短信预约提醒成功
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。
A.委托代理
B.法定代理
C.转代理
D.指定代理
2.基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为( )。
A.法定代理
B.指定代理
C.转代理
D.委托代理
3.当事人以除土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产以外财产抵押的，( )。
A.可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效
B.必须自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效
C.必须自愿办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效
D.可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效
4.关于抵押权实现的表述中，不正确的是( )。
A.抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有
B.抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款不足部分由债务人清偿
C.债务履行期届满抵押权人未受清偿且双方协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼
D.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以直接以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿
5.定金的数额由当事人约定，但不得超过( )。
A.主合同与从合同标的总额的20%
B.主合同标的额的20%
C.主合同与从合同标的总额的10%
D.主合同标的额的10%
6.施工项目的投标担保应当在投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金，也可以提供第三人的信用担保(保证)，一般是由( )向招标人出具投标保函或者投标保证书。
A.银行或者担保公司
B.银行或者投标人
C.担保公司或者投标人
D.银行或者监理单位
7.合同鉴证由( )办理。
A.市级以上工商行政管理机关
B.县级以上税务管理机关
C.县级以上工商行政管理机关
D.县级以上公安机关
8.合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同是( )。
A.有偿合同
B.无偿合同
C.计划合同
D.诺成合同
9.非受要约人向要约人做出的接受要约的意思表示是( )。
A.承诺
B.要约
C.要约邀请
D.新要约
10.甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为( )。
A.甲签字、盖章时
B.乙收到合同书时
C.乙签字、盖章时
D.甲、乙达成协议时
温馨提示：各位考友可进入监理工程师考试论坛与广大考友一起学习交流。
编辑推荐：
11.关于要式合同成立的叙述中，有误的是( )。
A.当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立
B.合同书的表现形式是多样的，通常情况下双方签字、盖章必须同时完成
C.双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点
D.当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书
12.关于要约的表述中，不正确的是( )。
A.要约必须是特定人的意思表示
B.要约必须是以缔结合同为目的
C.要约必须具备合同的一般条款
D.要约必须由相对人承诺，且相对人必须为不特定的多数人
13.关于合同生效的时间的表述中，有误的是( )。
A.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效
B.口头合同自受要约人承诺时生效
C.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然已经履行全部或者主要义务的，但未采用书面形式的，视为合同无效
D.合同中有违反法律或社会公共利益的条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力
14.善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理称为( )。
A.表见代理
B.无权代理
C.越权代理
D.指定代理
15.违反法律、行政法规的强制性规定的合同是( )。
A.有效的
B.无效的
C.可变更的
D.效力待定的
16.下列选项中，属于无效合同的是( )。
A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同
B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同
C.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同
D.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
17.关于合同转让的叙述中，不正确的是( )。
A.合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第三人的，应当取得合同另一方的同意，并不得牟利
B.合同的转让包括债权转让和债务承担两种情况，但当事人不得将权利、义务一并转让
C.合同的权利、义务转让给第三人后，该第三人取代原当事人在合同中的法律地位
D.合同的权利、义务的转让，除另有约定外。原合同的当事人之间以及转让人与受让人之间应当采用书面形式
18.甲公司欠某供应商1 000万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的1 000万元债务的清偿问题的说法，正确的是( )。
A.应当由乙、丙两公司承担连带清偿责任
B.乙公司与丙公司均不承担清偿责任
C.应当由甲公司承担全部债务
D.应当由乙公司承担全部债务
19.关于继续履行的叙述中，不正确的是( )。
A.承担赔偿金或者违约金责任可以免除当事人的履约责任
B.对于金钱债务，违约方必须继续履行，没有别的方式可以替代
C.当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬
D.继续履行是指违反合同的当事人不论是否承担了赔偿金或者承担了其他形式的违约责任，都必须根据对方的要求，在自己能够履行的条件下，对合同未履行的部分继续履行
20.根据《合同法》的规定，承担违约责任是以( )为原则的。
A.补偿性
B.强制性
C.惩罚性
D.自愿性
21.合同争议的解决方法中，( )没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行。
A.调解和仲裁
B.和解和调解
C.仲裁和诉讼
D.仲裁和和解
22.根据工程项目招标初评阶段的投标书修正原则，当投标文件中的总价金额与单价金额不一致时，应( )。
A.以总价金额为准
B.以单价金额为准
C.淘汰该标书
D.重新进行核算
23.监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过( )d的准工作时间。
A.14
B.21
C.42
D.84
24.委托监理合同中，由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金，或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上，监理人可单方面提出( )。
A.终止合同
B.暂停合同
C.撤销合同
D.变更合同
25.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计合同采用定金担保，合同总价的( )为定金。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
26.设计合同履行过程中，发包人的责任不包括( )。
A.提供必要的现场工作条件
B.解决施工中出现的问题
C.外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
27.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应按( )的市场价格履行。
A.订立合同时订立地
B.履行合同时履行地
C.履行合同时订立地
D.订立合同时履行地
28.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是( )。
A.施工履约保证
B.施工预付款保证
C.施工投标保证
D.质量保证金保证
29.发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项属于( ).
