短信预约提醒成功
一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.建设工程施工安装合同法律关系的客体是指（ ）。
A.物 B.智力成果 C.行为 D.财
2.下列财产中，（）作为抵押物进行抵押
A.抵押人所有的房屋
B.抵押人有权使用的集体土地所有权
C.依法被查封的财产
D.抵押人所有的支票
3.留置权是通过（ ）产生的。
A.法律规定 B.合同约定 C.中间人约定 D.口头约定
4.工程建设的过程中，（ ）保证的金额是可以随时间变化的。
A.施工投标保证
B.施工合同的履约保证
C.施工预付款保证
D.工程保险
5.FIDIC《施工合同条件》要求，由（ ）投保建筑工程一切险。
A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.项目经理
6.下列关于合同公证与鉴证的相同点与区别的说法正确的是（ ）。
A.公证一般实行自愿申请原则，鉴证反之
B.鉴证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为
C.公证与鉴证的效力等同
D.公证和鉴证在我国域内和域外都有法律效力
7.我国合同法规定要约生效的原则是（ ）时。
A.发出要约
B.要约到达对方
C.对方了解要约内容
D.对方作出承诺
8.如果当事人双方采用合同书形式订立合同时，（ ）日合同成立。
A.要约生效
B.承诺生效
C.双方当事人签字或者盖章
D.附生效期限的合同期限界至
9.合同生效应当具备的条件不包括（ ）。
A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
B.意思表示真实
C.不违反法律或者社会公共利益
D必需采用一定的合同形式
10.A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（ ）
A.要求甲支付电视机的货款
B.A公司向B公司无偿退货
C.由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款
D.由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款
11.在下列几种情形中，（ ）合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的
B.以合法活动掩盖非法目的的
C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的
12.订立施工合同时，发包人与承包人在合同中对支付工程款地点没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则该合同工程款的支付应在（ ）履行。
A.发包人所在地
B.承包人所在地
C.合同订立地
D.非发包商所在地与承包商所在地的第三地
13.在施工合同履行过程中，由于发包人拖欠工程款，故承包方放慢了施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使（ ）。
A.同时履行抗辩权
B.代位权
C.撤销权
D.不安抗辩权
14.具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（ ）内没有行使撤销权，撤销权消失。
A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年
15.依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方 （ ）追究违约方的赔偿责任。
A.可选择违约金条款或定金条款
B.可以同时采用违约金和定金条款
C.应该采用违约金条款
D.必须采用定金条款
16.在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（）
A.视为撤回仲裁申请
B.视为无仲裁协议
C.缺席裁决
D.移交人民法院判决
17.如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（ ）申请撤销裁决。
A.人民法院
B.政府的建设行政主管部门
C.上级仲裁委员会
D.质量监督机构
18.按照国家有关规定，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（ ）万元人民币以上，必须进行招标。
A.10 B.50 C.100 D.200
19.招标人选择招标代理机构时，（ ）不是应满足的条件。
A.招标代理机构必须是法人组织
B.有从事招标代理业务的经营场所
C.有能够编制招标文件的能力
D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“老师库”
20.下列关于中标的说法中正确的是（ ）。
A.中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力
B.中标通知书只对招标人具有法律效力
C.中标通知书只对中标人具有法律效力
D.招标人确定中标人后20天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
21.监理招标的宗旨是对监理单位（ ）的选择。
A.能力 B.人员 C.设备 D.报价
22.下列不属于大型工业项目施工招标资格预审的主要内容的是（ ）。
A.企业的法人资格和组织机构
B.企业的分包计划
C.施工方案是否技术先进又经济合理
D.近2年涉及的诉讼案件的调查
23.监理合同中，委托人的权利不正确的是（ ）。
A.授予监理人权限的权利
B.对其它合同承包人无选定权
C.委托人可对监理合同授予监理人的权限随时予以扩大或减小
D.对监理人履行合同的监督控制权
24.监理合同示范文本规定，因（ ），属于监理服务的额外工作。
A.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作时间
B.委托人要求增加的监理工作范围
C.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作
D.承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容
25.委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（ ）。
A.公正地维护有关方面的合法权益
B.派驻足够的人员从事监理工作
C.完成委托人提出的附加工作与额外工作
D.负责合同的协调管理
26.因设计方交图时间推迟而导致工程竣工时间的延长，监理单位（ ）。
A.不承担责任
B.承担全部责任
C.承担监督不力的责任
D.承担连带责任
27.设计合同规定，设计人承担合同义务的期限至（ ）日止。
A.交付设计文件 B.设计文件审查通过
C.完成设计变更 D.工程竣工验收合格
28.设计合同采用定金担保，合同总价的（ ）为定金。
A.5% B.10% C.15% D.20%
29.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由（ ）。 A.设计人承担
B.承接变更的设计人承担
C.设计人与承接变更的设计人共同承担
D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担
30.施工合同示范文本中所称的“费用”，包括（ ）。
A.发包人延误施工现场导致承包人的停工损失费
B.由于设计变更导致承包人增加的是工程成本
C.施工质量缺陷的修复开支
D.发包人补偿承包人施工期间地方税增加需多缴纳的款额
