短信预约提醒成功
【导读】"施工索赔成功的起码条件"知识点是2017年监理工程师考试重点知识,为了帮助考生全面的复习 2017年监理工程师考试课程,系统的了解监理工程师考试教材的相关重点,环球网校编辑整理了"施工索赔成功的起码条件?",现整理如下,供大家参考,祝考试顺利。
特别推荐:2017年监理工程师考试《合同管理》典型答疑汇总
问题:
施工索赔成功的起码条件?
答疑:
认识和掌握施工索赔内容,才能有效地收集、记录索赔证据,培养索赔条件,积极防范反索赔不利因素发生。根据《建设工程施工合同文本》,结合铁路和公路的施工特点,施工索赔主要包括以下几方面内容:
(1)不利的自然条件与人为因素
不利的自然条件主要包括12级台风,41℃以上温度,(环球网校监理工程师频道为您整理)暴雨引发的山洪、泥石流,山崩,雪崩,暗河,岩爆,6.5级以上地震(设计图标明的以设计图为准)。
人为因素主要包括:战争,结算货币贬值,主材政策性涨价,材料运输方法供用方式发生变更,地方资源涨价突变,工程资金没有按计量规定额度支付,导致工期延误、中断,施工设计图晚到,施工干扰,招标文件差错,投标战略博奕技巧等。
招标文件差错是由于合同文件不严密所造成,主要指取费方法、费率比例、工期要求与政策法规相违背,征地拆迁、三通一平不能按时完成或是达不到开工标准,工程数量误差超过15%以上。施工图差错除利用正常变更弥补外,还会出现因施工设计紧迫致使钻探取岩芯达不到设计要求或是漏列,导致结构物隐蔽工程地质不符,路基土石方实际施工比例与设计比例不符,土石方调配不合理,施工图设计及施工方法不科学或是不切合实际。
编辑推荐:
友情提示:本文是环球网校监理工程师频道为您整理的《监理工程师论坛,下载资料,交流学习!
【导读】"施工索赔成功的起码条件"知识点是2017年监理工程师考试重点知识,为了帮助考生全面的复习 2017年监理工程师考试课程,系统的了解监理工程师考试教材的相关重点,环球网校编辑整理了"施工索赔成功的起码条件?",现整理如下,供大家参考,祝考试顺利。
特别推荐:2017年监理工程师考试《合同管理》典型答疑汇总
(2)当事人非主观过错出现违约责任
施工单位在市场经济中往往是站在"被告席"上,这并不是由于施工单位行为不规范所造成的局面,而很大程度上在于施工单位要将设计蓝图、业主意图、监理指示,以及在有限的空间、资金、时间内,通过自己的优化劳动组合,变成固定资产,施工单位分分秒秒都处在业主,设计、监理及地方政府的监督之下工作,稍有闪失,就成为"被告".按合同关系会经常出现以下几方面非主观过错引发的违约事件:
①地质资料不详,导致停止、窝工、缓建;
②擅自提高质量标准,导致施工单位成本增大;
③没有按合同约定提供生产条件,致使施工单位不能按期开工或错过黄金施工季节;
④不能及时足额计量支付,影响施工进度或社会信誉;
⑤不能在规定时间内组织验收或办理竣工结算,延长维修保质期。
(3)国家政策和地方物价信息发生变化
(4)一个有经验的承包商预想不到的事物发生在施工中,(环球网校监理工程师频道为您整理)承包商会经常遇到意想不到的事物发生。因此,承包商在签定合同时,应坚持把解决这一问题的意向纳入合同条款。
编辑推荐:
友情提示:本文是环球网校监理工程师频道为您整理的《监理工程师论坛,下载资料,交流学习!