A.合同约定的合同价款
B.追加的合同价款
C.工程预付款
D.工程进度款
30.工程师在接到延期开工申请后的( )内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。
A.24 h
B.48 h
C.7 d
D. 14 d
31.对于中间验收，应在专用条款中约定，对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验，不应影响后续工程的施工;( )应为检验和试验提供便利条件。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.发包人和承包人共同
32.发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括( )。
A.提前竣工的机器设备要求
B.发包人为赶工应提供的方便条件
C.提前竣工所需的追加合同价款
D.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施
33.确定建设工程施工合同变更价款的原则不包括( )。
A-合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款
B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
C.合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
D.合同中有类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
34.施工合同履行过程中，不属于不可抗力的是( )。
A.战争
B.动乱
C.爆炸
D.洪水
35.下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是( )。
A.联合体投标没有联合体协议书
B.投标报价的大写金额与小写金额不一致
C.投标文件没有投标人授权代表的签字
D.投标工期长于招标文件要求的工期
36.施工合同履行过程中，工程师不能按时参加试车，须在开始试车前( )以书面形式向承包人提出延期要求。
A.24 h
B.48 h
C.1 d
D.2 d
37.施工合同履行过程中，中间竣工工程的范围和竣工时间，由( )在专用条款内约定。
A.监理人
B.发包人
C.承包人
D.发包人和承包人共同
38.项目总投资在( )万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须采用招标方式委托工作任务。
A.500
B.1 000
C.3 000
D.5 000
39.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。
A.委托人增加的监理工作内容过多
B.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料
C.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工
D.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年
40.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，保留金是按合同约定从( )中相应扣减的一笔金额。
A.合同价内的暂列金
B.业主应交付的预付款
C.承包商应交付的定金
D.承包商应得的工程进度款
41.FIDIC《施工合同条件》通用条款中未明确规定业主必须向承包商提供( )，具体工程的合同内是否包括此条款，取决于业主主动选用或融资机构的强制性规定。
A.投标保函
B.履约保函
C.支付保函
D.预付款保函
42.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和( )。
A.平均赔偿限额
B.最高赔偿限额
C.有限赔偿限额
D.最低赔偿限额
43.FIDIC《施工合同条件》规定，成为争端裁决委员会成员应具有的条件不包括( )。 {
A.在合同的解释方面有经验
B.对承包合同的履行有经验
C.能流利地使用合同中规定的交流语言
D.在仲裁方面有高的声望
44.FIDIC《施工合同条件》通用条件规定，承包商应按照合同的要求建立一套( )，以保证施工符合合同要求。
A.进度管理体系
B.变更管理体系
C.质量管理体系
D.进度款的支付管理体系
45.FIDIC《施工合同条件》规定，预付款又称动员预付款，是业主为了帮助( )解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。
A.承包商
B.分包商
C.工程师
D.指定分包商
46.FIDIC《施-K合同条件》规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前( )d将某一确定的日期通知工程师，说明此日后已准备好进行竣工检验。
A.7
B.14
C.21
D.28
47.FIDIC《施工合同条件》规定，如果工程或某区段未能通过竣工检验，承包商对缺陷进行修复和改正后，( )。
A.在相同条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验
B.在降低条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验
C.在增加条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验
D.直接通过竣工检验
48.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，关于分包工程的合同价格，表述不正确的是( )。
A.分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中接受的价格
