A，因为补贴款入账。
9.只构成委托代理终止条件的是( )。
A.代理人死亡
B.代理期间届满
C.被代理人恢复民事行为能力
D.人民法院取消指定
【答案】B
【解析】
代理包括委托代理、法定代理和指定代理。较为普遍的委托代理终止原因有;
(1)代理期间届满或者代理事项完成;
(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;
(3)代理人死亡或者代理人丧失民事行为能力;
(4)作为被代理人或代理人的法人终止。法定代理和制定代理没有期限限制。
10.某甲委托某乙去采购劣质钢材用于工程建设，则对于这种代理行为，说法正确的是( )。
A.该委托代理行为合法
B.该代理行为的后果应由被代理人承担
C.该代理行为的后果应由代理人承担
D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任
【答案】D
【解析】
《民法通则》规定，此处考查不当代理应承担的法律责任，代理事项违法，代理人与被代理人应承担连带责任。
环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐：
11.下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有( )工程项目。
A.涉及国家安全、国家秘密的项目的施工项目
B.受自然地域环境限制的施工项目
C.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的施工项目
D.施工主要技术需要使用某项特定专利的施工项目
【答案】C
【解析】
依据《招投标法实施条例》，国有资金占主导或控股地位依法必须招标的招投标项目，应当公开招标，有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：
(1)技术复杂或自然地域环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的;
(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的因此C选项正确。
AD 选项属于依法可以不招标的情形的而不是邀请招标的情形，因此不选择。
B 选项说法不准确，仅因自然地域环境限制而非是只有少量潜在投标人的不在邀请招标之列，因此选项说法不严密，不选该选项。
12.下列不属于用益物权的是( )。
A.建设用地使用权
B.地役权
C.财产权
D.土地承包经营权
【答案】C
【解析】
用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。
13.我国土地归国家或集体所有，国家所有土地的所有权由( )代表国家行使。
A.国家土地管理部门
B.全国人民代表大会
C.国家发改委
D.国务院
【答案】D
【解析】国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使。
14.某人通过购买本单位建造的住房取得了房屋所有权和土地使用权，其中土地使用权是对国有土地享有的( )。
A.所有权
B.担保物权
C.用益物权
D.占有权
【答案】C
【解析】
用益物权是指权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。
15.勘察设计单位接受建设单位委托，承担勘察设计任务，双方对作品的著作权没有约定，则勘察设计成果的著作权归属( )。
A.委托方
B.受托方
C.双方共有
D.协议补充
【答案】B
【解析】
受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。
16. 根据《招投标法》，对评标委员会组成的要求的说法正确的是( )。
A.评标委员会由3人以上的单数组成
B.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的老师组成
C.评标委员会的老师应与所有投标人均没有利害关系
D.评标委员会成员的名单在开标前应保密
【答案】B
【解析】
该题考点是评标委员会的组成。根据《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。 依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的老师组成，成员为五人以上单数，其中技术、经济等方面的老师不得少于成员总数的三分之二。
与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已进入的应当更换。
评标委员会成员的名单在中标结果确定前应保密。
17.关于联合体投标的说法，正确的有( )。
A.多个施工单位应组成一个法人，以一个身份参与投标
B.中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任
C.联合体牵头方具备法律法规和招标文件规定的参与投标资格即可
D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围
【答案】B
【解析】
《招标投标法》规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。
由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。因此，ACD不正确，正确选项为B。
18. 根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有( )。
A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程
B.未按照节能设计进行施工
C.施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明
D.将承揽的工程转包或者违法分包
【答案】B
【解析】考查建筑市场施工单位不良行为记录的认定标准。
l A属于资质不良，
l C属于安全不良，
l D属于承揽业务不良。
19.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是( )。
A.水泥厂的价目表属于要约邀请
B.甲建筑公司的订购表示属于承诺
C.水泥厂的价目表属于要约
D.水泥厂新报价属于承诺
【答案】A
【解析】
本题考点是要约邀请。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。但是如果商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。
20.下列不属于行政处罚的是( )。
A.警告
B.罚款
C.没收非法所得
D.支付违约金
【答案】D
【解析】《行政处罚法》第8条规定，行政处罚的种类：(1)警告;
(2)罚款;
(3)没收违法所得、没收非法财物;
(4)责令停产停业;
(5)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(6)行政拘留;
(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。
环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐：
21.民事责任的承担方式中不包括( )。
A.恢复原状
B.消除危险
C.赔礼道歉
D.没收财产
【答案】D
【解析】《民法通则》规定，承担民事责任的方式主要有：
l 停止侵害;
l 排除妨碍;
l 消除危险;
l 返还财产;
l 恢复原状;
l 修理、重做、更换;
l 赔偿损失;
l 支付违约金;
l 消除影响、恢复名誉;
l 赔礼道歉。
22.甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由( )按照有关规定申请领取施工许可证。
A.乙建筑公司
B.丙土方公司
