导航
短信预约 监理工程师考试动态提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

2007年监理工程师考试真题《工程建设合同管理》

|0·2009-10-19 15:27:29浏览0 收藏0

建设工程合同管理

一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.  某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。 材料交货后货款未支付,供应商应以(    )为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。
    A. 监理单位                           B. 分公司   
    C. 建设单位                           D. 施工企业
2.  按照《合同法》的规定,(    )属于委托合同。
    A. 某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同
    B. 某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同
    C. 某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同
    D. 某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同
3.  法人成立进行注册登记时,应当以(    )为住所。
    A. 主要办事机构所在地                 B. 主要经营场所所在地
    C. 主要合同履行地                     D. 董事长的户口所在地
4.  在建设工程施工合同法律关系中,法律关系的客体是(    )。
    A. 建筑物                             B. 施工工程技术
    C. 施工工程款                         D. 工程施工行为
5.  按照《担保法》的规定,下列财产中可以作为抵押物的是(    )。
    A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权   
    B. 抵押人使用的宅基地
    C. 抵押人拥有的股票
    D. 学校设施
6.  甲乙双方签订的施工合同,经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷,人民法院审理该合同纠纷时,应认定经过公证的合同(    )。
    A. 在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据
    B. 直接具有强制执行的效力
    C. 一定是不可撤销的合同
    D. 若有相反证据足以推翻时,不能作为认定事实的依据
7.  某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同,承包人就开始实际施工。工程竣工后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,人民法院应认定该合同 (    )。
    A. 不成立                           B. 成立
    C. 无效                            D. 可撤销
8. 《合同法》规定,要约生效条件为(    )。
    A. 要约人向受要约人发出要约
    B. 要约人与受要约人共同在要约文件上签字
    C. 受要约人作出有效承诺
    D. 要约以任何形式到达受要约人
9. 《合同法》规定,缔约过失责任属于(    )责任。
    A. 违约B. 侵权
    C. “先合同义务”D. 无过错
10. 甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此,以下说法正确的是(    )。
    A. 乙、丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人
    B. 乙、丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可
    C. 乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
    D. 乙、丙公司之间的归属协议,若合同对方当事人不同意,则丙公司对该合同承担连带责任
11. 合同生效后,当事人发现合同价款约定不明确,又未能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或交易习惯确定,则该合同价款应按(    )的市场价格履行。
    A. 订立合同时订立地               B. 订立合同时履行地
    C. 履行合同时订立地               D. 履行合同时履行地
12. 某设备制造订购合同,约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化,订购方未按时支付预付款,这是订购方行使的(    )。
    A. 同时履行抗辩权                 B. 后履行抗辩权
    C. 不安抗辩权                     D. 合同中止履行的权利
13. 某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同,合同约定:设备公司向建设单位供货2台空调,其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的(    )。
    A. 债权转让                       B. 合同变更
    C. 债务转移                       D. 合同转让
14. 设计招标确定中标人后,发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时,表明(    )。
    A. 要约生效                       B. 承诺生效
    C. 合同成立                       D. 合同生效
15. 建设工程合同纠纷由(    )的仲裁委员会仲裁。
    A. 工程所在地                     B. 仲裁申请人所在地
    C. 纠纷发生地                     D. 双方协商选定
16. 某建筑材料采购合同,既约定了违约金,又约定了定金。当一方违约时,守约方(    )。
    A. 必须适用违约金条款             B. 必须适用定金条款
    C. 可以选择适用违约金或定金条款   D. 两者都不能适用,因约定无效
17. 某涉及国家安全的投资项目,施工单项合同估算价为8000万元人民币,该项目(    )。   
    A. 必须公开招标                   B. 必须邀请招标
    C. 可直接委托发包                 D. 必须聘请招标代理机构委托发包
18. 投标人现场考察后,以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时,(    )。
    A. 投标人应要求招标人继续解释     B. 以书面解答为准
    C. 以招标文件为准                 D. 由人民法院判定
19. 投标文件对招标文件的响应出现偏差,可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是(    )。
    A. 投标文件没有加盖公章
    B. 投标文件中的大写金额与小写金额不一致
    C. 投标担保金额多于招标文件的规定
    D. 投标文件的关键内容字迹模糊,无法辨认
20. 某招标项目开标时,发现投标人未按要求提供合格的投标保函,投标人随即要求撤回投标文件,此时应(    )。
    A. 按无效投标处理                B. 要求投标人补交投标保函
    C. 进入评标程序后淘汰            D. 要求投标人赔偿损失
21. 设计招标中,下列因素不属于评标评审比较要素的是(    )。
    A. 投标单位的企业规模大小        B. 投标方案的投入、产出比高低
    C. 完成初步设计时间的早晚        D. 投标单位的质量管理体系是否科学
22. 在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时, (    )。