B.由于承包商在分包合同履行过程中负有对分包商的施工进行监督、管理、协调责任，应收取相应的分包管理费
C.分包合同的价格等于主合同中所约定的该部分工程价格
D.承包商采用邀请招标或议标方式选择分包商时，通常要求对方就分包工程进行报价，然后与其协商而形成合同
49.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，在引起承包人损失的事件中，承包人仅可索赔工期的是( )。
A.业主提前占用工程
B.非承包人原因检验导致施工的延误
C-施工中遇到文物和古迹
D.异常不利的气候条件
50.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，如果在( )d内既未予答复，也未对承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。
A.7
B.15
C.28
D.30
二、多项选择题(共35题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
51.法人成立应具备的条件包括( )。
A.依法成立
B.能够独立承担民事责任
C.具有3名以上高级管理人员
D.有必要的财产或者经费
E.有自己的名称、组织机构和场所
52.以代理权产生的依据不同，可将代理分为( )。
A.指定代理
B.法定代理
C.转代理
D.委托代理
E.无权代理
53.保证担保的范围包括( )。
A.抵押物的全款
B.主债权及利息
C.违约金
D.损害赔偿金
E.实现债权的费用
54.发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是( )。
A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖
B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出
D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价
E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除
55.根据《合同法》的规定，下列关于合同变更的表述，正确的有( )。
A.变更必须采用书面形式
B.当事人可以将合同转让给他人
C.当事人经过协商可以改变某些条款的约定
D.必须以明确的新条款内容更换相应条款内容
E.变更的条款对当事人双方有约束力
56.合同的形式中，除口头和书面形式以外的其他形式包括( )。
A.电报、电传
B.公证
C.登记
D.审批
E.数据电文
57.资格预审文件分为资格预审须知和资格预审表两大部分，其中资格预审须知的内容包括( )。
A.合同条件
B.图纸和技术资料
C.招标工程概况
D.工程量清单
E.对投标人的基本要求和指导投标人填写资格预审文件的有关说明
58.合同中免责条款无效的是( )。
A.自然灾害造成标的物灭失的
B.造成对方部分财产损失的
C.造成对方人身伤害的
D.因故意造成对方财产损失的
E.因重大过失造成对方财产损失的
59.合同履行过程中，先履行一方有确切证据证明对方有( )，可以中止履行。
A.丧失商业信誉的情形
B.经营状况严重恶化的情形
C.经营业绩下滑的情形
D.转移财产、抽逃资金，以逃避债务的情形
E.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形
60.当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方也可以要求继续履行。但除外情形包括( )。
A.债务人主观上不愿继续履行
B.债务的标的不适于强制履行
C.法律上或者事实上不能履行
D.债权人在合理期限内未要求履行
E.债务的标的履行费用过高
61.当事人提出证据证明裁决( )，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
A.没有仲裁协议的
B.裁决所根据的证据是伪造的
C.对方当事人隐瞒了部分证据的
D.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的
E.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的
62.招标阶段的主要工作内容包括( )。
A.发布招标公告
B.发出招标文件
C.资格预审
D.现场考察
E.确定中标人
63.设计投标书的评审内容主要包括( )。
A.设计方案的优劣
B.设计进度快慢
C.投入、产出经济效益比较
D.参与人员的权威性
E.设计资历和社会信誉
64.委托监理合同中赋予监理人的权利包括( )。
A.终止合同的权利
B.完成监理任务后获得酬金的权利
C.负责合同的协调管理工作
D.对监理合同转让和分包的监督
E.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作
65.建设工程委托监理合同中规定，委托人应为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作。协助工作的内容包括( )o
A.完成监理任务后给付全部酬金
B.审核承包人索赔的义务
C.为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务
D.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料
E.将授予监理人的监理权利，以及监理人监理机构主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方，并在第三方签订的合同中予以明确
66.我国现行的监理费用计算方法之一是按监理工程概预算的百分比计收，下列关于这一方法的表述中，正确的有( )。
A.比较简便、科学
B.在国际上是一种比较常用的方法
C.主要适用于单工种的工程
D.主要适用于临时性的工程
E.主要适用于新建、改建、扩建的工程 .