C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同
D.甲房地产开发公司
【答案】D
【解析】
《建筑法》第七条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。本案中，已确定了建筑施工企业，符合建设单位申请领取施工许可证的条件。本题中建设单位是甲房地产开发公司，因此应当选择D。
23.合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法是( )。
A.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行
B.履行费用负担不明确的，由债权人承担
C.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行
D.价款不明确的，可按照合同履行时履行地的市场价格履行
【答案】C
【解析】
根据《合同法规定》，合同内同约定不明确时：
(一)质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行;没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
(二)价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。
(三)履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行;交付不动产的，在不动产所在地履行;其他标的，在履行义务一方所在地履行。
(四)履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
(五)履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。
(六)履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。可知ABD均有错误。
24.施工单位所承建的办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是( )。
A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位应当承担责任
B.主体结构的最低担保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任
C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款
D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任
【答案】B
【解析】
首先，主体结构的最低保修期是房屋的合理使用期限;
其次，《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
因此，本题中大楼虽未验收建设单位就擅自使用，主体结构出现质量问题，施工单位仍旧应当在大楼的合理使用寿命内承担民事责任，本题正确答案应选B。
25. 甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为( )合同。
A.无效
B.可变更、可撤销
C.有效
D.效力待定
【答案】A
【解析】
该题考点是无效合同。该题题干表达的情况属于恶意串通，损害国家利益的合同。无效合同的情形有：
(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;
(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;
(3)以合法形式掩盖非法目的;
(4)损害社会公共利益;
(5)违反法律、行政法规的强制性规定。
26.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是( )。
A.试用期
B.福利待遇
C.保守商业秘密
D.劳动报酬
【答案】D
【解析】劳动合同应当具备以下条款：
(一)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;
(二)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;
(三)劳动合同期限;
(四)工作内容和工作地点;
(五)工作时间和休息休假;
(六)劳动报酬;
(七)社会保险;
(八)劳动保护、劳动条件和职业危害防护;
(九)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。 因此，本题D正确。
27.关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是( )。
A.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
C.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿
D.分包单位只对总承包单位负责
【答案】C
【解析】
本题考核点为总承包商和分包商的连带责任。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。
总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
负有连带义务的每个债务人，都负有清偿全部债务的义务，债权人可以向其中任何一个或多个债务人请求履行债务。
履行了义务的债务人，有权要求其他负有连带责任的债务人偿付他应当承担的份额。
28.施工企业与劳动者签订了一份期限为12个月的劳动合同，则该劳动合同中约定的试用期依法最长不得超过( )个月。
A.1
B.2
C.3
D.6
【答案】B
【解析】劳动合同法规定：
(1)劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月;
(2)劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月;
(3)三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。在法律中一般“以上”包括本数，“以下”不包括本数，因此合同期限12个月，试用期不得超过两个月，正确答案选B。
29.根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是( )。
A.招标人从几名中标候选人中确定中标人
B.招标人在开标前将投标情况告知其他投标人
C.招标人预先内定中标人
D.招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利
【答案】A
【答案解析】
本题考核点为投标人的不正当竞争行为。
选项B、C、D属于招标人与投标人串通投标的行为，选项A属于合法行为。
30.王某的日工资为100元。政府规定国庆放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班又不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计( )元。
A.1200
B.1360
C.1700
D.1120
【答案】C
【解析】
本题考查加班的计算方法。休息日安排劳动者加班，应支付不低于200%的工资报酬;法定节假日安排工作的，支付不低于300%的工资报酬。因此，计算如下：
100×3天×3倍+100×4天×2倍=1700元。
正确答案为C。
环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐：
31.甲乙双方签订总价为100万元的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为( )万元。
A.10
B.30
C.50