    A. 中标人不承担合同责任
    B. 招标人应退还其投标保证金
    C. 招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人
    D. 招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额
23. 在项目招标的评标结束后,中标人的投标保证金应当在(    )退还。
    A. 发出中标通知书后              B. 完成评标后 
    C. 提交履约担保后                D. 合同履行完毕后
24. 必须招标的某施工项目,采用评标价法评标,中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下:甲报价1000万元,评标价950万元;乙报价980万元,评标价990万元,此时(    )。
    A. 中标人为甲,合同价为950万元  B. 中标人为甲,合同价为1000万元
    C. 中标人为乙,合同价为980万元  D. 中标人为乙,合同价为990万元
25. 《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定的合同有效期指(    )。
    A. 监理合同注明的开始至完成的时间
    B. 监理合同约定的监理工作的日历天数
    C. 监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间
    D. 监理人自开始监理工作至保修期届满的时间   
26. 《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,实施监理工作过程中的额外工作是指(    )。
    A. 承包人的原因施工不能按期竣工,监理人延长监理工作时间
    B. 委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后服务
    C. 委托人要求增加监理工作范围,而增加的监理工作量
    D. 承包人的原因,使监理工作受阻,导致增加的监理工作量
27. 某工程项目,建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据,且建设单位又未提出任何书面解释,监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是(    )。
    A. 发出终止合同的通知,通知送达建设单位后,合同即行终止
    B. 发出终止合同的通知,通知发出后14日内仍未获得支付酬金,合同即行终止
    C. 发生终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出终止合同的通知,第二份通知到达建设单位后,合同即行终止
    D. 发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出通知,第二份通知发出后42日内仍未得到答复,合同即行终止
28. 《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,监理人承担违约责任的原则是 (    )。   
    A. 补偿性原则                     B. 惩罚性原则
    C. 无过错原则                     D. 有限责任和过错责任原则
29. 设计合同履行过程中,属于设计人责任的是(    )。
    A. 组织对设计文件的审查、鉴定和验收   
    B. 办理设计文件的报批手续
    C. 选定设计文件依据的设计规范
    D. 为现场的设计人提供必要的工作条件
30. 设计合同的发包人,根据工程实际情况需要修改设计文件时,应按照法定程序进行变更,即(    )。
    A. 发包人报原审批机关批准,选择设计单位设计
    B. 由原设计合同承包人完成设计修改
    C. 发包人经审批机关批准后,自行修改
    D. 发包人报原审批机关批准,由原设计单位修改后,报有关部门审批
31. 某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务,设计院在完成设计任务30%时,由于某种原因,办公楼项目停建,建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定,承担解除合同后果责任的方式应为(    )。
    A. 设计院没收建设单位支付的定金
    B. 设计院没收建设单位支付的定金,建设单位再支付合同设计费的30%
    C. 建设单位支付合同设计费的50%
    D,设计院没收定金,建设单位再支付合同设计费的50%
32. 某项目施工需要办理爆破作业的批准手续,但没有及时获得批准,给承发包双方都造成一定损失,则(    )。
    A. 承包人的损失都由发包人承担B. 发包人的损失都由承包人承担
    C. 双方的损失各自承担D. 双方的损失都由审批部门承担
33. 某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核,经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误,已经施工的部分工程需要拆除,设计文件必须修改。则该事件的损失应由(    )。
    A. 审查单位与监理单位共同承担
    B. 承包人与审查单位连带承担   
    C. 承包人全部承担   
    D. 承包人承担设计损失,发包人承担施工损失
34. 某工程,设计图纸由发包人提供,承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸,则(    )。
    A. 由发包人复制,复制费用发包人承担
    B. 由发包人复制,复制费用承包人承担
    C. 由承包人复制,复制费用承包人承担
    D. 由承包人复制,复制费用发包人承担
35. 某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人(    )。
    A. 无须赔偿承包人损失,工期也不顺延
    B. 无须赔偿承包人损失,工期应予顺延   
    C. 应当赔偿承包人损失,工期应予顺延
    D. 应当赔偿承包人损失,工期不予顺延
36. 某施工合同约定钢材由发包人供应,但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收,供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺,这一钢材损失应由(    )承担。
    A. 承包人                         B. 钢材供应商
    C. 监理单位                       D. 发包人
37. 某施工合同约定,建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时,检验由(    )。
    A. 发包人负责,并承担检验费用
    B. 发包人负责,检验费用由承包人承担
    C. 承包人负责,并承担检验费用
    D. 承包人负责,检验费用由发包人承担
38. 在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工,由于施工出现交叉干扰,致使甲、乙分别受到一定损失,总监理工程师向甲发出了暂停施工指令,则(    )。
A. 甲、乙都应向发包人索赔        
B. 甲、乙分别承担对方的损失
C. 甲、乙分别承担各自的损失      
D. 甲的损失由发包人承担,乙的损失自行承担
39. 某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现,因承包人的施工管理不严格,导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划,竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程饰的确认,则(    )。
    A. 如果通过赶工在10月20日竣工,可获提前竣工奖励
    B. 如果通过赶工在10月20日竣工,不能获提前竣工奖励
    C. 如果在10月25日竣工,既不获得奖励,也不承担拖期赔偿责任
    D. 如果在10月30日竣工,不需承担拖期赔偿责任
40. 某施工项目在有放射性污染的环境中施工,则(    )
    A. 防护措施由发包人完成,费用也由发包人承担
    B. 防护措施由发包人完成,费用由承包人承担
    C. 防护措施由承包人完成,费用也由承包人承担
    D. 防护措施由承包人完成,费用由发包人承担