67.合同协议书是施工合同的总纲性法律文件，标准化的协议书格式文字量不大，需要结合承包工程特点填写，约定的主要内容包括( )。
A.工程概况
B.工程承包范围
C.合同工期
D.质量标准
E.合同条款
68.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中规定的合同计价方式有( )。
A.单项价格合同
B.固定价格合同
C.可调价格合同
D.成本加酬金合同
E.成本加奖金合同
69.下列关于建设工程承包人修改进度计划的表述中，正确的是( )。
A.不管实际进度是超前还是滞后于计划进度，只要与计划进度不符时，工程师都有权通知承包人修改进度计划
B.承包人应当按照工程师的要求修改进度计划并提出相应措施，经工程师确认后执行
C.因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果应由承包人和发包人共同承担
D.因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，工程师应该对确认后的改进措施效果负责
E.如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任
70.施工合同履行过程中，关于试车双方应履行的责任的表述中，正确的是( )。
A.由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装
B.由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装
C.由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期给予顺延
D.试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担
E.工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24 h后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续
71.建设工程竣工验收过程中，竣工验收组主要审查( )单位提供的工程档案资料。
A.勘察
B.设计
C.施工
D.监理
E.预算
72.建设工程施工合同的特点主要表现在( )。
A.合同主体的单一性
B.合同履行期限的长期性
C.合同标的的特殊性
D.合同内容的复杂性
E.合同形式的多样性
73.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，进度计划的内容一般应包括( )。
A.实施工程的进度计划
B.每个指定分包商施工各阶段的安排
C.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间
D.保证计划实施的说明文件
E.工程师对施工进度的监督
74.FIDIC《施工合同条件》规定，合同履行中涉及的几个期限包括( )。
A.合同工期
B.施工期
C.延误工期
D.合同有效期
E.缺陷通知期
75.根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》的规定，划分分包合同责任时应遵循的基本原则有( )。
A.不论是承包商选择的分包商，还是业主选定的指定分包商，均不允许与业主有任何私下约定
B.没有征得承包商同意，分包商不得将任何部分转让或分包出去
C.任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长、施工成本的增加和修复缺陷的费用，均应由承包商给予补偿
D.承包商应该保障分包商免于承担非分包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿，保障程度应与业主按合同保障承包商的程度相类似
E.从业主处获得批准的索赔款为承包商就该索赔对分包商承担责任的先决条件
76.FIDIC《施工合同条件》规定，工程进度款的支付程序应包括( )。
A.工程师签证
B.承包商支付
C.工程量计量
D.承包商提供报表
E.业主支付
77.《合同法》规定的合同变更条件包括( )。
A.有效的合同
B.协商一致
C.变更内容明确
D.须经合同管理机关批准
E.合同当事人一方确有变更理由和依据
78.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，接到分包商的支付报表后，承包商代表应对照分包合同工程量清单中的工作项目、单价或价格复核取费的合理性和计算的正确性，并依据分包合同的约定扣除( )等后，核准该阶段应付给分包商的金额。
A.分包管理费
B.对分包施工支援的实际应收款项
C.预付款
D.保留金
E.材料费、设备费
79.工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括( )。
A.业主延误移交施工现场
B.不可抗力造成的损失
C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失
D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿
E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响
80.工程师在“工程延期审批表”和“费用索赔审批表”中应该简明地叙述( )，论述承包人索赔的合理及不合理方面。
A.索赔事项
B.索赔理由
C.索赔结论
D.建议延长的工期
E.建议给予补偿的金额
参考答案及解析
一、单项选择题
1.A 2.D 3.A 4.D 5.B6.A 7.C 8.A 9.B 10.C11.B 12.D 13.C 14.A 15.B
16.B 17.B 18.A 19.A 20.A21.B 22.B 23.C 24.A 25.B26.B 27.D 28.C 29.C 30.B
31.A 32.A 33.D 34.C 35.B36.A 37.D 38.C 39.D 40.D41.C 42.B 43.D 44.C 45.A
46.C 47.A 48.C 49.D 50.C
二、多项选择题
51.ABDE 52.ABD 53.BCDE 54.AD 55.CDE
56.BCD 57.CE 58.CDE 59.ABDE 60.BCDE
61.ABDE 62.ABCD 63.ABCE 64.AB 65.CDE