31.下列关于建设工程施工合同管理的有关各方说法正确的是（ ）。
A.发包人指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人
B.承包人指在协议书中约定，被发包人接受具有工程施工承包主体资格的当事人
C.施工合同示范文本定义的工程师是指监理单位委派的总监理工程师
D.施工合同示范文本定义的工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人指定的履行合同的负责人两种情况
32.施工合同示范文本通用条款规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是（ ）。
A.中标通知书、专用条款、通用条款
B.合同协议书、通用条款、专用条款
C.合同协议书、标准、通用条款
D.中标通知书、工程量清单、标准
33.在施工合同中，（ ）是承包人的义务。
A.提供施工场地
B.办理土地征用
C.在保修期内负责照管工程现场
D.在施工期内对施工现场的照管负责
34.因承包人的原因不能按期开工的，（ ）推迟开工日期。
A.承包人应以书面形式通知工程师
B.应当经过工程师批准
C.承包人与发包人协商
D.应当经过建设行政主管部门批准
35.在选择工程施工分包人方面，监理人有（ ）。
A.选定权 B.认可权和否决权
C.建议权 D.直接指定权
36.在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（ ）。
A.发包人承担费用和工期损失
B.承包人承担费用和工期损失
C承包人承担费用，但工期给予顺延
D.发包人承担费用，但工期给予顺延
37.施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术及特殊工艺施工，应由（ ）。
A.承包人办理申报手续，发包人承担费用
B.承包人办理申报手续，承包人承担费用
C.发包人办理申报手续，承包人承担费用
D.发包人办理申报手续，发包人承担费用
38.下列行为中不符合暂停施工规定的是（ ）。
A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令
B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见
C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工
D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复
39.《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括（ ）。
A.增加合同中约定的工程量
B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施
C.改变承包人原计划的工作顺序和时间
D.更改工程有关部分的标高
40.工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以（ ）日确认为承包人的竣工日。
A.承包人自检合格
B.承包人递交竣工验收报告
C.竣工检验开始
D.竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告上签字
41.工程质量保修期限，应（ ）的时间确定。
A.按当事人双方具体约定
B.按法规规定标准
C.由双方约定且不低于法定标准
D.参照行业通常习惯
42.材料采购约定由采购方自提货物，合同在履行过程中，供货方提前1个月将订购物资运抵项目所在地的车站并向采购方发出提前提货通知，且交付数量多于合同约定的尾差，（ ）。
A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
43.设备监理在（ ）检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到合同要求的最终确认。
A.无负荷试车 B.带负荷试车 C.性能检验 D.保证期满
44.在FIDIC合同条件中，合同工期是指（ ）。
A.合同内注明工期
B.合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和
C.发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数
D.发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数
45.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照FIDIC施工合同条件的规定，承包商（ ）。
A.必须接受裁决委员会的决定
B.可以将争议提交业主做决定
C.可以提交仲裁机构做决定
D.可以再次提交工程师做决定
46.FIDIC施工合同条件规定，一般分包商的违约行为给业主造成损害而导致索赔事件的发生时，（ ）。
A.承包商不承担责任，由一般分包商承担全部责任
B.业主可要求承包商承担全部责任
C.如果承包商没有向分包商发布错误指示，承包商不承担责任
D.承包商与分包商共同承担部分责任
47.FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时，（ ）。
A.承包商可以拒绝
B.承包商应执行，但应给予经济补偿
C.承包商应执行，但应给予费用和工期补偿
D.承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担
48.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人（ ）。
A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔
C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
49.施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求做出任何表示，则应视为（ ）。
A.工程师已拒绝索赔要求
B.承包人需提交现场记录和补充证据资料
C.承包人的索赔要求已成立
D.需等待发包人批准
50.工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的（ ）不属于工程师的权力。
A.检查承包人现场同期的记录
B.指示承包人缩短合同工期
C.当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定
D.把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
51.合同法律关系客体包括（ ）。
A.物 B.行为 C.智力成果
D.权利 E.义务
52.对无权代理行为，被代理人有（ ）。
A.撤回权 B.追认权 C.拒绝权
D.催告权 E.撤销权
53.债权人可以留置的合同限于（ ）合同。
A.建设工程 B.保管 C.运输
D.加工承揽 E.买卖
54.经过公证后，具有强制执行效力的文书是（ ）。
A.追偿债款的债权文书
B.遗嘱文书
C.施工合同文书
D.保险合同文书
E.追偿物品的债权文书
55.所有的合同的订立都必须经过（ ）。
A.要约引诱 B.要约 C.承诺
D.批准 E.公证
56.下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是（ ）。
A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力