D.20
【答案】D
【解析】
定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
32.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应以( )作为结算工程款的依据。
A.双方达成的补充协议
B.双方签订的备案合同
C.类似项目的结算价格
D.市场平均价格
【答案】B
【解析】
招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
33.某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是( )。
A.主体结构工程为10年
B.供热与供冷系统为3年
C.屋面防水工程为3年
D.有防渗漏要求的房间和内外墙为2年
【答案】B
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：
(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;
(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;
(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;
(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
34.关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是( )。
A、不得安排女职工从事矿山井下作业
B、禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动
C、用人单位应当对女职工定期进行健康检查
D、禁止安排怀孕的女职工夜班工作
【答案】A
【解析】
《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。因此，A正确，B错误。
不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。因此，D错误，不是怀孕女职工而是怀孕7个月以上的女职工。
用人单位应当对未成年工定期进行健康检查，而未对女职工定期体检做强制性规定，因此C错误。
35.施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或法院管辖”。当产生纠纷时，当事人( )
A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁
B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向法院起诉
C.可以向合同履行地的人民法院起诉
D.必须重新确定受诉人民法院
【答案】C
【解析】
本题同时考核了民事仲裁的协议管辖和民事诉讼的协议管辖。
(1)根据《民事诉讼法》第25条规定：当事人可以通过书面协议从被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同签订地、标的物所在地法院中选择确定一家管辖法院。如无约定、约定不明或约定错误，则依照第24条规定向被告住所地或合同履行地法院起诉。
民事仲裁的协议管辖，要求双方具备明确、肯定的申请仲裁的意思表示。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》(法释〔2006〕7号)第七条规定：当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。在这种情况下，当事人既可以重新达成有效的仲裁协议，或者管辖协议;也可以直接向有管辖权的人民法院起诉，由于仲裁协议无效，有管辖权的人民法院应该是特殊地域管辖中的合同管辖，即由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。
36、对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是( )
A.行政行为超越职权
B.行政行为违法
C.被告不履行或迟延履行法定职责
D.行政处罚显失公平
【答案】D
【解析】
行政诉讼中，法院对被诉的具体行政行为的裁判，有六种情况，这里主要讲三种：
(1)撤销判决：适用于行政行为违法;
(2)变更判决：仅限于显失公平的行政处罚。法院是司法机关不是行政机关，一般只审查具体行政行为的合法性而不审查其适当性;
(3)对行政不作为的，判决限期作为。
37.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担。
A.具有相应资质的单位
B.设备使用单位
C.设备出租单位
D.检验检测单位
【答案】A
【解析】
《建设工程安全生产管理条例》第十七条：“在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。”
38.根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是( )。
A.首席仲裁员可由当事人双方共同选定
B.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成
C.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成
D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
【答案】A
【解析】
当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。
39.关于建设工程分包的说法，正确的有( )
A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业
C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业
D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业
【答案】A
【解析】
《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
40.除双方当事人意思表达一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为( )
A.要式合同
B.实践合同
C.有偿合同
D.双务合同
【答案】B
【解析】
根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。
诺成合同(又称不要物合同)，是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。大多数的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。
实践合同(又称要物合同)，是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。
环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐：
41.根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向( )基层人民法院提出。
A.当事人住所地
B.调解协议履行地
C.调解组织所在地
D.调解协议签订地
【答案】C
【解析】
经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。
42.代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对其代理行为承担民事责任的是( )。
A.代理人本人
B.被代理人
C.第三人
D.权利人
【答案】B
【解析】