66.ABE 67.ABCD 68.BCD 69.ABE 70.ABDE
71.ABCD 72.BCD 73.ABCD 74.ABC 75.ABCE
76.ACDE 77.ACE 78.ABCD 79.AC 80.ABDE
【解析】
一、单项选择题
1.本题考核的知识点为委托代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等。
2.本题考核的知识点为委托代理的概念。委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。
3.本题考核的知识点为抵押登记与抵押财产的生效。当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效;当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。
4.本题考核的知识点为抵押权的实现。债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿;协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。
5.本题考核的知识点为定金的数额。定金是指当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
6.本题考核的知识点为施工投标保证。施工项目的投标担保应当在投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金;也可以提供第三人的信用担保(保证)，一般是由银行或者担保公司向招标人出具投标保函或者投标保证书。
7.本题考核的知识点为合同鉴证的管辖。合同鉴证由县级以上工商行政管理机关办理。
8.本题考核的知识点为有偿合同的概念。有偿合同是指合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同。
9.本题考核的知识点为承诺应具有的条件。承诺必须由受要约人做出，非受要约人向要约人做出的接受要约的意思表示是一种要约而非承诺。
10.本题考核的知识点为合同的成立。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。
11.本题考核的知识点为要式合同的成立。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。需要注意的是，合同书的表现形式是多样的，在很多情况下双方签字、盖章只要具备其中的一项即可。双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点。在建设工程施工合同履行中，有合法授权的一方代表签字确认的内容也可以作为合同的内容，就是这一法律规定在建设工程中的延伸。当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。
12.本题考核的知识点为要约。要约必须是特定人的意思表示，必须是以缔结合同为目的。要约必须是对相对人发出的行为，必须由相对人承诺，虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。另外，要约必须具备合同的一般条款。
13.本题考核的知识点为合同的生效。口头合同自受要约人承诺时生效;书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效;法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或者主要义务的，可以视为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益的条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力。
14.本题考核的知识点为表见代理的概念。“表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。
15.本题考核的知识点为合同无效的情形。合同无效的情形包括：①一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同;②恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同;③以合法形式掩盖非法目的的合同;④损害社会公共利益。
16.本题考核的知识点为合同无效的情形。合同无效的情形包括：①一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同;②恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同;③以合法形式掩盖非法目的的合同;④损害社会公共利益。
17.本题考核的知识点为合同转让。《民法通则》规定，合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第三人的，应当取得合同另一方的同意，并不得牟利。合同的权利、义务的转让，除另有约定外，原合同的当事人之间以及转让人与受让人之间应当采用书面形式。合同的权利、义务转让给第三人后，该第三人取代原当事人在合同中的法律地位。合同的转让包括债权转让和债务承担两种情况，当事人也可将权利、义务一并转让。
18.本题考核的知识点为法人的分立。当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或者其他组织行使合同权利，履行合同义务。当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定外，由分立的法人或其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务。
19.本题考核的知识点为承担违约责任方式中的继续履行。继续履行是指违反合同的当事人不论是否承担了赔偿金或者承担了其他形式的违约责任，都必须根据对方的要求，在自己能够履行的条件下，对合同未履行的部分继续履行。特别是金钱债务，违约方必须继续履行，因为金钱是一般等价物，没有别的方式可以替代履行。因此，当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