B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人
C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人
D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
E.撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人
57.违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担
的法律责任。下列属于承担违约责任的形式的有（ ）。
A.继续履行
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.支付违约金
E.返还财产
58.下列关于当事人约定违约金的正确表述有（ ）。
A.合同中必须约定违约金
B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加
C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行
D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务
E.合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金
59.在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（ ）。
A.仲裁申请书
B.请求仲裁的意思表示
C.仲裁事项
D.选定的仲裁员
E.选定的仲裁委员会
60.按照规定可以不进行招标的范围包括（ ）的工程。
A.抢险救灾
B.建筑造型有特殊要求的设计
C.基础设施
D.施工企业自建自用
E.涉及国家秘密
61.开标时，所列（ ）情况之一视为废标。
A.投标文件关键内容字迹模糊，无法辨认
B.投标书未密封
C.报价不合理
D.无单位和法定代表人或其他代理人印鉴
E.招标文件要求保函而无保函
62.监理招标评审投标书中的人员配备情况时，主要优选出（ ）的标书。
A.总监理工程师的素质高
B.拟派驻监理人员的数量多
C.专业方面满足监理工作范围的需要
D.人员的取费标准最低
E.人员派驻计划合理
63.监理单位的义务包括（ ）。
A.选择承担工程项目建设的实施单位
B.与承包商签订施工合同
C.公正地维护有关各方的合法权益
D.不得泄露与本工程有关的保密资料
E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
64.按照监理合同示范文本的规定，委托人对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，（ ）。
A.发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表
B.及时地发出异议通知书
C.按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款
D.按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金
E.拖延支付时需补偿对方逾期付款的利息
65.委托工程测量、水文和地质勘察任务的合同，按照《建设工程勘察合同》范本要求的主要内容应包括（ ）方面的条款。
A.合同生效的条件
B.勘察成果的提交
C.勘察费用的支付
D.发包人应提供的资料
E.提供履约担保
66.为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括（ ）。
A.设计方案
B.规划许可文件
C.工程勘察资料
D.限额设计要求
E.高于设计规范要求的标准
67.《建设工程施工合同范本》的附件包括（ ）等。
A.协议书
B.通用条款
C.工程质量保修书
D.专用条款
E.发包人供应材料设备一览表
68.按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，（ ）。
A.发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点
B.清点后承包人承担材料质量和保管责任
C.材料保管费应由发包人承担
D.材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用
E.材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任
69.工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定（ ）。
A.质量合格
B.需重新修复
C.不补偿费用但顺延合同工期
D.顺延合同工期并追加合同价款
E.承包人损失的工期和费用均不予补偿
70.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，（ ）。
A.不免除迟延履行方的相应责任
B.双方的风险责任均不免除
C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续
D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担
71.在安全施工方面，（ ）等应当由发包人承担。
A.安全防护措施费用
B.提出安全防护措施
C.实施安全措施
D.因承包人措施不力造成的事故责任
E.因发包人原因导致的安全事故责任
72.竣工结算中发包人应承担的违约责任有（ ）。
A.发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内元正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任
B.发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款 ‘
C.发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以直接占有该工程
D.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
E.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后28天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
73.某供货合同约定有采购方自提货物，但供货方比合同约定的交货日期提前1个月将订购的钢材发运到工程所在地的铁路货站，采购方接到提货通知后可以（ ）。
A.拒绝提货
B.将钢材发运回供货方
C.暂不付款
D.要求对方承担多交货部分在代为保管期内的保管费用
E.不承担代为保管期内因保管不善导致的货物损失
74.设备制造阶段的监理工作包括（ ）。
A.原材料和元器件的进厂检验
B.部件的加工检验和试验
C.出厂前的预组装检验
D.包装检验
E.施工现场的到货开箱检验
75.FIDIC施工合同条件规定，下列的（ ）文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分。
A.合同协议书
B.中标意向书
C.专用条件
D.图纸
E.资料表
76.FIDIC合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有（ ）。
A.合同地位不同
B.工程款支付的开支项目不同
C.业主对指定分包商利益保护不同
D.承包商对分包商违约承担责任范围不同
E.选择分包商的权利不同