根据民法通则的规定，代理是指代理人在代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为而行为后果由该被代理人承担的法律制度，故选项B正确。
43.某施工企业请某律师代理诉讼属于( )。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.表见代理
【答案】A
【解析】
委托代理是指根据被代理人的委托而产生的代理，按照被代理人的委托行使代理权。因此，A项正确。
44.乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该由( )。
A.甲公司自行承相责仟
B.乙公司自行承担责任
C.甲乙公司承担连带责任
D.乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任
【答案】D
【解析】
此题目属于第三人明知行为人没有代理权还与其进行民事法律行为因而给他人造成损失，应该由第三人和行为人承担连带责任。因此，正确答案为D选项。
45.甲公司授权其业务员张某购买一批建材，甲公司向张某签发了授权委托书，但委托书中并未明确授权委托期限。后不久甲公司与张某解除了劳务关系，张某怀恨在心，恶意与乙公司签订合同购买一批建材，给乙公司造成了经济损失，其法律后果应该由( )。
A.张某自行承担责任
B.甲公司自行承担责任
C.乙公司自行承担责任
D.甲公司与张某向乙公司承担连带责任
【答案】B
【解析】
此题目考查表见代理。甲公司解除与张某的劳动关系却未收回授权委托书，因此甲公司有过失，而张某在解除劳动关系后实际上已经不是甲公司的代理人，但是由于他有使第三人相信他有代理权的表征——授权书，因此构成表见代理，既然构成表见代理，当然应由被代理人甲公司承担法律责任，因此正确选项为B选项。
46.建设工程活动中涉及的代理行为比较多，下列选项中不得委托代理的是( )。
A.工程招标
B.工程承包
C.纠纷诉讼
D.材料设备采购
【答案】B
【解析】
一方面，在本课程复习中，委托代理的规定不难掌握;
另一方面，在建设工程活动中，《建筑法》规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
这规定也是耳熟能详，但是，学员常常不能自觉地将两者联系起来，不能意识到它的另一种表达就是“建设工程的承包活动不得委托代理”。
因此，本题目的正确选项是B。
47.下列权利中，不属于物权的是( )。
A.抵押权
B.房屋产权
C.房主的租金
D.建设用地使用权
【答案】C
【解析】
《物权法》规定，物权包括所有权、用益物权和担保物权。本题选项中，
l A属于担保物权，
l B属于所有权，
l D属于用益物权;
l 而C是房屋租赁合同中房主的权利，属于合同债权，因此，正确答案选C。
48.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是( )。
A.职工患病
B.女职工在孕期内
C.职业病解除岗位职工还未做职业健康检查
D.在试用期间被证明不符合录用条件
【答案】D
【解析】
劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;
(二)严重违反用人单位的规章制度的;
(三)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;
(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;
(五)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同失效的;
(六)被依法追究刑事责任的。
由第一条可知答案为D。而ABC三项均是不得解除劳动合同的情形。
49.下列关于地役权的表述中，正确的是( )。
A.地役权可以单独转让
B.地役权自合同签订时设立
C.未经登记，地役权不发生设立效力
D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同
【答案】B
【解析】
本题考察了地役权的几个特点。根据《物权法》的规定，地役权具有这几个特点：
u 地役权以利用他人土地为内容，即为用益物权;
u 地役权具有从属性、不可分性，即不得单独转让、抵押、出租;
u 地役权根据当事人的约定，应该书面签订地役权合同，并且地役权自地役权合同生效时设立;
所以，本题选项中A、C、D均为错误，而B正确。
50.施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是( )。
A.相邻权
B.地役权
C.土地租赁权
D.建设用地使用权
【答案】B
【解析】
根据《物权法》对地役权的规定，地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利，施工方甲为了自己的方便与乙厂签订合同，从而被允许通行，显然是取得了地役权， 因此，正确答案为B。
环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐：
51.某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%，同期贷款利率为6%，则法院对垫资利息的处理正确的是( )。
A.不予支持 B.按照2.4%支付利息
C.按照4.8%支付利息 D.按照6%支付利息
【答案】C
【解析】
按照《解释》规定：当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。
本题中，合同中有约定，且低于同期贷款利率，因此应予以支持，选C。
52.某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年1月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为( )。
A.2012年11月20日
B.2012年12月20日
C.2013年1月20日
D.2013年2月20日
【答案】C
【解析】
该工程因承包方原因拖期，但建设工程未经验收而被发包方实际占用，依法应以转移占用之日为竣工日期，故C选项为正确选项。
53.某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元的住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是( )。
A.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款
B.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商
C.人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款
D.人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款
【答案】D
【解析】
消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人，因此A、B选项错误，另外按照合同法规定，建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，因此只有D是最符合题意的。
54.在城市敏感建筑物集中区域内施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而需要有关主管部门证明的是( )。
A.路面塌陷抢修
B.特殊工艺需求必须连续作业
C.自来水管道爆裂抢修
D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工
【答案】D
【解析】
本题考点是夜间施工的管理。在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。其中，因特殊需要连续作业需在夜间施工的，需要开具证明。本题中，D是特殊需要连续作业，需开具证明。
