短信预约提醒成功
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是( )。
A.建筑物
B.施工工程技术
C.施工工程款
D.工程施工行为
2.有关合同鉴证的作用的表述，错误的是( )。
A.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷
B.经过鉴证审查，鉴证过的文书，人民法院可以直接作为认定事实的根据，提高工作效率
C.经过鉴证审查，可以使合同的内容符合国家的法律、行政法规的规定，有利于纠正违法
合同
D.经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，督促当事人认真履行合同，提高履约率
3.代理具有的特征中不包括( )。
A.代理人对代理行为承担民事责任
B.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
C.代理人以被代理人的名义实施代理行为
D.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志
4.建筑工程一切险的保险人对因( )造成的损失不负责赔偿。
A.暴雨、洪水
B.人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象
C.无法控制并造成物质损失的突发性事件
D.领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失
5.关于承诺期限的表述，有误的是( )。
A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算
B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达
C.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外
D.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
6.下列担保方式中，( )是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。
A.质押
B.留置
C.抵押
D.定金
7.以下对格式条款的理解，不正确的是( )。
A.提供格式条款一方免除自身责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效
B.格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款，也可以是合同的所有条款为格式条款
C.格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款
D.格式条款又被称为强制性条款，提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择
8.某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为( )之日。
A.抵押合同签字、盖章
B.到房产行政主管部门登记
C.到公证部门办理公证
D.贷款合同生效
9.下列合同中，属于从合同的是( )。
A.赠与合同
B.担保合同
C.建设工程合同
D.加工承揽合同
10.发包人在建设工程招标投标中或者合同谈判中知悉对方的商业秘密，如果泄露或者不正当使用，给承包人造成损失的，应当承担损害赔偿责任，该发包人承担的缔约过失责任属于( )。
A.违反缔约中的保密义务
B.假借订立合同，恶意进行磋商
C.有违背诚实信用原则的行为
D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
温馨提示：各位考友可进入监理工程师考试论坛与广大考友一起学习交流。
编辑推荐：
11.执行政府定价或政府指导价的合同，逾期交付标的物的，遇价格下降时，按( )执行。
A.原价格
B.新价格
C.订立时的市场价格
D.交付时的市场价格
12.建设工程施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，发包人依据的是( )。
A.不安抗辩权
B.同时履行抗辩权
C.后履行抗辩权
D.不履行抗辩权
13.在现代经济生活中，大部分合同都是( )，这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。
A.双务合同
B.诺成合同
C.单务合同
D.无偿合同
14.下列有关代位权的表述，正确的是( )。
A.代位权行使的费用由债权人自行承担
B.债权人必须以债务人名义行使代位权
C.债权人代位权的行使必须取得债务人的同意.
D.代住权的行使范围以债权人的债权为限
15.根据《中华人民共和国合同法》规定，非受要约人责任原因延误到达的承诺( )。
A.有效
B.无效
C.除非要约人及时通知受要约人该承诺有效，否则该承诺视为新要约
D.除非要约人及时通知受要约人不接受该承诺，否则承诺有效
16.处理无效合同的主要方式是( )。
A.返回财产
B.撤销合同
C.赔偿损失
D.追缴财产，收归国有
17.公开招标在开标时，应当由( )。
A.招标人主持，投标人自愿参加
B.招标人主持，所有投标人均参加
C.招标监督机构主持，投标人自愿参加
D.招标监督机构主持，所有投标人均参加
18.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标价优惠l5万元。某投标人报价l 500万元，工期提前2个月。如果只考虑工期因素，则其评标价应为( )万元。
A.1 530
B.1 500
C.1 485
D.1 470
19.委托人对监理人履行合同的监督权利所体现的方面不包括( )。
A.对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权
B.对合同履行的监督权
C.对监理合同转让和分包的监督
D.对监理人员的控制监督
20.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为5家的方式。当排名第五的投标人放弃投标时，应当( )。
A.重新进行资格预审
B.仅允许排在前4名的投标人参加投标
C.由排名第六的投标人递补，维持5家投标人
D.改变预审合同标准，只设合同分，不限合格者数量
21.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单价金额不一致时，应当( )。
A.以单价金额为准，由评标委员会直接修正即可
B.以单价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
C.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可
D.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
22.采用评标价法对投标书的评审是以( )标书为最优。
A.评标价最低的
B.评标价最高的
C.投标报价最低的
D.投标报价最高的
23.监理合同履行中，“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过( )天的准备工作时间。
A.7
B.21
C.42
D.56
24.项目总投资在( )万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须采用招标方式委托工作任务。
A.1 000
B.2 000
C.3 000
D.5 000
25.判定设计人是否按期履行合同义务的标准是( )。
A.合同生效
B.设计期限
C.合同终止
D.工程验收
26.委托监理合同终止的标志是( )。
A.竣工验收完毕
B.工程保修期满
C.签订工程保修责任书