77.FIDIC（（施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括（ ）。
A.由工程师确定
B.提交争端裁决委员会决定
C.双方协商
D.提交仲裁机构裁决
E.通过诉讼解决
78.索赔按目的划分包括（ ）。
A.综合索赔 B.单项索赔 C.工期索赔
D.合同内索赔 E.费用索赔
79.要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守（ ）等基本原则。
A.批评教育 B.公平合理 C.自愿
D.协商一致 E.及时
80.承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括（ ）。
A.所引用的合同条款内容
B.政府公告资料
C.施工进度计划
D.施工现场记录
E.承包商受到损害的照片
（参考答案及详解）
一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.C
解题要点：P5合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。
2.A
解题要点：P10关于抵押物的规定中：A属于抵押人所有的房屋和其他地上定着物，可作为抵押物；B属于集体所有的土地使用权，不得抵押；c、D属于所有权、使用权不明的财产，不得抵押。
3.A
解题要点：PII（四）留置。由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。中间人约定和口头约定也不正确，只能通过法律规定。
4.C
解题要点：P12（三）施工预付款保证。施工预付款保证担保金额应当与预付款金额相同，预付款在工程的进展过程中每次结算工程款（中间支付）分次返还时，经发包人出具相应文件担保金额也应当随之减少。
5.B
解题要点：P14在国外，建设工程一切险的投保人一般是承包人。FIDIC<<施工合同条件》要求，承包人以承包人和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投保保险。
6.B
解题要点：P19三、合同公证与鉴证的相同点与区别。A中合同公证与鉴证都实行自愿申请原则，是相同点；B正确，鉴证属于行政管理行为，由工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使，公证则属于司法行政行为，是由司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使；C不正确，二者效力不同，经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同；D不正确，公证在我国域内和域外都有法律效力，鉴证效力只限于国内。
7.B
解题要点：P28（三）要约和承诺的生效。对于要约和承诺的生效，我国采用到达主意。即合同法规定，要约到达受要约人时生效。
8.C
解题要点：P29如果当事人采用合同书形式订立合同时，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。
9.D
解题要点：P31一、合同的生效。（一）合同生效应当具备的条件。合同生效应当具备下列条件：（1）当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力；（2）意思表示真实；（3）不违反法律或者社会公共利益。答案为D.
10.D
解题要点：P33 3.表见代理人订立的合同。“表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。基于此项信赖，该代理行为有效。善意第三人与无权代理人进行的交易行为（订立合同），其后果由被代理人承担。采购员或者推销员拿着盖有单位公章的空白合同文本，超越授权范围与其他单位订立合同的行为属于表见代理行为。此时其他单位如果不知采购员或者推销员的授权范围，即为善意第三人。此时订立的合同有效。故应由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款。
11.D
解题要点：P35（一）可变更或可撤销合同的概念和种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：（1）因重大误解而订立的合同；（2）在订立合同时显失公平的合同；（3）以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同（选项D）。故答案为D.
P34 1.无效合同。（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同；（2）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同（选项C）；（3）以合法形式掩盖非法目的的合同（选项B）；（4）损害社会公共利益（选项A）；（5）违反法律、行政法规的强制性规定的合同。选项A、B、C均属于无效合同的范畴。
12.B
解题要点：P37合同履行遵循全面履行的原则。合同有明确约定的，应当依约定履行；合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，若属于履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行。
13.A
解题要点：P38同时履行抗辩权包括：一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。发包人拖欠工程款属于履行债务时不符合约定，承包人可以放慢了施工进度，甚至停止施工。
14.C
解题要点：P39（四）合同不当履行的处理。3.合同不当履行中的保全措施。（2）撤销权。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。
15.A
解题要点：P46（五）定金罚责。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金的条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。
16.C
解题要点：P48（五）开庭和裁决。申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以缺席裁决。
17.A
解题要点：P49（六）申请撤销裁决。当仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的时候，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
18.B
解题要点：P52～P53依据《招标投标法》的基本原则，国家计委颁布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。对于勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的各类工程项目的建设活动必须进行招标。
19.A
解题要点：P54招标代理机构是依法成立的组织，并不一定是法人组织。招标代理机构应具备的基本条件包括3方面：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力；有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“老师库”。
20.A
解题要点：P60 3.定标。（1）定标程序。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。故答案为A.