55.承、发包双方在施工合同中约定，双方在履行合同过程中所发生的争议，均提交上海的仲裁委员会仲裁(注，上海地区有两家仲裁委员会)。那么，下列说法中正确的是( )。
A.该约定意思表示明确，有效
B.当事人可以协议选择位于上海的其中一家仲裁机构申请仲裁
C.由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的，因而无效
D.当事人可以申请仲裁，也可以提起诉讼
【答案】B
【解析】
《仲裁法》司法解释规定，仲裁协议约定由某地的仲裁机构仲裁且该地有两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁;当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。
56.当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由( )裁定。
A.仲裁委员会
B.合同履行地中级人民法院
C.被告所在地中级人民法院
D.仲裁委员会所在地中级人民法院
【答案】D
【解析】
根据《仲裁法》第20条规定，当事人对仲裁协议有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定，因此，选项D是正确的。
57.关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是( )。
A.对双方当事人均有约束力
B.可以排除法院的司法管辖权
C.对法院不具有约束力
D.对仲裁机构具有约束力
【答案】C
【解析】
有效的仲裁协议对当事人具有法律效力，有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权，仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的基础，是仲裁庭审理和裁决案件的依据。没有有效的仲裁协议，仲裁委员会就不能获得仲裁案件的管辖权。
58.甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员与对方当事人的代理人有利害关系，则甲公司最晚应于( )提出回避申请。
A.在首次开庭前
B.裁决书送达之前
C.辩论终结前
D.最后一次开庭结束前
【答案】D
【解析】仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：
(1)是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属;
(2)与本案有利害关系;
(3)与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的;
(4)私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼。
【解析】
当事人申请回避的，应当说明理由，在首次开庭前提出。回避事由在首次开庭后知道的，可以在最后一次开庭结束前提出。
59.某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议应向( )提出。
A.市质量监督站
B.区质量监督站
C.市建委
D.区建委
【答案】C
【解析】
《行政复议法》规定行政复议要向有权受理的行政机关申请，如对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。
60.某地方建设行政管理部门于2007年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2007年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于( )前提起行政复议。
A.2007年6月10日
B.2007年6月15日
C.2007年7月10日
D.2007年7月15日
【答案】D
【解析】
《行政复议法》第9条规定，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过60日的除外。
环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐：
61.某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是( )。
A.省政府
B.市政府
C.西城区政府
D.西城区建委
【答案】C
【解析】
西城区建委属于区政府的工作部门，具有行政主体资格，本题中强行拆除房屋的执行行为是由区建委实施的，对其不服，根据行政复议法的规定应当向同级人民政府即区政府提请行政复议，即C项为正确答案。
62.公民、法人或者其他组织认为行政机关的( )侵犯其合法权益的，可以向人民法院提起行政诉讼。
A.具体行政行为
B.工作人员职务行为
C.行政处分行为
D.民事侵权行为
【答案】A
【解析】
《行政诉讼法》第2条规定，公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益，有权依照本法向人民法院提起诉讼。
63.仲裁庭调解达成协议的，调解书自( )，即发生法律效力。
A.仲裁庭制作完成后
B.双方当事人签收后
C.人民法院确认后
D.任何一方当事人签收后
【答案】B
【解析】
按照《仲裁法》规定，仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。
64.下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是( )。
A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序
B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证
C.施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废
D.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证
【答案】B
【解析】
本题考点是安全生产许可证的管理规定。安全生产许可证有效期满需要延期的，未发生死亡事故的，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。
安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。 因此，正确答案为B选项。
65.施工单位项目负责人的安全生产责任不包括( )。
A.编制安全生产规章制度和操作规章
B.组织制定安全施工措施
C.消除安全事故隐患
D.及时、如实上报安全事故
【答案】A
【解析】
考查施工项目负责人的安全生产责任。施工项目负责人的安全生产责任主要是：
(1)对建设工程项目的安全施工负责;
(2)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程;
(3)确保安全生产费用的有效使用;
(4)根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患;
(5)及时、如实报告生产安全事故情况。
因此，A选项错误，不是编制，而是落实。
66.下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是( )。
A.对本单位的安全生产工作提出建议
B.接受安全生产教育和培训
C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业
D.拒绝违章指挥和强令冒险作业
【答案】B
【解析】
考查从业人员的权利与义务，义务有且仅有三项：遵章义务、培训义务、事故隐患报告义务。
ACD属于权利。
67.对于深基坑工程，施工企业编制专项施工方案后，经( )签字后实施。
A.施工企业技术负责人、总监理工程师