20.本题考核的知识点为承担违约责任的原则。《合同法》规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。
21.本题考核的知识点为解决合同争议的方法。在合同争议的解决方法中，和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行。
22.本题考核的知识点为建设工程招标程序中的评标。商务标中出现以下情况时，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。如果投标人拒绝签字，则按投标人违约对待，不仅投标无效，而且没收其投标保证金。修正错误的原则是：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
23.本题考核的知识点为额外工作。“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42 d的准备工作时间。
24.本题考核的知识点为委托监理合同中赋予监理人的权利。如果由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金，或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上，监理人可按照终止合同规定程序，单方面提出终止合同，以保护自己的合法权益。
25.本题考核的知识点为设计合同的定金。设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金。
26.本题考核的知识点为设计合同中发包人的责任。发包人的责任包括：①提供设计依据资料;②提供必要的现场工作条件;③外部协调工作;④其他相关工作;⑤保护设计人的知识产权;⑥遵循合理设计周期的规律。
27.本题考核的知识点为合同全面履行的原则。对于价款或报酬不明的，应按订立合同时履行地的市场价格履行。
28.本题考核的知识点为施工中各种保证的有效期限。其中，投标保证的有效期限一般是从投标截止日起到确定中标人止。履约保证的有效期限从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止。预付款保证的有效期从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止。
29.本题考核的知识点为工程预付款的约定。施工合同的支付程序中是否有预付款，取决于工程的性质、承包工程量的大小以及发包人在招标文件中的规定。预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项。在专用条款内应约定预付款总额、一次或分阶段支付的时间及每次付款的比例(或金额)、扣回的时间及每次扣回的计算方法、是否需要承包人提供预付款保函等相关内容。
30.本题考核的知识点为承包人要求的延期开工。承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7 d，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48 h内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。
31.本题考核的知识点为隐蔽工程与重新检验。由于隐蔽工程在施工中一旦完成隐蔽，将很难再对其进行质量检查(这种检查往往成本很大)，因此必须在隐蔽前进行检查验收。对于中间验收，应在专用条款中约定，对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验，不应影响后续工程的施工。发包人应为检验和试验提供便利条件。
32.本题考核的知识点为提前竣工协议的内容。提前竣工协议应包括以下方面的内容：①提前竣工的时间;②发包人为赶工应提供的方便条件;③承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施;④提前竣工所需的追加合同价款等。承包人按照协议修订进度计划和制定相应的措施，工程师同意后执行。发包方为赶工提供必要的方便条件。
33.本题考核的知识点为确定变更价款的原则。确定变更价款时应遵循的原则有：①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;②合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
34.本题考核的知识点为不可抗力的范围。建设工程施工中的不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾以及专用条款约定的风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害。
35.本题考核的知识点为投标文件对招标文件响应的细微偏差的情形。A项为无效标书的情形。B、D项为未作实质性响应的重大偏差，属于初评阶段应该淘汰的投标书。
36.本题考核的知识点为竣工前的试车。工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24 h以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48 h。
37.本题考核的知识点为工程验收后的管理。中间竣工工程的范围和竣工时间，由双方在专用条款内约定。
38.本题考核的知识点为建设工程必须招标的范围。工程项目总投资在3 000万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，也必须采用招标方式委托工作任务。
39.本题考核的知识点为委托监理合同中，监理人终止合同的权利。如果由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金，或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上，监理人可按照终止合同规定程序，单方面提出终止合同，以保护自己的合法权益。
40.本题考核的知识点为保留金的概念。保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。
41.本题考核的知识点为保留金的概念。保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。