  2008年新版课程由王双增、王英、夏立明、刘尔烈、齐宝库等权威老师联合主讲。2008年的课程将会针对2004年――2007年连续四年的考题做全方位、深层次的讲解,帮助广大考生全面掌握近年来监理工程师执业资格考试的命题走势。2008年精讲班课程将于2008年1月9日开始陆续推出!

?2008年度全国监理工程师执业资格考试大纲


41. 施工合同履行中,发包人拖欠工程结算款,在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付,则承包人(    )
    A. 无权对该工程主张任何权利
    B. 无权申请人民法院拍卖该工程,但可主张该工程所有权
    C. 可以申请人民法院拍卖该工程,承包人优先受偿
    D. 可以留置该工程
42. 某工程项目保修期内发现存在质量缺陷,监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力,直接联系维修公司进行了维修,则维修费用应由(    )承担。
    A. 发包人                         B. 监理单位
    C. 承包人                         D. 维修公司
43. 某一材料采购合同,双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货,施工承包人为了避免停工待料,只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人(    )。
    A. 30万元                         B. 70万元
    C. 100万元                        D. 170万元
44. 某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》,专用条件中约定完成工程的时间为500天,缺陷通知期为365天。施工过程中,经工程师批准顺延工期38天,则判定承包人提前或延误竣工的时间应为(    )。
    A. 500天                          B. 538天   
    C. 865天                          D. 903天
45. 依据FIDIC《施工合同条件》,当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时,要求承包商更换,则(    )。
    A. 增加的费用和工期延误责任都由发包人承担
    B. 增加的费用由发包人承担,工期延误责任由承包人承担
    C. 增加的费用由承包人承担,工期延误责任由发包人承担
    D. 增加的费用和工期延误责任都由承包人承担
46. 依据FIDIC《施工合同条件》,如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书,则保留金(    )。
    A. 在颁发接收证书时全部返还
    B. 在颁发履约证书时全部返还
    C,在颁发接收证书和履约证书时各返还一半
    D. 不再返还
47. 某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同,约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程,工程师于10月13日颁发了接收证书,承包商于10月30日完成了竣工检验,则该工程的竣工日为(    )。
    A.  10月10日                    B.  10月13日
    C.  10月20日                    D.  10月30日
48. 工程施工索赔分类中,将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等,是依据(    )进行分类。
    A. 索赔的合同依据                B. 索赔的目的
    C. 索赔事件的性质                D. 索赔的起因
49. 某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物,需要作清除处理。按照合同条款的约定,承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交(    )。
    A. 索赔报告                      B. 索赔意向通知
    C. 索赔依据和资料                D. 工期和费用索赔的具体要求
50. 下列有关工程师对索赔作出决定的说法中,正确的是(    )。
    A. 在授权范围内,工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时,有权单方面作出决定
    B. 工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定,对发包人具有强制性的约束力
    C. 工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定
D. 工程师的索赔处理决定不需通知发包人