B.施工企业项目负责人、建设单位负责人、总监理工程师
C.施工企业技术负责人、建设单位负责人、总监理工程师、
D.建设单位项目负责人、总监理工程师
【答案】C
【解析】
专项方案经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。不需老师论证的专项方案，经施工单位审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。需要老师论证的专项方案，还需要建设单位项目负责人签字。涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位当组织老师进行论证、审查。 因此，本题正确选项为C。
68.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，( )不属于建设单位安全责任范围。
A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料
B.向施工单位提供准确的地下管线资料
C.对拆除工程进行备案
D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障
【答案】D
【解析】
该题考点是建设单位的安全责任。
D选项属于施工单位的安全责任。
69.商事仲裁是目前解决建设工程纠纷的重要途径，关于仲裁的审理表述正确的是( )。
A.审理方式分为开庭审理和不公开审理
B.仲裁庭作出的裁决送达双方当事人后即生效
C.当事人对裁决有异议，应当在裁决作出之日起6个月内向基层法院提出撤销
D.仲裁庭的组成不合法的，将被裁定不予执行仲裁裁决
【答案】D
【解析】
l 仲裁应当开庭进行，当事人可以协议不开庭，A项错误。
l 仲裁庭作出的裁决一经作出即发生法律效力，B项错误。
l 当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内向仲裁机构所在地的中级人民法院提出，而且，申请撤销仲裁裁决的理由是法定的，仅因当事人有异议是不得提出撤销的，因此C项错误。
当事人可以申请法院裁定不予执行仲裁裁决的情形包括：
(1)当事人在合同中没有订有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;
(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;
(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;
(4)裁决所根据的证据是伪造的;
(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;
(6)仲裁员在仲裁该案时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。
因此，D选项正确。
70.在某案件仲裁裁决作出过程中，3名仲裁员针对某争议问题的意见不能形成多数意见，则该部分仲裁裁决( )。
A.暂不作出
B.由秘书长裁定
C.应当按首席仲裁员意见作出
D.由老师委员会裁定
【答案】C
【解析】
3名仲裁员的意见各不相同，这就意味着仲裁庭无法形成多数意见，这时裁决应按照首席仲裁员的意见作出。
环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐：
二、多选
1.某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于代理权消灭的原因有( )。
A.诉讼终结
B.当事人解除委托
C.代理人辞去委托
D.委托代理人死亡
E.当事人死亡
【答案】ABCD
【解析】
委托代理权可以因诉讼终结，当事人解除委托、代理人辞去委托、委托代理人死亡或丧失行为能力而消灭。
2.根据我国《担保法》，担保的形式有( )。
A.保证
B.违约金
C.抵押
D.质押
E.留置
【答案】ACDE
【解析】
《担保法》规定，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。
3.下列关于定金、定金合同的说法中，正确的有( )。
A.定金合同于一方当事人交付定金时生效
B.定金数额如超过主合同标的额的20%，定金合同不成立。
C.定金数额如超过主合同标的额20%的部分，超过部分不产生定金效力
D.定金数额不能超过主合同标的额的30%。
E.定金合同是诺成性合同
【答案】AC
【解析】
本题考核定金合同。定金合同是实践性合同，交付定金时生效。定金数额不得超过主合同标的额的20%，超过部分不生效。
4. 设计单位的安全责任包括( )。
A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计
B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议
C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查
D.依法对施工安全事故隐患进行处理
E.对设计成果承担责任
【答案】ABE
【解析】
设计单位的安全责任包括三个方面：
(1)按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计;
(2)提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议;(3)对设计成果承担责任。
因此，ABE正确，CD是监理单位的安全责任。
5.在代理关系中，通常涉及( )。
A.代理人
B.法官
C.被代理人
D.第三人
E.委托人
【答案】ACD
【解析】
在代理关系中，通常涉及代理人、被代理人以及第三人三方。
6 . 下列不属于委托代理的是( )。
A.甲打电话请乙为他买3kg苹果
B.丙打电话请小姨为自己的生日购买一份精美的蛋糕
C.人民法院指定一名律师作为丧失行为能力的当事人的代理人
D.丁将自己买的水果送给了邻居
E.老李14岁的儿子因打人被起诉，老李代为出庭
【答案】CDE
【解析】C属于指定代理;E属于法定代理。
7. 某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应( )。
A.编制安装方案
B.自行验收
C.出具自检合格证明
D.具有起重设备安装工程专业承包资质
E.派出本单位专业技术人员现场监督
【答案】ACDE
【解析】
在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。
安装、拆卸应当自检合格并出具合格证明，安装完毕后，使用单位应组织出租、安装、建立等有关单位验收，或委托具有相关资质的检验检测单位进行验收。未经验收或验收不合格不得使用。
8.关于定金的概念理解正确的是( )。
A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
D.定金合同从登记之日起生效
E.定金的数额由当事人约定，但不得超过80万元人民币
【答案】ABC
【解析】
《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金。收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。
9.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的( )等有关的证明和资料。
A.过程
B.原因
C.损失程度
D.状态
E.性质
【答案】BCE
【解析】
保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和材料。
10.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他部门考核合格的人员包括( )。
A.应急救援人员
B.单位主要负责人
C.从业人员
D.安全生产管理人员
E.特种作业人员
【答案】BD
【解析】
