短信预约提醒成功
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。
A.留置
B.定金
C.质押
D.保证
2.下列财产中，不可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物
B.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产
C.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权
D.抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权
3.在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是( )。
A.甲某的行为属无权代理，该合同无效
B.甲某的行为属表见代理，该合同有效
C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立
D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支村水泥货款，甲某就要 承担违约责任
4.被代理人取得或者恢复民事行为能力可以导致( )关系的终止。
A.委托代理
B.转代理
C.意定代理
D.指定代理或法定代理
5.由于建设工程施工中承包人是不垫资承包的，因此，( )一般应向承包人支付预付款，帮助承包人解决前期施工资金周转的困难。
A.监理单位
B.发包人
C.设计单位
D.总监理工程师
6.采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是( )。
A.确定中标价
B.衡量各投标书优劣的依据
C.确定合同价
D.确定投标人实现各种指标的依据
7.关于主合同与从合同的叙述中，有误的是( )。
A.主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同
B.从合同是以主合同的存在为存在前提的合同
C.主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止
D.借款合同是典型的从合同
8.某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3 300元/t的价格购买函25的螺纹钢30 t，有意者请于3 d内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于( )。
A.承诺
B.要约
C.反要约
D.要约邀请
9.关于要约和承诺生效的表述中，有误的是( )。
A.要约到达受要约人时生效
B.承诺的通知发出时生效
C.采用数据电文形式订立合同，但收件人未指定特定系统的，该数据电文进入收件人任何系统的首次时间，视为到达时间
D.采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间
10.关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是( )。
A.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点
B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点
C.当事人对合同成立的地点可以另行约定
D.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立
温馨提示：各位考友可进入监理工程师考试论坛与广大考友一起学习交流。
编辑推荐：
11.一般说来，依法成立的合同，自( )生效。
A.成立时
B.登记后
C.交付定金后
D.备案后
12.某施工单位的材料员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但 甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订钢材采购合同，则该合同为( )合同。
A.无效
B.有效
C.可撤销
D.效力待定
13.某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为( )合同。
A.有效
B.无效
C.可变更、可撤销
D.效力待定
14.甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据《合同法》的规定，下列表述中正确的是( )。
A.合同无效，但已履行部分双方不再返还
B.合同无效，已履行部分双方返还
C.合同已成立，甲公司承担违约责任
D.合同未成立，已履行部分双方相互返还
15.由于无效合同自始没有法律约束力，因此，( )是处理无效合同的主要方式。
A.赔偿损失
B.赔礼道歉
C.返回财产
D.追缴财产，收归国有
16.某合同具有法律约束力的首要表现是( )。
A.合同履行
B.合同转让
C.合同变更
D.合同成立
17.关于合同变更的叙述中，不正确的是( )。
A.合同变更必须针对有效的合同
B.协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同
C.如果当事人对合同的变更约定不明确，视为已变更
D.合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议
18.按照我国《合同法》的规定，承担违约责任的条件采用( )。
A.过错责任原则
B.严格责任原则
C.无过错责任原则
D.惩罚性责任原则
19.人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起( )个月内做出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
A.2
B.3
C.4
D.6
20.关于招标阶段解答投标人质疑的说法中，不正确的是( )。
A.投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答
B.如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准
C.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，且必须说明问题的来源
D.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源
21.招标人确定中标人后( )d内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A.15
B.30
C.25
D.60
22.某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某 投标人报价为800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为( )万元。
A.800