42.本题考核的知识点为承包商延误工期。因承包商责任的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和最高赔偿限额。
43.本题考核的知识点为争端裁决委员会。争端裁决委员会属于非强制性但具有法律效力的行为，相当于我国法律中解决合同争议的调解，但其性质则属于个人委托。成员应满足以下要求：①对承包合同的履行有经验;②在合同的解释方面有经验;③能流利地使用合同中规定的交流语言。
44.本题考核的知识点为承包商的质量体系。承包商应按照合同的要求建立一套质量管理体系，以保证施工符合合同要求。
45.本题考核的知识点为预付款的概念。预付款又称动员预付款，是业主为了帮助承包商解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。
46.本题考核的知识点为竣工检验。承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前21 d将某一确定的日期通知工程师，说明此日后已准备好进行竣工检验。
47.本题考核的知识点为重新检验。如果工程或某区段未能通过竣工检验，承包商对缺陷进行修复和改正，在相同条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验。
48.本题考核的知识点为FIDIC《分包合同条件》下分包工程的合同价格。承包商采用邀请招标或议标方式选择分包商时，通常要求对方就分包工程进行报价，然后与其协商而形成合同。分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中接受的价格。由于承包商在分包合同履行过程中负有对分包商的施工进行监督、管理、协调责任，应收取相应的分包管理费，并非将主合同中该部分工程的价格都转付给分包商，因此分包合同的价格不一定等于主合同中所约定的该部分工程价格。
49.本题考核的知识点为承包人的索赔。承包人仅可索赔工期的情形包括变更导致竣工时间的延长、异常不利的气候条件等。
50.本题考核的知识点为工程师的索赔处理决定。《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，如果在28 d内既未予答复，也未对承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。
二、多项选择题
51.本题考核的知识点为法人应当具备的条件。法人应当具备以下条件：
(1)依法成立;
(2)有必要的财产或者经费;
(3)有自己的名称、组织机构和场所;
(4)能够独立承担民事责任。
52.本题考核的知识点为代理的种类。以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。
53.本题考核的知识点为保证担保的范围。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。
54.本题考核的知识点为保证担保的范围。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。
55.本题考核的知识点为合同变更。合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议。《合同法》规定，当事人协商一致可以变更合同。合同变更必须针对有效的合同，协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同。有效的合同变更必须要有明确的合同内容的变更。如果当事人对合同的变更约定不明确，视为没有变更。
56.本题考核的知识点为合同的形式。合同的形式是当事人意思表示一致的外在表现形式。一般认为，合同的形式可分为书面形式、口头形式和其他形式。其中的其他形式包括公证、审批、登记等形式。
57.本题考核的知识点为资格预审须知的内容。资格预审须知内容包括招标工程概况和工作范围介绍，对投标人的基本要求和指导投标人填写资格预审文件的有关说明。
58.本题考核的知识点为合同免责条款。合同免责条款，是指当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款。当然，并不是所有的免责条款都无效，合同中的下列免责条款无效：①造成对方人身伤害的;②因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
59.本题考核的知识点为先履行抗辩权。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：①经营状况严重恶化;②转移财产、抽逃资金，以逃避债务的;③丧失商业信誉;④有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
60.本题考核的知识点为承担违约责任的方式。当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方也可以要求继续履行。但有下列情形之一的除外：①法律上或者事实上不能履行;②债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高;③债权人在合理期限内未要求履行。
61.本题考核的知识点为申请撤销裁决的情形。当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：
(1)没有仲裁协议的;
(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的;
(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;
(4)裁决所根据的证据是伪造的;
(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;
(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。
62.本题考核的知识点为招标阶段的主要工作。招标阶段的主要工作内容包括：发布招标公告;资格预审;发出招标文件;现场考察;解答投标人的质疑。确定中标人是决标成交阶段的主要工作内容。
63.本题考核的知识点为设计方案评审的内容。设计方案评审内容主要包括：设计指导思想是否正确;设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平;总体布置的合理性，场地利用系数是否合理;工艺流程是否先进;设备选型的适用性;主要建筑物、构筑物的结构是否合理，造型是否美观大方并与周围环境协调;“三废”治理方案是否有效以及其他有关问题。