选项D应为“招标人确定中标人后15天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告”（P60）。
21.A
解题要点：P68监理招标中招标人选择中标人的基本原则是“基于能力的选择”，故建设监理招标的宗旨是对监理单位能力的选择，鼓励的是能力竞争，而不是价格竞争。
22.C
解题要点：P72～P73例3―2施工招标的资格预审内容体现在资格预审表中，大型工业项目的资格预审表主要包括9方面内容：①法人资格和组织机构（选项A）；②财务报表；③人员报表；④施工机械设备情况；⑤分包计划（选项B）；⑥近5年完成同类工程项目调查；⑦在建工程项目调查；⑧近2年涉及的诉讼案件调查（选项D）；⑨其他资格证明。其中不包括选项C.
23.B
解题要点：P82（一）委托人权利。1.授予监理人权限的权利（A正确）。委托人授予监理人权限的大小，要根据自身的管理能力、建设工程项目的特点及需要等因素考虑。监理合同内授予监理人的权限，在执行过程中可随时通过书面附加协议予以扩大或减小（C正确）。2.对其他合同承包人的选定权（B不正确）。3.委托监理工程重大事项的决定权。4.对监理人履行合同的监督控制权（D正确）。
24.C
解题要点：P84一、监理人应完成的监理工监理工作。1.附加工作。附加工作是指与完成正，常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。包括由于非监理人原因而够加的工作量、延续时间、工作内容、工作范围等。2.额外工作。额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。本题中ABD属于附加工作，c属于额外工作。
25.C
解题要点：P86委托监理合同中监理人的义务共有8条，其中（1）公正地维护有关方面的合法权益（选项A）；（2）派驻足够的人员从事监理工作（选项B）；（8）负责合同的协调管理工作（选项D）均为监理人的义务，而选项c的“附加工作与额外工作”虽然也是监理人必须履行的义务，但其不是委托监理合同中规定的工作，委托监理合同中约定的工作性质属于正常的嘲工作，故选项C不正确。
26.A
解题要点：P87（――）监理人的责任限度。监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限承担责任。
27.D
解题要点：P95在合同正常履行的情况下，工程施工完成竣工验收工作，或委托专业建设工程设计完成施工安装验收，设计人为合同项目的服务结束。
28.D
解题要点：P95设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。
29.B
解题要点：P99 3.委托其他设计单位完成的变更。在某些特殊情况下，发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，如变更增加的设计内容专业性特点较强；超过了设计人资质条件允许承接的工作范围；或施工期间发生的设计变更，设计人由于资源能力所限，不能在要求的时间内完成等原因。在此情况下，发包人经原建设工程设计人书面同意后，也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责。
30.C
解题要点：P106（二）合同价款。在合同的许多条款内涉及“费用”和“追加合同价款，，两个专用术语。追加合同价款是指，合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后，给承包人增加的合同价款。而费用指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。ABD都是由于非承包人原因导致的”追加合同价款“，不属于费用；C不包含在合同价款之内，且不属于”追加合同价款“，属于费用。
31.D
解题要点：P102～P103三、合同管理涉及的有关各方。（一）合同当事人。1.发包人。通用条款规定，发包人指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。选项A不完全，没有提及“取得该当事人资格的合法继承人”。2.承包人。通用条款规定，承包人指在协议书中约定，被发包人接受具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。选项B同样不完全，也没有提及“取得该当事人资格的合法继承人”。（――）工程师。施工合同示范文本定义的工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人指定的履行合同的负责人两种情况。故选项C不完全，选项D正确。
32.A