B.780
C.820
D.760
23.根据《招标投标法》的规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，( )。
A.必须自行办理招标事宜，无须备案
B.必须自行办理招标事宜，并向有关行政监督部门备案
C.可以自行办理招标事宜，但需要向有关行政监督部门备案
D.可以自行办理招标事宜，无须备案
24.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出( )。
A.扣除税金后的监理酬金总额
B.监理酬金总额
C.正常的监理酬金与税金总额
D.正常的监理酬金与利润总额
25.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计人配合施工的义务不包括( )。
A.设计交底
B.与监理人进行配合共同监理
C.解决施工中出现的设计问题
D.工程验收
26.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，导致设计工作内容变更的原因不包括( )。
A.委托任务范围内的设计变更
B.委托其他设计单位完成的变更
C.不可抗力事件的影响
D.发包人原因的重大设计变更
27.依照《监理合同(示范文本)》规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是( )。
A.合同专用条款内约定的监理人工作
B.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作
C.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作
D.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作
28.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，合同双方应在( )内约定成本构成和酬金的计算方法。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.附件
29.承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )d内，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。
A.7
B.14
C.28
D.30
30.下列关于施工合同履行过程中工程分包的表述中，错误的是( )。
A.工程分包能解除部分承包人的任何责任和义务
B.在施工合同履行过程中承包人提出分包要求的，需经发包人的书面同意
C.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意
D.发包人控制工程分包的基本原则是，主体工程的施工任务不允许分包，主要工程量必须由承包人完成
31.施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，作为( )的组成部分。
A.施工文件
B.合同文件
C.监理文件
D.竣工检验文件
32.根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，在合同的计价方式中，( )是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。
A.固定价格合同
B.可调价格合同
C.成本加酬金合同
D.单项价格合同
33.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人不按时支付预付款的，承包人应在约定时间( )d后向发包人发出预付通知。
A.5
B.7
C.15
D.21
34.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。
A.按工程师提出的单价
B.参照报价单内类似工作的单价
C.按设计单位提出的单价
D.按承包人提出的单价
35.施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车和联机无负荷试车的区别不包括( )。
A.向工程师发出要求试车的书面通知，前者是发包人，后者是承包人
B.前者所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，后者需要外部的配合条件
C.试车通知，前者包括试车内容、时间、地点，后者包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求
D.试车合格，前者工程师在试车记录上签字，后者双方在试车记录上签字
36.施工合同履行过程中，竣工后的试车组织和试车工作由( )负责。
A.承包人
B.发包人
C.工程师
D.承包人和发包人共同
37.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后( )d内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的老师组成验收组，制定验收方案。
A.14
B.28
C.30
D.34
38.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48 h内向( )通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。
A.工程师
B.发包人
C.勘察设计单位
D.有关行政监督部门
39.由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由( )承担。
A.采购方
B.供货方
C.代运方
D.采购方和供货方共同
40.FIDIC《施工合同条件》规定，承包商签订合同时应提供( )，接受预付款前应提供预付款担保。
A.留置担保
B.保证担保
C.抵押担保
D.履约担保
41.FIDIC《施工合同条件》规定，设置缺陷通知期的目的是为了( )。
A.证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准
B.判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工
C.考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求
D.确定业主应保证履行给承包商付款的义务
42.FIDIC《施工合同条件》规定，争端裁决委员会一般由( )名成员组成。
A.1
B.2
C.3
D.4
43.FIDIC《施工合同条件》规定，施工合同内约定的工期是指，承包商在( )中承诺的竣工时间。
A.中标书附录
B.投标书附录
C.中标书
D.投标书
44.FIDIC《施工合同条件》规定，通用条件内以投标截止日期前第28天定义为( )作为业主与承包商划分合同风险的时间点。
A.“起点日”
B.“划分日”
C.“基准日”
D.“合作日