64.本题考核的知识点为委托监理合同中赋予监理人的权利。委托监理合同中赋予监理人的权利包括：①完成监理任务后获得酬金的权利;②终止合同的权利。
65.本题考核的知识点为建设工程委托监理合同中委托人的义务。委托人应为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作。协助工作包括以下几方面内容。
(1)将授予监理人的监理权利，以及监理人监理机构主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方，并在第三方签订的合同中予以明确。
(2)在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料。
(3)为监理人驻工地、监理机构开展正常工作提供协助服务。服务内容包括信息服务、物质服务和人员服务三个方面。
66.本题考核的知识点为我国现行的监理计算方法。按监理工程概预算百分比计收，比较简便、科学，在国际上也是一种常用的方法，一般情况下，新建、改建、扩建的工程，都应采用这种方式。
67.本题考核的知识点为建设工程施工合同范本。合同协议书是施工合同的总纲性法律文件，经过双方当事人签字盖章后合同即成立。标准化的协议书格式文字量不大，需要结合承包工程特点填写的约定主要内容包括：工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、合同生效时间，并明确对双方有约束力的合同文件组成。
68.本题考核的知识点为合同的计价方式。可选择的计价方式有：①固定价格合同;②可调价格合同;③成本加酬金合同。
69.本题考核的知识点为承包人修改进度计划的内容。实际施工过程中，由于受到外界环境条件、人为条件、现场情况等的限制，经常出现与承包人开工前编制施工进度计划时预计的施工条件有出入的情况，导致实际施工进度与计划进度不符。不管实际进度是超前还是滞后于计划进度，只要与计划进度不符时，工程师都有权通知承包人修改进度计划，以便更好地进行后续施工的协调管理。承包人应当按照工程师的要求修改进度计划并提出相应措施，经工程师确认后执行。因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果都应由承包人自行承担。工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此，如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任。
70.本题考核的知识点为工程试车中双方的责任。工程试车中双方的责任包括：①由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装;②由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装;③由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延;④试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担;⑤工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24 h后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。
71.本题考核的知识点为工程验收步骤。验收组应审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位提供的工程档案资料。
72.本题考核的知识点为建设工程施工合同的特点。建设工程施工合同的特点主要表现在：
(1)合同标的的特殊性;
(2)合同履行期限的长期性;
(3)合同内容的复杂性。
73.本题考核的知识点为进度计划的内容。进度计划的内容一般应包括：①实施工程的进度计划;②每个指定分包商施工各阶段的安排;③合同中规定的重要检查、检验的次序和时间;④保证计划实施的说明文件。
74.本题考核的知识点为合同履行中涉及的几个期限。合同履行中涉及的几个期限包括：①合同工期;②施工期从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工期;③缺陷通知期;④合同有效期。
75.本题考核的知识点为划分分包合同责任的基本原则。为了保护当事人双方的合法权益，分包合同通用条件中明确规定了双方履行合同中应遵循的基本原则有：①分包商应承担并履行与分包工程有关的主合同规定承包商的所有义务和责任，保障承包商免于承担由于分包商的违约行为，业主根据主合同要求承包商负责的损害赔偿或任何第三方的索赔;②不论是承包商选择的分包商，还是业主选定的指定分包商，均不允许与业主有任何私下约定;③为了约束分包商忠实履行合同义务，承包商可以要求分包商提供相应的履约保函;④没有征得承包商同意，分包商不得将任何部分转让或分包出去。
76.本题考核的知识点为工程进度款的支付程序。工程进度款的支付程序包括：
(1)工程量计量;(2)承包商提供报表;(3)工程师签证;(4)业主支付。
77.本题考核的知识点为合同变更的条件。合同变更必须针对有效的合同，协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同。有效的合同变更必须要有明确的合同内容的变更。如果当事人对合同的变更约定不明确，视为没有变更。
78.本题考核的知识点为分包工程的支付管理。接到分包商的支付报表后，承包商代表首先对照分包合同工程量清单中的工作项目、单价或价格复核取费的合理性和计算的正确性，并依据分包合同的约定扣除预付款、保留金、对分包施工支援的实际应收款项、分包管理费等后，核准该阶段应付给分包商的金额。
79.本题考核的知识点为承包人的索赔。应给予承包商利润补偿的情况包括业主延误移交施工现场、业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失、业主提前占有工程等。
80.本题考核的知识点为工程师索赔处理决定。工程师在“工程延期审批表”和“费用索赔审批表”中应该简明地叙述索赔事项、理由和建议给予补偿的金额及延长的工期，论述承包人索赔的合理方面及不合理方面。
温馨提示：各位考友可进入监理工程师考试论坛与广大考友一起学习交流。
编辑推荐：