D.监理人收到监理报酬尾款
27.下列关于评标委员会的表述，错误的是( )。
A.评标委员会的成员人数应为5人以上单数
B.在评标委员会成员中，招标人以外的老师人数不得少于成员总数的1/3
C.评标委员会中的老师人选应在老师名册中以随机抽取的方式确定
D.与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已经进入的应当更换
28.选择监理单位一般采用( )方式，且邀请数量以3～5家为宜。
A.邀请招标
B.公开招标
C.议标
D.直接委托
29.经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收( )小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录。
A.12
B.24
C.48
D.56
30.如果造成工期延误的原因是承包人违约或者是应当由承包人承担的风险，则( )。
A.只顺延工期
B.可以顺延工期并赔偿费用
C.不顺延工期但赔偿费用
D.工期不能顺延
31.某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务的30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，建设单位承担解除合同后果责任的方式为( )。
A.设计院没收建设单位支付的定金
B.建设单位支付合同设计费的50%
C.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%
D.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的50%
32.虽然建设工程施工合同的当事人只有两方，但履行过程中涉及的主体却有许多种，内容的约定还需与其他相关合同协调，这所体现的是建设工程施工合同( )。
A.标的的特殊性
B.履行期限的长期性
C.主体的特定性
D.合同内容的复杂性
33.建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。
A.20%
B.30%
C.50%
D.70%
34.关于建设工程施工合同管理中发包人和承包人义务的表述，不正确的是( )。
A.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施为承包人的义务
B.办理施工许可证为发包人的义务.
C.属于合同约定的发包人义务，如果出现不按合同约定完成，导致工期延误或给承包人造成损失时，发包人应赔偿承包人的有关损失，延误的工期相应顺延
D.已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，发包人承担修复费用
35.建设工程施工合同管理中，有关承包人要求延期开工的说法，不正确的是( )。
A.如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意
B.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不予顺延
C.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为不同意承包人的要求
D.承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求
36.建设工程施工合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后，按照计算合同价款的方法，给承包人增加的合同价款称为( )。
A.费用
B.追加合同价款
C.可调价款
D.成本加酬金合同
37.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业及可能损坏道路、管线、电力、通信等公共设施法律法规规定的申请批准手续是( )的义务。
A.承包人
B.发包人
C.设计人
D.总工程师
38.施工需要使用专利技术或特殊工艺施工时，按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，( )。
A.如果是发包人要求使用的，发包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担申报、试验、使用等费用
B.如果是发包人要求使用的，承包人应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用
C.如果是承包人要求使用的，发包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担申报、试验、使用等费用
D.如果是承包人要求使用的，承包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担申报、试验、使用等费用
39.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，施工中发包人供应的材料由承包人检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。
A.承包人承担相应的费用，工期相应顺延
B.承包人承担相应的费用，工期不予顺延
C.发包人承担相应的费用，工期相应顺延
D.发包人承担相应的费用，工期不予顺延
40.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，合同约定有工程预付款的，发包人应按规定的时间和数额支付预付款。为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前( )天。
A.7
B.14
C.21
D.28
41.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。
A.承包人承担全部费用，工期相应顺延
B.承包人承担全部费用，工期不予顺延
C.发包人承担全部费用，工期相应顺延
D.发包人承担全部费用，工期不予顺延
42.材料采购合同履行过程中，承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，由( )。
A.发包人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延
B.承包人承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延
C.发包人承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延
D.承包人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延
43.安装工程具备试车条件时，承包人应在试车前( )小时向工程师发出要求试车的书面通知。
A.12
B.24
C.48
D.72
44.在材料采购合同中，采购方对质量不合格的产品可提出书面异议。供货方在接到采购方的书面异议通知后，应在( )天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。
A.5
B.7
C.10
D.15
45.( )是业主为了帮助承包商解决施工前期开展工作时的资金短缺问题，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。
A.暂列金额
B.动员预付款
C.保留金
D.暂估价
46.FIDIC《施工合同条件》规定，业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的56天，如果逾期支付将承担延期付款的违约责任，延期付款的利息按银行贷款利率加( )计算。
A.1%
B.2%
C.3%
D.4%