45.FIDIC《施工合同条件》规定，施工进度管理中，为了便于工程师对合同的履行进行有效的监督和管理，协调各合同之间的配合，承包商每( )个月都应向工程师提交进度报告。
A：1
B.2
C.3
D.4
46.FIDIC《施工合同条件》规定，由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由( )承担。
A.业主
B.承包商
C.政府监督部门
D.工程师
47.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，分包合同的价格应为( )。
A.承包商发出的“中标通知书”中接受的价格
B.分包商提出的估算价格
C.工程师确定的价格
D.通过业主同意的价格
48.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，由于承包商在分包合同履行过程中负有( )，应收取相应的分包管理费。
A.对分包工作内容的审查责任
B.对分包工程的批准责任
C.对分包商使用的材料、工程质量监督管理的责任
D.对分包商的施工进行监督、管理、协调的责任
49.因地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔叫做( )。
A.工程变更索赔
B.合同被迫终止索赔
C.工程延误索赔
D.意外风险和不可预见因素索赔
50.不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔方法是( )。
A.比例计算法
B.网络图分析法
C.分部组合估价法
D.定额估价法
二、多项选择题(共35题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
51.代理的特征包括( )。
A.被代理人对代理行为承担民事责任
B.代理人以自己的名义实施代理行为
C.代理人以被代理人的名义实施代理行为
D.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
E.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志
52.保证合同应包括的内容有( )。
A.保证的方式
B.保证的期间
C.保证担保的范围
D.债务人履行债务的期限
E.债权人单方认为需要约定的其他事项
53.投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给投标人的情况包括( )。
A.承包人破产、倒闭
B.施工过程中，承包人中途毁约
C.施工过程中，任意中断工程，或不按规定施工
D.中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保 证书
E.未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻
54.合同鉴证的作用有( )。
A.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，避免合同纠纷
B.经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，提高判决率
C.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷
D.经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，督促当事人认真履行合同，提高履约率
E.经过鉴证审查，可以使合同的内容符合国家的法律、行政法规的规定，有利于纠正违法合同
55.合同的书面形式包括( )等，这些可以有形地表现所载内容。
A.合同书
B.信件
C.数据电文
D.审批
E.公证
56.工程项目建设过程中，可采用的担保方式有( )。
A.承包人提交的预付款保函
B.投标人提供投标保函
C.中标人提供担保公司出具的履约保证书
D.发包人提供银行出具的工程款支付担保函
E.发包人提供的在建工程留置权担保
57.表见代理一般应当具备的条件有( )。
A.相对人善意且无过失
B.无代理权人通过订立合同取得代理权
C.合同当事人违反了法律规定的条件而进行代理的行为
D.客观上存在让相对人相信行为人具备代理权的理由
E.表见代理人并未获得被代理人的书面明确授权，是无权代理
58.合同履行过程中，行使后履行抗辩权应满足的条件为( )。
A.合同中约定了履行的顺序<
B.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
D.应当后履行的合同当事人的经营状况严重恶化
E.应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务
59.承担违约责任的方式包括( )。
A.继续履行
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.支付违约金
E.恢复名誉
60.仲裁协议的作用主要有( )。
A.避免了违约责任的发生
B.排除了法院对纠纷的管辖权
C.合同当事人均受仲裁协议的约束
D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁
E.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
61.公开招标的优点是( )。
A.工作量较小
B.投标竞争激烈
C.耗费时间短、费用少
D.招标人可以在较广的范围内选择中标人
E.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价
62.投标文件对招标文件实质性要求和条件响应的偏差分为重大偏差和细微偏差两类。其中，未作实质性响应的重大偏差包括( )。
A.投标附有招标人不能接受的条件
B.明显不符合技术规格、技术标准的要求
C.按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章
D.投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限
E.按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保无瑕疵
63.建设工程委托监理合同中，委托人的权利有( )。
A.授予监理人权限的权利
B.对其他合同承包人的选定权
C.完成监理任务后获得酬金的权利
D.委托监理工程重大事项的决定权
E.对监理人履行合同的监督控制权
64.属于委托监理合同正常监理酬金中直接成本的有( )。
A.经营业务费
B.交通费、差旅费、办公设施费
C.监理人员和监理辅助人员的王资，包括津贴、附加工资、奖金等
D.用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费等
E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用
65.建设工程委托监理合同中，监理人协助委托人选择承包人的工作可能包括( )。
A.组织现场考察
B.帮助起草招标文件