二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0. 5分)
51. 下列行为中属于委托代理的法律行为有(    )。
    A. 施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人
    B. 监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人
    C. 施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人
    D. 建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜
    E. 总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作
52. 在工程项目建设过程中,可采用的担保方式有(    )。
    A. 投标人提供投标保函
    B. 中标人提供担保公司出具的履约保证书
    C. 发包人提供银行出具的工程款支付担保函
    D. 发包人提供的在建工程留置权担保
    E. 承包人提交的预付款保函
53. 建设工程一切险的被保险人可以包括(    )。
    A. 业主                           B. 总承包商 
    C. 分包商                         D. 业主聘用的监理工程师
    E. 设备供应商
54. 根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有(    )。
    A. 要约所处法律效力状态不同
    B. 撤回和撤销的目的不同
    C. 撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
    D. 受要约人对要约知晓的情况不同
    E. 对要约人的约束条件不同
55. 《合同法》规定的合同有效条件包括(    )。
    A. 合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
    B. 当事人意思表示真实   
    C. 合同当事人签字或盖章
    D. 合同应当采用书面形式   
    E. 不违反法律或社会公共利益
56. 甲、乙公司签订合同,甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成,依照《合同法》规定,其法律关系特点为(    )。
    A. 甲、乙公司作为合同主体不变
    B. 甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务
    C. 丙公司可以对乙公司行使抗辩权
    D. 丙公司不履行义务,应对乙公司承担违约责任
    E. 乙公司不能强迫丙公司履行义务
57. 《合同法》中,有关承担违约责任的规定,采用的原则包括(    )。
    A. 补偿性原则                     B. 严格责任原则
    C. 惩罚性原则                     D. 有限责任原则
    E. 连带责任原则   
58. 某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是(    )。
    A. 施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
    B. 通过有关调解仍未解决合同纠纷
    C. 施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
    D. 和解无效
    E. 人民法院没有管辖权
59. 招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时,应予纠正的不合理要求包括(    )。
    A. 要求施工企业必须具备一定的资质等级
    B. 要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级
    C. 要求投标人必须拥有进口的施工机具
    D. 要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材
    E. 要求专业工程的施工企业必须是本系统的
60. 某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察,但有些投标人未参加该现场考察,则(    )。
    A. 参加现场考察投标人的费用自行承担
    B. 参加现场考察投标人的费用由招标人承担
    C. 未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任
    D. 参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任
    E. 未参加现场考察的投标人将被取消投标资格
61. 某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成,其中2人为招标人代表,3人为招标人以外的老师。按招标法规的要求,评标委员会成员的修改方式可为(    )。
    A. 只减少1名招标人代表
    B. 减少1名招标人代表,同时增加1名招标人以外的老师
    C. 招标人代表不变,增加1名招标人以外的老师
    D. 招标人代表不变,增加2名招标人以外的老师
    E. 招标人代表不变,增加4名招标人以外的老师
62. 在监理招标中,体现监理单位能力的评标内容包括(    )。
    A. 投标人资质                     B. 监理大纲
    C. 总监理工程师业绩               D. 监理单位业绩
    E. 监理费报价
63. 《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,监理人的主要义务包括(    )。
    A. 依法履行监理职责,公正维护委托人及有关方面的合法权益
    B. 推荐选择工程的施工单位
    C. 选派合格的监理人员及总监理工程师
    D. 不得泄露与工程有关的保密资料
    E. 代表委托人与承包人解决合同争议
64. 监理人依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,在施工监理过程中可以行使的权力包括(    )。   
    A. 发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令
    B. 对工程的质量、工期、费用实施监督控制
    C. 审查批准工程设计的变更
    D. 在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求   
    E. 批准承包人的索赔要求
65. 在建设工程委托监理合同履行中,下列关于违约责任的说法中正确的有(    )。
    A. 委托人违约应承担违约责任
    B. 监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算