47.FIDIC《施工合同条件》规定，承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位，业主雇用其他人完成后，这笔费用可从( )内扣除。
A.预付款
B.暂定金额
C.进度款
D.保留金
48.根据FIDIC《施工合同条件》，对符合竣工验收要求的工程，发包人应在收到工程竣工报告后( )天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的老师组成验收组，制定验收方案。
A.14
B.56
C.28
D.72
49.某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为300天，缺陷通知期为150天。施工过程中，经工程师批准顺延工期30天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( )天。
A.300
B.330
C.450
D.480
50.由于发包人或承包人违约及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出的索赔称为( )。
A.意外风险和不可预见因素索赔
B.工程变更索赔
C.工程延误索赔
D.合同被迫终止的索赔
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
51.委托代理关系可因( )等原因而终止。
A.代理期间届满
B.被代理人取消委托或代理人辞去委托
C.作为被代理人或者代理人的法人终止
D.被代理人取得或者恢复民事行为能力
E.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力
52.合同履行的原则主要包括( )等。
A.全面履行的原则
B.系统完善的原则
C.科学客观的原则
D.公正公平的原则
E.诚实信用的原则
53.有关要约和承诺生效的表述中，正确的是( )。
A.承诺必须以通知的方式作出
B.承诺的通知送达要约人时生效
C.只有投邮主义可以允许承诺撤回，而到达主义则不可能撤回
D.对于要约和承诺的生效，世界各国有不同的规定，但主要有投邮主义、到达主义和了解主义
E.采用数据电文形式订立合同的，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为要约的到达时间
54.有关承担违约责任中继续履行的理解，有误的是( )。
A.承担赔偿金或者违约金责任可以免除当事人的履约责任
B.债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高的不适用继续履行
C.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，终止履行债务
D.当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬
E.对于金钱债务，违约方必须继续履行，因为金钱是一般等价物，没有别的方式可以替代履行
55.《中华人民共和国合同法》规定，在采用格式条款合同时，( )。
A.提供者应提请对方注意免责条款
B.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款
C.合同条款必须经与对方协调一致后确定
D.提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系
E.当对格式条款有两种以上解释且两种解释发生争议时，应当作出不利于非提供方的解释
56.合同生效应当具备的条件包括( )。
A.意思表示真实
B.不违反法律或者社会公共利益
C.当事人具有合格的法定代理人
D.当事人合并或分立后对合同效力无影响
E.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
57.大型工程项目的评标工作程序中，初评的检查内容包括( )等。
A.投标保证有效性
B.报送资料的完整性
C.对各投标书进行技术和商务方面的审查
D.报价计算的正确性
E.投标书与招标文件的要求有无实质性背离
58.M、N公司签订合同，M公司将合同中的部分义务转让给P公司完成，依照《中华人民共和国合同法》规定，其法律关系特点为( )。
A.M、N公司作为合同主体不变
B.P公司可以对N公司行使抗辩权
C.N公司不能强迫P公司履行义务
D.N公司可以要求P公司履行转让的义务
E.P公司不履行义务，应对N公司承担违约责任
59.施工招标时，可以折算成价格的评审要素一般包括( )。
A.技术建议可能带来的实际经济效益，按预定的比例折算后，在投标价内减去该值
B.实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分，不得给予相应的补项，应从报价上扣减
C.对其他可以折算为价格的要素，按照对招标人有利或不利的原则，在投标报价基础上增加或减少
D.投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处，以开标日为准，按一定的方法折算后，作为评审价格因素之一
E.投标书承诺的工期提前给项目可能带来的超前收益，以月为单位按预定计算规则折算为相应的货币值，从该投标人的报价中扣减此值
60.根据《中华人民共和国招标投标法》的要求，属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括( )。
A.国家投资、融资的项目
B.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目
D.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
E.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的项目
61.建设工程委托监理合同中，划分合同包的范围通常考虑的因素包括( )。
A.监理单位的资质
B.工程规模
C.工程项目的专业特点
D.监理费报价和费用组成
E.被监理合同的难易程度
62.建设工程勘察评标中，勘察投标书的主要评审内容包括( )。
A.勘察方案是否合理
B.报价是否合理
C.投入产出经济效益比较
D.勘察技术水平是否先进
E.各种所需勘察数据能否准确可靠
63.《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人的投标应当( )。
A.能够满足招标文件各项要求，并且报价最低
B.能够满足招标文件各项要求，并经评审价格最高
C.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求
D.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
E.能够满足招标文件各项要求，并经评审价格最低，但投标价格低于成本的除外
64.正常监理工作的酬金中，间接成本主要包括( )。
A.经营业务费
B.业务培训费、图书资料购置费
C.文具、纸张、账表、报刊、文印费用
D.固定资产及常用工器具、设备的使用费
E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用
65.根据《中华人民共和国合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有( )。
A.要约所处法律效力状态不同
B.撤回和撤销的目的不同
C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
D.受要约人对要约知晓的情况不同
E.对要约人的约束条件不同
66.标准化的协议书格式文字量不大，需要结合承包工程特点填写的约定主要内容包括( )等。
A.施工组织设计和工期
B.合同工期
C.工程承包范围
D.质量标准
E.合同生效时间