解题要点：P108（二）对合同文件中矛盾或歧义的解释。通用条款规定，合同文件原则上应能够互相解释、互相说明，但当合同文件中出现含糊不清或不一致时，各文件的序号就是合同的优先解释顺序。各文件序号如下：①施工合同协议书；②中标通知书；⑧投标书及其附件；④施工合同专用条款；⑤施工合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件；⑦图纸；⑨工程量清单；⑨工程报价单或预算书（P107）。
33.D
解题要点：P109（二）承包人义务。施工期间包括现场的非夜间施工的照明、围栏、安全保卫、交付前的成品保护、地下管线、场地清洁等都属于承包人的义务。选项A的“提供施工场地”和选项B的“办理土地征用”属于发包人的义务，选项C的“保修期”内的照管工作属于工程移交之后的工作，由发包人负责。
34.B
解题要点：P111（一）承包人要求的延期开工。如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工。不一定是书面形式，而且与发包人、建设行政主管部门无关。故答案A、C、D不正确。
35.B
解题要点：Pll2五、工程的分包。经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意。
36.B
解题要点：P114（二）施工过程中的检查和返工。经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延。
37.D
解题要点：P115（三）使用专利技术及特殊工艺施工。若发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。
38.C
解题要点：Pll6（三）暂停施工。选项A、B、D均为教材原文。选项c中，承包人实施工程师作出的处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工通知要求后48小时内未予答复，承包人方可自行开工。故C不正确。
39.B
解题要点：P118（一）工程师指示的设计变更。施工合同范本通用条款中规定，工程师可以就（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同中约定的工程量；（3）改变有关工程的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作等四个方面指示设计变更。选项B不属于其中。
40.B
解题要点：P124（三）竣工时间的确定。工程竣工验收通过。承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。选项D只说竣工检验完毕，并未提及是否通过，也未提及承包人是否送交报告，故正确答案应为B.
41.C
解题要点：P125（二）质量保修期。保修期从竣工验收合格之日起计算。当事人双方应针对不同的工程部位，在保修书内约定具体的保修年限。当事人协商约定的保修年限，不得低于法规规定的标准。
42.D
解题要点：P132（二）供货方的违约责任。属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同约定的时间付款，而且对多交货部分。以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品。在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。
43.D
解题要点：P138 3.最终验收。（3）合同保证期满后，监理在合同规定时间内应向供货方出具合同设备最终验收证书。故答案为D.
P137 1.启动试车。试验合格后（无负荷与带负荷试验），监理及合同双方在验收文件上签字，正式移交采购方进行生产运行。2.性能验收。性能验收试验完毕，每套合同设备都达到合同规定的各项性能保证值指标后，监理与采购方与供货方共同会签合同设备初步验收证书。
44.B
解题要点：P143（三）合同履行中涉及的几个期限的概念。合同工期在合同条件中使用“竣工时间”的概念，指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。
45.C
解题要点：P147（六）解决合同争议的方式。1.解决合同争议的程序。（2）双方起因于合同的任何争端，包括对工程师签发的证书、作出的决定、指示、意见或估价不同意接受时，可将争议提交合同争端裁决委员会，并将副本送交对方和工程师。（3）任何一方对裁决委员会的裁决不满意，或裁决委员会在84天内没能作出裁决，在此期限后的28天内应将争议提交仲裁。
46.B -
解题要点：P147（5）承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。对于一般分包商有违约行为，业主将其视为承包商的违约行为，按照主合同的规定追究承包商的责任。正确选项为B.