    C. 监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限
    D. 监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任
    E. 监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任
66. 建设工程设计合同示范文本中,发包人委托的设计任务可以包括(    )。
    A. 项目建议书B. 初步设计
    C. 技术设计D. 产品设计
    E. 施工图设计
67. 按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,对发包人和承包人有约束力的合同文件包括(    )。
    A. 招标公告                       B. 招标文件
    C. 投标书                         D. 工程量清单
    E. 中标通知书
68. 按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,属于发包人应完成的工作有(    )。
    A. 办理土地征用
    B. 向工程师提供工程进度计划
    C. 提供保证施工安全需要的围栏设施
    D. 协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
    E. 提供施工现场的地下管线资料
69. 某施工项目双方约定3月10日开工,当年10月10日竣工,开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求,未获批准,但承包人仍延至3月20日开工,则(    )。
    A. 承包人应通过赶工在10月10日竣工,赶工费用自行承担
    B. 承包人应通过赶工在10月10日竣工,赶工费用由发包人承担
    C. 承包人应通过赶工在10月10日竣工,可获提前竣工奖励
    D. 如果工程在10月20日竣工,承包人不承担拖期违约责任
    E. 如果工程在10月20日竣工,承包人承担拖期违约责任
70. 在某项目施工中,工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格,但检查影响了正常施工,则(    )。
    A. 影响正常施工的费用由承包人承担B. 影响正常施工的费用由发包人承担
    C. 工期给予顺延D. 工期不予顺延
    E. 检查费用发包人承担
71. 按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,下列在合同履行过程中发生的款项,属于“费用”的包括(    )。
    A. 设计变更给承包人增加的款额
    B. 工程师批准承包商索赔的款项   
    C. 承包人聘请老师解决施工中技术问题的顾问费 
    D. 承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出
    E. 承包商收取的分包管理费
72. 按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括(    )。
    A. 工程本身的损害
    B. 由发包人采购,已运至施工现场待安装设备的损害
    C. 由承包人采购,已运至施工现场待安装设备的损害
    D. 承包方人员伤亡
    E. 承包人停工损失
73. 在施工合同履行中,由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付,则(    )。
    A. 发包人无权要求交付工程
    B. 发包人有权要求交付工程
    C. 发包人未要求交付工程的,承包人仍应承担工程照管责任
    D. 发包人未要求交付工程的,承包人不再承担工程照管责任
    E. 承包人可以留置该工程
74. 在材料采购合同的交货检验中,属于物理试验方法的有(    )。
    A. 手触                           B. 拉伸试验
    C. 查点法                         D. 压缩试验   
    E. 金相试验
75. 依据FIDIC《施工合同条件》规定,承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致,原因可能是(    )等。
    A. 工程量清单中的工程量不准确     B. 承包商的报价漏项
    C. 合同内列有调价条款             D. 采用不可调价合同   
    E. 发生承包商应承担质量责任的扣款
76. 在FIDIC《施工合同条件》中,指定分包商与一般分包商的差异体现在()。
    A. 是否申承包商选定               B. 是否与承包商订立合同
    C. 是否可能由业主直接付款         D. 承包商是否收取管理费
    E. 是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作
77. 在FIDIC《施工合同条件》中,业主应承担的风险包括(    )。
    A. 业主提供的设计不当造成的损失
    B. 承包商提供的设计不当造成的损失  
    C. 不属于承包商原因造成的放射性污染   
    D. 属于承包商原因造成的放射性污染
    E. 政策法规的变化对工程成本的影响
78. 工程师对分包合同的管理包括(    )。
    A. 检查确认分包工程质量           B. 对分包商索赔的批准
    C. 对分包商发布变更指令           D. 对分包商资质进行审查
    E. 计量、确认分包商完成的工程量
79. 依据FIDIC《施工合同条件》的规定,属于超越工程师职权的行为有()。
    A. 指示承包人提前竣工
    B. 指示承包人缩短合同工期
    C. 指示承包人删减合同约定的某些工作内容
    D. 确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额
    E. 承包人提出索赔后,检查承包人施工现场同期记录
80. 工程师处理索赔时,应给予承包商利润补偿的情况包括(    )。
    A. 业主延误移交施工现场
    B. 不可抗力造成的损失
    C. 业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失
    D. 施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿
    E. 施工中遇到异常恶劣气候条件的影响

  2008年新版课程由王双增、王英、夏立明、刘尔烈、齐宝库等权威老师联合主讲。2008年的课程将会针对2004年――2007年连续四年的考题做全方位、深层次的讲解,帮助广大考生全面掌握近年来监理工程师执业资格考试的命题走势。2008年精讲班课程将于2008年1月9日开始陆续推出!

?2008年度全国监理工程师执业资格考试大纲



 

展开剩余
资料下载
历年真题
精选课程
老师直播

注册电脑版

版权所有©环球网校All Rights Reserved