C.邀请招标时提供有资格和能力的承包人名录
D.参与评标
E.工程设计变更审批
66.建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有( )。
A.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
B.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
C.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理
D.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务
E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底
67.依据《监理合同(示范文本)》规定，下列事项中，属于委托人义务的有( )。
A.提供监理工作需要的资料 8.办理施工有关的行政审批手续
C.负责工程施工各方的协调管理
D.与监理人协商一致，选定项目承包人
E.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方
68.下列关于施工过程中检查和返工的表述中，正确的是( )。
A.承担由于自身原因导致拆除和重新施工的费用，工期给予顺延
B.经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延
C.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行
D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担
E.因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担
69.下列属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险有( )。
A.不可抗力
B.设计变更和工程量增加
C.建设工程质量不合格
D.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件
E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h
70.建设工程竣工验收过程中，应由( )向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.设计单位
E.预算单位
71.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师应当具备的风险意识能力包括( )。
A.及时识别可能发生不可抗力风险的因素
B.督促当事人转移或分散风险
C.监督承包人采取有效的防范措施
D.重视施工安全
E.不可抗力事件发生后采取有效手段尽量减少损失
72.按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2年的工程有( )。
A.设备安装工程
B.装修工程
C.地基基础工程
D.电气管道工程
E.屋面防水工程
73.FIDIC《施工合同条件》规定，在分包方中，虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，其主要差异包括( )。
A.选择分包单位的权利不同
B.业主对分包商利益的保护不同
C.工程款的支付开支项目不同
D.分包合同的工作内容不同
E.业主对分包商违约行为承担责任的范围不同
74.FIDIC《施工合同条件》规定，最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及的影响因素包括( )。
A.合同的有效期限
B.合同类型特点
C.发生应由业主承担责任的事件
D.可调价合同
E.承包商延误工期或提前竣工
75.FIDIC《施工合同条件》规定，业主或承包商无法预测、防范和控制而保险公司又不承保的风险事件包括( )。
A.不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等
B.业主提供的设计不当造成的损失
C.战争、敌对行动、入侵、外敌行动
D.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战
E.超音速或亚音速飞行物产生的压力波
76.根据FIDIC《施T合同条件》的规定，下列关于工程变更的表述中，正确的是( )。
A.工程变更不同于合同变更
B.工程变更对合同条件内约定的业主和承包商的权利、义务没有实质性改动
C.工程变更是对施工方法、内容作局部性改动
D.工程变更应由业主和承包商通过协商达成一致后，以补充协议的方式变更
E.工程变更是施工过程中出现了与签订合同时的预计条件不一致的情况，而需要改变原定施工承包范围内的某些工作内容
77.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于竣工检验和移交工程的表述中，正确的有( )。
A.工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前14.d以书面形式向工程师申请颁发接收证书
B.工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工 程照管的责任也转移给业主
C.业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认实际竣工日为竣工日
D.工程师接到承包商申请后的28 d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书
E.基本竣工是指工程完成了合同规定的包括扫尾、清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工
78.FIDIC《施工合同条件》规定，承包商向工程师报送的竣工报表的内容应包括( )。
A.承包商认为应退还的部分保留金
B.承包商认为根据合同应支付给他的估算总额
C.承包商要求的索赔款
D.承包商根据合同应支付给他的实际总额
E.到工程接收证书中指明的竣工日止，根据合同完成全部工作的最终价值
79.承包人的索赔程序通常可分为( )等步骤。
A.承包人提出索赔要求
B.工程师审核索赔报告
C.确定合理的补偿额
D.工程师审查索赔处理
E.承包人是否接受最终索赔处理
80.工程师对索赔的预防和减少应做到( )。
A.审查索赔证据
B.尽量为承包人提供力所能及的帮助
C.正确理解合同规定
D.建立和维护工程师处理合同事务的威信
E.做好日常监理工作，随时与承包人保持协调
参考答案及解析
一、单项选择题
1.D 2.C 3.C 4.D 5.B6.B 7.D 8.B 9.B 10.B11.A 12.B 13.A 14.C 15.C
16.A 17.C 18.B 19.A 20.C21.A 22.B 23.C 24.A 25.B26.C 27.D 28.C 29.A 30.A