47.D
解题要点：P153（3）要求承包工程增加或更换施工设备。若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。
48.C
解题要点：P171（四）分包合同的索赔管理。1.应由业主承担责任的索赔事件。分包商向承包商提出索赔要求后，承包商应首先分析事件的起因和影响，并依据两个合同判明责任。如果人为分包商的索赔要求合理，且原因属于主合同约定应由业主承担风险责任或行为责任的事件，要及时按照主合同规定的索赔程序，以承包商的名义就该事件向工程师递交索赔报告。本题属于（3）工程师的失职行为。
49.C
解题要点：P179<<建设工程施工合同示范文本》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，如果在28天内既未予答复，也未对此承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。
50.B
解题要点：P180一、工程师对工程索赔的影响。（二）工程师有处理索赔问题的权利。其中（1）在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录（选项A）；（3）在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面作出处理决定（选项C）；（4）对合理的索赔要求，工程师有权将它纳人工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付（选项D）。
P183（3）无权要求承包人缩短合同工期。工程师有审核、批准承包人顺延工期的权利，但他不可以扣减合同工期。也就是说，工程师有权指示承包人删减掉某些合同内规定的工作内容，但不能要求他相应缩短合同工期。故本题答案为B. 转贴
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
51.A、B、C
解题要点：P5（三）合同法律关系客体，是指参加合‘同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。
52.B、C
解题要点：P8（三）元权代理。对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。
53.B、C、D
解题要点：Pll（四）留置。留置，是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。依《担保法》规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。
54.A、E
解题要点：P19三、合同公证与鉴证的区别。（二）合同公证与鉴证的区别。2.合同公证与鉴证的效力不同。对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力。
55.B、C
解题要点：P26 、要约与承诺。当事人订立合同，采用要约、承诺方式。合同的成立需要经过要约和承诺两个阶段，这是民法学界的共识，也是国际合同公约和世界各国合同立法的通行作法。
56.B、E
解题要点：P27（一）要约。3.要约的撤回和撤销。要约撤回，是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。要约人可以撤回要约，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人。要约撤销，是指要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。因此，选项B、E不正确。
57.A、B、C、D
解题要点：P44～P46三、承担违约责任的方式。（一）继续履行；（二）采取补救措施；（三）赔偿损失；（四）支付违约金；（五）定金罚则。
58.B、D
解题要点：P45（1~）支付违约金。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。
P44（一）继续履行。承担赔偿金或者违约金责任不能免除当事人的履约责任。故D也正确
59.B、C、E
解题要点：P47～P48（三）仲裁协议。1.仲裁协议的内容。（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项（3）选定的仲裁委员会。答案为B、C、E.
60.A、B、E
解题要点：P53 2.可以不进行招标的范围。按照规定，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的种类共有9种，其中（1）涉及国家安全、国家秘密的工程；（2）抢险救灾工程；（4）建筑造型有特殊要求的设计等为本题答案。选项C“基础设施”不属于其中，选项D“施工企业自建自用的工程”，如果不进行招标，重要前提是该施工企业资质等级符合工程要求，而题目中没有提及，故不能选择D.
61.A、B、D、E
解题要点：P58（三）决标成交阶段的主要工作内容。1.开标。在开标时，如果发现投标文件出现下列情形之一，应当作为无效投标文件，即废标处理，不再进入评标。①投标文件未密封（选项B）；②投标文件未加盖法人或委托代理人的印章（选项D）；③投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认（选项A）；④投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函（选项E）；⑤组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。
62.A、C、E
解题要点：P68（一）监理招标的特点。1.宗旨是对监理单位能力的选择。2.报价在选择中居于次要地位。
P71监理招标的评标主要侧重于监理单位的资质能力、实施监理任务的计划和派驻现场监理人员的素质。综上，本题答案为A、C、E.
63.C、D、E
解题要点：P86（二）监理人义务。委托监理合同中监理人的义务共有8条，其中（1）公正地维护有关各方的合法权益（选项C）；（3）不得泄露与本工程有关的保密资料（选项D）；（6）不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的任何活动（选项E）均为监理人的义务，而选择承担工程项目建设的实施单位、与承包商签订施工合同应是委托人的权利（P82）。故本题答案为C、D、E.
64.B、D、E
解题要点：P88（五）支付。（2）支付过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付。（3）当委托人在议定的支付期限内未予支付的，自规定之日起向监理人补偿应支付酬金的利息。
65.A、B、C、D
解题要点：P90（一）勘察合同示范文本。1.建设工程勘察合同（一）[GF一2000―0203].合同条款主要内容包括10条，其中（2）发包人应提供的资料（选项D）；（3）勘察成果的提交（选项B）；（4）勘察费用的支付（选项C）；（10）合同生效（选项A）等为本题的答案。
66.B、C、D、E
解题要点：P92（一）发包人应提供的文件和资料。1.设计依据文件和资料。（1）经批准的项目可行性研究报告或项目建议书；（2）城市规划许可文件；（3）212程勘察资料等。2.项目设计要求。（1）工程的范围和规模；（2）限额设计的要求；（3）设计依据的标准；（4）法律、法规规定应满足的其他条件。
67.C、E
解题要点：P102（二）建设工程施工合同范本。1.施工合同范本的组成。作为推荐使用的《建设工程施工合同范本》由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》3部分组成，并附有3个附件。3个附件分别为：“承包人承揽工程项目一览表”、“发包人供应材料设备一览表”、“房屋建筑工程质量保修书”。
68.A、C、E
解题要点：P113（一）材料设备的到货检验。1.发包人供应的材料设备。发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点。A正确。清点接收后，承包人承担材料质量和保管责任，材料保管费由发包人承担。B不正确，未提及承包人是否接收。C正确。
P114（二）材料和设备的使用前检验。1.发包人供应材料设备。发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。D不正确。但检查试验通过后，仍不能解除发包人供应材料设备存在的质量缺陷责任。E正确。
69.B、E
解题要点：P11.4（一）工程质量标准。1.工程师对质量标准的控制。承包人施工的工程质量应当达到合同约定的标准。工程师依据合同约定的质量标准对承包人的工程质量进行检查，达到或超过约定标准的，给予质量认可；达不到要求时，则与拒收。2.不符合质量要求的处理。因承包人的原因达不到约定标准，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。故本题答案为B、E.