67.根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于定金罚则的表述，正确的是( )。
A.债务人履行债务后定金应当抵作价款或收回
B.给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金
C.收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金
D.当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保
E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，应当适用定金罚则
68.某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投标人未参加该现场考察，则( )。
A.参加现场考察的投标人的费用自行承担
B.参加现场考察的投标人的费用由招标人承担
C.未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任
D.参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任
E.未参加现场考察的投标人将被取消投标资格
69.设计合同履行过程中，设计人配合施工的义务体现在( )。
A.工程验收
B.设计交底
C.保护发包人的知识产权
D.对外商的设计资料进行审查
E.解决施工中出现的设计问题
70.《建设工程施工合同(示范文本)》由( )组成，并附有三个附件。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.建设工程施工合同
E.土木工程施工合同条件
71.发包人供应的材料设备与约定不符时，视具体情况不同，按照( )原则进行处理。
A.材料设备单价与合同约定不符时，由发包人承担所有差价
B.到货地点与合同约定不符时，承包人负责运至合同约定的地点
C.发包人供应材料的规格、型号与合同约定不符时，承包人可以代为调剂串换，并承担相应的费用
D.材料设备种类、规格、型号、数量、质量等级与合同约定不符时，承包人可以拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购
E.供应数量少于约定的数量时，发包人将数量补齐;多于合同约定的数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地
72.质量监督机构对建设工程的实体质量进行监督时，地基及基础工程抽查的主要内容包括( )。
A.地基检测报告和地基验槽记录
B.质量保证及见证取样送检检测资料
C.混凝土构件、钢结构构件制作和安装质量
D.抽查基础砌体、混凝土和防水等施工质量
E.分项、分部工程质量或评定资料及隐蔽工程验收记录
73.评标报告是评标委员会经过对各投标书评审后向招标人提出的结论性报告。作为定标的主要依据，评标报告应包括( )。
A.评标情况说明
B.对各个合格投标书的评价
C.合同条件
D.推荐的合格中标候选人
E.工程量清单
74.在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括( )。
A.投标人资质
B.监理大纲
C.监理人员的素质
D.监理单位业绩
E.监理费报价
75.某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工。开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则( )。
A.承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担
B.承包人应通过赶工在10月l0日竣工，赶工费用由发包人承担
C.承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励
D.如果工程在l0月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任
E.如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任
76.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于竣工后试车的表述，正确的是( )。
A.投料试车属于竣工验收后的带负荷试车
B.一般情况下承包人不参与竣工后的试车
C.试车费用由发包人和承包人共同承担
D.如果发包人需要承包人在试车时予以配合，应征得承包人同意
E.试车组织和试车工作由发包人负责
77.根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程项目竣工验收的步骤主要包括( )。
A.验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位提供的工程档案资料
B.查验工程实体质量
C.验收组通过查验后，对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价，形成工程竣工验收意见
D.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应报请当地建设行政主管部门或监督机构决定
E.发包人、承包人、勘察、设计、监理单位分别向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准的情况
78.工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括( )。
A.业主延误移交施工现场
B.不可抗力造成的损失
C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失
D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿
E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响
79.对索赔报告的审查过程中，主要分析证据资料的( )，这也是索赔要求有效的前提条件。
A.正确性
B.有效性
C.系统性
D.合理性
E.完整性
80.建设工程施工审核索赔计算的正确性中，审核所采用的费率是否合理、适度，主要注意的问题包括( )。
A.在索赔计算中不应有重复取费
B.停工损失中，不应以计日工费计算
C.工程量表中的单价是单一单价，仅含有直接费
D.停工损失中，通常采取人工单价乘以折算系数计算
E.停工损失中，不应计算闲置人员在此期间的奖金、福利等报酬
一、单项选择题
1.D
2.B
3.A
4.D
5.A
6.B
7.D
8.B
9.B
10.A
11.B
12.B
13.B
14.D
15.D
16.A
17.B
18.D
19.A
20.C
21.B
22.A
23.C
24.C
25.B
26.D
27.B
28.A
29.B
30.D
31.B
32.D
33.C
34.D
35.C
36.B
37.B
38.A
39.C
40.A
41.C
42.B
43.C
44.C
45.B
46.C
47.D
48.C
49.B
50.D
二、多项选择题
51.ABCE
52.AE
53.BDE
54.AC
55.AD
56.ABE
57.ABDE
58.ACD
59.ACDE
60.ABD
61.BCE
62.ABDE
63.DE
64.ABCD
65.ABD
66.BCDE
67.ABCD
68.ACD
69.ABE
70.ABC
71.ADE
72.ABDE
73.ABD
74.ABCD
75.AE
76.ABDE
72.ABDE
73.ABD
74.ABCD
75.AE
76.ABDE
77.ABCE
78.AC
79.ABD
80.ABDE
温馨提示：各位考友可进入监理工程师考试论坛与广大考友一起学习交流。
编辑推荐：