31.B 32.A 33.B 34.B 35.A36.B 37.B 38.A 39.A 40.D
41.C 42.C 43.B 44.C 45.A46.A 47.A 48.D 49.D 50.A
二、多项选择题
51.ACDE 52.ABCD 53.DE 54.CDE 55.ABC
56.ABCD 57.ADE 58.ABCE 59.ABCD 60.BCDE
61.BDE 62.ABD 63.ABDE 64.CDE 65.ABCD
66.BCDE 67.ABE 68.BCE 69.ABDE 70.ABD
71.ABCE 72.ABD 73.ABCD 74.BCDE 75.ACDE
76.ABCE 77.ABCD 78.ABCE 79.ABCE 80.BCDE
【解析】
一、单项选择题
1.本题考核的知识点为保证在建设工程中的应用。履约保函或者保证书是承包人通过银行或者担保公司向发包人开具的保证，在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。
2.本题考核的知识点为抵押物。下列财产不得抵押：
(1)土地所有权;
(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权;
(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;
(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;
(5)依法被查封、扣押、监管的财产;
(6)依法不得抵押的其他财产。
3.本题考核的知识点为无权代理。对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。
4.本题考核的知识点为指定代理或法定代理关系的终止。指定代理或法定代理可因下列原因终止：①被代理人取得或者恢复民事行为能力;②被代理人或代理人死亡;③指定代理的人民法院或指定单位撤销指定;④监护关系消灭。
5.本题考核的知识点为施工预付款。由于建设工程施工中承包人是不垫资承包的，因此，发包人一般应向承包人支付预付款，帮助承包人解决前期施工资金周转的困难。
6.本题考核的知识点为评标价法。“评标价”既不是投标价，也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优。
7.本题考核的知识点为主合同与从合同。主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同。从合同是以主合同的存在为存在前提的合同。主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止，但从合同的无效、终止不能影响主合同。担保合同是典型的从合同。
8.本题考核的知识点为承诺应具备的条件。承诺应具有以下条件：①承诺必须由受要约人做出;②承诺只能向要约人做出;③承诺的内容应当与要约的内容一致;④承诺必须在承诺期限内发出。本题中乙公司不属于受要约人，因此属于要约。
9.本题考核的知识点为要约和承诺的生效。承诺的通知送达给要约人时生效。
10.本题考核的知识点为不要式合同的成立。在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点;没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。
11.本题考核的知识点为合同生效的时间。一般说来，依法成立的合同，自成立时生效。
12.本题考核的知识点为表见代理。表见代理是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。基于此项信赖，该代理行为有效。
13.本题考核的知识点为效力待定的合同。无处分权人处分他人财产订立的合同属于效力待定合同。无处分权人处分他人财产，经权利人追认，订立的合同有效。
14.本题考核的知识点为合同的生效。法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或者主要义务的，可以视为合同有效。
15.本题考核的知识点为处理无效合同的主要方式。返回财产是处理无效合同的主要方式。
16.本题考核的知识点为合同具有法律约束力的首要表现。合同履行是合同具有法律约束力的首要表现。
17.本题考核的知识点为合同的变更。合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议。合同变更必须针对有效的合同，协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同。有效的合同变更必须要有明确的合同内容的变更。如果当事人对合同的变更约定不明确，视为没有变更。
18.本题考核的知识点为承担违约责任的条件。当事人承担违约责任的条件，是指当事人承担违约责任应当具备的要件。按照《合同法》规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。
19.本题考核的知识点为申请撤销裁决。人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起2个月内做出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
20.本题考核的知识点为解答招标人质疑的注意事项。投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。
21.本题考核的知识点为定标程序。招标人确定中标人后15 d内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
22.本题考核的知识点为评标价法评标。评标委员会首先通过对各投标书的审查淘汰技术方案不满足基本要求的投标书，然后对基本合格的标书按预定的方法将某些评审要素按一定规则折算为评审价格，加到该标书的报价上形成评标价。以评标价最低的标书为最优(不是投标报价最低)。评标价仅作为衡量投标人能力高低的量化比较方法，与中标人签订合同时仍以投标价格为准。投标书承诺的工期提前给项目可能带来的超前收益，以月为单位按预定计算规则折算为相应的货币值，从该投标人的报价内扣减此值。
23.本题考核的知识点为招标文件。《招标投标法》规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜，向有关行政监督部门进行备案即可。
24.本题考核的知识点为违约赔偿。因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)。
25.本题考核的知识点为设计人配合施工的义务。设计人配合施工的义务包括：①设计交底;②解决施工中出现的设计问题;③工程验收。
26.本题考核的知识点为设计工作内容的变更原因。设计合同的变更，通常指设计人承接工作范围和内容的改变。按照发生原因的不同，一般可能涉及以下几个方面的原因：①设计人的工作;②委托任务范围内的设计变更;③委托其他设计单位完成的变更;④发包人原因的重大设计变更。