根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条第四项的规定，主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格是建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件之一。
环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐：
11. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有( )。
A.3人死亡事故
B.10人死亡事故
C.10人重伤事故
D.20人重伤事故
E.1000万元经济损失事故
【答案】ACDE
【解析】
根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定。较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
12.关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，正确的有( )。
A.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施
B.工程设计方案，须经相应级别文物单位同意;规划部门批准
C.进行爆破作业，须经国务院文物行政部门批准
D.不得破坏文物保护单位的历史风貌
E.全国重点文物保护单位不得拆除
【答案】 ABDE
【解析】
《文物保护法》规定，在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动;全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布;C应为征得国务院文物行政部门同意而不是批准。
13.关于物权的说法，正确的有( )。
A.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上
B.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上
C.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移
D.建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权
E.两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上
【答案】ABE
【解析】本题考核点为物权的种类。
l 不动产的所有权和用益物权均可抵押，所以所有权和抵押权、用益物权和抵押权都可以同时存在于同一不动产之上，故选项A和B正确。
l 由于同一不动产之上可以设定两个不同的抵押权，故选项E正确。
l 由于国有土地所有权不能转移，而国有土地使用权可以转移，故选项C和D错误。
14. 项目监理在实施监理过程中，主要依据有( )。
A、ISO质量体系
B、工程建设国家强制性标准
C、工程设计文件
D、施工企业管理制度
E、建设工程施工合同
【答案】BCE
【解析】监理的依据有：
① 国家颁布的有关工程建设法规及政府部门批准的建设计划、规划;
② 主管部门批准的设计文件、施工图纸及技术要求;③ 国家及行业颁布的规范、技术标准等;
④ 建设单位与施工承包单位签订的施工合同。
15.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的有( )。
A.意外伤害保险为非强制保险
B.被保险人为从事危险作业人员
C.受益人可以不是被保险人
D.保险费由分包单位支付
E.保险期限由施工企业根据实际自行确定
【答案】ABC
【解析】
《建设工程安全生产管理条例》 第38条规定：“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。”
《建筑法》第48条规定：“建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。” 意外伤害险为自愿险。
建筑职工意外伤害保险尽管是非强制性的，但也是一种法定的保险制度。施工单位对施工现场从事危险作业的人员办理伤害保险，是由施工单位作为投保人直接或者通过保险经纪公司与保险公司订立保险合同，支付保险费，以本单位从事危险作业的人员作为被保险人，当被保险人在施工作业中发生意外伤害保险时，保险公司须依照公司约定向被保险人或者受益人支付保险金。
保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止，并不是由施工企业自行确定，故选项E错误。
16. 工程监理单位的主要安全责任有( )。
A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线
B.组织抢救生产安全事故
C.审查专项施工方案
D.对施工安全事故隐患要求整改
E.及时报告生产安全事故
【答案】CD
【解析】
本题考查监理单位的安全责任。ABE都是施工单位的安全责任。
17.某县人民法院审查其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括( )。
A.各地的地方性法规
B.案件所在县人民政府公开发布的数据
C.法律、行政法规
D.案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章
E.案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章
【答案】CD
【解析】
人民法院审理行政案件，以法律和行政法规、地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案件;审理民族自治地方的行政案件，并以该民族自治地方的自治条例和单行条例为依据。
人民法院审理行政案件，参照国务院部、委根据法律和国务院的行政法规、决定、命令制定、发布的规章以及省、自治区、直辖市和省、自治区的人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民政府根据法律和国务院的行政法规制定、发布的规章。
18.下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是( )。
A.对拘役不服的
B.行政机关工作人员对奖惩决定不服的
C.认为行政机关侵犯其财产权的
D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的
E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的
【答案】CD
【解析】
法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：
(1)国防、外交等国家行为;
(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;
(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;
(4)法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。
l 拘役是刑事责任，非行政机关作出，不属行政诉讼受案单位，A错误。
l B选项系行政机关内部行政行为，
l E属于抽象行政行为，都不属行政诉讼受案单位。
l CD系行政机关的一般行政行为，行政相对人不服的可以向人民法院提起行政诉讼。
19.根据《民法通则》的规定，代理的种类包括( )。
A.委托代理
B.复代理
C.指定代理
D.法定代理
E.特别代理
【答案】ACD
【解析】我国《民法通则》规定，代理包括
l 委托代理、
l 指定代理、
l 法定代理。
在代理理论上根据不同的标准，可以把代理划分为不同的种类。