70.A、C、D
解题要点：P121（三）不可抗力事件的合同责任。2.迟延履行合同期间发生的不可抗力。按照合同法规定的基本原则，因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力，不能免除迟延履行方的相应责任。如果工程是发包人办理的工程险，当承包人有权获得工期顺延的时间内，发包人应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续；若因承包人原因不能按期竣工，承包人也应自费办理保险的延续手续。对于保险公司的赔偿不能全部弥补损失的部分，则应由合同约定的责任方承担赔偿义务。
71.A、E
解题要点：P122（三）重视施工安全。1.安全施工。（1）承包人应遵守安全生产的有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因承包人采取安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承保人承担。故C、D为承包人的任务。（2）因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。故E正确。2.安全防护。承包人在施工开始前应向工程师提出安全防护措施，防护措施费用，由发包人承担。故B为承包人的任务，A为发包人承担任务。故本题答案为A、C.
72.A、B、D
解题要点：P126（二）竣工结算的违约责任。1.发包人的违约责任。（1）发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内元正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任；（2）发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及。结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
73.A、C、D
解题要点：P132（二）供货方的违约责任。属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同约定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。代为保管期内，不是因采购方保管不善原因而导致的损失，仍由供货方负责。
74.A、B、C、D
解题要点：P134～P138三、设备监理的主要工作内容。（二）设备制造阶段的监理工作。2.对制造质量的监督。（2）检查和试验的范围包括：1）原材料和元器件的进厂检验；2）部件的加工检验和试验；3）出厂前的预组装检验；4）包装检验。
75.A、C、D、E
解题要点：P142二、施工合同中的部分重要概念。（一）合同文件。通用条件的条款规定，构成对业主和承包商有约束力的合同文件包括以下几方面的内容：（1）合同协议书；（2）中标函；（3）投标函；（4）合同专用条件；（5）合同通用条件；（6）规范；（7）图纸；（8）资料表以及其他构成合同一部分的文件。
76.B、C、D、E
解题要点：P146（五）指定分包商。2.指定分包商的特点。虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，主要差异体现在以下几个方面：（1）选择分包单位的权利不同；（2）分包合同的工作内容不同；（3）工程款支付的开支项目不同；（4）业主对分包商利益的保护不同；（5）承包商对分包商违约承担责任的范围不同。
77.A、B、C、D
解题要点：P147（六）解决合同争议的方式。1.解决合同争议的程序。（1）提交工程师决定；（2）提交争端裁决委员会决定；（3）双方协商；（4）仲裁。
78.C、E
解题要点：P174（二）按索赔目的分类。1.工期索赔。由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，要求批准顺延合同工期的索赔，称之为工期索赔。2.费用索赔。费用索赔的目的是要求经济补偿。当施工的客观条件改变导致承包入增加开支，要求对超出计划成本的附加开支给予补偿，以挽回不应由他承担的经济损失。
79.B、D、E
解题要点：P181三、工程师索赔管理的原则。（一）公平合理地处理索赔；（二）及时作出决定和处理索赔；（三）尽可能通过协商达成一致；（四）诚实信用。
80.A、D、E
解题要点：P182四、工程师对索赔的审查。（一）审查索赔证据。承包人可以提供的证据包括12种。其中（1）合同文件中的条款约定（选项A）；（4）施工现场记录（选项D）；（6）212程照片（选项E）等为本题答案。选项C“施工进度计划”不明确，只有经工程师认可的施工进度计划才能作为索赔依据，选项B“政府公告资料”不能作为索赔依据。