27.本题考核的知识点为监理人的附加工作。如由于委托人或承包人的原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间，又如委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于附加监理工作。
28.本题考核的知识点为成本加酬金合同。成本加酬金合同是指发包人负担全部工程成本，对承包人完成的工作支付相应酬金的计价方式。合同双方应在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
29.本题考核的知识点为承包人要求的延期开工。承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7 d，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。
30.本题考核的知识点为工程的分包。施工合同范本的通用条件规定，未经发包人同意， 承包人不得将承包工程的任何部分分包;工程分包不能解除承包人的任何责任和义务;发包人通过复杂的招标程序选择了综合能力最强的投标人，要求其来完成工程的施工，因此合同管理过程中对工程分包要进行严格控制。承包人出于自身能力考虑，可能将部分自己没有实施资质的特殊专业工程分包，也可将部分较简单的工作内容分包。包括在承包人投标书内的分包计划，发包人通过接受投标书已表示了认可，如果施工合同履行过程中承包人又提出分包要求，则需要经过发包人的书面同意。发包人控制工程分包的基本原则是，主体工程的施工任务不允许分包，主要工程量必须由承包人完成;经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意。工程师主要审查分包人是否具备实施分包工程的资质和能力，未经工程师同意的分包人不得进入现场参与施工。
31.本题考核的知识点为发包人要求的提前竣工。施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，作为合同文件的组成部分。
32.本题考核的知识点为固定价格合同。固定价格合同是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。
33.本题考核的知识点为延误支付预付款。发包人不按时支付预付款，承包人在约定时间7 d后向发包人发出预付通知。
34.本题考核的知识点为确定变更价款的原则。确定变更价款的原则是：
(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;
(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;
(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
35.本题考核的知识点为竣工前的试车。由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，因此，安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车。承包人应在试车前48 h内向工程师发出要求试车的书面通知，通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。进行联动无负荷试车时，由于需要外部的配合条件，因此具备联动无负荷试车条件时，由发包人组织试车。发包人在试车前48 h内书面通知承包人做好试车准备工作。通知包括试车内容、时问、地点和对承包人的要求等。承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。
36.本题考核的知识点为竣工后的试车。竣工后的试车组织和试车工作由发包人负责。
37.本题考核的知识点为竣工验收程序。对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后28 d内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的老师组成验收组，制定验收方案。
38.本题考核的知识点为不可抗力发生后的合同管理。不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48 h内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。
39.本题考核的知识点为货物交接地点错误的责任。不论是由于采购方在合同内错填到货地点或接货人，还是未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由采购方承担。
40.本题考核的知识点为承包商提供的担保。合同条款中规定，承包商签订合同时应提 供履约担保，接受预付款前应提供预付款担保。
41.本题考核的知识点为缺陷通知期的内容。缺陷通知期即国内施工文本所指的工程保修期，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数。尽管工程移交前进行了竣工检验，但只是证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准，设置缺陷通知期的目的是为了考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求。因此，从开工之日起至颁发履约证书日止，承包商要对工程的施工质量负责。
42.本题考核的知识点为争端裁决委员会的组成。争端裁决委员会可选定为1名或3名成员，一般由3名成员组成，合同每一方应提名1位成员，由对方批准。
43.本题考核的知识点为合同工期。合同内约定的工期指承包商在投标书附录中承诺的竣工时间。
44.本题考核的知识点为风险责任的划分。FIDIC《施工合同条件》通用条件内以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。
45.本题考核的知识点为工程师对施工进度的监督。为了便于工程师对合同的履行进行有效的监督和管理，协调各合同之间的配合，承包商每个月都应向工程师提交进度报告，说明前一阶段的进度情况和施工中存在的问题，以及下一阶段的实施计划和准备采取的相应措施。
46.本题考核的知识点为因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验。由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由业主承担。
47.本题考核的知识点为分包工程的合同价格。分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中接受的价格。
48.本题考核的知识点为分包工程的合同价格。由于承包商在分包合同履行过程中负有对分包商的施工进行监督、管理、协调责任，应收取相应的分包管理费，并非将主合同中该部分工程的价格都转付给分包商，因此分包合同的价格不一定等于主合同中所约定的该部分工程价格。