我国《民法通则》的规定是根据代理权生的不同，把代理划分为委托代理、法定代理和指定代理。因此，A、C、D三项正确。
20.所有权的内容包括( )。
A.占有权
B.处分权
C.使用权
D.抵押权
E.收益权
【答案】ABCE
【解析】根据《物权法》的规定，所有权作为物权的一种，其具体权能包括
l 占有权、
l 使用权、
l 收益权、
l 处分权、
共四种，即A、B、C、E四个选项，而D是担保物权的一种，不属于所有权。故A、B、C、E四个选项为正确答案。
环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐：
21.下列权利中，属于用益物权的有( )。
A.地役权
B.留置权
C.土地承包经营权
D.宅基地使用权
E.建设用地使用权
【答案】A、C、D、E
【解析】
根据《物权法》的规定，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。
用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权;
而留置权属于担保物权。
故正确答案为A、C、D、E。
22.物权人的物权受到侵害的，权利人可以通过( )等途径解决。
A.和解
B.公证
C.调解
D.诉讼
E.仲裁
【答案】ACDE
【解析】
物权人的物权受到侵害的，权利人解决问题的途径就是：
l 和解、
l 调解、
l 仲裁和诉讼。
而公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。 公证只是一种司法行政行为，并不处理当事人之间的权利义务关系。因此，正确答案选A、C、D、E。
23.下列合同中，债权人不得将合同的权利全部或部分转让给第三人的有( )。
A.当事人因信任订立的委托代理合同
B.建筑材料供应合同
C.合同中约定禁止债权人转让权利
D.供用电、水、气、热力合同
E.最高额抵押的主合同
【答案】A、C、E
【解析】
债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人，但是下列三种情形除外：
(1)根据合同性质不得转让的，A选项属于此类;
(2)按照当事人约定不得转让的，C选项属于此类;
(3)依照法律规定不得转让的，E选项是按照《担保法》的规定，所以属于此类。
24.根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有( )。
A.建筑面积200平方米的房屋
B.抢险救灾工程
C.城市大型立交桥
D.城市居住小区
E .实行开工报告审批制度的建筑工程
【答案】ABE
【解析】
不需要办理施工许可证的建设工程包括：
(1)国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程(工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，省级建设行政主管部门可以对限额进行调整)
(2)抢险救灾工程;
(3)临时性建筑、农民自建低层住宅;
(4)军用房屋建筑(军用房屋建设工程是否实行施工许可，由国务院、中央军委另行规定。)
(5)不重复办理施工许可证的工程(按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程)
25.下列合同中，属于可撤销合同的有( )。
A.因误解订立的合同
B.违反法律的强制性规定的合同
C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同
D.订立合同时显失公平的合同
E.以合法行为掩盖非法目的的合同
【答案】ACD
【解析】
《合同法》规定因重大误解订立的、在订立合同显失公平的、一方以欺诈或胁迫手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同，因此应选择A、C、D，其他两个选项所订立的合同属于无效合同。
26.下列选项中不属于商事仲裁基本制度的是( )。
A.协议仲裁制度
B.两审终审制
C.一裁终局制度
D.公开审理制度
E.或裁或审制度
【答案】BD
【解析】
仲裁有下列三项基本制度：协议仲裁制度、或裁或审制度、一裁终局制度。
27.在仲裁过程中，当事人担心案件相关证据会灭失，日后难以取得，故向仲裁机构提出证据保全措施的书面申请，下列说法正确的是( )。
A.当事人应直接向有管辖权的人民法院提出保全申请
B.当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请
C.仲裁机构应立即作出证据保全的裁定
D.仲裁机构应将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定
E.仲裁机构应与证据所在地有管辖权的人民法院协商作出裁定
【答案】BD
【解析】
《仲裁法》规定，仲裁过程中，当事人要求采取证据保全措施的，可向仲裁委员会提出书面申请，由仲裁委员会将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定;当事人也可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请。
28.工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是( )。
A.有仲裁协议
B.仲裁请求具体请求和事实、理由
C.属于仲裁委员会的受理范围
D.选定的仲裁委员会
E.有准确的被申请人
【答案】ABC
【解析】当事人申请仲裁，应当符合下列条件：
(1)有仲裁协议;
(2)有具体的仲裁请求和事实、理由;
(3)属于仲裁委员会的受理范围。注意区别于仲裁协议的内容。
29.某工程建设纠纷，仲裁委员会组成的仲裁庭中，以下符合法律规定的是( )。
A.由1人组成仲裁庭
B.由3人组成仲裁庭
C.由4人组成仲裁庭
D.由5人组成仲裁庭
E.由7人组成仲裁庭
【答案】AB
【解析】
仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。
30.关于一级建造师执业范围的说法，正确的是( )。
A.注册建造师原则上不得同时担任两个以上建设工程项目负责人。
B.注册建造师不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人
C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人
D.经建设单位同意，注册建造师可以同时担任两个项目的项目经理
E. 注册建造师可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业
【答案】ACD
【解析】
注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：
(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;
(2)合同约定的工程验收合格的;
(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。因此，可知A正确，B错误。
注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：
(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;
(2)发包方同意更换项目负责人的;
(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。
因此可知CD正确。
注册建造师只能受聘于一个相关单位，相关单位指在具有勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位或具有多项上述资质的单位执业。但是不能同时受聘于多个单位。因此，E选项错误。
环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐：