《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,以下情形正确的是( )。
建设工程竣工验收合格的,以提交竣工验收报告之日为竣工日期
建设工程竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
发包人收到竣工验收报告后拖延验收的,以提交竣工验收报告之日为竣工日期
建设工程经竣工验收不合格后再验收的,以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期
建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有之日为竣工日期
【内容考查】本题考查的是竣工日期
【选项分析】当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:
(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。