49.本题考核的知识点为意外风险和不可预见因素索赔。在工程实施过程中，因人力不可抗拒的自然灾害、特殊风险以及一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍，如地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔。
50.本题考核的知识点为审查工期索赔计算的方法。比例计算法简单方便，但有时不尽符合实际情况，比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。
二、多项选择题
51.本题考核的知识点为代理的特征。代理具有以下特征：
(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;
(2)代理人以被代理人的名义实施代理行为;
(3)代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志;
(4)被代理人对代理行为承担民事责任。
52.本题考核的知识点为保证合同的内容。保证合同应包括以下内容：①被保证的主债权种类、数额;②债务人履行债务的期限;③保证的方式;④保证担保的范围;⑤保证的期间;⑥双方认为需要约定的其他事项。
53.本题考核的知识点为投标保函或者保证书退还给投标人的情形。投标保函或者保证 书在评标结束之后应退还给投标人.一般有两种情况：①未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻;② 中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。
54.本题考核的知识点为合同鉴证的作用。合同鉴证的作用有以下几点：①经过鉴证审查，可以使合同的内容符合国家的法律、行政法规的规定，有利于纠正违法合同;②经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷;③经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，督促当事人认真履行合同，提高履约率。
55.本题考核的知识点为合同的书面形式。书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
56.本题考核的知识点为保证在建设工程中的应用。工程项目建设过程中，可采用的担保方式有：①施工投标保证;②施工合同的履约保证;③施工预付款保证。
57.本题考核的知识点为表见代理的条件。表见代理一般应当具备以下条件：①表见代理人并未获得被代理人的书面明确授权，是无权代理;②客观上存在让相对人相信行为人具备代理权的理由;③相对人善意且无过失。
58.本题考核的知识点为行使后履行抗辩权的条件。行使后履行抗辩权应满足的条件为：①由同一双务合同产生互负的对价给付债务;②合同中约定了履行的顺序;③应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务;④应当先履行的对价给付是可能履行的义务。
59.本题考核的知识点为后履行抗辩权应满足的条件。后履行抗辩权应满足的条件为：①由同一双务合同产生互负的对价给付债务;②合同中约定了履行的顺序;③应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务;④应当先履行的对价给付是可能履行的义务。
60.本题考核的知识点为仲裁协议的作用。仲裁协议的作用表现在：①合同当事人均受仲裁协议的约束;②是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件;③排除了法院对纠纷的管辖权;④仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。
61.本题考核的知识点为公开招标。公开招标的优点是：招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈，有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。但其缺点是：由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，所需招标时间长、费用高。
62.本题考核的知识点为评标的工作程序。投标文件对招标文件实质性要求和条件响应的偏差分为重大偏差和细微偏差两类。未作实质性响应的重大偏差包括：
(1)没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵;
(2)没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章;
(3)投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限;
(4)明显不符合技术规格、技术标准的要求;
(5)投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求;
(6)投标附有招标人不能接受的条件;
(7)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
63.本题考核的知识点为建设工程委托监理合同中委托人的权利。委托人的权利包括：
(1)授予监理人权限的权利;
(2)对其他合同承包人的选定权;
(3)委托监理工程重大事项的决定权;
(4)对监理人履行合同的监督控制权。
64.本题考核的知识点为监理合同的酬金。正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金，其中的直接成本包括：①监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等;②用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费等;③监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用;④所需的其他外部协作费用。
65.本题考核的知识点为监理人协助委托人选择承包人的工作。监理人协助委托人选择承包人的工作可能包括：邀请招标时提供有资格和能力的承包人名录;帮助起草招标文件;组织现场考察;参与评标，以及接受委托代理招标等。
66.本题考核的知识点为委托代理。委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。委托代理关系的产生，需要在代理人与被代理人之间存在基础法律关系，如委托合同关系、合伙合同关系、工作隶属关系等，但只有在被代理人对代理人进行授权后，这种委托代理关系才真正建立。
67.本题考核的知识点为监理合同中委托人的义务。其义务主要如下。
(1)委托人应负责建设工程的所有外部关系的协调工作，满足开展监理工作所需提供的外部条件。
(2)与监理人做好协调工作。委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速做出决定的常驻代表，负责与监理人联系。更换此人要提前通知监理人。
(3)为了不耽误服务，委托人应在合理的时间内就监理人以书面形式提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。
(4)为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作。协助工作包括以下几方面内容：①将授予监理人的监理权利，以及监理人监理机构主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方，并在第三方签订的合同中予以明确;②在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料;③为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务。
68.本题考核的知识点为施工过程中的检查和返工。承担由于自身原因导致拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延。工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，其后果责任由检验结果的质量是否合格来区分合同责任。检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外，影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。
69.本题考核的知识点为应当由发包人承担的风险。应当由发包人承担的风险包括：发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行;工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;设计变更和工程量增加;一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h;不可抗力;专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
70.本题考核的知识点为工程竣工验收步骤。发包人、承包人、勘察、设计、监理单位分别向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。
71.本题考核的知识点为工程师应当具备的风险意识能力。工程师应当有较强的风险意识，包括及时识别可能发生不可抗力风险的因素;督促当事人转移或分散风险(如投保等);监督承包人采取有效的防范措施(如减少发生爆炸、火灾等隐患);不可抗力事件发生后能够采取有效手段尽量减少损失等。
72.本题考核的知识点为质量保修期。其中，电气管道、给水排水管道、设备安装和装修工程为2年。
73.本题考核的知识点为指定分包商的特点。虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，主要差异体现在以下几个方面：①选择分包单位的权利不同;②分包合同的工作内容不同;③工程款的支付开支项目不同;④业主对分包商利益的保护不同;⑤承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。
74.本题考核的知识点为最终结算的合同价的影响因素。最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及以下几方面因素的影响：①合同类型特点;②可调价合同;③发生应由业主承担责任的事件;④承包商的质量责任;⑤承包商延误工期或提前竣工;⑥包含在合同价格之内的暂列金额。
75.本题考核的知识点为FIDIC((施工合同条件》规定的业主风险。属于业主的风险包括：①战争、敌对行动、入侵、外敌行动;②工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战(在我国实施的工程均不采用此条款);③不属于承包商施工原因造成的爆炸核废料辐射或放射性污染等;④超音速或亚音速飞行物产生的压力波;⑤暴乱、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为;⑥因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害;⑦业主提供的设计不当造成的损失;⑧一个有经验的承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。
76.本题考核的知识点为工程变更管理。工程变更不同于合同变更，前者对合同条件内约定的业主和承包商的权利、义务没有实质性改动，只是对施工方法、内容作局部性改动，属于正常的合同管理，按照合同的约定由工程师发布变更指令即可;而后者则属于对原合同需进行实质性改动，应由业主和承包商通过协商达成一致后，以补充协议的方式变更。土建工程受自然条件等外界的影响较大，工程情况比较复杂，且在招标阶段依据初步设计图纸招标，因此在施工合同履行过程中不可避免地会发生变更。
77.本题考核的知识点为竣工检验和移交工程。工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前14 d以书面形式向工程师申请颁发接收证书。工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主。业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认业主占用日为竣工日。工程师接到承包商申请后的28 d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。基本竣工是指工程已通过竣工检验，能够按照预定目的交给业主占用或使用，而非完成了合同规定的包括扫尾、清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工。
78.本题考核的知识点为承包商向工程师报送的竣工报表内容。颁发工程接收证书后的 84 d内，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。报表内容包括：
(1)到工程接收证书中指明的竣工日止，根据合同完成全部工作的最终价值;
(2)承包商认为应该支付给他的其他款项，如要求的索赔款、应退还的部分保留金等;
(3)承包商认为根据合同应支付给他的估算总额。所谓“估算总额”是指这笔金额还未经过工程师审核同意。估算总额应在竣工结算报表中单独列出，以便工程师签发支付证书。
79.本题考核的知识点为承包人的索赔。承包人的索赔程序通常可分为以下几个步骤：①承包人提出索赔要求;②工程师审核索赔报告;③确定合理的补偿额;④发包人审查索赔处理;⑤承包人是否接受最终索赔处理。
80.本题考核的知识点为工程师对索赔的预防和减少。工程师对索赔的预防和减少应做到：①正确理解合同规定;②做好日常监理工作，随时与承包人保持协调;③尽量为承包人提供力所能及的帮助;④建立和维护工程师处理合同事务的威信。
温馨提示：各位考友可进入监理工程师考试论坛与广大考友一起学习交流。
编辑推荐：